包工合同协议书
在不断进步的社会中,我们都跟协议有着直接或间接的联系,协议协调着人与人,人与事之间的关系。一般协议是怎么起草的呢?下面是小编收集整理的包工合同协议书,欢迎大家分享。
包工合同协议书1
合 同 书
发包方:江西敦和实业有限公司 (以下简称甲方)
承包方:宜春市欣业新型建材发展有限公司(以下简称乙方)
甲方需墙体隔断约 平方米,以包工包料形式承包给乙方施工,为明确双方责任和义务,依据《建筑法》、《合同法》的法律、法规,为互惠互利,诚实守信,特订如下协议:
一、工程名称: 原金色外滩大酒店 。
二、承包方式及工程价格:乙方货到工地,并负责安装价格,每平方米 元。
三、施工措施及工程做法:按图纸施工。
四、双方责任:乙方保证施工进度,凡是质量安全责任由乙方自行负责,甲方负责质量监督,并协助乙方工作。
五、付款方式:
六、甲方免费提供安装所需水、电、水泥。
七、本协议一式三份,甲方两份,乙方一份,签字盖章后生效,均具法律效力。
发包方: 承包方:
年 月 日
包工合同协议书2
单包工施工合同
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据 工程需要,甲方
将工程承包给乙方施工,按照《中华人民共
和国建筑法》和《安全生产法》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,
为明确双方责任,经协商签订本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包方式:
四、承包范围
本工程承包范围:
六、承包价格
承包价格按 计算,单价为元/m2计算。
七、工程进度款支付
(1)工程进度款支付方式:施工期间每月按完成进度价款的%支付。
(2)工程进度款核签及支付时间:在分层、段完工验收后 天内核签,
核签后每月
(3天内
付齐%,尾款在工程竣工验收三个月内结清。
八、工期要求
按甲方施工进度计划及施工员开具的施工任务单规定的时间内完成,
每延误一天,甲方向乙方罚款 元并赔偿相关损失。
九、安全施工
1、乙方在施工中必须坚持“坚持第一、预防为主”的方针,严格按照国家现行有关安全生产管理规定和安全操作规程进行安全施工作业。
2、严格服从甲方及有关部门的安全监督、指导管理,严格遵守执行现场施工安全管理规章制度,加强施工安全防护措施,做好:“三宝”、“四口”、“五临边”、“高处作业”等安全防护。
3、禁止向下抛物,违者每次处罚100元。
4、严禁机械带病和漏电作业。严禁违反安全操作规程和安全生产管理规章制度、违章指挥和违章作业,任何人不得在不符合规定施工条件和存在安全隐患的情况下强行施工。乙方有权拒绝违章指挥。
5、乙方有违返安全生产管理规章制度者按甲方安全生产管理规章制度进行处罚。
6、乙方承包人为本分项承包施工范围的`第一安全责任人(亦为安全员),与甲方签订《安全施工合同》,对本项承包施工范围的具体施工作业安全全面负责,并承担其责任。负责做好工人岗前安全教育培训和安全技术交底,负责做好日常安全施工布置、检查工作。
7、乙方必须注重安全施工,提高安全意识,加强安全防范,杜绝安全事故隐患,当发现安全隐患时必须立即停工并及时报告处理,严格做到无安全事故发生,若一旦发生安全事故,一切事故责任和经济损失均由相关责任方负责,甲方负责调查处理,其他方面甲方概不负责。
十其他条款
1、不可抗力
(1)双方关于不可抗力的约定:不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾及暴风雨、洪水、地震等自然灾害。
(2)因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按以下方法承担:
①甲乙双方人员伤亡由其所属方负责,并承担相关费用;
②乙方机械设备损坏及停工损失,由乙方承担;
③工程所需清理、修复费用,由甲方承担;
④延误的工期顺延。
2、保险
乙方从事危险作业的职工以外伤害保险和施工场地自有人员生命财产保险,由乙方负责办理并支付保险费用。
3、合同解除
(1)甲乙双方协商一致,可以解除合同;
(2)因不可抗力使合同无法履行,可以解除合同;
(3)因一方违约致使合同无法履行,可以解除合同;
(4)因乙方责任不能履行合同中途解除合同者,乙方按完工进度价款按%进行结算清付;
(5)合同解除后,不影响双方在合同中的约定的结算和清理条款的效力。
4、制度管理
(1)乙方必须无条件服从甲方及各职能部门的管理,遵守执行各项管理规章制度,遵章守纪守法,搞好团结友爱,搞好相互协作,如有违纪违章者将严格按有关规章制度进行处罚。
(2)施工中在保证工程质量的前提下,乙方应注意节省原材料和机械设备的使用保护,不得浪费、损失或丢失。若有违反,除照价赔偿外,并案甲方管理制度进行经济处罚,每天收工时必须将剩余材料分类归堆,做到工完场清。
(3)乙方必须服从计划生育管理,乙方工人属外来流动人口,必须向甲方出示流动人口婚育证明,不得违反计划生育政策,否则承担一切责任和
后果。
(4)乙方工作人员的食宿场所,由乙方自行负责,并保证饮食安全。
(5)乙方若不服从甲方和有关部门的正常管理,不能保证工程质量和工期要求者,甲方有权单方终止合同。
十一、合同生效与终止
1、本合同订立时间:月日
2、合同订立地点:3、合同生效:本合同若有未尽事宜,经双方协商签订补充协议生效。
4、合同补充:本合同若有未尽事宜,经双方协商签订补充协议生效。
5、合同终止:双方履行合同全部义务,竣工决算价款全部支付协议终止。
6、合同份数:本合同一式两份,由双方各执一份。
发包人:(盖章) 承包人:
法定(委托)代表人:联系电话:
年 月 日
包工合同协议书3
甲方:_________身份证号码:_________
乙方:_________身份证号码:_________
甲乙双方合伙经营车辆,因经营亏损,资金周转困难,现双方根据我国相关法律规定,经平等协商,一致同意解除合伙,达成如下解除合伙协议:
第一条合伙经营情况
1、甲乙双方合伙经营大货车自年月日起,合伙经营车辆为____15号牌;
2、合伙总投资8.8万元,甲乙双方各投资4.4万元;合伙期间车辆由合伙人陈正平驾驶;合伙车辆挂靠____物流有限责任公司经营,并由该公司向保险公司投了强制险、商业险;
3、合伙期间为从年月日至年月日。
第二条解除效益
1、本协议签订之日由甲方支付现金元(大写元)给乙方,____215号牌大货车归甲方所有,自本协议签订之日起该车辆无论是否存在车辆损害均与乙方无关;
2、本协议签订后,甲方自行经营____215号牌大货车并自行承担经营风险;
3、自本协议签订后,甲乙双方合伙经营____15号牌大货车期间的所有债权债务、所有权利义务均由甲方承担;
4、自本协议签订后,甲乙双方合伙期间未履行合同由甲方自行负责。
第三条甲乙双方约定本协议纠纷及双方合伙经营期间的纠纷由云南省镇雄县人民法院管辖;
第四条本合同一式二份,解除合伙人各一份。本协议自解除合伙人签字(或盖章)之日起生效。
甲方:_________
乙方:_________
合同签订地:_________
合同签订日:_________
包工合同协议书4
总承包人:(甲方)
分包人:(乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定,以及总承包人与发包人签订的结合本工程具体情况,经发包人同意和双方协商,就震泽购物中心的防水分包施工,达成如下协议。
第一条工程概况
1作内容。
2施工,为应付各项检查,乙方必须无条件服从甲方指定的突击性场地清理工作,保持工地以外的周边道路干净,达到区包工的环境卫生要求,费用乙方自理。
第二条工程施工期限
一、根据总包合同的要求以及总承包人的工程进度计划,及时组织人员进行施工。
二、根据本工程工期紧的特殊性,乙方施工人员必须随时按工程要求增减人员,以满足施工需要,涉及本分包工程内容延误工期或造成其它班组延误工程的,由于乙方自身原因,造成工期延误,每延误1-5天每天罚2500元;延误6-10天每天罚5000元,延误11-15天每天罚10000元;如再延误按前条款以此类推处罚外,甲方可单方面终止合同,乙方无条件退场,并赔偿甲方由此造成的一切损失费用。
第三条工程质量
一、根据总包合同要求,本分包工程质量要求达到确保防水部位无渗漏等。
二、本分包工程质量以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及有关相应的“防水质量验收规范”为依据。同时必须符合设计图的说明与要求,必须符合建设单位、监理单位要求。确保验收一次通过,如超过三处以上未能通过验收,除整改至合格外,每次处以2500元罚款,超过三次,每次处以5000元罚款,累计超过六次以上,每次处以20x0元罚款。屋面出现渗漏等一切质量问题所发生的整改费用均由乙方承担(含质量保修期内修补费用)
三、乙方在分包工程施工过程中应严格按照施工规范和样板操作程序施工,如发现违规施工,经甲方提出后,乙方仍不整改,影响了合同要求的质量等级的评定,甲方有权单方面终止合同,并向乙方提出赔偿,赔偿金额以乙方分包造价的50%计取。
四、乙方由于质量等级未达到交接时要求,造成返工而逾期交工的,按第二条第二点同等处罚,依此类推。
