委托书合同

时间：2021-02-24 10:06:24 委托书我要投稿

精选委托书合同范文集合10篇

　　被委托人如果做出违背国家法律的任何权益，委托人有权终止委托协议。随着社会不断地进步，委托书在处理事务上起到的作用越来越大，那么一般委托书是怎么写的呢？下面是小编整理的委托书合同10篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

精选委托书合同范文集合10篇

委托书合同篇1

　　编号：日期：

　　委托方（甲方）受托方（乙方）

　　甲方自愿将房屋委托乙方代为租赁及相关服务。具体内容如下：

　　一、乙方有义务对甲方的委托房屋及相关的资信严格保密。

　　二、房屋信息房屋名称坐落地址

　　靠近什么路或主要建筑：附近有何交通：

　　1、房龄：年；房间数量：卫生间数量：总建筑面积：平米；房屋朝向：_____

　　总层数：_____；电梯装修情况：高档一般简单地面：

　　2、电器：新一般包括：

　　家具：新一般包括：

　　对讲门铃保安有线电视卫星电视儿童游乐场停车场会所：

　　3、天然气暖气采暖费：元/年；物业费：元/月；

　　4、腾清情况：空房有人居住。

　　5、月租金（现有设施）；月租金（（提供家电）

　　三、甲乙双方商定的委托期以房屋租出为准。签订委托时，甲方需向乙方出示该房屋的合法有效产权凭证、房主本人的身份证等正本。由代理人签订本委托书，应出示代理人身份证原件和房屋产权人的书面授权书。该授权书是本委托书不可分割的一部分。

　　四、甲方责任：甲方承诺“房屋信息”中登记情况和如下条件属实，如有不实造成一切纠纷及损失由甲方负责：

　　1、该房屋已经腾空。

　　2、该房屋本身及各项附属设施无欠费、损坏，符合环保要求。

　　3、该房屋没有产权及使用纠纷。该房屋如系共有财产，共有人需全部签字。

　　五、乙方责任：

　　1。乙方有义务对该房屋进行策划宣传，积极寻找承租意向人、介绍房屋并将信息及时反馈给甲方。

　　2。安排客户看房，为外籍客户提供外文翻译。

　　3。提供《租房合同》范本、代表房东与客户协商合同条款并安排签约。

　　4。安排客户入住。

　　5。协助房东催促客户按期支付房租及各项费用。

　　6。在租赁期内，乙方有义务沟通双方的意向并协调相关事宜。

　　六、服务费及支付

　　1、在委托期内，如乙方将甲方房屋租出时（签订租赁合同，或实际开始履行出租行为时），甲方一次性支付租房合同总金额的1/12给甲方作为服务费。（以一年租期为标准，相当于一个月的房租，不足一年或超过一年以此标准类推计算）

　　2、甲方与乙方介绍的租房人私自成交，也将视为中介成功，甲方也应按六（1）款规定支付乙方服务费。

　　3、支付费用日期：甲方应在收到房客首期房租后即将上述服务费支付给乙方。

　　4、房客提前解除合同，服务费不予退回。但如系房客原因，乙方可协助甲方向房客追究违约责任。

　　七、签订此委托书，不影响房主本人的出租权。

　　委托方（甲方）受托方（乙方）

　　身份证号：

　　产权人姓名：

　　地址：

　　电话：

委托书合同篇2

　　合同编号：_____

　　甲方：

　　乙方：__________企划设计中心

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　一、委托事项：

　　项目内容设计费

　　1、______￥______元

　　2、______￥_____元

　　3、______￥_____元

　　备注

　　总费用合计：(大写) _____元，(小写)￥_____元

　　二、付款方式：

　　1、甲方需在合同签订之日起_____个工作日内将委托设计总费用的_____%付给乙方(乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间)

　　2、设计完成后，甲方需在_____天内由代理人签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效)，乙方以此为定稿，确认后甲方应当即付清设计费用的全部余款。

　　三、设计的时间

　　1、乙方需在_____个工作日内设计出甲方的初稿。

　　2、设计完成的时间为___个工作日(由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延)

　　四、知识产权约定：

　　1、乙方对设计完成的作品享有著作权。

　　2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利，甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

