联营合作协议书范本(通用10篇)
在发展不断提速的社会中,各种协议书频频出现,签订协议书可以解决现实生活中的纠纷。我敢肯定,大部分人都对拟定协议书很是头疼的,以下是小编为大家整理的联营合作协议书范本,希望能够帮助到大家。
联营合作协议书 1
甲方:
乙方:
甲乙双方本着公平自愿、诚实守信、相互合作,共同发展的原则,甲方真诚与乙方联营合作,共同开创市场,创建山东枣建品牌、树枣建形象,经双方友好协商一致,达成如下协议:
第一条甲乙双方合作方式
1、乙方作为甲方的合作施工单位。实行自主经营,独立核算,自负盈亏。
2、乙方以甲方的名义承接工程项目,工程中标后由甲方与业主签订总包工程施工合同后,甲方再与乙方签订工程分包施工合同,由乙方负责工程的全部生产经营。不得违法再分包。
3、乙方经营要严格按国家、省、市的有关法律、法规执行,应按时足额发放农民工工资,不得拖欠农民工工资。严禁上访闹事。
第二条:甲乙双方承诺事项
1、甲方承诺:
(1):尊重和善待乙方。在法律、法规和有关政策允许的范围内,不干预乙方的一切生产经营活动,有义务为乙方提供经营所需的便利条件,尽最大能力解决乙方实际工作中的具体困难,协助乙方处理工作中发生的矛盾和有关事项,有责任为乙方营造良好的生产经营环境。由乙方承建的项目未经甲方许可,乙方不得交于他人经营。
(2)乙方承建的工程款到甲方帐后,甲方除扣除约定的税金、管理费用后,在两日内及时将余款全部支付给乙方。若因此延误给乙方造成的一切损失和后果均由甲方承担
2、乙方承诺:
(1):要严格履行甲方与业主签定的建筑工程施工总承包合同的全部内容及有关协议,并自觉维护甲方形象,乙方确保安全生产,文明施工,保证工程质量不发生任何隐患。积极创建省、市安全文明工地。因乙方原因造成的安全事故,质量事故及经济纠纷全部由乙方承担。除工程的`税金及甲方的管理费外,与工程相关的所有费用全部由乙方承担。每月按时向甲方报送书面施工产值报表。
(2):保证项目工程款专款专用,不挪作它用,按照工程施工总承包合同的约定,资金不足部分和在业主拨款不到位的情况下,由乙方自行垫付。在未征得甲方书面同意的情况下,不得停工。
第三条 乙方向甲方缴纳承包费的比例
1、由乙方承建的工程项目单项合同额在500万元以上的,甲方在收到建设单位的工程款时按照工程造价的6%(包括:税金、管理费)扣除后一次付给乙方。500万元以下的另行协商。
2、工程劳保基金由乙方应积极协助甲方办理后,上缴山东枣建建筑集团有限公司。
第四条 其它事项
1、乙方以甲方名义所施工的工程引起一切经济纠纷、民事责任、法律责任、债务等,均由乙方全部独立承担。与甲方无任何关系,甲
方不承担任何连带责任。
2、乙方缺少现场管理人员时,可以向甲方申请派员,甲方要大力支持、并派适应人员,费用由乙方支付。乙方缺少专业施工队伍或材料供应商时,可以向甲方申请,甲方的相关部门帮助推荐,由乙方自行选择确定﹙合同由乙方自行签订并签字盖章,需甲方担保盖章的材料款,甲方将从付给乙方工程款中扣除﹚。
3、乙方施工的工程,乙方不得以甲方的名义购买材料、更不能拖欠材料款等其它款项。
3、双方合作有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全许可证、法人身份证复印件,法人授权委托书﹙附后﹚。
4合作期间如发生挣执、纠纷,双方应本着互谦互让互凉的原则友好协商。若协商不妥可由签约地人民法院裁决。
5、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,经双方签字盖章后生效,未尽事宜,双方协商另议。
第五条 甲乙双方合作期限
自 ______年____月____日起至 ______年____月____日止,合作期满,本协议自行失效。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
法定代表人:
法定代表人:
签订地点:
日期:
联营合作协议书 2
甲方:
法定代表人:
乙方:
法定代表人:
第一条前言
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和其他有关法律、法规的规定,鉴于:
1.甲方已于___年___月___日依法以招标(或拍卖、挂牌、行政划拨)方式取得位于___、宗地编号为___的地块的土地使用权,该地块的规划用途为______、容积率为___、计划建筑面积为___平方米、土地使用权年限自___年___月___日至___年___月___日止、土地使用权证(或用地红线图)编号为____;
2.乙方是经主管部门批准获得房地产开发企业资质的具有独立法人资格的房地产开发企业;
甲乙双方在平等自愿、互惠互利、协商一致的基础上,签订本联营合作建房合同,以资共同遵守执行。
第二条联营合作建房
甲方同意提供依现状上述第一条所指的地块的土地使用权,乙方同意按本合同第三条的约定提供建房资金,双方合作开发建成_____栋_____层的办公(或商住、住宅)楼,并按本合同第六条的约定进行产权分成。
第三条建房资金
建房资金预计为人民币__________元,全部由乙方提供,实际建筑成本高于或低于该预计数额的部分由乙方承担和享有。