五、乙方质量必须符合国家、省市有关验收规范要求,如分公司、集团检查中不合格的每次罚款1000元,遇甲方上级部门检查不合格的每次罚款8000元;行业主管部门检查中不合格或通报批评的,则每次罚款20x0元。复查不合格加倍处罚。如发生有关部门检查处罚的费用一切由乙方承担支付。
第四条施工环境安全、文明标化、安全生产
一、乙方应严格按施工安全操作规程和有关规定要求进行施工,做好环境、治安、保卫、消防、安全和文明施工达标工作,发现问题及时与总包方联系。发生伤亡等安全事故,由乙方承担指标及法律和经济责任,甲方有权对乙方处罚,乙方承担由此而造成的甲方损失。
二、乙方必须配备专职安全员每日进行班前安全交底,班后安全检查和安全教育,发现问题及时整改,上班人员必须经过三级安全教育并经考试合格后上岗,安全教育费用乙方自行承担,如发现无证上岗每人每次罚款500元。特殊操作人员必须持有关部门颁发的有效的.专业操作证书上岗,安全教育费用乙方自行承担,如违约上岗每次处以罚款20x元。
三、乙方必须执行项目部的各项管理制度,如有违反管理制度的予以罚款处理,罚款金额在付工程款中扣除。
第五条环境保护
一、乙方严格按照国家、省市规定、组织施工和甲方要求做好环境保护工作。
二、在施工过程中,如乙方未按规定和要求做好环境保护工作,甲方有权利令乙方及时纠正、停止整改并作相应的经济处罚,所造成的损失和政府有关部门罚款由乙方承担。
第六条双方职责
一、甲方职责
1、向发包人领取施工技术经济文件。
2、确认乙方编制施工组织设计并督促实施。
3、按本合同规定及时向乙方支付工程款。
4、在接到乙方决算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款,并按本合同规定与乙方结算工程款。
5、组织协调与工程有关各方关系,组织质量、环境、安全、文明标化等各种审核、检查验收。
二、乙方职责
1、乙方必须严格执行甲方的各项规章制度
2、分包合同内容必须自行完成,不得再行转包分包,甲方有权单方面终止本合同,乙方支付本合同造价3%的违约金并赔偿甲方由此造成的一切损失。
3、乙方负责组织工程管理班子(分包方资质与分包单位的管理制度施工前必须上报甲方,班子人员名单在工程施工前另行书面报甲方,并附上岗证复印件),负责工程一切技术及管理工作,工人进场前必须将进场人员的花名册报甲方,特殊工种人员附上岗证复印件,在工程进行中随时受甲方监督及指挥。
4、乙方必须按施工图纸及有关施工规程、规范和标准进行施工,并接受发包人(包括监理单位)、甲方监督。乙方必须无条件服从甲方质量,环境安全、文明标化等方面的审核、检查和整改意见,并及时整改。每天必须工完场清,符合文明施工要求,当分包方拒绝整改,危机质量、环境、安全、文明标化时,甲方有权终止合同,并处罚1万-5万元罚款,并由乙方承担为此所造成一切损失费用,如发生二次加倍处罚,超过三次,在二次基础上再加倍处罚,发生多次,以此类推。
5、乙方应按国家及省、市、区质量检验评定标准和相关规范、标准对工程的分部、分项质量和过程的隐检进行自建自评,并及时将评定和验收结果完整齐全的技术资料交甲方的质量部门进行核定和验收,上道工序未经甲方验收和核定不得进入下道工序。如每天未达到工完场清、文明施工要求,除整改完成外,每次每项处罚款500元,二次每处罚款1000元,三次每次罚款20x元,三次以上以此类推处罚。
6、编制工程进度计划及协作配合计划,经甲方同意后实施。如工期延迟交付按第二条第二款同等处理。
7、乙方对进场施工人员必须进行环境、安全、质量、文明施工入场教育,并按政府有关规定办理各类证件,证书和手续,各特殊工种、管理人员必须按规定持证上岗。各分项、施工前必须对操作班组全体人员进行质量、安全技术交底,并作好书面交底记录一式三份(乙方、班组各一份,一份报甲方)。如没经过三级安全教育与订立文明安全施工责任书上岗,每人罚款500元。
8、乙方在施工过程中如发生安全质量事故,应及时报告甲方,处理方案应经甲方同意后实施。除甲方或发包人原因外,处理事故所发生的费用及伤亡的指标均由乙方自行承担。如验收不合格,除限时返工到合格外,一切材料费用全部由乙方负责,质量工期按第二条,第三条内容处罚。
9、及时记录,搜集整理好有关施工全过程资料和竣工验收资料。工程完工后二十天内提交有关施工技术经济资料和验收资料(包括绘制竣工图及必须的录像和图片等资料)。如延期交付有关资料,每延迟一天按第二条款同等处罚。以此类推。
10、乙方在施工过程中严把质量关,工完随时做好养水试验,确保无渗漏。如在保修期内发生渗漏,乙方除在2天内必须整修至合格外,并甲方给予乙方每处20x元处罚;如超过四处渗漏,每处给予4000元处罚;如累计渗漏超过八处以上,每处给予8000元处罚;渗漏超过十处以上,按照前面标准加倍处罚类推。
11、遵守地方政府和有关部门对施工场地的交通,施工噪音,市政市容等规定,确保该工程达到文明施工现场。如发生本班组违章,有关部门罚款由乙方承担。
第七条工程价款的支付与结算
一、承包价格:SBS改性沥青防水卷材6元/m2,SBS高聚物改性沥青防水涂料每遍1.5元/m2。承包价格内均含税金。
二、工程款的支付方法:竣工验收通过且无渗漏后一个月内支付承包款的60%,竣工验收满一年付至80%,竣工期满2年付至95%剩余5%作为工程保修金,5年期满整修后经检查合格,并在甲方业主验收合格签字后支付。工程量的结算方式:工程量按实际施工面积计算,重叠部门不计,翻边另加。如图纸更改,按实际更改增减工程量。
四、工程款支付如因发包人原因造成工程款延迟支付,乙方承诺不向甲方要求支付,甲方亦不因此承担违约责任。
第八条解决纠纷的方式
一、双方若发生争端或纠纷,应先协商解决,若协商不成。可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第九条违约
1、乙方在施工中进度无法满足甲方要求出现严重拖后,甲方有权另行组织队伍施工,并对乙方处以伍万元以上处罚,并赔偿甲方由此造成的一切损失费用。
2、今后无论市场价格如何变化,双方均不得以任何理由要求调整价格。无论何种原因,如乙方擅自停止施工或擅自退出或延误工期10天以上的,按合同第二款第二点同等处罚外,甲方有权单方面终止合同,乙方此前发生的工程款按50%计价结算,并赔偿由此造成甲方的一切损失。
第十条工程停建或缓建
由于政策变化不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善作好已完工程和已购材料,设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方为乙方撤出提供必要条件,并按合同规定支付已完工程的价款(发包人支付原因除外)。已经订货的材料、设备由订方负责退货。非甲方原因,造成的工程中途停建或缓建,乙方不得向甲方要求支付任何损失的赔偿。
第十一条工程保修
保修约定:保修金按工程款保留5%,5年期满整修后经检查合格一次性付清。因保修期内引起的渗水修补工作应在接到甲方通知后第2天派人员修补,如未进行修补工作的甲方有权另行组织人员进行修补,修补费用在保修金中扣除。
第十二条其它
一、本合同自甲乙双方签字盖章后生效,在竣工结算,账目结清后失效。
二、甲乙双方仅执行本合同内所规定甲乙双方的权利及义务,其它任何与甲、乙双方各自直接发生的经济关系概与本合同无关,由各自自行承担责任,不负连带责任。有关文明施工、安全生产消防管理安全责任书另行签订,作本合同附件与本合同同等效力。
本合同中未尽事宜,双方经协商后另行协议。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
包工合同协议书5
甲方:
乙方:
工程名称及施工内容:主体结构
施工期限: 年 月 日 —— 年 月 日
施工地点:太华路立交西北角
为加强施工现场安全管理,促进安全生产、文明施工,确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》和《陕西省劳动安全条例》等的有关规定,双方本着平等、自愿的原则,就 施工安全和用工安全管理签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的责任和义务,确保在施工过程中安全生产。
一、施工安全管理
(一)甲方的责任和义务:
1、对上级相关安全管理工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达,并对落实情况进行监督检查。
2、甲方根据相关规定向乙方进行安全、技术交底。必须按照安全、技术交底向乙方提供符合安全生产条件的作业场所。
3、甲方对乙方施工现场安全生产负有监督检查和安全管理指导责任。
4、由甲方监督乙方技术人员向入场作业人员进行安全教育。
5、涉及行车安全或其他存在较大安全隐患的施工,其安全教育培训由甲方负责;在营业线附近或涉及行车安全的施工其安全防护由甲方负责。
6、甲方有权对乙方施工过程中出现的安全管理和用工管理问题进行批评、教育,对乙方出现严重安全隐患,甲方管理人员有权要求乙方停工整顿,待整顿合格后方能继续施工。