　　3、未被甲方采用的方案，知识产权仍归乙方所有。

　　4、设计完毕，甲方结清全部款项后，甲方应在_____个月之内进行商标注册，注册不成功乙方为其免费重新设计。

　　五、双方的权利义务：

　　甲方权利：

　　1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

　　2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

　　3、甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同，以享有设计作品的所有权利;

　　甲方义务：

　　1、甲方按照合同约定支付相关费用;

　　2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;

　　乙方权利：

　　1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

　　2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

　　3、乙方对设计的作品享有著作权，甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

　　乙方义务：

　　1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

　　2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

　　六、违约责任：

　　1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。

　　2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

　　七、不可抗力因素：

　　甲乙任何一方由于不可抗力，不能履行合同时，由双方协商解决。确实无法调节，则根据合同法办理。

　　八、合同生效：

　　本合同需由甲乙双方签字或盖章，以双方最后签字日期为生效日。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份，均具有同等法律效力。

　　甲方(盖章) 乙方(盖章)

　　甲方代表签名：乙方代表签名：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　日期：日期：

委托书合同篇3

　　签订时间：

　　厂房场地平整合同

　　发包人：

　　法定代表人：联系方式：

　　地址：

　　承包人：

　　法定代表人：联系方式：资质等级：邮箱：

　　地址：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就项目土方施工工程项目事宜协商一致，订立本合同。

　　1、工程概况

　　工程名称：工程地址：工程承包范围： 2、合同价格

　　2.1场地平整工程单价(含税)为每平米人民币元(大写：角整)，场地平整工程量为平米，合同价格为：元(大写：元整)。

　　(1)此合同为固定总价，任何情况下均不作调整。

　　(2)合同单价已包含在施工过程中发生的一切费用。包括但不限于如下内容：±30cm土方平整、机械进出场费、场内外和沿线道路保洁费用、道路清洁费用、文明施工费用、周边协调、承包人合理的管理费、利润、税金等一切费用。3、支付方式

　　付款方式为待工程完工验收合格并出具验收合格单后一次性付清。承包人应向发包人提供符合合同并满足甲方财务要求的真实、有效、合法的发票，否则发包人有权迟延付款且不承担违约责任。

　　4、合同工期

　　4.1 工程工期：开工日期：年月日，竣工日期：年月日工期总日历天数为：日。(或：本工程的开工日期以发包人发出的开工通知书中载明的日期为准，工期总日历天数为： 10 日。)

　　4.2 上述工期指自开工之日起的绝对日历工期，含冬雨季及恶劣气候(如大风、沙尘、冰雹、持续高温等)、政府政治性会议或其他事件(如高考、运动会、重大节假日)等因素，为不变期间。

　　4.3 工期如有变更，以发包人和承包人形成的书面确认文件为准;承包人不得以任何理由拖延工期;发包人对承包人进度计划的认可不减轻或免除承包人在合同中的义务和责任。

　　5、工程质量

　　5.1承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得发包人同意，并办理变更手续后方可改变施工。

　　5.2工程质量符合甲方验收标准。 6、双方一般权利与义务 6.1 发包人的权利与义务

　　(1)向承包人提供与工程相关的资料，向承包人提供具备施工条件的施工场地并指定承包人的具体进场位置。

　　(2)及时履行合同中约定的竣工验收、结算义务。 (3)按合同约定向承包人支付合同价款。 6.2 承包人的权利与义务

　　(1)在签订合同之前，承包人已经对施工现场及其周边环境，进行了认真细致和全面的勘察及检查，并且已经就任何可能存在的疑问从发包人获取了足够的澄清和解答。承包人应对其就上述资料的任何理解、推论或解释负责。

　　(2)边坡修整必须能满足发包人及国家相关施工规范要求，以保证基础边坡的稳定。

　　(3)承包人负责挖土及运土过程中一切相关事务的处理(包括但不限于测量放线、组织开挖工程施工、人工清土、转运、机器设备组织与管理、运输道路维修、挖掘地面垃圾清运、环卫部门的检查等);

　　(4)承包人需严格按照发包人指示将所运土方运至发包人指定区域，未按照发包人指示进行的，发包人对此所运土方不予计量支付;承包人不得中途倒土、卖土。

　　(5)承包人应及时清理场地及运输道路洒落土方。按照当地政府要求对运至现场的土方进行覆盖。

　　(6)承包人负责按规定办理好有关环境保护、消防、安全生产和施工噪音管理等手续，因此而发生的费用已经包含在本合同价款中;如承包人未按本条约定及时办理上述手续，因此导致的相关行政主管部门的行政罚款由承包人承担，如因此给发包人造成损失的，承包人应承担赔偿责任。