建房资金指本合同生效后至房屋经验收合格且甲方取得房地产证时止所需的一切成本、费用。该建房资金不包括甲方因招标(或拍卖挂牌、行政划拨等)方式取得土地使用权而应缴的土地使用税费或因划拨方式取得土地使用权而应补缴的土地价款。
第四条报批手续
除按规定应由双方共同办理的报批手续外,包括本合同在内的所有报批手续均由乙方负责办理,但乙方应将办理所有报批手续的实施计划或方案报甲方事前审查确保甲方知情权,且甲方有义务协助乙方办理报批手续,包括毫不迟延地提供甲方持有的所需材料。
第五条设计、建筑
工程设计和建筑的招标、施工监督由甲方负责,但按本合同第6条约定产权应分给甲方部分的设计图纸须经甲方书面认可后方可报批并实施。
工程设计的招标工作应在本合同生效后第____天内完成,整个建筑工程应在本合同生效后第 天内开工,并在第 个月内完成竣工验收工作。
第六条产权分成
全部建筑的产权由甲、乙双方按下列方式或比例分成:甲方拥有____栋____层房屋的产权,乙方拥有____栋____房屋的产权。
乙方应在工程竣工验收合格后_____日内办理完甲方应分得产权部分房屋的`房地产证。
第七条违约责任
1.如乙方未能按本合同第五条第二款的约定时间完成工程设计的招标工作、或在本合同生效后第____天内开工、或在第____个月内完成竣工验收工作,甲方有权解除合同,并有权要求乙方赔偿损失。
2.除因甲方的原因造成延误外,如乙方未能按第六条第二款约定的时间办好房地产证,乙方应按主管部门发布的指导租金价格向甲方支付违约金。
3.如因甲方的原因造成报批手续或工程的延误,当拖延时间在____个月以内时,乙方有权要求甲方应按主管部门发布的指导租金价格向乙方支付违约金;当拖延时间超过三个月以上时,乙方有权解除合同,并有权要求甲方赔偿损失。
第八条争议解决
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商,协商不成,应向仲裁委员会申请仲裁,按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决为终局的裁决,对双方均有约束力。
第九条合同生效
本合同自政府主管部门批准后生效。
甲方:_______________________乙方:_______________________
法定代表人/授权代表人(签字):______法定代表人/授权代表人(签字):____
日期:__________________________日期:__________________________
地点:__________________________地点:__________________________
联营合作协议书 3
托运方(甲方):____________________________________
承运方(乙方):____________________________________
合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上,就_________市_________区_________建设工程项目_________管理中心办公楼土方工程运输作业事宜,达成如下协议:
第一条运输任务
由乙方负责_________区_________办_________管理中心办公楼土方运输作业任务,乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算(见图纸)。
甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。
第二条合同期限
自_________年_______月_____日起至_________年_______月_____日止。
第三条运输起止地
起始地:_____
到达地:__________________
第四条运输车辆
乙方提供自卸式工程运输车辆:9辆,载重量:30吨。运距:11公里
第五条运费结算
运费按27.5元/方计算。
本合同甲方负责买土每方8元(不含税),乙方负责土方运输所产生的税、费。甲方支付运费时,乙方应出具运输费发票。
甲方开工前全部支付买土费。当工程完成一半时甲方支付一定数量的运费。
第六条运输质量和安全
乙方必须按照甲方指定的'工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。
乙方在履行合同过程中,必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故,均由乙方负责。
第七条燃油供应
乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担。
第八条运输管理
1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规则,积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载。
运输过程中,运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。
2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。