7、作业现场发生安全隐患的,乙方必须及时处理,甲方负责督促整改,保证施工安全。乙方因违反安全生产、消防、治安、文明施工或铁路安全管理规定,甲方有权依照安全管理规定,对乙方进行经济处罚,该罚款在工程款中清算。
(二)乙方的责任和义务:
1、乙方应严格遵守国家、有关部门工程建设安全管理规定,遵守甲方的各项安全管理制度,按照安全管理标准加强现场管理,积极组织施工,并接受甲方及行业依法实施的安全监督检查。
2、乙方行政负责人是乙方安全施工管理的第一责任人。乙方施工现场必须按照规定设置专(兼)安全管理人员,负责现场日常安全管理。每日上班前对作业环境、设施、设备等状况进行安全检查,对发现的安全隐患必须及时报告甲方,整改后方准施工。
3、乙方在施工作业时必须制定符合国家规定的安全技术措施和施工方案,并征得甲方技术、安全部门审核同意。其安全技术措施费由乙方承担。
4、乙方必须按照规定给施工作业人员(含雇用民工)配备必要的劳动保护用品,必须对施工现场设置安全防护设施、安全警示标志等安全设施,其费用由乙方自行承担。
5、乙方负责对作业人员(含雇用民工)进行日常安全教育、施工现场安全管理,其产生的费用由乙方承担。严禁未经安全教育培训的人员上岗作业。否则出现一切后果和发生责任事故的,由乙方承担一切责任。
6、特种作业人员,必须持有关行业部门颁发的特种作业操作证上岗,严禁无证上岗。
7、在铁路站区或铁路线路附近施工时,乙方必须遵守铁路安全管理规定,服从铁路安全管理,确保行车安全。
8、乙方作业现场发生安全隐患的,乙方必须及时处理,甲方负责督促整改,保证符合施工安全。乙方因违反安全生产、消防、治安、文明施工或铁路安全管理规定,甲方有权依照安全管理规定,对乙方进行经济处罚,其罚款在工程款中清算。
9、凡属乙方出现安全规定或其它未遵守执行甲方规定,造成甲方经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚的,一切损失由乙方负责赔偿。
10、乙方对施工现场安全生产负有全面的管理责任,任何第三人在施工现场发生伤、亡事故的,除依法由第三责任人承担责任以外,均由乙方承担相应的责任。
11、因乙方违章或违法施工发生人身、行车、工程质量事故或铁路运输设备损坏的,其责任及由此发生的费用由乙方全部负担。触犯法律的交由司法机关处理。
12、因乙方违章或违法发生人身事故的,乙方直接负责伤亡者家属的接待和善后工作,发生的费用,由乙方先行支付,待事故调查清楚后由责任方承担。
二、用工安全管理
(一) 甲方的责任和义务:
1、甲方不与雇用人员签订任何劳务用工合同或发生经济支付关系。
2、甲方发现乙方雇用人员年龄不符合规定、身体患病或患有其他疾症等不符合雇用条件的雇用人员,有权要求乙方立即辞退。
3、甲方配合乙方对雇用人员进行安全管理、安全教育和培训。
(二)乙方的责任和义务:
1、乙方必须是独立承担法定民事责任的独立法人,乙方行政负责人是乙方施工作业人员(包括雇用人员)的第一管理责任人,对乙方所有工作人员、作业人员精神状况、技术水平、作业中的安全行为负责。乙方雇用民工必须是由劳务中介机构或自行雇用,
2、乙方雇用人员必须是年富力强,身体健康、年满18—59岁以内的人员,同时身份明确,有合法证件,集体雇用人员要有原住址的相关证明
3、严禁雇用未成年人、有职业禁忌症状或不适应施工现场安全作业的老、弱、病残者当雇工。
4、从事尘毒或有害作业的'雇用人员,在雇用前和解除雇用合同后必须进行体检,确定是否有职业病患。
5、本着“谁雇用、谁管理、谁使用、谁负责”的原则,乙方雇用民工由乙方自行管理。乙方雇用人员发生伤亡时,由乙方自行负责处理解决、承担事故责任和经济赔偿责任。
三、施工安全风险保证金
(一)甲方的责任和义务:
1、发生下列情况的,其罚款在施工验收结束后从结算款中扣除:
(1)现场存在安全隐患被上级机关查出的,每件扣100--300元;
(2)被路局发放安全监察通知书的,每份扣200---500元;
(3)被公司发安全检查指令书的,每份扣100---200元;
(4)施工现场安全管理人员对施工方安全隐患的的经济处罚。
2、发生责任事故的,不返还施工安全风险保证金。发生责任事故后,施工安全风险保证金不够扣除的,其余罚款在工程清算中扣除。
(二)乙方的责任和义务:
工程承包单位必须按照规定交存施工安全风险保证金。
乙方对甲方的考核处罚有异议的,有权提出异议。 具体办法按照公司《安全质量考核异议问题复议办法(试行)》,执行。
四、其它:
1、本协议未尽事宜按国家有关规定执行,协议在生效期内,如果双方还要增加其它条款,由甲、乙双方协商解决。
2、本协议自签字盖章之日起,开始生效,工程完成后(含因故在规定的期限内未完成而延长至该工程施工实际完毕的期限)本协议自行解除。
3、本协议一式三份,甲方、乙方各保存一份,甲方负责管理施工任务的责任分公司保存一份。
甲 方(盖章): 乙 方(盖章):
法人代表(签字):
工程负责人(签字)
: 委托代理人(签字):
经 办 人(签字):
年 月 日 年 月 日
包工合同协议书6
甲方:
乙方:
为了规范合伙人的行为,保护合伙人的合法利益,根据相关法律、法规规定,甲乙双方本着自愿、平等、公平、诚实守信的原则,签订本协议。具体内容如下:
一、经甲乙双方共同协商合伙承包位于临江市蚂蚁河乡电站对面,面积为1333公顷的'林地。
四至:东至:岗;南至:公路;西至:岗;北至:岗。
二、1、甲方出资人民币50万元(大写:伍拾万元整)
2、乙方出资人民币35万元(大写:叁拾伍万元整)
本合伙出资(现金)共计人民币85万元(大写:捌拾伍万元整)。
三、未经甲乙双方同意,禁止任何一方以双方名义进行买卖,如获的利益归甲乙双方共同所有,经甲乙双方协商,卖出林地所得收益双方应平均分配,造成损失赔偿对方不少于50万元的赔款。
四、甲乙双方之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于双方利益为原则予以解决,如协商不成,可以向人民法院起诉。
五、本协议自协议签订之日起生效。
六、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方(签字):乙方(签字):
年月日年月日
包工合同协议书7
发包方: 代表: (简称甲方) 承包方: 身份证号码: (简称乙方) 经甲乙双方协商,甲方施工的第九二医院医技综合楼工程钢筋制作安装分项承包予乙方。依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规,明确双方的权利和义务,确保工程质量、进度和安全生产,特签订本协议,甲乙双方共同遵守。
第一条 工程名称:
第二条 工程地点:
第三条 承包方式:本工程乙方按 包工 方式承包。
第四条 乙方承包内容:设计图纸范围内钢筋的制作、安装。
第五条 开工日期: 以签订本协议翌日为开工日期。
工 期: 1、基础钢筋应提前制作,满足施工进度要求。
2、主体钢筋:柱筋绑扎1天,梁板钢筋安装2天
3、零星构件等的安装,甲方提前一天通知乙方,乙方必需按时进场施工。
第六条 本工程质量等级要求为 合格 ,工程质量检验依据国家现行的施工验收规范及质量检验标准。
第七条 双方责任
A、甲方责任:
1、外购钢筋运至总平布置场地指定地点。
2、柱筋电焊压力焊及套筒连接。
3、技术交底和安全交底。
B、乙方责任:
1、场地内钢筋的水平与垂直运输;柱筋由乙方下料,并运至各楼层柱位分料;。
2、闪光对焊及电弧焊的电焊机、焊条、焊济等
3、严格执行甲方现行各项管理制度,服从甲方的管理和监督。
4、严格按照该工程的施工图纸、会审记录、变更记录、技术交底等要求进行施工,保质、保量、按期完成甲方布置的施工任务。
5、按通知参加甲方组织的各类专业会议,参加由甲方组织的各项检查活动。
6、严格执行南平市现场文明条例。办理进场施工所必须的.各种证件和相关手续,
并承担由此发生的费用。
7、与甲方友好合作,正确处理协作关系,不得与现场管理人员发生个人行为,且不得辱骂管理人员等,如有发生每次处罚500元至1000元。
第八条 材料、机械设备供应
1、甲方供应: 钢筋
2、乙方负责:本工程钢筋制作、安装施工应具备的劳动力、机械设备等附材。
第九条 工作内容
1、熟悉施工图纸、按图纸编制钢筋下料单、计算钢筋用量、制定钢筋进场计划;钢筋下料应合理,短钢筋应焊接使用,损耗率控制在0.2%内。
2、布置操作地点、将机具、料具、工具、用具等整齐堆放到指定地点,做到工完场地清。
3、钢筋制作(平直、切断、弯曲)
4、钢筋绑扎包括清理模板内的杂物、烧断铁丝、按设计要求将钢筋安装成型、安放保护层垫块、搭设和拆除简易脚手架等。钢筋绑扎还包括砼浇筑时的护筋工作和预埋件的制作和安放。
5、钢筋制作、绑扎包括地面、建筑物底层、楼层内的水平运输,人力、机械吊运范围内的垂直运输。
6、钢筋制作、绑扎时对成品的保护。
7、制作和绑扎的钢筋应符合钢筋工程验收规范要求。
第十条 工程价款的结算方式和工程款支付
结算方式:本工程钢筋制作、绑扎人工费按每吨630元包干。
付款形式:1、每月按形象进度支付80%进度款;2、主体封顶后支付不低于承包范围内已完成工程量的90%;3、竣工验收后1个月内付清全部工程款。
第十一条 安全生产文明施工
