分期还款协议书模板7篇
在社会发展不断提速的今天，需要使用协议的场合越来越多，签订协议可以保护当事人的合法权益。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编精心整理的分期还款协议书8篇，欢迎阅读与收藏。
分期还款协议书 篇1
开发商: (以下简称甲方)
认购方: (以下简称乙方)
身份证/护照(营业执照)号码: 通讯地址: 邮编: 联系电话: 1、 2、 甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，签订本协议书。
乙方于 年 月 日购买甲方项目 幢 单元 室，总房款为人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元，已签订认筹协议并交纳定金 元(如果是认筹客户，出示有效认筹协议，认筹金自动转换为定金)，因个人原因导致无法按时交齐首期款，现乙方自愿申请首期款分期支付，具体付款方式如下： 年 月 日，签订《商品房买卖合同》前支付( %)首期款(含定金)，即： 元;今剩余购房款向江苏美亚房地产开发有限公司借款人民币￥ 元(大写) ，在 年 月 日前无息分 期还清; 1. 年 月 日支付首期剩余房款 %，即： 元; 2. 年 月 日支付首期剩余房款 %，即： 元;
(生效时间以同时签订《商品房买卖合同》和《项目首付款分期付款协议书》为准)
且甲、乙双方达成以下协议：
1. 乙方必须在规定的期限内付清全部借款，如有特殊情况需提前半个月向甲方申请剩余借款还款时间延期(延期时间仅限一个月，申请次数仅限一次)，乙方本人或委派家人携带《首付款分期付款协议书》和委托证明前往售楼部，填写《延期申请表》，待甲方审核通过后，方可批准;
2. 如乙方未按协议规定的时间还款，逾期在30天之内，自本协议规定的应还款期限之第二天起至实际全额付清还款之日止，甲方有权按借款金额的千分之一/天的比例收取违约金至付清之日，逾期30天未缴纳款项，乙方自愿放弃上述所购房屋全部权利，甲方有权处理房产出售给他人，且不退还乙方所缴纳房款，乙方无条件按甲方要求在房屋交易过程中签字，如乙方拒绝配合甲方，甲方有权在当地人民法院提起诉讼;
3. 办理交房手续前提，乙方需付清全部借款，如逾期产生的违约金，连同借款一并付清;
4. 协议期内，乙方不得随意更变业主身份，不得退房，不得单方面终止该合同;
5. 本协议书一式两份，由开发商、认购方各执一份，具有同等法律效力，发生纠纷，在甲方所在地人民法院诉讼解决;
甲方(签章)： 乙方签字：
代表签字： 乙方盖章： 年 月 日 年 月 日
分期还款协议书 篇2
甲方：住所地：法人代表：乙方：现住址：联系电话：鉴于乙方因急需资金，于年月日向甲方提出借款请求，甲方本着对员工的关心和帮助，将人民币元出借予乙方，同时乙方也向甲方填写了相应的借款单据。现由于乙方原因不能一次性偿还以上借款，双方经过协商后，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法律解释达成以下分期还款内容：
1、本协议签订后，乙方将于每自然月10日前向甲方还款，还款期为年月日至年月日，每月还款为元，以上共计元整，甲方的帐号为：
2、若乙方没有按期偿还每月约定款项数额，超过10日的，则甲方有权解除本协议，乙方应一次性偿还全部欠款及利息。
3、本协议履行过程中发生纠纷，双方同意依法向北京市海淀区人民法院提起诉讼。
4、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。甲方：乙方：签订地点：年月日
分期还款协议书 篇3
甲方（债权人）： 电话：
乙方（债务人）： 电话：
乙方担保人： 电话：
为了不增加债务人偿还欠款的负担，不给债权人带来经济损失，双方经过友好协商，就有关事项达成如下协议：
第一条 还款内容
1.还款金额：人民币12600元（大写 壹万贰仟陆佰元整。）
2.利率：按照6个月分期支付欠款，月利率5%执行。具体每月支付欠款为：20xx元*(1+5%)=2100元。
3.每月的还款时间：每月25号之前，逾期一天，每天以30元作为惩罚。
4.还款期限：乙方自签订此协议之日起至 年 月 日全部还清债务。
第二条 抵押物
乙方将 作为还款的抵押，并提供文字材料证明。抵押期限：自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部款项及利息为止。