3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责,费用自理。
4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排,建立按时作业制度,不得迟到、早退。
因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的,应提前一日向甲方提出书面申请,经甲方批准后方可暂停运输作业。
第九条争议的解决
本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。
第十条其他约定
1、本合同未尽事宜,经双方协商达成一致后,可另行签订书面补充协议。
2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。
一式两份,由合同双方各执一份。
托运方(签字):___________________________
签约日期:_________年_______月_____日
承运方(签字):___________________________
签约日期:_________年_______月_____日
联营合作协议书 4
授权方(以下简称甲方):
经营方(以下简称乙方):
合作协议合同
本合同旨在确认乙方为甲方经营美容项目。为明确甲、乙双方的责、权、利,本着真诚、自愿、平等、互惠互利和共同发展的原则,为共同拓展市场,特订立以下合同:
第一条 经营区域:
甲方授权乙方的经营区域为
第二条 合同期限:
合同有效期自______年______月______日止。
第三条 甲、乙双方的'权利和义务:
3.1 甲方向乙方提供由非透明玻璃围成不低于100平米区域。并配备吊顶,空调,洗手工作间,水、电线路等固定设施。
3.2 在合同生效之日起三个月内甲方除按实数收取水电费用外不扣点不收取管理费,次月起,甲方按当月营业额的10%收取乙方联营费。如当月营业额达到1万五千元时则甲方按当月营业额的15%收取乙方联营费。如当月营业额达到2万元以上则甲方按当月营业额的20%收取乙方联营费,双方协商联营费率不超过20%。
3.3 乙方需交纳进场保证金一万五千元,在出现下列情况之一时,甲方需向乙方全额退还保证金。
3.3.1 乙方经营满一年。
3.3.2 乙方正常经营并超过15%缴纳联营费满八个月以上。
3.3.3 甲、乙双方协商一致可终止合同的(除扣除相关费用外,剩余款项可全额退还)。
3.4 乙方所经营项目为卖场经营范围内中的一项,故无需独立办理营业执照,无需交纳各项税收。并保证合法经营则甲方协调处理外部关系。
3.5 乙方必须在所属区域经营没有甲方书面同意不得超出经营区域和经营范围,甲方统一管理并有权制止非法经营或经营与本协议以外的项目。甲方为乙方做好宣传活动,乙方做好配合与后期服务。
第四条 结算方式
甲方于次月15日之前向乙方按实际销售额结算上月营业款。
第五条 合同终止
5.1 任何一方违反本协议的,除赔付守约方的所有损失外还有权单方面解除合同。
5.2 合同在有效期内经甲乙双方协商一致终止,甲方必须在终止后30天内付清乙方所有营业款及其他一切应付款项。
5.3 合同到期后,在同等条件下乙方为第一优先续签方。双方续签协议,合同期满后,双方无合作意向,合同正式终止。
第六条、其它注意事项:
6.1 若无乙方书面同意签定或本人授权,甲方不得将任何款项及货物借给乙方工作人员;否则,因此而造成的任何损失,均由甲方承担,乙方概不负责。
6.2 若无乙方书面同意或本人授权,乙方工作人员任何承诺均视为其个人意向,不代表乙方公司立场。
6.3 甲方必须将货款汇入乙方财务部门指定的账号;否则,由此造成的任何损失,均由甲方承担,乙方概不负责。
6.4 如乙方连续三个月以上营业收入低于1万元,甲方可按8%收取乙方联营费。
第七条、争议及仲裁:
7.1 本合同之前所有其它约定与本合同相抵触的,一律以本合同为准。
7.2 若在履行过程中发生争议,甲、乙双方应友好协商解决,若无法协商解决的,交由甲方所在地人民法院判决。
第八条、本合同效力:
8.1 本合同正本壹式贰份,经甲、乙双方法人代表或授权代理人签字盖章后正式生效,甲、乙双方各执壹份。
8.2 本合同未涉及事项,经甲、乙双方协商签订后,作为本合同附件与本合同具有同等法律效力。
甲 方:
乙 方:
甲方代表:
乙方代表:
电 话:
电 话:
传 真:
传 真:
地 址:
地 址:
签订日期:______年______月______日
签订日期:______年______月______日
联营合作协议书 5
甲方:云南东起房地产开发有限公司
住所地:
法定代表人:
联系电话:
乙方:
住所地:
法定代表人:
联系电话:
联营各方本着互利互惠、共同发展的原则,并经过充分的可行性研究和相互协商,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定,特订立本合同。
第一条 联营项目概述
1、甲、乙双方经平等协商,确定双方的联营项目为:甲、乙双方合作经营、生产、销售贝塞尔混凝土业务;
2、甲、乙双方并协商约定:双方合作生产的贝塞尔混凝土,甲方须无条件按双方约定的市场价采购,用于甲方所开发的天生桥特色产业园项目内。