1、乙方应提高安全意识,加强安全教育和管理,严格执行国家、省、市和甲方安全生产的规定和标准,并按照施工组织设计做好安全设施的搭设和自身安全防护用品的配备,施工期间违章作业造成的安全事故其责任和费用由乙方承担。
2、乙方必须严格按建筑安装工程安全操作规程组织施工,特殊工种必须持证上岗。
3、乙方必须保证文明施工,做到工完场地清;保证使用的材料堆放整齐、机具放置合理;
第十二条 工程质量
1、甲方按分部、分项对工程质量进行检查,发现问题以口头或书面形式通知乙方整修,逾期不改时,乙方负全部责任。
2、该工程乙方承包范围内的内容必须确保达到合格标准,工程质量达不到合格标准,乙方承担的违约金为乙方承包范围内总价的百分之十。
第十三条 工程进度
乙方承包范围内的施工任务,不能按计划完成,每拖延一天,罚款500元。
第十四条 其他
1、乙方在施工现场中被处以的各种罚款,由乙方自理。
2、乙方在施工期间发生的债权债务由乙方负责。
3、如乙方不能按工程需要组织人员及场并保证工程质量和进度,甲方有权随时更换队伍,由此所造成的一切损失由乙方承担。更换队伍时,乙方所有人员应在接到通知后5日内无条件全部退场,发生的工程量待竣工结算后按每吨200元处理。
5、乙方在施工过程中必须服从甲方的安排和调动并不得以任何理由拒绝或自行停工,如发生不服从甲方的安排和调动,甲方有权随时更换队伍并发生的工程量待竣工结算后按每吨200元处理。
6、乙方在施工过程中如发生打架斗殴等闹事行为,按甲方公司的规定对乙方进行处理。
5、乙方使用材料时应杜绝浪费,在施工过程中因乙方原因损坏或浪费的材料,由乙方承担,结算时从人工费中扣除。
第十五条 违约责任
1、甲乙双方,应履行本协议的各项条款,任何一方违约,另一方可向对方提出,由违约方承担违约责任。
2、争议解决方式:如双方就协议发生争议,经协商不成,南平市仲裁委员会仲裁。 第十六条 本协议自双方签字盖章后生效。工程价款结清后失效。遇自然灾害等人力不可抗拒的原因、战争等,此协议自行失效。协议中未尽事宜,双方本着互惠互利、友好合作的精神签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效应。
第十七条 本协议共 3 页,一式 贰 份,双方各持 壹 份。
甲方 乙方
签字: 签字:
电话: 电话:
年 月 日
包工合同协议书8
甲方:__________
乙方:__________
根据《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定,经甲、乙双方自愿友好协商一致,就乙方承包甲方茵莱国际项目护坡工程所涉及相关事宜,共同达成如下协议条款,双方严格遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:_______________项目护坡工程(以下简称本工程)。
2、工程地点:_______________。
3、工程内容:甲方指定范围内土坡护坡加固工程,内容包括:工作面平整、脚手架搭设和拆除、锚杆布设、钢筋和钢丝网布设、排水沟布设、喷浆等全部护坡施工内容。
4、承包方式:乙方全承包,乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等。
二、建设工期
总工期:_____天(从开工之日起至工程完工之日止),开工日期以甲方通知为准。
本协议工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时,工期经甲方签证后可顺延。
三、承包单价
1、本工程价款实行综合单价包干:_____元/㎡。
2、上述综合包干单价包括但不限于:乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输,设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用,以及利润和税金等。
3、前述包干单价确定后,在包干价范围内,本协议不再执行与工程计价有关的定额及文件,也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整,乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加协议价款,相关可预见及不可预见的一切协议风险已经协议各方预见。
四、工程量计量
所有结算工程量以甲方现场收方数量为准。
五、工程款支付
1、乙方按甲方要求完成本协议指定的工作量,并经甲方确认后十个工作日内一次行付清(乙方收款前提供发票,并应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺)。
2、如乙方违约,甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消除或取得甲方书面谅解之日止。如乙方的违约行为属于根本性违约的,甲方有权视情节减少或全部拒付工程款。
六、双方职责
(一)甲方职责
1、负责在乙方进场前2天提供施工场地,并配合乙方施工前的测量工作。
2、协助乙方办理相关手续,协助乙方解决施工现场周边关系。
3、提供乙方施工所需材料,如水、水泥、河砂、铁丝、钢丝网等。甲方提供给乙方的材料需经乙方签收,如有浪费和损坏,乙方需照价赔偿。
4、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作。
5、配合乙方进行设备场内转运。
6、向乙方提供水源电源接口。
(二)乙方职责
1、指派__________作为乙方履约代表暨项目负责人,全权代表乙方履行本协议,代表乙方处理相关工程事务,签收相关工程文件等。
2、应严格遵守安全生产、文明施工规范,确保安全生产和施工质量,承担施工过程中的所有责任,严格执行政府有关部门的法规及政策。
3、应在施工现场设置警示标志并严格人员进出管理,防止无关人员进入施工现场。
4、自行管理其现场员工,如发生安全事故及其他人身伤亡事故,均由乙方自行负责处理并承担一切经济和法律责任。
5、负责工程资料的整理、归集。
6、不得拖欠民工工资,工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务。乙方应在工程完工后10日内向甲方提供民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺。
七、争议解决
履行本协议如发生争议,由甲、乙双方友好协商解决,协商后达成一致意见的补充协议是本协议的.一部分;如协商后不能达成一致意见或一方不愿意协商的,则交由本工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
八、施工工艺要求及工程验收标准
1、施工前对施工面进行清理,要求坡面平整,无树根石块以及其他尖状物,土质表面无宽度超过3cm的裂缝。
2、铁丝布设:竖向布置,间距2m,上部用直径16mm以上钢筋牢固地固定在地面上,露出地面不得超出5cm。
3、钢丝网布设:满铺,并与铁丝绑扎,绑扎间距小于50cm。离地面不得大于2cm。并用直径6mm的钢筋固定在土层上。
4、排水孔的布设:用15cm长32线管间距2m布设。喷浆前用亮胶封住外口,并与钢丝网绑扎固定,喷浆成型后拆除亮胶。
5、排水沟的布设:边坡上部距边1.2m设置排水沟。根据地形确定坡度,但必须保证沟底无积水。
6、混凝土浆不得有漏喷、掉浆,喷浆完成面不得集水,钢丝网外露不得超过5%,铁丝不得外露。
九、违约责任
1、如甲方逾期付款(因乙方原因除外),每逾期一日,应向乙方支付协议总价1%作为违约金。
2、如乙方逾期完工,每逾期一日,应向甲方支付协议总价1%作为违约金。
3、乙方施工质量验收不通过延期整改的,所导致延期部分不作签证。乙方除支付违约金外还需承担因延期所导致甲方的经济损失。
十、附则
1、本协议正本一式两份,甲、乙双方各执一份,两份具有同等法律效力。
2、本协议自甲、乙双方签章之日起生效,至本协议中的全部协议权利义务关系完结后自然失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
包工合同协议书9
甲方:
身份证号码:
乙方:
身份证号码:
丙方:
身份证号码:
甲、乙、丙三方经友好协商,就合伙承包仙桃市和合国际城住宅楼工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙、丙三方合伙承包的项目,对外以名义出现。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
1.甲、乙、丙三方本次合伙事宜的投资额暂定人民币万元,甲方按40%的比例投资即万元,乙方按30%的比例投资即万元,丙方按30%的比例投资即万元。
2.如合伙过程中万投资额不足需要追加出资时,丙方因资金有限不承担投资款的追加,由甲、乙双方协商对追加的'投资款出资,丙方按年利率%向追加投资款的出资方支付总追加投资款中丙方所占30%的比例部分的利息。
五、盈余分配与债务承担
1.甲、乙、丙三方分别按40%、30%、30%的比例分配盈余,不得因丙方没有追加投资改变上述分配比例;但丙方需在工程回款或三方分配利润时先行扣除追加投资款中的丙方所占比例的本金及利息予追加投资款的出资方。