　　(7)承包人负责妥善保护好地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木以及道路等公用设施;所有可能因此发生的费用已经包含在本合同价款中。

　　(8)承包人的施工作业不得对施工场地与公共道路的通道和公共道路系统及其功能造成任何损坏;否则，承包人应负责维修，如因此导致第三人遭受损失或招致行政处罚，承包人应负责赔偿或承担行政处罚责任。

　　(9)承包人有义务按照有关规定采取严格的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全;凡施工中发生的一切安全事故(包含但不限于承包人施工人员自身损害或致人损害)，均由承包人负责。

　　(10)承包人负责基槽周边维护，直至工程总包人进场。

　　(11)在签订合同之前，承包人已经对工作范围的`地理、人文等环境了解清楚，在施工过程中对于周边村民等人为的干扰、恶意阻扰施工等行为，承包人应自行解决，损失的工期不予顺延。

　　7、安全施工

　　7.1 承包方必须遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律规定及各项规定，严格按照安全标准组织施工。

　　7.2 承包方使用的各类机械、脚手架及防护设施，应有专人进行检查，并做好检查记录，确认符合安全标准时，持有本人特种作业操作证的人员方可操作。

　　7.3 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　7.4事故发生时，发包人和承包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

　　8、环境控制

　　承包人在施工过程中应遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关环境保护的法律法规及各项规定，避免造成环境污染，对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与控制。

　　9、验收

　　工程具备验收条件的，承包人应在工程竣工前 2 日，将验收日期以书面形式通知发包人，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，工期相应顺延。工程经检验合格，承包人应自验收合格之日起5天内向发包人移交竣工资料。验收如不合格，承包人应无条件配合发包人返工至合格。

　　10、违约责任

　　10.1如承包人未能按合同约定工期完工，每逾期一日，须向发包人支付 5000 元违约金。逾期超过5天的，发包人有权解除合同，承包人应支付签约合同价格的20%的违约金。除此之外，因工期延误给发包人造成其他损失的，承包人应负责赔偿。

　　10.2如承包人虚假计量土方，承包人应向发包人支付虚假计量数额2倍的违约金。

　　10.3承包人在施工期间倒土、卖土，或未将土方运至指定地点的，除赔偿发包人实际损失外还需向发包人支付违约金10000元/次。

　　10.4土方施工严禁超挖，因承包人违反发包人技术要求而造成的返工费用及发包人因此遭受的一切经济损失，均由承包人承担。

　　10.5因承包人违反本合同约定而产生的违约金、损害赔偿金等，发包人均有权在任何一次付款中直接予以扣除，不足部分有权向承包人追偿。

　　10.6发包人不能按照合同约定及时结算工程款，逾期30日仍不能支付的，之后每逾期一天，应向承包人支付应付未付款项的0.1%的违约金。该项违约金累加不超过签约合同价格的5%。因承包人原因致使发包人违约的，发包人无须支付上述违约金。

　　11、争议解决

　　因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成的，同意交由合同签订地人民法院解决。

　　12、其他

　　本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，均具同等法律效力。本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　13、附件附件1 廉洁协议

　　附件2 营业执照副本复印件

　　附件3 签约代表授权委托书及身份证复印件附件4 关于设计变更、工程签证相关事宜的协议 (以下无正文)

　　(本页为签字页)

　　发包人：(签章) 承包人：(签章)