第二条 联营方式
1、甲、乙双方经协商,不再另行成立联营实体,确定以乙方公司名义对外独立开展本合同项下联营业务,并独立核算。
2、甲、乙双方并约定,联营生产贝塞尔混凝土业务的厂址定在甲方所开发的天生桥特色产业园内,甲方并须向甲方转让50亩的土地使用权。(《土地使用权转让合同》双方另行再签订)乙方须增加后期土地使用面积时,甲方在市场同期价格条件下优先转让给乙方。
3、乙方自行购置相应的贝塞尔混凝土生产系统设备。乙方因购置该贝塞尔混凝土生产系统设备而产生的生产成本,纳入联营成本。
4、甲方同意乙方作为联营实体,为天生桥特色产业园唯一混凝土生产和供应商,该联营实体生产的混凝土应确保优先供应给天生桥特色产业园。
5、乙方对贝塞尔混凝土的商标等知识产权享有全部所有权。
第三条 盈余分配
1、双方协商并一致约定:在本合同联营期限内,在联营实体独立核算,扣除全部联营生产混凝土的经营成本及税后的利润后,甲、乙双方按三七开方式分配,即:甲方分配30%的税后利润,乙方分配70%的税后利润。(利润的分配以双方共同委托制作的联营实体财务报表为准,并在联营实体的每一个会计年度内实行分配)
2、双方并一致同意:甲方向本联营实体(乙方)采购生产的贝塞尔混凝土,均按市场价供应,甲方并应保证本联营实体采购的混凝土,每立方不低于30元的利润。
3、甲方并应向本联营实体保证供应:因生产贝塞尔混凝土所需要的原材料、砂石等材料,联营实体采购的上述材料均按市场价执行(包括运费),该成本包括在联营经营成本内。
4、为维护联营双方的合法权益,经协商,乙方同意甲方指派一名财务人员参与对双方合作联营生产经营及销售贝塞尔混凝土业务资金帐户的管理,甲方并有权对联营实体帐户内资金情况进行查询。为保证双方利益,甲、乙双方承诺联营实体严格按照《会计法》及财务管理制度执行。
第四条 特别约定
1、鉴于乙方资金不足,甲方同意乙方先预付____万元人民币作为本联营项目的筹备金,剩余资金部分______万元由甲方办理贷款。
2、双方同意贷款期间产生的利息由联营实体(乙方)承担,并纳入经营成本。因办理贷款产生的.相关费用和支出由双方另行协商解决。
第五条 纳税、利润分配与风险承担
乙方以联营实体名义对外独立经营,独立核算,自负盈亏,联营双方按约定的利润分配比例对联营实体承担风险。
第六条 违约责任:
1.联营任何一方未按本协议规定依期如数支付投资额的,违约方应向守约方支付应缴付出资额的________%,作为违约金。
2.由于联营任何一方违约,造成本协议不能履行或不能完全履行时,除应按出资额的________%支付违约金外,守约方有权要求中止协议,并要求违约方赔偿全部经济损失。如双方同意继续履行协议,违约方应赔偿其违约行为给公司造成的损失。
3、履行协议中如发生纠纷,由联营各方派代表协商解决。
第七条 免责事实
1、在本合同成立并生效后,若出现以下不可抗力情形导致本联营合同目的无法实现时,双方互不承担违约责任:
(1)自然灾害,如地震、洪水、泥石流等;
(2)政府行为,如征收、征用、政策禁止等;
(3)社会异常事件,如战争、大规模骚乱等;
(4)由于国家法律、政策变更致使合同目的不能实现的。
2、由于上述原因导致合同无法履行时,任何一方在提交不可抗力的书面证据后,可以提出解除合同。另一方在收到对方书面证据后,应同意解除合同。
3、前款事项发生后,双方应及时成立清算组对联营项目进行清算。
第八条 联营合同期限、解除及清算
1、本合同的经营期限为 年(或者联营双方合意,书面终止此联营协议时止)。
2、在合同有效期内若出现本合同第七条规定的不可抗力情形导致该项目严重受损,或者因该联营项目连续亏损致使合同不 能继续履行或者无法达到合同订立目的时,经联营双方共同决 议,可以提前终止此联营合同或者解除此联营合同。
3、联营双方终止或者解除此联营合同后,双方应及时成立清算组对联营项目进行清算。
第九条 本协议在履行过程中,未尽事宜,联营双方可以达成书面补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十条 本协议在履行过程中,若有任何法律争议,合同双方首先应协商解决;若不能协商解决的,联营各方均可向各自住所地有管辖权法院提起诉讼。
甲方(公章):____________________
法定代表人:____________________
银 行 帐 户:____________________
乙方(公章):____________________
法定代表人:____________________
银 行 帐 户:____________________
合同签订时间:
合同签订地点:
联营合作协议书 6
甲方:______________
乙方:______________
根据《中华人民共和国民法典》及其相关法律法规,甲、乙双方本着互惠互利的原则,就甲方参与乙方经营生产达成如下协议:
第一条、联营合作的条件
1、乙方以现有厂房____________平方米以及设备投入供甲、乙双方合作使用;
2、甲方根据乙方经营生产的需要投入足额的流动资金,确保乙方正常生产,并提供承接乙方生产任务。
第二条、联营合作的组织机构
1、联营合作期间,甲方的法定代表人担任乙方的法定代表人,本协议签订后______日内,由乙方负责办理工商变更登记,甲方予以协助;