2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的分配比例为依据,共同承担。
六、权利与义务
1.合伙期间的财务由甲、乙、丙三方共同核算,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲、乙、丙三方同意方可支出与进帐;
2.甲方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
3.甲、乙、丙三方共同决定合伙重大事项。
七、禁止行为
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
八、合伙期满
1.合伙期满,三方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。固定资产和其他不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配。
九、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
十、生效及补充
1.本协议自三方签字后生效,甲、乙、丙三方各执一份;
2.未尽事宜,三方另行协商,并订立补充协议。
甲方:
_____年_____月_____日
乙方:
_____年_____月_____日
丙方:
_____年_____月_____日
包工合同协议书10
甲方:
乙方:
宿迁市晓店镇晓店街街道门牌整治工程门牌发光字安装工程承揽给乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及有关法律、法规的相关规定,遵循“平等、自愿和诚信”的原则,甲乙双方就本项目施工过程中有关事项达成如下协议:
一、工程概况:
1、工程全称:在宿迁市晓店镇晓店街现有117户约计750个左右的发光字的安装工程。(字数未确定,等安装完成后按实际数量计算)
2、工程地点:宿迁市晓店镇晓店街部分街道3、工程安装标准:发光字安装上墙,电线接好并留出。不需要通电,如需通电各门店户主可自行联系安装。
二、承包方式及结算方式:
1、承包方式:包工不包料(自带工具)。乙方只出人工,乙方施工所需的所有材料及脚手架由甲方提供。
2、工期:合同生效日至20xx年8月10日24时之前完工(此工程为户外安装工程,如遇阴雨天气,工期将顺延)。
3、结算方式:本次工程按字结算,每个字安装费用为计约750个字左右,合计工程款为¥:11250元,大写:壹万壹仟贰佰伍拾元整。工程结束后双方进行清算安装发光字的`数量,按实际数量计算工程总款,对于现定的工程款进行多退少补。工程启动前甲方需付乙方元启动资金(定金),工程完成后甲方需在三天内一次性付清乙方工程款余款。工程款余款为实际工程款减去定金后剩余的数额。
三、甲方权利及义务:
1、甲方为乙方提供安装所需的所有材料及工具(脚手架)。
2、甲方负责协调被安装户的配合工作。如因被安装户不配合安装工作而产生纠纷和因纠纷所产生的一切后果由甲方负责。
3、安装所需材料及工具甲方必须及时到场,如因甲方材料不到场导致怠工,人工费用及延误工期的后果由甲方负责。
4、工程结束,甲方必须及时付清所有工程款。
四、乙方权利及责任:
1、乙方严格按甲方要求施工。字安装到位,线接好留好。须通电,如门店户主要求通电,所产生的费用由门店户主负责)
2、保证安全文明施工。3、及时跟甲方要求所需材料,以便甲方按时供应。
五、违约责任:甲乙双方如有一方违约付另一方违约金贰仟元整。
六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方:(签字)
身份证号:
联系电话:
乙方:(签字)
身份证号:
联系电话:
____年____月____日
包工合同协议书11
发包单位: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按 米计算。
第二条:施工方案
1、护坡
(1)、基底宽 米,厚 米,自下而上慢慢收至高度为 米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的青砖或红砖)。
(2)、拆除厕所旁房屋三间,作进出路。
(3)、完工后做围墙10米左右。
(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。
第三条:合同工期
1、经双方协商确定,工程期为 日,暂定于自 年 月 日起至 年 月 日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。
第四条:价格及付款方式
1、工程总承包价为 元。
2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式:竣工验收后付 元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分 付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。
第五条:甲方义务
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
第六条:乙方义务
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。
第七条:施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的'费用,均由乙方承担。
第八条:验收
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。
第九条:违约责任
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。
第十条:其它
本合同于 年 月 日由双方在 签订,自双方签字或盖章后生效,一式 份,上方各执一份,上交 份。
发包单位(甲方)(盖章)
授权代理人(签字或盖章) : 联系电话:
承包人(签字或盖章): 联系电话:
年 月 日
包工合同协议书12
合伙人:(以下简称甲方)
合伙人:(以下简称乙方)
甲、乙双方经平等协商,就合伙承包____________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙双方合伙承包的项目,对外以__________________公司名义出现。
三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
1、甲方以现金出资,出资额为人民币________万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例________%。
2、乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占________%。
五、盈余分配与债务承担风险提示:利益分配和债务承担
合伙人之间的权益的分配、责任划分要明确。虽合伙企业对外承担无限连带责任,但内部合伙人之间还是要按份额分红、承担债务的。有些合伙企业对此没有约定,从而导致在分红或承担债务时合伙人之间产生纠纷,给企业造成不必要的损害。
1、盈余分配,以出资为依据,按比例分配。
2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。
六、退伙
1、合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙。
2、退伙需经对方同意,方可实行。
3、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
七、权利与义务风险提示:合作伙伴的职责
在合作初期,创业合作者要明确合作伙伴的各自职责,不能模糊,要能拿出书面的职责分析,因为是长期的合作,明晰责任最重要,这样可以在后期的经营中不至于互相扯皮,反目成仇,好多的创业合作中会有问题,就是因为责任明细不够。
1、甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的'一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理。
2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理。
3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为
1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动。
2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉至______人民法院。
十一、生效及补充
1、本协议自各方签字后生效,各方各执______份;
