施工协议书模板九篇
在社会发展不断提速的今天，很多场合都离不了协议书，签订签订协议书可以使事务的结果更加完美化。协议书到底怎么写才合适呢？以下是小编整理的施工协议书9篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
施工协议书 篇1
甲公司（全称）：
……公司（全称）：
丁公司（全称）：
本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成并保修合同工程。现就下列有关事宜，订立本协议书。
1.（甲公司名称）为联合体主办人，（……公司名称）、（丁公司名称）为联合体成员；
2.联合体各方当事人对内部有关事项规定如下：
2.1联合体由主办人负责与发包人联系；
2.2合同工程一切工作由联合体主办人负责组织，由联合体各方当事人按内部工作分范围具体实施；
2.3联合体各方当事人将严格按照招标文件的各项要求，切实执行合同工程一切合同工程文件，共同承担合同约定的一切义务，同时按照内部工作范围划分的职责，各自承担自身的责任和风险；
2.4联合体各方当事人的内部工作范围划分如下：
2.4.1（甲公司名称）承担合同工程工作内容：
2.4.2（?公司名称）承担合同工程工作内容：
2.4.3（丁公司名称）承担合同工程工作内容：
2.4.4…………………承担合同工程工作内容：
2.5联合体各方当事人对合同工程的其他约定：
2.6联合体各方当事人在合同工程实施过程中的有关费用，按各自承担的工作量所占比例分摊，或由联合体各方当事人具体协商确定。
3.本协议书签署后，联合体主办人应将本协议书及时送交发包人和监理工程师、造价工程师。
4.本协议书自签署之日起生效，至各方当事人履行完施工合同全部义务后自行失效，并随施工合同的终止而终止；
5.本协议书正本与副本具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。
正本一式份，联合体各方当事人各执一份，送交发包人和监理工程师、造价工程师各一份；副本一式份，联合体各方当事人各执份。
甲公司名称：（盖章）丁公司名称：（盖章）
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
联系电话：联系电话：
年月日年月日
施工协议书 篇2
甲方： 有限公司
乙方：
丙方：
经甲乙双方友好协商、丙方作为监管方，就乙方承包甲方位于经济开发区的**内陆港项目透视围墙施工工程达成如下协议：
一、工程地址：------------.
二、工程价款：单价为----元/米，工程量约为----米，工程总价为：----元，大写：人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾元整。价款含材料、人工、机械、安全防护等全部费用，一次性包死。结算时根据双方共同确认的工程量计算。
三、工程款支付方式：
1.甲方将工程款付至丙方账户，由丙方负责监管；
2.工程开工时，甲方支付总工程款的30%,剩余工程款按工程进度支付。
3. 总工程款的5%作为质保金，工程完工经历一个雨季后，确认无质量问题一次性付清。
四、施工标准
1.开槽宽60cm、深30cm,基础以下15cm灰土夯实。
2.正负零以下30cm砖基础，2层50墙、2层37墙、1层24墙，砌筑砂浆为M10.
3.正负零以上50cm二四砖墙，M10水泥砂浆砌筑。
4.内外墙1:3、1:2水泥砂浆抹平压光。
5.砖墙以上按透视墙要求立1.5m规格水泥柱。
6.水泥立柱栽入墙内15cm,水泥砂浆填充抹平压光。
7.围墙内外立面按甲方要求喷漆。
8.围墙根部回填土正负零填平并夯实。
9.预埋墙内及水泥立柱内穿线管，穿线管由甲方购置。
五、工期： 年 月 日前施工完毕并经甲方验收合格。乙方须严格按工期施工。
六、双方约定：
1.甲方按协议及时支付工程款。
2.甲方提供施工相关资料和数据等信息。
3.乙方必须服从甲方的管理，配合甲方工作人员的相关工作。
4.乙方负责在施工过程中协调与外界的各种关系并承担由此产生的所有费用。自行解决施工中水、电及施工时现行地矿等问题。
5.工程发票由甲方自行解决。
6.乙方须及时支付农民工工资，如出现农民工上访事件，甲方有权扣除其工程款并直接支付给农民工。
7.乙方在施工过程中出现的一切安全事故及后果均由乙方承担。
8.施工过程中出现因政府行为，部分土地征地未完成影响施工，由乙方、丙方尽最大努力和相关人员协调，如果协商不成，乙方先避开，协商完成后再施工，避免影响整体施工进度。
七、其他：
1.本协议未尽事宜，可签订补充协议作为附件，具有同等法律效力。
2.本协议一式四份，甲方两份，乙丙双方各一份。
3.本协议自签字盖章后生效，工程质保期结束后失效。
甲方：
乙方：
丙方：
