居间协议书模板合集5篇
在当下社会,越来越多人会去使用协议书,协议书对双方的事务履行起到积极作用。那么什么样的协议书才是有效的呢?下面是小编精心整理的居间协议书5篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
居间协议书 篇1
甲方(委托人):
法定代表人或委托代理人:
身份证号码: 联系电话:
乙方(受托人): 联系地址:
身份证号码: 联系
联系地址:
身份证号码: 联系电话:
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同
法》,经双方充分协商,依据平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就 的土石方开挖工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的业主方直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指乙方引荐甲方和该项目的业主方直接洽谈,并最终促成甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工
合同。若甲方与业主方尚未成功签订书面的工程施工合同,则视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。
2、乙方在甲方与业主方进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。
三、甲方义务
1、甲方负责提供业主方要求的相关资料;并负责和业主方进行合同谈判。
2、 如果居间成功,则由甲方全面履行和业主方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的30%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同后,当日即付给乙方现金伍拾万元整(¥500000.00元)作为酬金。
2、本工程项目的居间费用按照每月的工程进度进行结算。
3、计算方式:甲方按照每立方米土石方提取1.0元人民币结算并提取给乙方。
4、甲方以现金的方式按月结算并支付给乙方;或以转账或汇款的方式直接把款项打到乙方指定临时指定的账户上。
五、合同终止
1、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时本合同终止。
六、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁或法院判决。
七、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、其他未尽事宜,经双方协商一致形成的合同附件,与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式三份,所有当事人各持一份,所有当事人签字盖手印后生效。
甲方(盖章):
甲方法定代表人或委托代理人(签字盖手印): ;
乙方(签字盖手印): 、 。
合同签订地:
合同签订日:二〇一一年 月 日
居间协议书 篇2
甲方: 联系方式:
乙方: 联系方式:
甲乙双方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依照平等自愿,等价有偿的原则,达成如下协议:
一、工程事项
终促成乙方与分包公司签订该工程项目承包施工合同。
二、甲方义务
1、甲方应向乙方提供该工程项目的信息,甲方有义务协助乙方对该工程项目进行实地考察。
2、甲方承诺向乙方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三、乙方义务
1、乙方负责提供资质证书、营业执照等相关资料,负责和分包公司进行合同谈判。
2、居间成功后,则由乙方全面履行和分包公司所签订的专业施工合同。乙方因履行施工合同而产生的利益和损失,与甲方无关,乙方不能以任何理由与甲方产生纠纷。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬费用按工程实际方量计算,为每方计算。
2、居间报酬在乙方和分包公司签订合同之后,机械进场向甲方支付 万元(¥ 元)。其余部分按每月工程进度拨款方式支付。
3、居间成功后,乙方应按本合同约定,向甲方支付居间报酬。如果未及时按实际方量支付相应的居间报酬,则逾期每日按相应居间向甲方支付违约金。
4、乙方可以转账或现金的方式支付。
五、居间费用的承担:居间费用是指甲方给乙方介绍该土方工程,乙方必须向甲方支付的信息费用。乙方与分包公司签订合同之后,该报酬作为甲方居间活动费用。
六、保密事项
1、甲、乙双方均应保守本合同所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于双方的行为,否则有权要求对方承担违约责任。
七、合同终止
1、本合同签字后生效,开工月日至竣工 年月日,工程完工合同自行终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、甲、乙双方不得将本合同转让(或委托)他人。
2、本合同一式两份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方(签字盖章):
身份证号:
乙方(签字盖章):
身份证号:
合同签订日期:日
居间协议书 篇3
甲方:
乙方:
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商,依照平等自愿,等价有偿的原则达成如下协议。
一:委托事项
乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目,引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。
二:乙方义务
乙方必须向甲方提供有关该工程项目的 信息,乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。
乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的 上述信息真实可靠。
三:甲方义务