2、未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。
合伙人:________年____月____日
包工合同协议书13
木工清包工承包协议书
甲方:____(以下简称甲方)
乙方:____(以下简称乙方)
身份证号:____
为了进一步提高本项目部的综合管理水平和施工能力,促进全体施工人员整体素质的提高,确保本工程施工质量安全生产、文明施工以及工程进度。根据上海市建委和建管处的有关规定,集团公司整合管理体系的要求,结合本工程具体情况,双方达成如下协议,以资共同遵守执行。
一、工程地点、范围、内容及承包形式等。
1.工程地点:抚远路美丰路
2.工程名称:美兰湖中华园一标
3.建筑面积:____
4.结构形式:地下框剪,地上混合
5.承包范围、内容:
(1)乙方木工施工工程范围内包括:B、E地块地下室及上部结构(19幢)住宅工程的土建结构的木模制作、按装、拆除、按施工图纸和预算定额规定的全部劳务工程内容及甲方与乙方划分的现场文明区域工作。从木模翻样、制定工艺措施、编制材料计划用料,从基坑支护冠梁;基础垫层木模开始,到各楼层梁、墙、板、屋面、机房、棚架等全部内外所有模板工程(包括窗台板、阳台、栏板和所有预留洞)制作、按装、拆除:模板承重排架搭设及拆除;螺杆安装及回收模板清理、上油、模板及方木拔钉、墙体层根间管道孔洞吊模,所有砼导墙挡水支模、及全部二次结构砼模工程量;材料指定地点分类堆放、对楼层及架子上的堆放物及时清理、堆放整;每层排架及施工中基础和楼层浇筑时跑道的搭拆;所有木工用材料(含夹板、木料、扣件、钢管、脱模剂)进场的装卸;清理施工现场、结构封顶后所有材料运送到地面指定点整理分类堆放;打凿暴模砼及木工机械保养维修、临时设施涉及的全部木工工作等凡是幢号涉及木工工作范围的所有工作量在内。
(2)结算建筑面积以图纸建筑面积为依据,结算时不再另行计算面积(除设计平面变更或局部调整)。
(3)承包方式:甲方发包给乙方的施工任务为地下室及二次结构、主体结构工程木工清包工。
(4)乙方按图纸进行施工并及时提供分阶段所需材料计划表。
二:承包价款及支付形式:
1.本工程木工承包价格地下部份按元/平米计算,包含二次结构;地上住宅楼工程按____元/平米计算,在工程质量未评定之前付款按合格工程计算,本承包项单价内除垂直运输机械外,均已包括平(压)刨床、锯床、手用机、工具,胶带、双面胶、元钉、铁丝等一切辅料;已包括乙方个人所得税、差旅费、劳保劳防用品,福利、医药费等一切费用在内。
2.按实际建筑面积计算。
3.项目部需与乙方发生点工时,乙方不能拒绝用工,并按实际工作时间结算,技术工人以人民币____元/工,普工以人民币____元/工为标准计算(每工按____小时计)。
4.付款方式:根据工程实际情况乙方进场后自备生活费一个月,以后每人每月出勤25天以上甲方支付生活费____元。生活费用由项目部在乙方当月工程款中代扣代付。
5.工程进度按月完成工作量的____ %在次月甲方收到业主工程款后支付。跨年度工程款按实际完成工作量的____ %支付。
6 .所承包的木工分项工程按期封顶完成后一个月内付至____ %。以质监站评定为标准,达到协议质量要求____个月付至____ %,余款待工程竣工结算后____个月付清,如达不到质量要求返工重做,并承担返工所造成的一切损失。
三、质量要求:
1.木工工程质量必须符合国家及市施工规范及有关部门验收为准,如验收不符要求,造成返修的人工费、材料费用在乙方工程款中扣除。达不到验收质量合格标准,根据合同条款第二条第一款的单价中再扣总工程款的____ %。乙方自愿作赔偿甲方的损失。
2.乙方须按本工程特点编制施工工艺、方案报甲方审核批准后实施。其工艺方案应符合确保工程安全质量的前提下省工省料原则。
3.施工程序必须按建筑工程操作规程,施工验收规范及本工程编制的施工组织设计、技术措施和技术交底进行每道工序的施工,并做好班组与班组之间的施工连接工作。对施工中出现的质量问题,经检查后必须根据整改单及时整改,整改达到要求后方可进行下道工序施工。由于整改引起对其他班组的误工和工程延期,项目部将根据情节轻重给予经济处罚。经整改后质量仍没有达到协议要求的,甲方有权对乙方重新调整队伍,直至清退出场,由此带来的一切后果由乙方承担,并在已完成的工程款中扣除20%作赔偿。
4.乙方在施工中材料必须存放整齐、合理,由项目部指定地点安放,装卸自理。严格遵守现场管理制度,严禁浪费材料,如发现浪费材料,甲方将给予浪费材料的一至三倍处罚,有意破坏财物者,给予二至五倍的处罚,并在班组生活费及乙方款项中扣除。
5.严禁转包,发现转包,本清包协议立即终止;或因乙方原因退场,一切损失由乙方承担,劳务费按已完成工程量价款的____ %结算。
四、工期要求:
1.按甲方总进度计划挖土开始于____年____月____日,于____年____月____日结构封顶,总工期为____个日历天
2.乙方必须要有足够的劳动力,确保±0.000以下结构工程在年底完工;确保二层以上标准层每月完成六层结构钢砼施工进度要求。如乙方未能按此计划完成,以每幢____元/每天进行罚款,依此类推,累计处罚。如乙方总进度按计划提前结构封顶,以每幢元/每天奖励,依此类推,累计奖励。
3.如因甲方材料供应原因造成停工,乙方应以书面形式上报甲方,且经甲方签认的,其工期相应顺延。如没有书面确认的,乙方作自动放弃处理。
五、安全生产:
1.签订本协议的同时,必须签订安全协议书,本工程安全目标为市标化、区文明工地。
2.乙方应委派一名兼职安全员,每天进行上岗交底,上岗检查,做好班组安全生产上岗记录。
3.配合项目部做好工人的三级教育。
4.及时做好洞口、临边围护,未经项目部同意不得擅自拆除。
5.乙方承诺:乙方有义务向甲方提出安全生产建议。
6.严禁违章指挥,违章作业,乙方因违章作业而发生的伤亡,一切经济损失、医药费用、行政主管部门的处罚费用均由乙方负担,并要接受甲方的批评教育与处罚。因非乙方责任造成公伤事故发生的`费用,医药费(医保规定可报销的)壹万元内由乙方承担,超过壹万元的部分由乙方承担____ %,余款由甲方承担(乙方违章作业发生的除外)。
7.参加从业人员保险:伤亡经工伤签定验证,有保险部门赔偿,验证前务工费由乙方承担。如乙方原因没有参加保险或原单位保险单没有退保的工人,甲方不予受理。
六、承包队伍管理:
1.承包人不得擅自招用社会上闲散人员,所有人员必须要有身份证、务工证、上岗证、及其他务工必须的证件。
2.进场后两天,必须先到甲方项目部办理登记手续,填写员工登记表,递交身份证复印件核实身份,本项目办证率100%,办证费用乙方自理。如未按规定及时办证,持有效证件上岗,一经查出,按上级部门处罚款的十倍处罚,平时项目部发现一人缺证罚款50元,依次类推,责任全部属乙方。在施工过程中违章处罚5次,在罚个人的同时罚乙方500元。
3.未办理寄住证、务工证、上岗证、健康证、工作单位记录等乙方及时通知甲方,甲方对口管辖部门可以帮助乙方统一办理,费用从乙方工程款中扣除。
4.无身份证人员不准进入工地,未经甲方同意一律不准带家属来工地住宿。
七、文明施工:
1.乙方在施工期间必须坚持安全生产、文明施工的原则,遵守甲方的各项规章制度、配合有关单位的检查、建立安全教育制度、搞好环境卫生、作到安全标化文明工地。
2.进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带,并自觉保护好安全用品,安全帽班组统一领取,工程结束或人员中途退场须立即交还甲方,如遗失或认为损坏的将在工程款中扣除每顶10元。
3.按甲方规定统一着穿工作服,按成本价计取由乙方承担。
4.宿舍卫生必须达标,一人一床,床铺整洁,统一有草席或床单,必要时配备被套,并且严禁在宿舍内吸烟,保证达到区文明工地和安全,同时积极开展安全、健康的竞赛活动。
八、安全管理:
1.乙方承包人是自然的治安负责人,应对工地及本班组治安负起责任,积极配合当地警署和本项目部搞好治安工作。
2.乙方必须与甲方签订治安管理协议书。
3.乙方人员必须按市有关条例与规程作业结合本工程规程制度,若乙方在施工过程中不接受安全操作规程作业而引起的一切安全事故、他人造成事故由他人负责,甲方一律不负担任何经济、法律责任。均由乙方自行承担。
4.严格遵守甲方及公司项目规章制度,自觉维护正常施工和生活秩序,不准私自乱拉、乱接电源,不准私自烧菜、烧饭,发现上述现象,罚款500元/次,未经项目部同意不准带女性和小孩进入施工现场和务工,一经查获采取罚款200—500元每次每人,以上罚款金额从当月生活费中扣除。
九、双方职责:
1.甲方职责:
(1)甲方应按乙方提前三天提供的材料计划清单经甲方申请后按时送货到场。
(2)甲方应按乙方所提供的施工人员名单,提供相应的住宿条件。
(3)为乙方提供垂直运输机、二级配电箱、大太阳灯、出借平(压)刨床、圆锯床、三级配电箱、小太阳灯给乙方无偿使用,使用期间的耗材、维修保养工(料)费用均由乙方自理。其他的小型机工具及劳保劳防用品、雨具等全部由乙方负责自理。
2.乙方职责:
(1)乙方应亲自在场组织工程的施工,管理职工、教育职工、遵纪守法配合甲方检查、管理工作、协调双方关系。
(2)乙方应提前三天向项目部上报下阶段所需材料的清单。