第三条 甲乙双方的义务
（一）甲方的义务：
1.对乙方交来抵押物的单证妥善保管，不得遗失、损毁。
2.在乙方到期还清所有本协议规定的款项后，将抵押物的单证完整交给乙方。
（二）乙方的义务：
1.应按照本协议规定时间主动偿还甲方的欠款及利息。
2.乙方在签订协议之日起交付抵押物的文字材料证明。
第四条 违约责任及其它事项。
1.乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款及利息的'，乙方应负违约全部责任。按照欠款本金的双倍给予甲方赔偿(即违约后，偿付甲方贰万肆仟元人民币)。
2.如果乙方出现逃逸或者去向不明联系不到本人，则剩余的欠款由担保人予以承担。
第五条 本合同经担保人见证后生效。
本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，担保人留存一份。
甲方签字： 乙方签字：
乙方担保人签字：
签约日期： 签约日期：
合同编号：_________
赠与人：_________
住所：_________
身份证号：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
电话：_________
受赠人：_________
住所：_________
身份证号：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
电话：_________
分期还款协议书 篇4
甲方：
乙方：
现鉴于乙方不能一次性偿还欠款。甲、乙双方经过友好协商，在协商一致的基础上，达成如下还款协议：
第一条甲、乙双方在此确认：截止本协议签订之日乙方尚欠甲方人民币：（注明：有欠条）
第二条甲方同意乙方分次偿还欠款及还款计划
①甲、乙双方约定第一次还款日期为：农历年月日偿还金额为：人民币
②甲、乙双方约定第二次还款日期为：农历年月日偿还金额为：人民币
③甲、乙双方约定第三次还款日期为：农历年月日偿还金额为：人民币
④甲、乙双方约定第四次还款日期为：农历年月日偿还金额为：人民币
⑤甲、乙双方约定第五次还款日期为：农历年月日偿还金额为：人民币
第三条甲方保证
①对乙方交来欠条及本协议妥善保管，不得遗失、损毁。在乙方到期还清所有本协议规定的款项后，将欠条单证及本协议完整交给乙方。
②在未到甲、乙双方约定还款日期前，不对乙方讨要欠款。
第四条乙方保证
①按照本协议规定时间主动偿还甲方的欠款。
②在签订本协议之日重新更换欠条并交付甲方。
第五条本协议经甲、乙双方签字后生效。
第六条本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方：乙方：
签约日期：签约日期：
分期还款协议书 篇5
甲方（债权人）：青岛海川建设集团有限公司（以下简称甲方）乙方（债务人）：青岛第二粮库（以下简称乙方）
根据青岛市中级人民法院判决，由甲方承建乙方筹建的青岛市市级粮食储备库二期工程，乙方拖欠甲方工程款一案，甲、乙双方经协商一致，就乙方欠甲方工程款相关还款事宜达成如下协议：
第一条、经青岛市市北区人民法院和青岛市中级人民法院判决，乙方欠甲方工程款及相关费用共计人民币3012419.29元（其中：工程款793633.18；损失费1705378.5；质保金468192.61；诉讼费、评估费25215+20000），后经甲乙双方协商，甲方同意乙方还款在确保诚信的基础上还款人民币240万元（大写：贰佰肆拾万元整）。
第二条、由于乙方资金困难一直未履行该还款义务，为了保证甲方的债权能早日实现，甲、乙双方就该欠款还款事宜达成如下内容：
1、甲方同意乙方分三次还款，乙方第一次还款时间与数额：20xx年12月30日前还工程款100万元（大写：壹佰万元整，以实际到甲方账户为准），乙方第二次还款时间与数额：20xx年12月30日前还工程款80万元（大写：捌拾万元整，以实际到甲方账户为准），乙方第三次还款时间与数额：20xx年12月30日前还工程款60万元（大写：陆拾万元整，以实际到甲方账户为准）。
2、如果乙方不能按上述约定时间足额还款，只要发生一次超过七天，甲方有权要求乙方按原判决数额一次性支付全部剩余欠款数额，并按日支付判决数额0.5%的违约金，并付判决数额利息。