2、联营合作期间,乙方的`原法定代表人担任____________,负责工厂的生产、质检及内部的行政管理工作,甲方派专业人员协助、监督;
3、联营合作期间,工厂的财务人员由甲方派驻,负责工厂的成本核算、会计报表的编制等财务工作。
第三条、联营合作的方式
1、乙方按甲方认可的方案,完成厂房的装饰,设备的安装,由甲方验收通过;
2、上述验收通过后,由甲方负责招聘生产人员,并进行业务的培训;
3、甲方负责生产管理制度,岗位责任制度、员工奖惩制度、人事管理制度、生产流程表、工艺流程表等运作机制,乙方在生产管理过程中必须切实履行;
4、乙方的生产任务由甲方负责提供、承接,未经甲方同意乙方不得擅自承接业务;
5、乙方负责工厂的日常生产和员工的日常管理。
第四条、联营合作的盈利和亏损的分配
1、扣除人工工资、水电、税赋等一切成本后的净利润按甲方______ %、乙方______%的比例进行分配;如工厂亏损亦按上述比例进行分担;
2、________________________________________________
第五条、联营合作的期限
联营合作期从______年______月______日至______年______月______日共计______年,联营合作期满后双方如需继续合作另行签订协议,甲方在同等条件下享有优先权。
第六条、联营合作终止的财产处理
1、联营合作终止后,乙方享有现有厂房、设备的财产所有权;
2、除第1次的财产外,甲、乙双方按甲方______%、乙方______%的比例对其它财产进行分割。
第七条、违约责任
1、任何一方擅自终止履行本协议,退出联营合作,应承担违约责任,由违约方向守约方支付____________违约金;
2、乙方擅自承接业务或拒绝生产甲方提供、承接的业务,乙方应承担违约责任,向甲方支付____________违约金;
3、因不可抗力致使本协议无法履行,双方均可免除违约责任。
第八条、争议的解除方式
本协议执行中如发生争议,先由双方协商解决,协商不能解决,双方可按下列第_________项解决:
甲方:______________
乙方:______________
联营合作协议书 7
甲方:
身份证号:
乙方:
身份证号:
风险提示:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。
根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规要求,甲、乙双方本着公平、平等、互利的原则,自愿遵守本协议条例,并协商一致,达成如下协议内容:
一、合作方式风险提示:
应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
1、甲乙双方合作经营___________餐厅。
2、甲方拥有餐厅100%股权,现甲方同意将其在餐厅所持股权的_______%以______万元转让给乙方,由双方合作经营。
二、股权份额及股利分配双方约定甲方占有股份餐厅股份______%。乙方占有股份______%。甲乙双方以上述占有股份餐厅的.股权份额比例享有分配餐厅股利。餐厅若产生利润后,甲乙可以提取可分得的利润,其余部分留餐厅作为资本填充。如将股利投入餐厅作为运作资金,以加大资金来源,扩充市场份额,必须经双方同意,并由甲乙双方同时进行。
三、在合作期内的事项约定
1、合作期限合作期限为________年,自________年____月____日起,至________年____月____日止。如餐厅正常经营,双方无意终止,则协议期限自动延续。
2、入股、退股,出资的转让入股:
(1)需承认本协议。
(2)需经甲乙双方同意。
(3)执行协议规定的权利义务。退股:
(1)需有正当理由方可退股。
(2)不得在餐厅不利时退股。
(3)退股需提前一个月告知其他餐厅股东并经全体餐厅股东同意。
(4)退股后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算。
(5)未经餐厅股东同意而自行退伙给餐厅造成损失的,应进行赔偿。
3、出资的转让允许股东转让自己的出资。转让时餐厅股东有优先受让权,如转让餐厅股东以外的第三人,甲、乙、任何一方应该以餐厅前途大局为重,不得有意为难第三人,否则视为自动放弃餐厅资产所有权,同时应承担此前餐厅按股份比例所需偿还的债务。
4、终止及终止后的事项餐厅因以下事由之一得终止:
(1)餐厅期届满。
(2)全体餐厅股东同意终止餐厅股东关系。
(3)餐厅事业完成或不能完成。
(4)餐厅事业违反法律被撤销。
(5)法院根据有关当事人请求判决解散。
餐厅终止后的事项:
(1)即行推举清算人,并邀请____________中间人(或公证员)参与清算。
(2)清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给餐厅股东或第三人,其价款参与分配。
(3)清算后如有亏损,不论餐厅股东出资多少,先以餐厅股东共同财产偿还,餐厅股东财产不足清偿的部分,由餐厅股东按出资比例承担。
四、盈余分配与债务承担
1、盈余分配:以_________为依据,按比例分配。