日期： 年 月 日
施工协议书 篇3
甲方： 开鲁县三棵树小学 （以下简称甲方）
乙方： 通辽格瑞德复合材料有限公司 （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，双方经友好协商，就三棵树小学新建餐厅空调安装达成如下协议：
第一条 工程内容：
工程名称： 新建餐厅空调安装
工程地点： 开鲁县三棵树小学
承包范围和内容：中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。
合同工期：
开工日期：20xx 年11 月1日
竣工日期：20xx年11月10日
工期总日历天数为：10 天
第二条 双方责任：
甲方责任：
1、甲方应根据国家或行业有关标准、规定，
2、向乙方提供开展工作所需的有关技术资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。
3、负责协调施工过程中与有关单位的配合问题。
4、负责现场水电供应，以满足乙方正常施工、调试。
乙方责任：
1、乙方保证全部按照合同条款的规定和竣工期向甲方提供合格的服务。
2、乙方应按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-20xx）进行施工组织和具体实施，保证质量。
3、乙方施工人员应严格遵守甲方的规章制度。注意施工安全并委托专职安全检查员，若发生安全问题由乙方负责任。
第三条 合同价款及支付：
1、合同价款：本合同总金额大写： 贰万 元整。
2、付款方式：合同签订三日内，甲方支付乙方材料款：即 10000.00 人民币，工程完成后，甲、乙双方共同验收，合格后付清余款：即 10000.00元人民币
3、付款账号：
银行账号：
持卡人：
开户行：
第四条 质量标准、验收及工程质量保证：
1、工期：同合同工期。
2、质量标准：《通风与空调工程施工质量验收规范》。
3、竣工验收：
3.1、乙方应委派有专业资质的人员进行调试、验收。
3.2、乙方提交竣工资料和报告后，甲方应在三日内组织验收；如甲方在三日内不组织验收，则视为验收合格。
4、工程质量保证：
4.1、产品自交付调试完成后保质24个月。在质保期内，由于乙方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由乙方负责。由于甲方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由甲方负责。
4.2、乙方在接到甲方维修要求后，将立即委派工程技术人员10小时之内赶到现场，及时排除故障。
第五条 违约
1、甲方或乙方不能按本合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
2、如因乙方自身原因造成未按合同约定工期完成工程施工内容，每延误一天，应向甲方支付合同总价千分之一的违约金；工程延期超过五天，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价百分之三的违约金；工期延误超过10天，甲方有权单方终止本合同。如由于其他专业造成乙方无法按期施工，或现场不能满足乙方施工条件等原因，造成的乙方未按期完成施工内容，经甲、乙双方确认后，乙方不负违约责任。
第六条 仲裁及诉讼
凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好办商解决。如不能解决，则向通辽市人民法院诉讼解决。诉讼费用由败诉方负担。
第七条 合同生效及其它
1、本合同自甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效。
2、本合同的履行地为甲方本工程项目所在。
3、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》等有关规定办理。
4、合同中的未尽事宜，甲乙双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以“纪要”形式经双方盖章记录备案，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
本合同书共二份，甲方执一份，乙方执一份。
甲方： 乙方：
（盖章） （盖章）
代表签字： 代表签字：
日期： 日期：
施工协议书 篇4
施工现场临时用电协议书
承包单位(以下简称甲方):
分包单位(以下简称乙方):
工程名称:
工程地点:
为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针和国家的有关政策法规，保障施工现场的用电安全，依据《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01—62—20xx的要求，严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—20xx的要求以及市建委颁发的关于《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的通知规定，结合施工现场的实际情况，甲乙双方经协商达成一致，订立本协议。协议双方须共同信守，严格履行。
一、 甲方职责
1、 甲方对乙方施工人员进行安全用电教育，施工过程中发现违章用电及隐患，甲方有权责令乙方停止作业并及时整改。
2、
3、 需要停电时，甲方应在停电前及时通知乙方。 甲方应制定现场用电管理制度，作业前甲方负责施工现场临时用电安全技术交底。
二、 乙方职责
1、
2、 严格执行三相五线制TN--S系统，三级配电两极保护。 电气操作人员必须执行和遵守北京市的安全用电技术规范标准指导施工。电气操作人员必须持有效证件持证上岗，非专业人
员严禁拆除、修理用电设备。
3、 操作人员严格遵守甲方所制定的施工现场安全用电管理制度、规定及施工用电安全技术交底。
4、 乙方人员不得随意乱接乱拉电源及共用电设备，如需要必须有专业电工进行操作。
5、 乙方在使用手持电动工具时，必须使用Ⅱ类绝缘的电动工具，严禁小插板串接使用，应使用移动开关箱。使用中电源线要求无接头、无破损，应使用专用铜芯护套软电缆。
6、 现场移动照明必须采用封闭式碘钨灯，在特殊场所应适用手把灯，必须采用36V以下的低压灯。
7、 使用电焊机是必须穿戴好防触电的防护用品。现场使用的电焊机要求有二次漏电保护装置方可现场使用。一次线和二次线不得有破损和接头。
8、 施工现场的配电箱、开关箱应配置两处漏电保护，漏电动作电流不大于30毫安，额定漏电动作时间不应大于0.1秒。潮湿场所使用的电器漏电开关应适用漏电电流不大于15毫安。配电箱内设置必须完好无损、安装牢固（固定箱箱中据地1.5米。移动开关箱箱中0.6至0.8米）、导线接头包扎严密，绝缘良好，压线无松动。箱内各支路标明用途要明确，箱配锁并有专人负责。配电箱周围不得堆放杂物。
9、 施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格品，严禁使用假冒伪劣产品。主要电气产品必须经过国家专业检测机关认证。
10、 发生临时用电系统安全隐患或问题后，乙方应立即向甲方报告，需要甲方提供电源停电配合的，提前向甲方申请，经甲方同意后由甲方人员完成。
11、 因乙方违反有关规定、规范标准及本协议所引发的电气灾害事故、造成经济损失或人员伤害的，一切责任和经济损失均由乙方承担。
12、 以上条款望双方共同遵守、严格执行，本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效。
甲方名称： 乙方名称：
负责人： 负责人：
年 月 日 年 月 日
施工协议书 篇5
甲方：________________
乙方：________________
为确保工程质量符合设计要求，如期完成本工程，经双方协商达成补充协议，具体条款如下。
一、原设计为机械钻孔桩，现采用人工挖孔桩，乙方承诺如下：
1.按设计要求达到桩体施工质量合格。
2.确保安全施工，若因乙方安全措施不到位，因此所造成的一切损失和事故均由乙方自行承担。
3.乙方确保施工工期，满足施工进度所需的人员，至少____人每天以上，工期____天。由____月____日计算工期，其它因天气影响施工的因素，以现场签证为准。
4.由机械钻孔桩改为人工挖孔桩，无论任何因素，不再增加额外签证费用。
二、乙方确保按图纸，安全、文明施工。现场材料有序堆放，若因乙方未按业主安监部、保卫部、工程部要求组织施工，所发生的停工整改通知，在整改期间所用的工日不予在工期中扣除，若因甲方调协不到位，所造成的工期延误，由甲方签证给予顺延工期，窝工费按每人每天____元计取（不含管理人员）。
三、工期延误，每天考核____元。
四、合同范围外的增项内容，以现场甲方负责人签证为准，计算增加费用。
五、原材料、砼，桩体等要求报验、报检的材料和项目，由乙方按监理的指定取样送检、报验。由甲方协调，检测、检验费由乙方负责。
甲方代表：____________
乙方代表：____________
________年____月____日
施工协议书 篇6
甲方：
乙方：
甲乙双方就中交二公局新恩铁路树枝障施工项 目，双方达成如下协议
一，工程名称；新恩铁路树枝障施工项目。
二，工程地点；内蒙。
三，工程内容及范围；将沙柳枝条载成45公分 长以上，将树枝埋入25公分，外漏20公分， 方格沙障尺寸统一为1米×1米的菱形 方块，具体要求执行甲方技术人员现场意见。