　　签约代表：

　　电子信箱：

　　签约时间：

　　开户银行：

　　账户：

　　监督电话：

　　董事长办公室：

　　电子信箱：签约时间：开户银行：账户：

委托书合同篇4

　　甲方：________________ 乙方：____________________

　　地址：________________ 地址：____________________

　　邮编：________________ 邮编：____________________

　　联系人：______________ 广告经营许可证号：________

　　联系人：__________________

　　电话：________________ 电话：____________________

　　传真：________________ 传真：____________________

　　开户行：__________________

　　帐号：____________________

　　甲乙双方依据《中华人民共和国广告法》，经双方协商，甲方委托乙方刊登_____年_____月~_____年_____月广告，签订如下合同，共同遵s守

　　一、广告媒体选择代码

　　ccca-1《银行家》杂志；ccca-2《中国投资》杂志；ccca- 3《中国征信》杂志；

　　ccca-4《中国诚信企业公告》； ccca-5《金融时报》；ccca-6央视《财经前线》；

　　ccca-7“凤凰卫视”中文台； ccca-8《香港文汇报》。

　　二、广告合同内容

　　广告名称：________________________

　　刊登面积（尺寸）：________________

　　单价：____________________________

　　次数：____________________________

　　合计金额：________________________

　　交稿时间：________________________

　　预刊时间：________________________

　　预刊版位：________________________

　　设计费：__________________________

　　制版费：__________________________

　　加印费：__________________________

　　总计金额：________________________

　　付款日期：________________________

　　选择刊登媒体：____________________

　　备注：____________________________

　　三、双方的责任和义务

　　1．本合同生效后，甲方根据本合同广告内容总计金额付给乙方广告费。

　　2．广告合同正式签订后未能如约刊出，乙方须于一个月内将甲方广告稿件及广告款退回。

　　3．广告刊出如出现与原稿不符的重要差错，乙方负责对错误部分免费刊登一次正确内容（原已刊出的广告，费用仍按规定收取）。

　　4．甲方在刊登日期7天以内要求撤回广告，需交纳______%手续费，如已制版，不得撤稿，刊户需照付广告费。

　　四、违约及纠纷的处理与合同生效：

　　1．如发生合同纠纷，报请当地工商局经济合同仲裁委员会裁决或诉由法院判决。

　　2．本合同自签订之日起生效，本合同一式四份，乙方持三份，具有同等法律效力。

　　甲方刊户：________（公章）乙方：___________（公章）

　　负责人签字：_____________ 经办人签字：_____________

　　签订日期：____年__月___日

委托书合同篇5

　　兹委托________代理我方前往________________就________权限范围内依法签订合同，由我方负责执行，承担责任。

　　附我方情况：________

　　营业执照号码：_______发证机关：_______

　　经营性质：_______注册资金：_______

　　核定经营(生产)范围：_______主营(产)：_______

　　兼营(产)：________

　　开户银行、账号：___________________________________

　　本委托书有效期限至_______年_______月_______日止。

　　委托单位或委托人盖章：________

　　法定代表人：(签字)__________

　　__________年_______月_______日

　　代签合同委托书相当于就是一份授权合同了，此时为了自身利益的着想，在该委托书中一定要写清楚委托对方代理自己的哪些权利，否则的话就容易产生法律纠纷。如果你不幸遇到了类似纠纷而无法很好解决的话，不妨通过网站委托你所在地区的专业律师来帮助你解决。

委托书合同篇6

　　委托人：

　　地址：

　　法定代表人：

　　受托人：

　　地址：

　　主要负责人：

　　性别：职务：电话：

　　本授权委托书声明：受托人可以本公司的名义与其单位的劳动者签订劳动合同、培训协议、保密协议、车改合同等相关劳动用工合同和协议并办理相关手续，受托人在劳动用工活动中所签署的上述文件和处理与之相关的一切事务我公司均予以承认。

　　特此委托

　　委托方(签字盖章)

　　年月日

　　受托方(签字盖章)

　　年月日

委托书合同篇7

　　甲方：______________________(委托发布广告者、广告主)

　　乙方：__________________(广告媒体所有者、广告发布者)

　　甲乙双方根据《中华人民共和国广告法》(以下简称《广告法》)及有关法律规定，签订本合同，并共同遵守如下条款：

　　一、广告订单内容

　　公司名称：______________________(需盖公司印章) 乙方代表资料：______________________

　　地址：______________________

　　邮编：______________________ 姓名：______________________

　　广告电话：______________________

　　传真：______________________ 联系人：______________________ 电话：______________________

　　电话：______________________ 手机：______________________

　　手机：______________________

　　公司网址：______________________

　　电子邮箱：______________________ E-mail：______________________

　　交广告资料时间：_______年_______月_______日

　　广告序号刊登媒体分类号分类描述或其它说明原价优惠价

　　总计：

　　增值服务项目：______________________

　　甲方付款方式：电汇( )支票( )托收( )