2、债务承担:餐厅股东债务先由餐厅股东财产偿还,餐厅股东财产不足清偿时,以各餐厅股东_______为据,按比例承担。
五、禁止行为
1、未经全体餐厅股东同意,禁止任何餐厅股东私自以餐厅股东名义进行业务活动。如其业务获得利益归餐厅股东,造成损失按实际损失赔偿。
2、禁止餐厅股东经营与餐厅竞争的业务。
3、禁止餐厅股东再加入其它餐厅股东。
4、禁止餐厅股东与本餐厅股东签订协议。
六、纠纷的解决协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。
七、违约责任风险提示:
合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。
1、若一方发生违约行为,守约方可自行决定终止本协议,并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。
2、如任何一方不履行本协议,违约一方应当向对方支付______元违约金。
八、其他
1、未尽事宜及双方发生纠纷,双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
2、本协议一式______份,双方各执______份,自双方签字并经餐厅盖章确认后生效。
甲方(签字):________年____月____日
乙方(签字):________年____月____日
联营合作协议书 8
甲方:____________有限公司
乙方:____________有限公司
甲、乙双方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定,经双方充分协商,甲方与业主签订的南宁吴圩机场扩建的土方工程,甲方同意将部分工程量与乙方合作施工,为了明确甲、乙双方的权利和义务,同时双方遵偱平等、自愿、公平合理的原则,经双方协商一致签订以下条款:
一、工程项目名称:
南宁市吴圩机场扩建土石方工程。
二、工程地点:
南宁市吴圩机场周围。
三、工程量:
约伍佰万立方米。
四、该工程施工内容:
挖、运、平、辗压、爆破等施工一条龙包干作业。
五、施工综合价:
每立方米人民币__________元整(¥22.00元/m3元),运距在四公里之内,超出部分按主合同条款执行。
六、计量、结算方式、付款方式:
按甲方与业主(建设方)签订的施工合同书条款履行。
七、甲方的权利和义务:
1、甲方确保该工程项目的真实性、可靠性,具体关系联络由甲方负责。
2、甲方负责提供对接工程所需要的资质资料等有关证件。
3、甲方负责与建设单位或委托的建设单位签订该项目的承包施工合同。
4、甲方负责与建设单位或委托的建设单位关于对本工程项目的施工交接和技术交底对接等事宜。
5、甲方负责与建设单位或委托单位的建设单位对工程的材料领取和工程款的财务结算。
6、甲方按乙方的所做工程量按约定单价所结算的工程款额2%比例收取施工管理费,在每批次结算得款时扣除。
7、甲方承诺给乙方的工程量约为伍佰万立方米,乙方在施工过程中与甲方进行独立工程款的财务结算。
八、乙方的.权利和义务:
1、乙方与甲方签订内部联营合作施工协议书后,则由乙方全面履行甲方所入签订的合作协议,乙方因履行内部合作协议产生经济效益,权利与义务与甲方无关;
2、乙方要按时组织施工人员、机械设备、按建设单位的通知入场开工时间准时进场施工和管理好队伍;
3、乙方要无条件接受建设单位和监理单位的监督检查;
4、乙方按所得的工程款额2%的比例上交给甲方的施工管理费后,剩余款额由乙方自负盈亏、自管自付,确保农民工工资按时发放,安全意外、三保由乙方负责购买;
5、乙方在施工中,按图施工,质量达到合格并争取优良工程;
6、乙方在施工中要做到文明施工、安全第一;一旦发生伤亡事故则由乙方负责,包括经济责任、法律责任等均由乙方负责,其责任与甲方无关;
7、乙方负责交纳人民币壹佰伍拾万元的合同履约保证金该项目的运作费。此款在甲方与建设单位签订合同时乙方以甲方名义交付给建设单位财务人民币捌拾万元整(¥:800000.00元)另外柒拾万元(¥:700000.00元)交给甲方,该款在本工程完工结算时退还给乙方。
九、其他约定:
1、甲、乙双方均充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、本工程项目完成,账款结算付清时本协议自行作废。
十、其他:
1、本合作协议未尽事宜,经甲、乙双方作补充协议条款,双方签字具有同等的法律效力。
十一、甲方与建设单位签订正式承包施工合同后,此意向协议同时转为正式合作协议书。
2、本合作协议书一式四份,甲、乙双方各执两份,双方签字盖章后生效。
3、工程款付给乙方,本协议书自动失效。
甲方:____________
乙方:____________
签订时间:______年_______月_______日
联营合作协议书 9
甲方:
法人代表:
乙方(出资方):
地址:
丙方:
鉴于:
甲方拥有以上“目标地块”的相关资源,并为“目标地块”的前期工作投入了大量的人力,物力、财力。乙方则掌握着丰厚的资本及丰富的房地产开发经验。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定,甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则,就合作开发位于深圳市南山区东角头地块项目(以下简称本项目)事宜,经协商一致达成如下协议,以供共同遵照执行:
一、合作目标地块概况
项目位置:本项目位于__________。宗地号:__________。地块性质:__________,__________,其中商业占__________%,住宅占__________%。用地面积:约__________平方米。规划容积率:__________。总建筑面积:约为__________平方米。
二、合作内容
甲丙方负责办理本项目土地使用批文手续确保将此地块使用权批至乙方名下,获得土地使用证等,在此基础上以股权合作方式与乙方、丙方合作,由乙方出资购入该地块,办妥土地使用权证等所有合法手续,进而全资投入,进行开发、运营销售。
三、合作方式
1、甲方负责整个东角头地块的使用权手续报批工作,确保__________天内将此地块使用权批至乙方公司名下,负责国土部门发出土地使用权出让缴款通知书之前所需的各种办文费用。同时,甲方确保乙方在此地块上所建商品住房销售时不限价,并将批文文本中住房销售不限价的文本规定精神体现到项目预售备案价及商品房预售许可证中。
2、丙方负责沟通、咨询、联系相关报批业务,组织、编写各种办文文本,协调甲、乙方与相关办文政府相关部门的关系,努力促成办文完成。同时,与甲方负责国土部门发出土地使用权出让缴款通知书之前所需的各种办文费用。
3、乙方提交土地申购手续材料,并出具申报公司__________元以上的资金证明及流水,接受甲方及国土部门的验资。甲方办下国土批文后,乙方负责与国土部门签署《国有土地使用权出让合同书》,缴交第一期地价款。并在__________由乙方向国土部门缴清所有地价款。
4、乙方承担国土部门规定需缴纳的所有地价款、税费及支付甲、丙方所有股权转让对价款。同时要承担项目开发建设等费用。乙方需缴纳的地价款约为__________(约按__________/计算,最终以国土部门规定的土地价款为准),其中,乙方负责缴纳第一期地价款约__________元。
5、甲、丙方负责办理成功东角头地块国土批文后,在国土部门规定需缴纳的全部地价款的基础上,按项目总建筑面积计算溢价每平方米__________元,由乙方项目公司收购并作为甲、丙方在项目公司拥有的股权,其中甲方占__________元/平方米,丙方为__________元/平方米。乙方则以实际支付给国土部门规定缴纳的土地价款作为其拥有的股权,三方均按项目总建筑面积计算为准。股权构成:(每平方米地价款约__________元+溢价每平方米__________元)乘以总建筑面积等于总股价。以此计算,股权结构为:甲方占__________%,股权对价款为_________________元人民币;乙方占__________%;丙方占__________%,股权对价款为__________元人民币。
6、甲、丙方可以根据实际退股或转让股权,退股则由乙方按三方商定价收购。甲、乙双方的股权合作的具体细则可以签订补充协议予以具体执行。
四、项目合作流程
1、本协议签署时,乙方要保证在其银行账户上有__________元以上人民币的.可移动资金,同时开具出资金进账单及银行流水各一份交甲方接受国土部门验资及监控。
2、乙方要确保全部的项目股权转让款及地价款的支付能力,在乙方项目公司与规划国土部门签订《深圳市土地使用权出让合同书》并收到国土部门缴纳地价款的通知单后__________天内,乙方须向国土缴交第一期地价款,此款约为国土收总价款的__________%,即约为__________元人民币。同时根据政府部门的要求在规定时间内按照高档次标准开发建设本项目。在支付第一期地价款后__________年内,由乙方向国土部门缴清所有地价款。
3、在甲乙丙三方签订《项目联营合作开发协议书》,乙方已与国土签订土地使用权出让合同书后的__________天内,甲方将__________%股权转让给乙方,乙方将其相应股权对价款__________元支付给甲方指定银行账户。丙方将__________%股权转让给乙方,乙方将其相对应股权对价__________元支付给丙方指定银行账户。
4、在乙方项目公司对项目一期开始发售后__________天内,甲方乙方将其在项目公司中剩下的__________%和__________%股权全部转让给乙方,乙方将甲、丙方相应股权对价款__________元和__________元分别支付给甲、丙方指定的银行账户。至此,甲、丙方不再持有乙方项目公司股权。
5、甲、乙方收取的以上款项涉及的相关税费按法律规定由各自负责,甲、乙方也可以要求乙方代为缴税,并从甲、乙方款项中扣除(需要缴纳的税费根据税务局的规定扣除)。
五、项目各方的权利义务
(一)甲方的权利义务
1、负责向政府部门提交项目公司申报材料。协调政府相关部门,取得符合要求的商住项目地块政府批文。
2、负责向乙方转让项目公司股权。
3、根据进度收取项目股权转让款。
4、甲方须安排一名项目公司副总经理与一名财务监督,协助公司工作直至项目完成为止。
(二)乙方的权利义务
1、根据进度负责向甲、丙方股东支付股权转让款。
2、负责通过项目公司按时向深圳市规划国土部门缴纳地价款等费用。