3、乙方已经根据法律有关规定，经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，乙方同意在本协议签订后根据甲方要求随时赋予本协议强制执行效力。
4、本协议还款数额包含[20xx]青民一终字第655号判决书及青岛市市级粮食储备库二期工程项目内容。其中二期工程主体、工程场区路面（室外）、排水沟及消防管网、强弱电若仍存在工程欠款，则均由青岛海川建设集团有限公司在双方已谈妥协议价款（240万）中支付。
5、本协议还款时乙方必须支付现金或支票（不包括承兑支票），不得以物抵债或其他任何方式的还款。
第三条、争议的解决方式
本合同在履行中如发生争议，按原判决执行，乙方一次性付清原判决工程款及本协议第二条2款约定的违约金和利息。本协议履行完毕，双方关于青岛市市级粮食储备库二期工程的工程纠纷再无争议，甲方不得以任何理由向有关司法机关，向乙方主张青岛市市级粮食储备库二期工程中判决款项。
第四条、本协议自双方签字盖章后生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。所有款付清后自动失效。
甲方（签章）：
年月日
附：还款签证一份
：年月日乙方（签章）
还款签证表
分期还款协议书 篇6
买受人：
出卖人：
买受人与出卖人现就首付款分期付款达成以下协议：
第一条、付款方式
买受人向出卖人缴纳购房首付款计人民币元，（大写：人民币百拾万仟百拾元整）；剩余首付款共计人民币元，（大写：人民币百拾万仟百拾元整），买受人同意按分期付款方式向出卖人支付，分期按以下时间付款：
第二条、买受人逾期付款的违约责任
买受人如未在分期付款期限内付款，按下列方式处理：
1、逾期在____日之内，自本协议约定的应付款之日起，买受人按日向出卖人支付逾期应付房款金额3‰的违约金，协议继续履行；
2、逾期超过____日的，出卖人有权解除本协议。出卖人解除本协议的，买受人一次性还清剩余首付款的同时并按总房款的5%向出卖人支付违约金。
第三条、关于房屋产权转移及产权登记的约定
1、在买受人未付清全部购房款本息前，房屋的所有权中的处分权归出卖人享有，买受人只对该房屋享有使用的权利，买受人不得擅自将该房产抵押、转让或租赁给任何第三人，若需出租应经出卖人同意。在买受人付清全部购房款本息后，该房屋的包括处分权在内的所有权全部转移至买受人享有。
2、由于买受人的原因导致不能办理产权证的，出卖人不承担责任。
3、在买受人未还清首付款前，出卖人可不为买受人所购买的房屋办理产权。
第四条、解除协议时相关事项的处理
若因买受人逾期付款而导致出卖人解除本协议，出卖人只需书面通知买受人即可将本协议解除，其他事项依法律程序解决；出卖人不再履行本协议的义务，亦不承担违约责任。
第五条、本协议连同附件页，一式份，双方各执一份。
买受人（签章）： 出卖人（签章）：
________年____月____日 ________年____月____日
分期还款协议书 篇7
甲方：
乙方：
乙方因个人和家庭在甲方借款。截止至______年___月___日，乙方尚欠甲方借款合计59、2万元。为妥善合理保障借款的归还，经充分协商，达成一致，特订立本协议，以资共同遵守。
一、经乙方确认，截止______年___月___日，乙方尚欠甲方人民币59、2万元。
二、乙方承诺，分24个月还清该欠款。
三、乙方从______年___月起每月偿还甲方人民币24667元，于每月25日前归还，迟延归还按逾期额每日1%承担违约金。。
四、乙方以其位于XXXXXXXXXXX（监证字XXXXX号，权字XXXX）141、62平方米的房屋作为本还款协议的担保。乙方不能再以该房行其他抵押、担保，违约承担欠款额20%的违约金。
五、本协议履行过程中所发生的争议，经双方友好协商解决。协商或调解不成的，任意一方可依法向本合同签订地______人民法院提起诉讼。
六、本协议一式三份，具有同等效力，甲方持两份，乙方持一份。
七、本协议经双方签字捺印后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【分期还款协议书模板7篇】相关文章：
分期还款协议书模板合集五篇03-18
分期还款协议书模板汇编八篇03-09
分期还款协议书模板汇总7篇03-03
分期还款协议书模板合集6篇02-26
个人分期还款协议书9篇03-24
分期付款协议书模板六篇02-27
关于还款协议书03-12
借款还款协议书03-24
委托还款协议书02-26
关于还款协议书模板合集五篇03-31