　　甲方开户行名称：______________________

　　开户行：______________________

　　帐号：______________________

　　托收金额及日期：______________________

　　乙方开户行名称：______________________

　　开户行：______________________

　　帐号：______________________

　　付款记录：(乙方财务部专用)______________

　　订单管理：(乙方销售)______________

委托书合同篇8

　　委托单位(甲方)：委托单位(甲方)：检测单位(乙方)：检测许可号：

　　工程概况(由甲方填写)

　　1、工程性质：

　　2、工程所在地：

　　3、工程合同总额：

　　4、其他情况：

　　一、双方权利及义务

　　(一)甲方权利及义务：

　　1、甲方在工程需要进行相关质量检测时，按乙方要求填写并提交检测委托书。

　　2、甲方须提供检测工程的技术参数和检测准备工作。

　　3、如甲方需要到现场进行取样或检验操作，应该提前通知及安排，并负责组织人员配合乙方开展工作。

　　4、对送检样品中包含的任何已知的或潜在危险，如放射性、有毒、有害或爆炸性的存在，应事先通知乙方，否则后果由甲方负责。

　　5、甲方对检验结果如有异议，请于《检验报告》完成之日起十五日内向乙方书面提出，复检时附上《检验报告》原件及预先支付复检费。如果复检结果与异议内容不符，甲方的复检费用照常交纳;反之，乙方将退还甲方所交的异议内容检验费和复检费。不可重复性试验不进行复检;

　　6、甲方需按本协议支付方式向乙方支付相应的检测费用。

　　7、对在建工程的各类检测数据有知情权，协议执行过程中可查询。

　　8、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。

　　(二)乙方权利及义务：

　　1、乙方在甲方的合同期内提供规范要求的质量检测服务;符合中华人民共和国有关行业标准及技术监督部门的质量要求。

　　2、乙方必须在收到甲方提交检测委托书后按承诺的期限向甲方提供相应的检验报告。

　　3、乙方仅对来样负责，检验结果仅反映对该样品的评价，检测结果的使用及所产生的直接或间接损失，与检验单位无关。

　　4、对发现的重大质量问题(如实际检测结果不足设计要求等)，及时向甲方通报。

委托书合同篇9

　　造价咨询合同

　　委托人：

　　咨询人：

　　第一部分建设工程造价咨询合同（以下简称委托人）与（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　服务内容指以下内容：

　　①工程概算编制

　　②工程量清单编制

　　③工程量清单计价法预算编制

　　④定额计价法预算编制

　　⑤工程量清单及招标控制价审核

　　⑥工程实施阶段造价控制

　　⑦工程造价纠纷鉴定

　　⑧竣工决算编制

　　⑨拦标价的编制

　　二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1．建设工程造价咨询合同标准条件；

　　2．建设工程造价咨询合同专用条件；

　　3．建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

　　四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

　　五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

　　1、正常服务酬金：按云价综合6号文件收费优惠20%收取；取费标准为总造价的1.8‰

　　2、支付时间：工作成果提交后七日内支付

　　六、本合同的建设工程造价咨询业务自本合同签订之日起实施，至工作成果出具委托人支付咨询服务费后当日终结。

　　七、本合同一式肆份，具有同等法律效力，委托人执贰份；咨询人执贰份。

　　委托人（盖章）：受托人（盖章）：

　　法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：授权代理人（签字或盖章）：授权代理人（签字或盖章）：地址：地址：

　　账户名称账户名称：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　20xx年月日 20xx年月日

委托书合同篇10

　　合同编号：

　　运输合同

　　托运方：中建一局集团第三建筑有限公司（以下简称甲方）

　　承运方：（以下简称乙方）

　　遵照《中华人民共和国合同法》及国家有关运输的规定，经双方协商一致，就乙方为甲方提供运输业务订立本运输协议，以明确双方权利义务关系，双方共同遵守。

　　第一条运输货物名称、价格、数量及金额

　　1.1 合同暂估总价为：RMB 元（人民币大写：）。

　　特别说明：当运输费结算总额超过合同总价10万元以上时，必须重新签署采购合同或补充协议，否则超出部分金额不予以在本合同中办理结算及付款。

　　1.2 合同明细

　　本合同单价为固定综合单价，包含装车、卸车及码放费用、运输费用、工人工资、利润、管理费及税金，以及乙方在运送过程中的所有过路费、过桥费用及交管部门处罚的罚款等所有费用。运输综合单价在任何情况下不作任何调整。