3、负责根据政府部门的要求按照高档次标准开发建设本项目。
(三)丙方的权利义务
1、负责沟通、咨询、联系相关报批业务及必要的融资报批业务。编写各种办文文本,协调甲方和乙方,促进三方合作的加快推进。
2、负责向乙方转让项目公司股权。
3、根据进度收取项目股权转让款。
六、违约责任
1、乙方在甲方进行项目土地申报批文批下后退出或未按本协议约定履行付款义务时,属于违约,应赔偿甲方相应经济损失。
2、乙方应当保证有充足资金按时履行支付本协议以及本协议项下的项目土地出让金款项,因乙方资金不足原因导致本协议不能履行,或导致甲、丙方股东不能如期收取股权转让对价款的,乙方应当承担法律责任并向甲、丙方无偿支付20亿元违约金作违约处罚,同时甲、丙方有权将项目及股权转由它方执行,乙方应当无条件积极配合。
七、协议修改、变更与解除
1、对协议的修改或补充,必须经合作各方签署书面协议才能生效。
2、由于不可抗力,致使协议无法履行,经各方协商一致并经各方书面盖章确认后,方可提前终止协议。
八、争议的解决
凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,合作各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,任何一方均可向深圳市人民法院起诉。
九、保密
各方必须对所获取对方的机密信息予以保密,未经对方同意,任何一方不得向外泄漏发布,如造成法律责任或经济损失的,合作方有权要求对方承担损害赔偿责任。
十、协议生效及其他
1、本协议自三方签字盖章之日起生效执行。
2、履行本协议过程中的附件、以及经过协议三方签字确认之后有关补充协议、会议记录等材料均作为本协议的组成部分,与本协议具有同等的法律效力。
3、本协议一式陆份,甲、乙、丙三方各执两份,每份均具同等法律效力。
甲方:(盖章)
授权代表:
乙方:(盖章)
授权代表:
丙方:(盖章)
授权代表:
签约时间:
联营合作协议书 10
甲方;
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国合伙企业法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,就工程施工及事项经过协商达成如下协议,供双方共同严格执行和遵守。
一、工程概况:_________
1、工程名称:_________
2、工程地点:_________
3、工程量:_________
4、工程内容:_________
5、工程价格:_________
6、合同工期:_________
二、利润分配:
经双方协商另签合约
三、经过协商,甲乙双方自愿以各负其责的形式组成联合施工团队,从而确保《施工合同》的顺利实施。《施工合同》正式签订后,经营权归双方共同所有。
四、双方的权利和义务
A、甲方的权力和义务
1、全权委托,负责开立银行账户,配备相关的账外资金等一切前期工作,并按国家及相关部门的规定缴纳保证金等相关款项。
2、负责组建工程项目部(含为乙方设立办公室,购置办公用品及办公设施),全权负责工程施工,必须做到安全生产、质量第一、文明施工、独立核算、自负盈亏,按章纳税,合法施工,独立承担安全生产中相关经济和法律责任,一切安全事故均与乙方无关。严格按《合同》要求完成工程任务。因甲方原因造成停工、误工、罚款、清场等一切责任和损失全部由甲方承担,乙方有权追究甲方责任。
B、乙方权利和义务
1、乙方负责该项目前期所有的联系、洽谈、协调等工作并承担前期所有业务费用,确保甲方与工程序发包方签订工程承包正式《施工合同》并完善各项手续等工作,负责协调施工期间所有的.周边环境关系,确保工程顺利竣工。
2、为加强该项目的经营、管理,乙方派员参与“财务管理”(乙方在甲方银行账户印鉴中加盖一枚私章),以确保乙方股权利益,乙方不参与甲方施工期间所有管理工作,不承担施工中的质量、安全、工期责任。甲方在该项目的盈亏和内部利益分配发生任何纠纷均与乙方无关。
五、双方约定
1、本协议书与《施工合同》同时生效,本协议不受甲方企业改制、更名、法人代表或股东变更等因素的影响,具有恒定的法律效力。
2、未尽事宜,双方另签补充协议,作为本协议的附件,具有同等的法律效力。
3、本协议一式四份,甲乙双方各执两份。
甲方(盖章):_________
法人代表:__________________
委托人:__________________
身份证号:__________________
联系电话:____________________
乙方(盖章):__________________
法人代表:__________________
身份证号:__________________
联系电话:__________________
签约时间:_________年_________月_________日
【联营合作协议书】相关文章:
合作联营协议书02-16
合作联营协议书05-27
联营合作的协议书03-20
联营合作协议书01-21
联营合作协议书06-06
合作联营协议书(12篇)02-16
工程联营合作协议书03-08
联营合作协议书【优】06-24
合作联营协议书12篇02-16
项目联营合作协议书10-24