四，施工数量，据实结算
五，工程承包方式，乙方包轻工（甲方提供材料，机械）
六，开工日期： 年月日
竣工日期： 年月日
七，技术质量要求：达到业主验收标准。
八，合同单价：每平米1.05元
九，付款方式：合同签订后，待工程全部完工后，达到业主验收标准后一次性付清全部工程款。
十，乙方向甲方承诺，进入施工现场必须组织作业人员进行安全教育、文明施工、严禁打架斗殴、酗酒闹事，严格遵守甲方的一切管理制度，服从项目部管理人员指挥。
十一， 施工人员的人生安全及施工期间的'治疗、保险问题由乙方负责，甲方不承担任何责任 和费用。
十二，如因甲方原因延误工期，乙方有权顺延工期。由乙方原因延误工期，每延误一天扣500 元。
十三，甲乙双方一经签订合同就必须履行本合同，如因业主、地方等问题而不能开工的一切 损失甲方负责，施工中因乙方单方面引起的纠纷、延误施工由乙方承担一切责任。
十四，本合同签订之日起生效，工程竣工验收办理完结算手续后付款。
十五，本合同未尽事宜双方可另立协议，并与本合同具有同等的法律效力。
十六，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
签订地点：
甲方签字： 身份证号： 年 月 日
乙方签字： 身份证号： 年 月 日
施工协议书 篇7
甲方：
乙方：
为了保证塔式起重机安全施工，确保机械租凭合同的实现，甲乙双方在签订机械租凭合同的同时，签订施工机械安全施工协议，甲乙将本建筑安装工程项目（分）包给乙方施工，为贯彻安全第一，预防为主的方针，根据承包工程安全管理暂行规定和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。
一． 甲方在合同施工开始前应向乙方明确甲方的安全管理要求，书面传达甲方的安全方针和控制目标。
二． 甲方有权利对乙方实施现场安全施工管理，并可对乙方的违纪违规行为按照甲方的处罚规定进行处理。
三．甲方在机械作业施工前，有责任向乙方操作人员进行工作概况介绍和施工技术交底，并解答操作人员提出的疑问。
四． 因甲方现场高空坠物等原因造成乙方人身设备事故，由甲方承担全部责任。
五． 乙方负责本方人员的安全管理工作，进入施工现场必须遵守甲方的各项安全管理制度，乙方必须遵守业主方的管理制度，如因乙方原因造成业主对甲方的罚款，此罚款全部由乙方承担，甲方将在乙方的租凭款中直接扣除，并有对乙方追加处罚的权力。
六．乙方必须确保提供的施工机械性能良好，车况整洁，负责机械维修，保养等工作。乙方配备的机械操作人员必须持有有效的上岗证件。乙方提供所以的证件必须是甲方施工项目所在政府相关部门认可的，如有虚假或无证上岗，一切后果由乙方自负。
七．乙方应主动接受甲方在安全生产工作中的业务指导。检查和督促，服从甲方的管理，乙方要按照安全自查，隐患自改，责任自负的原则加强对自身的安全管理，及时制止和处理各类违章行为，对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。
八． 乙方施工人员必须遵守施工机械的安全操作规程。进入施工现场的机械车辆除遵守交通法规外还必须遵守甲方有关施工现场车辆安全行驶规定，乙方因违反甲方有关施工现场车辆安全行驶规定而造成事故，由乙方承担全部责任。
九． 对有施工安全技术交底的作用项目，乙方操作人员应按甲方的规定参加并签字，并且严格按照该项目的各项施工方案或安全措施组织施工。
十． 乙方因违反机械安全操作规程违章作业或机械保养不力带病作业等原因造成人身安全（包括自身和他人的人身安全）、设备事故及财产损失均由甲方承担全部责任。
十一. 乙方负责派往甲方人员的人身安全。
十二. 本协议有与政府安全法规不一致的地方，以政府法律法规为依据。
十三. 本协议一式陆份，甲方执五份，乙方执一份。
甲方： （章） 乙方： （章）
代表： 代表：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
施工协议书 篇8
发包方（简称甲方）：
承包方（简称乙方）：
经双方共同协商，本着平等互利的原则，甲方将承包的×××隧道装修交由乙方施工。特遵照国家的有关规定要求签订本协议，以明确双方的权利和义务，并相互配合、共同信守。
一、工程名称：×××隧道
二、工程地点：××××××
三、工程概况：隧道起讫桩号 ，全长。隧道内装饰面积约 。 隧道侧墙检修道以上 3m 范围内喷涂反光漆，隧道检修道 3m 以上范围涂刷白色涂料。
四、工期：协议工期 天。
五、工程质量：按国家现行的有关技术规范进行施工，工程质量为合格。
六、工程价款：结合本工程实际，经双方共同协商： ①装修按每平米元（大写： 元每米）计算，以实际工作量结算。
七、工程款的支付： 甲方每月按照实际完成工程量的80%支付工程劳务款，工程竣工验收合格后，支付剩余款项。