　　第二条运输目的地

　　乙方负责将甲方托运的货物由运送至。

　　第三条授权

　　3.1为保证顺利履约，在运输期间内双方设置工作联系人，联系人必须保持联络畅通。乙方设置联系人：；电话：；甲方设置联系人：；电话：。

　　3.2甲方项目部物资部负责人负责运输数量的确认。由甲方物资部负责人或相应材料员（签收有效签字人为：物资部负责人或项目部现场材料员）签署的运输凭据（包括但不仅限于运输单、过磅单据、收料单、供货小票、月度统计单或其他数量统计文件等）仅作为甲方收到乙方所运输的数量、到场时间等的证明，甲方项目部除物资部负责人或

　　现场材料员外的其他任何人员签署的任何形式的运输凭据不作为车辆进场运输的依据。

　　3.3凡涉及合同价款变更的，必须重新签订合同或补充协议，经甲方项目部项目经理、商务经理、物资部经理及公司主管部门参与评审、共同签字确认并加盖甲方与本合同相同的印章。甲方项目部其他任何人员的任何形式的签字不作为合同价款变更的依据。

　　3.4甲方项目部公章（方章）的使用范围为往来函件、会议纪要、洽商变更等履约过程中的文件，但不包括签署合同及其补充协议、办理结算。

　　3.5乙方已完全理解以上各款含义，对于乙方未遵守以上条款而导致的乙方无法结算、付款，由乙方自行承担责任。

　　第四条货物交接及数量确认

　　4.1甲方托运的货物名称、规格及数量由双方共同签字确认，乙方将甲方托运的货物运送至甲方指定的地点或仓库时，所运抵的货物名称、规格及数量必须与双方共同签字确认的货物运送单一致。

　　4.2乙方将甲方托运的货物运送至甲方指定的地点或仓库后，乙方必须将货物按照甲方要求码放整齐，不得杂乱堆放，由双方共同确认数量，作为计算运输费用的依据。

　　第五条甲方权利及义务

　　5.1甲方有权进行每车货物的跟车押运。

　　5.2甲方可随时进行货物运至指定地点后的码放工作验收，若乙方未按甲方要求将货物码放整齐，甲方将不予支付运输费用。

　　5.3甲方负责与乙方材料员共同清点货物数量并签字，办理出门放行手续及实物交接等工作。

　　第六条乙方的权利和义务

　　6.1乙方必须保证提供符合要求的运输车辆，保证随叫随到，确保满足甲方的运输要求。

　　6.2乙方在运输途中必须确保甲方运送物资的安全，精心保管货物，不发生少货、湿货、破损等。

　　6.3乙方从甲方处将货物装车后小时内必须将货物运送到甲方指定的地点或仓库，在此期间乙方所运送的货物受损或丢失，乙方将无条件按甲方所发货当时的市场价格给予甲方全部损失的赔偿。

　　6.4乙方应保证运送车辆的车况良好，车辆排放的尾气、噪声及车辆冲洗水要符合国家规定的排放标准，应采取措施防止运输和装卸的泄漏和遗撒。保证将货物及时装车及在规定的时间内将货物运送到目的地，若乙方未按合同约定的时间和要求发运或到货，将对乙方处以5000元/次罚款，以及乙方承担因此给甲方所造成的任何损失。

　　6.5运输易燃易爆及有毒有害化学品时，应事先采取预防措施，防止在运输过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故，对环境造成污染。

　　6.6乙方必须遵守国家和地方交通道路运输有关规章制度，遵守甲方的环境、职业安全健康管理体系的规定及要求，在接到甲方任务后，提前准备好车辆，行驶路线。在进入施工现场时车速不得超过5km/h,装车时要控制噪音，减少或杜绝扬尘和遗撒。在施工现场不得随意冲

　　洗车辆，必须听从甲方材料员的指挥，在装卸货物过程中要轻拿轻放，减少噪音。同时，人员在现场时必须配戴安全帽。

　　6.7乙方应按国家规定办理车辆的准运证和营运证，以及保证车辆的保险、税收等手续应齐全，若因乙方以上相关手续未办理或未办理齐全而在运输过程中被交管部门或其它政府部门处罚或扣留，乙方承担全部法律责任和经济责任，并赔偿甲方运送物资未按时运送到甲方指定地点的一切经济损失。