甲方负责提供资质证书,营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。
如果居间成功,则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同,甲方因履行施工合同产生的权利和义务,与乙方无关。
如果居间成功,则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用,如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。
四:居间费用与支付方式
本项目居间费用为275万元(贰佰柒拾伍万元)。
居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。
甲方可以转账或现金方式的方式支付。
五:合同终止
如果居间成功,付清居间费用,本合同完全履行完毕后终止。
六:其他事项
本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方: 乙方:
居间协议书 篇4
委托人(甲方)居间人(乙方):
委托人与居间人双方遵照平等互利的原则,经过友好协商,就新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司厂区绿化工程的有关事宜签订本合同:
一、合作方式及范围
1、甲方授权乙方 白林 为乌鲁木齐瑞绎昕生态园林科技开发有限公司提供信息服务。
2、以甲方的名义进行工程项目的签订活动,甲方向乙方支付信息服务费。
二、甲方的权利与义务:
1、甲方应保证乙方签订的工程项目质量、工期、安全等其它工程注意事项。 2、甲方对乙方的签订工程项目工作给予支持、指导和监督,并保守乙方的商业秘密。
3、所签订的工程项目质量及用户服务过程中,因自身工程质量给用户造成的直接经济损失由甲方负责赔偿。
三、乙方的`权利与义务:
1、乙方负责工程项目合同签订前与客户的联系、洽谈等工作,以及合同签订后,与甲方配合做好对客户的售后服务工作。
2、乙方必须以甲方的名义与用户签定施工承包合同,并经甲方签字、盖章之后,该施工承包合同才成立并对甲方具有法律约束力。
3、乙方要积极宣传推销甲方能承接工程项目,维护甲方的利益,并积极搜集市场信息,及时反馈给甲方。
5、乙方负有根据工程合同约定的付款条款要求客户向甲方付款和催交欠款的义务。
6、乙方在订立合同过程中知悉的甲方商业秘密,无论合同是否成立,不得泄露或不正当地使用。
四、结算方式
1、工程合同一经签订,由甲方负责工程,工程款必须回到甲方帐户,乙方负责现场情况联系。
2、乙方签订工程项目活动中的一切费用由乙方承担。
3、信息服务费按一个项目一结算的结算方式。新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司厂区绿化工程项目下依照甲、乙双方商定的按工程总结算价纯利润10%为最终结算价(总结算价纯利润含3000万按10%结算;低于3000万按13%结算)。
4、甲方跟新疆八钢南疆钢铁掰成有限公司签订合同后,先支付乙方壹拾伍万元,等甲方工程至七十天时,支付乙方陆拾万元,剩余部分等工程结束后按第三条协商全部支付给乙方。
五、争议处理
甲、乙双方在整个合作过程中,应本着相互尊重、相互谅解的原则,友好协商地解决所出现的问题,协商不成时,由乌鲁木齐市仲裁委员会仲裁。
六、本协议自甲、乙双方授权并加盖单位公章后生效,此协议有效期为 壹 年。本协议一式贰份,甲乙双方各执一份。
甲 方: 乙 方:
地 址: 地 址:
签订日期: 年 月 日
居间协议书 篇5
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着互惠互利、合作共赢的原则,就甲方委托乙方提供居间服务事宜达成一致,为明确双方权利义务,特签订本协议,以资共同遵守。
一、定义 “目标企业及其关联企业”:“目标企业”系指 公司。其“关联企业”系指目标企业在地区开设的分公司或办事处。
二、合作模式
甲方委托乙方提供居间服务,向乙方支付服务费。乙方接受甲方的委托,向甲方提供居间服务:促成甲方同目标企业及其关联企业签订有关 销售合同,协助甲方维护与目标企业及其关联企业已经形成的合同关系,协助甲方从目标企业取得购货订单。
三、乙方义务
1、乙方协助甲方,在 年 月 日前完成甲方与目标企业及其关联企业的合同签订。
3、乙方协助甲方获取目标企业及其关联企业支付的相应合同款项。
四、甲方义务
1、甲方应该选择以下其中一种付款方式向乙方支付居间服务费用。
① ( )乙方促成甲方与目标企业及其关联企业签订合同后,甲方应向乙方支付签订合同总额的 %作为居间服务费用。
② ( )乙方促成甲方与目标企业及其关联企业签订合同总额超出
元,甲方应向乙方支付合同超出部分金额的50%作为居间服务费用,合同超出部分金额所需缴纳的相关税费由甲方双方各缴纳一半。
2、居间服务费应在甲方与目标企业及其关联企业签订合同后3日内向乙方一次性支付,若到期不予支付,乙方有权要求甲方支付居间费用的30%作为违约金。
五、违约责任
甲方应依本协议约定向乙方无条件支付上述居间费用,若有违反,乙方可以要求甲方赔偿乙方的实际损失并支付本协议居间服务费的30%作为违约金,实际损失包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等。
六、保密协议
本协议以及本协议履行过程中产生的信息均为商业秘密,双方均负有保密义务,不得向任何其他第三方透露或泄密,否则承担过错的赔偿责任,违约方应向对方支付10万元人民币的违约金。
七、争议解决
本协议履行中如有争议,甲乙双方应本着友好、平等的原则进行协商解决;如协商不成,交由乙方所在地人民法院起诉。
八、其他约定
本协议一式两份,双方签字或盖章后生效,甲方各执一份,具有同等法律效力。
(以下无正文)
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
【居间协议书模板合集5篇】相关文章:
买卖居间合同模板03-02
解除协议书模板合集六篇03-31
委托协议书模板合集7篇03-23
安全协议书模板合集6篇03-17
关于借款协议书模板合集8篇04-04
有关委托协议书模板合集6篇04-04
关于股东协议书模板合集6篇04-03
分红协议书模板合集十篇04-02
有关采购协议书模板合集6篇03-31
合作协议书模板合集八篇03-30