(3)乙方必须遵守天津市的法纪法规,不得擅自使用“三无”人员,按规定办好各种手续(暂住证、劳务证、上岗证、记录证、综合保险等)费用由乙方自负。
(4)乙方人员在施工期间要遵章守法,不违法乱纪、打架、偷窃,一经发现将给予条例罚款一切责任由乙方负责、并勒令其退出施工现场。
(5)乙方必须按国家及天津市的施工规范和设计图纸组织施工,确保落实甲方的进度计划,无条件服从甲方现场管理人员的指挥,不得无理取闹,否则每天每次罚款500元。
(6)应与每位职工订立经济合同和安全协议并上报甲方一份存档。
(7)乙方必须负责好本班施工现场,卫生包干区的清理工作。
(8)负责向甲方借入的各种机械的维护、保养,维修工料费乙方自理。借入机械归还时须完好无损,如缺失或不能使用的按原价赔偿。
(9)一切与乙方有关的工作每天做好落手清。
(10)图纸更改及工作联系单,临时设施涉及木工工作、乙方无条件进行施工,不另计算费用。
十、其他事项:
1.每月须上报工人记工帐明细表,记工帐必须上墙公布。
2.直尺、榔头、线、电钻、冲击钻、移动电箱等小型机工具由乙方自备不计费用。
3.乙方借用甲方设备及工具应由乙方及时保养维修,如遗失或被盗应由乙方按进价赔偿,人为损坏应承担相应按新价双倍的赔偿。
4.乙方必须保证工完场清,未及时清理经指正不改的,甲方有权安排他人工作处理,费用由乙方承担。乙方职工不得故意损坏工地财产,一经发现加倍处罚,并从工程款中扣除。
5.施工过程中的质量、安全、卫生及日常中的处罚,参照项目部的处罚条例执行。
6.本协议的价款内已包括民工享受的全部费用。
十一、本协议双方签字后生效,共三份。甲方二份,乙方一份。
十二、未尽事宜可签补充协议。
十三、本协议附:
1.建筑安装施工安全生产协议书;
2.防火安全协议书;
3.施工治安管理协议书;
4.安全生产责任及风险抵押金;
5.项目安全奖罚制度;
6.文明卫生协议书;
7.员工廉正公约书;
甲方:____项目部盖章
乙方:____
甲方代表人:____代表人签字:____
附身份证复印件:____
电话:____电话:____
签定日期:____年____月____日签定日期:____年____月____日
签定地点:____项目部
包工合同协议书14
甲方:
乙方:
经双方协商,甲方愿将承揽的大坝电厂保温工程清包给乙方施工,就施工内容、工程量、工程进度等达成如下协议:
一、工程范围:大坝电厂二号机组检修的所有需要保温拆安的部位。
二、工程量:只进行外层保温(安装铁皮或铝皮)的` ㎡,内层保温(安装保温棉或其它材料)加外层保温安装的 ㎡,拆安内、外层保温的 ㎡,当工程量变化幅度较大时,相应的增减工资总额。
三、工作时间: 年 月 日至 年 月 日共三天。
四、工资总额:根据工程量和工作时间计,工资总额定为伍万柒仟元整,每延迟一天将扣除工资总额的40%。
五、其它约定事项:
1、所有工作人员都有乙方雇佣、管理、监督、约束、教育。
2、工人进厂后要服从电厂管理人员的安排、监护、管理。
3、所有工作要按照电厂检修的规范要求进行。
4、工作人员要认真执行电力安全生产规程,违规操作所造成的一切后果均由乙方负责。
5、安全工作应常抓不懈,如发生任何安全事故均由乙方自行解决,与甲方无关。
6、所有工作人员都必须携带二代身份证入厂工作,没有身份证明的拒绝入厂,总清包工人人数按30人计,每少一人,每天扣减柒佰元。
7、所有工作人员必须熟悉电厂保温拆安程序,精通保温拆安技术,如电厂管理人员提出因人员素质差不能胜任本工作的,甲方将无条件让乙方撤离施工现场,所造成的损失由乙方负责。
8、能胜任本工作时,乙方到厂、离厂的交通费用由甲方承担,计壹万捌仟元整,否则乙方自理,交通工具由乙方自行选择。
9、如有条件甲方将为乙方提供吃、住等生活便利。
10、工程结束经电厂验收合格并按规定清理完施工现场的杂物同时将工具和安全用具交还给甲方后,甲方将工资款全部付清。
六、本协议一式二份,双方各执一份。协议签订后双方要按协议执行,违约方要承担相应的违约责任,违约金为工资总额的1。5倍。
甲方:
乙方:
电话:
电话:
身份证号:
身份证号:
年 月 日
包工合同协议书15
第一条 工程项目:
第二条 施工地址:
第三条 甲方安全责任
1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。
2、甲方应要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。
3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。
4、甲方指派 同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。
5、甲方负责签发工作票,对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责,并履行工作票许可手续。
6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故,甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故,甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门,要求派人保护现场。并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
9、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担:
(1)人身伤亡事故。
(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故。
(3)发生厂内火灾事故。
(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的。
(5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。
第四条 乙方安全责任
乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:
1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度。严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。
3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。
4、施工期间,乙方应设有专职安监人员,(少于30人者设兼职)。乙方指派 作为安全工作联系人。
5、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布置施工。
6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要,并经有资质检验单位检验符合安全规定,乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。
7、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育,并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。开工前,乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场,出入证严禁转借他人。
8、开工前,乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的'设施设备、工器具等进行检查,确认符合安全要求,一经开工,就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。
9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意,乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备。不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。
10、乙方施工过程中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。
12、乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。
13、乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况,应立即报告甲方,并积极配合调查。
乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和《电业生产事故调查规程》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故,还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告,按规定组织调查处理,并由乙方统计上报。如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故,还应立即通知当地政府、公安部门,并要求派人保护现场。乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。