　　6.8乙方应指派专人负责每次运送任务，必须保证对自身出入现场的人员车辆等进行安全交底，并提供由乙方盖章确认的委托书及运输车辆的车牌号、行驶证和驾驶证复印件。对因非甲方原因造成的安全事故承担全部责任

　　6.9乙方承担由于自身原因造成的安全事故及道路交通事故的所有责任及经济损失。

　　6.10乙方必须保证自身出入现场的人员戴好自备安全帽，衣着整齐，配戴好相应的劳保用品，并对自身出入现场的人员、车辆等进行安全交底，对因非甲方原因造成的安全事故承担全部责任。

　　6.11乙方运输车辆在运输过程中及乙方人员在装车、卸车码放过程中所有的人身及财产安全由乙方自行负责。

　　6.12如发现乙方人员在运输车辆上有夹带工地现场材料（含废料）的现象，一经查实，甲方有权按照甲方损失量的10倍处罚乙方，直至终止其供应及追究其法律责任，乙方不得以任何理由终止和拖延运输。

　　第七条结算方式及付款

　　7.1结算时间：每月20日双方依据甲方人员所签单据进行当月（上月20日至本月19日）交易的核对，核对无误后双方在“运费结算清单”上签字确认。

　　7.2付款时间及比例：

　　7.3支付方式：支票或网银或承兑汇票

　　7.4乙方将甲方所托运货物运送完毕且双方进行结算完成后按6.2支付运费。乙方应在每次收款前个工作日向甲方提交等额的符合甲方要求的发票。发票的抬头开具：中建一局集团第三建筑有限公司，否则甲方有权拒绝付款而无需承担任何责任。因非合同约定的正规发票造成的损失全部由乙方承担，并支付问题发票等额的违约金给甲方。乙方向甲方申请本合同下的款项并提供相关发票过程中，与之相关的各种税费由乙方承担。

　　第八条违约与索赔

　　乙方不能按合同规定按时运输且甲方不同意延长运货期的情况下，甲方可自行运输部分或全部货物，由此发生的费用与相应合同价格之间的差额由乙方承担，并由甲方从将要支付给乙方的款项中扣除。与该乙方的合同额也应作相应的调整，但不解除甲方的任何履行合同的责任，同时乙方将就导致甲方遭受损失或向第三人承担经济责任（包括但不限于停、窝工损失、向建设单位、分包单位承担违约责任等），保留进一步索赔的权利。

　　第九条争议的解决方式

　　9.1本合同发生有关争议应通过友好协商解决，经协商未能达成协议时，提交仲裁，仲裁费用由败诉方负担，或依法向法院起诉。

　　9.2本合同中关于管辖权的约定是唯一的，任何一方不得通过债权转让或其它方式对涉及本合同约定事项或与之相关的事项的争议解决方式进行另行约定或对本合同关于管辖权的约定进行变更，如发生类似情形，该等约定亦属无效。

　　9.3双方明确约定，对于在本合同项下产生的或与本合同相关的事宜产生的乙方对甲方拥有的债权，乙方承诺不得将其转让给第三方，除非经过甲方的书面同意后方可转让，否则，乙方应在违约转让债权之日起五日内，按照违约转让债权总额5%向甲方支付违约金，逾期支付违约金应承担违约付款责任，同时债权转让不发生法律效力。

　　第十条合同生效与终止

　　10.1合同订立时间：年月日

　　10.2合同订立地点：北京西四环南路52号中建一局大厦1118# 。

　　10.3本合同自双方法定代表人或授权委托代表人（授权委托代表人须签署合同《授权委托书》见附件一）签字盖章，并提交乙方的法人代表或授权委托代理人身份证复印件之日起生效，完成合同约定的全部内容且保修期满后即告终止。

　　第十一条其它

　　11.1任何针对本合同内容的变更必须由本合同的双方签约人签字认可并加盖与本合同相同的印章才可视为合同变更。

　　11.2本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份。

　　11.3本合同未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　11.4合同附件为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　附件一

　　授权委托书

　　本授权委托书声明：我系的法定代表人，现授权委托（身份证号：）为我单位代理人，以本单位的名义签署如下合同：《》。