八、甲、乙双方的责任
（一）甲方的责任
1、 甲方负责场地的三通一平，以利于乙方的施工。
2、 甲方负责施工过程中的外部协调。
3、 甲方负责施工过程中的技术要求。
4、 甲方负责提供乙方工程所需用的支架台车、白色涂料、反光漆。
5、 甲方负责按时支付乙方工程款。
（二）乙方的责任
1、乙方必须按照设计图及甲方的要求施工，保证洞身装修的工程质量。 如因乙方原因造成质量问题，返工到合格为止，并由乙方承担材料、工期损失。
2、乙方负责施工中自身的安全文明施工，如乙方不落实安全措施或工人违章操
作出现工伤事故的，乙方自行承担一切经济责任。
3、乙方必须按照甲方的进度要求组织施工，确保合同工期内顺利完成。
4、乙方在工程实施期间，为达到文明施工的目的，乙方必须义务配合甲方的各种检查，对于属于自己范围内的工作面必须达到工完料清场地平的要求。
九、本合同共二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。若双方中任一方违约，要赔偿对方相应的经济损失， 一旦发生纠纷协商不成时可报有关部门仲裁。报有关部门仲裁。
十、本合同未尽事宜，由双方协商解决。
十一、本合同自签订之日签字盖章后生效，款付清自动失效。
甲方签字： 年月 日
乙方签字： 年月 日
施工协议书 篇9
甲方（转让方）：
乙方（施工方）：
根据《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全操作规程》、《安全生产法》的有关规定和公司安全生产“包保”责任的要求，结合爆破工程的特殊情况，爆破公司与安全管理人员、爆破员签订本“包保”责任书，具体“包保”内容如下：
一、安全管理人员、爆破员必须服从公司的统一管理和安排，树立“安全第一，文明施工”的思想，坚持“安全生产保生存，热情服务拓发展”的宗旨。
二、安全管理员职责
1、根据公司合同要求进入现场后，必须和项目发包方协调好工作做到施爆前、中、后的准备工作，保证工程进度有序进行，测量记录好工程量，并双方签字认可。
2、在施工管理时严禁饮酒，必须按规定的标准进行服务，必须为用户提供及时、准确、安全的爆破服务。
3、必须督促爆破员、技工严格按照爆破设计施工方案和《爆破安全操作规程》操作，及时、纠正、制止爆破员、技工的违章、违纪行为，确保安全生产。
4、必须根据气候、地质等现场容易造成安全隐患，合理安排好爆破员、技工进行作业，并做好记录。
5、必须督促爆破员在危险区的边界，设置警戒、岗哨和标志，在爆破前发出信号，待危险区的人员撤至安全地点后，始准爆破。爆破必须对现场进行检查，确定安全后，才能解除警戒信号。
6、必须督促严格执行清退制度，按时领取保管爆破器材，施爆后，必须及时、如数将爆破器材交回配送清退员清退回库，严禁私自留存。
7、使用爆破器材时，督促做好记录，保证帐物相符，对无证爆破员及其他人员不得发送民爆器材，不准将爆破器材转让、转借、倒卖给他人。
8、安全管理员必须遵守执行以上条款（未尽事宜，按照国家、省、州、县和公司的有关规定遵守执行）；不遵守执行的，造成安全事故，由安全管理员负责。
三、爆破员职责
1、在施工现场必须安排好作业人员，保证工程进度、质量有序进行，纠正、制止作业人员的违章、违纪行为，确保安全生产。
2、所领取的爆破器材，必须放在临时保管防爆箱内，上双锁，同安全管理员各持一把钥匙管理，并须存放在临时保管存放室内有人看管；不得遗失或转交他人，不准擅自销毁和挪作它用；爆破结束后，同清退人员、安全管理员将剩余的爆破器材如数及时交回配送清退人员清退回库。
3、严格按照爆破设计施工方案执行，禁止擅自增加、减少爆破器材的使用量，改变爆破器材品种减少覆盖物，改变警戒措施。
4、爆破后检查工作面，发现盲炮和其它不安全因素应及时上报或处理。
5、不准酒后施爆，不准为不具备使用条件的单位或个人承担施爆作业，为亲朋友好私买、私借爆破器材。
6、必须严格按照方案技术要求和《爆破安全规程》操作，因违规操作在施爆过程中造成一切安全事故由爆破员负责。
四、本“协议”一式二份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，按照国家、省、县和公司的有关规定办理。
甲方责任人签字： 乙方责任人签字：
20xx年 月 日
【施工协议书模板九篇】相关文章：
施工安全协议书模板集合5篇04-03
有关施工协议书模板汇总九篇04-02
安全施工协议书模板汇编六篇03-30
施工承包协议书模板集合7篇03-26
安全施工协议书模板集锦10篇03-21
安全施工协议书模板汇编五篇03-18
关于施工协议书模板集锦六篇03-12
施工承包协议书模板合集8篇03-03
关于施工安全协议书模板5篇03-03
关于安全施工协议书模板5篇02-28