第五条 甲乙双方联系方式及响应时间:甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时,应于4小时内予以响应。
第六条 施工安全保证金
甲方预留工程款的10%作为乙方的安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤、电网和设备及以上事故,于工程竣工验收后将该保证金全额退还。若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故,扣除相应数额的安全保证金:
(1)发生人身死亡事故、电网和设备重大事故,扣除全部安全保证金。
(2)发生人身重伤事故、电网和设备事故,扣除50%安全保证金。
(3)乙方人员发生违章行为的经济处罚,按处罚规定从安全保证金内扣除。
第七条 违约责任
1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任,并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
2、合同履行中,发现乙方提供的有关资质材料无效,甲方有权解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。
3、发现乙方现场作业人员有违章行为的,比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额,承担相应的违约金。
4、乙方未设置安监人员。未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计。施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施。用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要,甲方有权要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承担。
5、乙方人员安全工作规程抽考不合格,乙方应承担50元/人次的违约责任。特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。
6、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的,应照价赔偿。
7、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等,乙方按100元至500元/人次承担违约责任。
8、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的,每逾期一天,乙方按200元至1000元/天承担违约责任。
9、施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的,除接受政府有关部门处理外,过错方应承担3000元至10000元/次的违约责任。
第八条 甲乙双方约定的其他事项:无
第九条 本协议执行过程中,如发生争议,由双方协商、调解解决。若经协商、调解不能解决争议的,任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。
第十条 甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。
第十一条 本协议有效期限:自 年 月 日起至 年 月 日止。
第十二条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
第十三条 本协议一式四份,甲乙双方各执两份。
第十四条 本协议签订地点在甲方住所地。
第十五条 以下七项为本协议附件:
1、承包工程要求的乙方相关资质证明材料。
2、乙方项目经理、管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员名单。
3、乙方特种作业人员上岗资格证书。
4、乙方施工人员安全技术和安全工作规程考试成绩表。
5、乙方施工安全技术组织措施。
6、乙方大型独立项目的施工组织设计。
7、甲、乙方施工安全技术交底记录资料。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
联系电话: 联系电话: 签订时间: 年 月 日
总包单位(简称甲方):
分包单位(简称乙方):
甲方将本建筑 项目分包给乙方施工,为贯彻"安全第一、预防为主"的方针,根据《 市招标、承包工程安全管理暂行规定》和国家有关法规,明确双方的安全责任目标,确保施工安全,双方在签定建筑施工工程合同的同时,签定本协议。
一、承包工程项目
1、工程项目名称:
2、工 程 地 址:
3、承 包 范 围:
4、承 包 方 式: 包工包料(详见分包合同具体范围)
二、工程项目期限:
自 按分包合同约定合同工期 止。
三、乙方在本工程施工期间,必须保证以下责任目标:
1、伤亡控制指标:
1)重大质量、安全责任事故0次。
2)死亡、重伤事故0次。
3)轻伤月负伤频率≤1.5‰。
4)集体中毒事故0次。
2、安全达标:
1)省、市等第三方有关部门安全检查合格率达100%,优良率达50%。
2)公司安全大检查合格率100%,优良率50%。
3)劳保用品、安全防护用品发放率100%。
3、文明施工达标:
1)消防器材配备率100%。
2)火灾事故0次。
3)第三方及公司检查合格率100%。
4)确保各类污染物达标排放。
4、治安、劳务达标:
1)因劳资纠纷上访事件0次。
2)刑事案件发生0次。
3)第三方及公司检查合格率100%
以上14项目标如乙方未能确保,视情节轻重、社会影响的大小,每项按承包工程款的0.5%~1%进行处罚(每次处罚不低于20xx元)。
四、乙方安全责任:
1、乙方必须认真贯彻国家、 市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方应有安全管理组织体制,健全的安全生产管理制度,配备符合要求的安全管理人员,乙方在现场必须配备一名专职安全员。特种作业人员必须持证上岗。并将本单位资质、安全生产许可证、三类人员上岗证上报甲方。
3、乙方在施工前要认真勘察现场,工程项目由乙方自行编制专项施工方案,并制定有针对性的安全技术措施计划,严格按照施工组织设计和有关安全要求施工,并报送甲方。
4、乙方的管理人员必须认真对本单位职工进行三级安全教育及安全技术交底,并上报甲方项目安全员备份。
5、乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议,并通知甲方委托有关人员出席会议,介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求:乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目的内容与特点,乙方应做好安全技术交底,并有交底的书面材料,交底材料一式二份,由甲乙双方各执一份。
6、施工期间,乙方指派 同志负责本工程项目的有关安全、防火工作。甲方指派 同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定,甲乙双方应经常联系,相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作,共同预防事故的发生。
7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定,接受甲方的督促、检查和指导,对于查出的隐患,乙方必须限期整改。
五、乙方必须遵守甲方施工现场安全生产管理制度,如有违章甲方有权按照项目部安全奖罚办法对分包商处以相应的罚款。
以上条款,由甲方安全部门出具罚款通知单,乙方应将被罚金额二天内上交到甲方项目安全组,如乙方不服从甲方管理、不积极主动配合甲方的检查活动对提出的隐患不积极整改到位的,甲方有权对乙方采取停电措施,待整改完毕经甲方验收合格后再行送电。
六、其他:未尽事宜,按公司《安全生产管理规章制度》执行。
本协议经立协双方签字、盖章生效,作为建筑安装施工合同的附件。本协议一式肆份,甲方叁份、乙方壹份。
甲方:单位名称(盖章) 乙方:单位名称(盖章)
项目负责人: 项目负责人:(签章)
电话: 电话:
日期: 日期:
年 月 日签订
【包工合同协议书】相关文章:
包工合同协议书06-21
装修包工协议书01-01
建房包工协议书01-31
分包工程协议书02-14
工程清包工协议书03-26
包工的合同02-26
建筑清包工协议书模板05-10
分包工程安全协议书03-14
工程包工合同03-09
农村包工合同03-02