个人承包合同及注意事项

时间：2022-07-24 05:42:18 其他合同范本我要投稿

相关推荐

个人承包合同及注意事项

　　承包方的主要权利是依法享有的经营管理自主权(即承包经营权);主要义务是按企业承包合同的规定完成所承包的生产经营任务。下面是小编整理的承包合同范本，欢迎阅读!

个人承包合同及注意事项

　　个人承包合同

　　甲方：先生(或女士) 乙方：先生(或女士)

　　(以下简称“甲方”)与 (以下简称“乙方”)经过友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上，双方达成以下合作协议：

　　一、甲乙双方在符合双方共同利益的前提下，就技术合作等问题，自愿结成战略合作伙伴关系，乙方为甲方提供技术保障，协助甲方完成工程，实现双方与业主方的多赢局面。

　　二、乙方为甲方提供技术服务，具体为： 1、 2、

　　3、

　　4、

　　三、甲方需提供仪器、工具等。

　　四、食宿乙方自理;

　　五、承包款项：

　　1、技术服务费用：贰万元(¥20000.00元);

　　2、生活费：每月贰千元(¥2000.00元/月)，自2012年4月1日起，至本协议涉及到的技术服务履行完毕为止;

3、以上费用于2012年6月10日之前必须全部支付完毕。

　　六、违约责任：

　　1、合作双方在业务实施过程中，如因某一方原因造成本合作协议破裂的，受损方可立即单方面解除合作关系外，还可提出一定数额的经济赔偿要求。

　　2、乙方应按总体工期及各节点计划完成工作，不得因耽搁影响到工期; 3、甲方在支付承包款项时，如未按约定支付乙方款项的，每延迟一天增加应付金额的5%，直至该笔金额的全额为止。

　　七、争议处理：如发生争议，双方应积极协商解决，协商不成的，受损方可向仲裁委员会申请仲裁处理。

　　八、本协议自 2012 年 4 月 1 日起生效，至 2012 年 6 月 10 日止;除非业主方提出延长工期，否则甲乙双方均不得以任何理由拖延本协议规定的合作期限。本协议到期后，双方均未提出继续协议要求的，视作均放弃继续合作。

　　九、本协议在执行过程中，双方认为需要补充、变更的，可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。

　　十、本协议经双方签字后生效。本协议一式贰份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方(签字)：____先生(或女士) ?乙方：(签字)____先生(或女士)

　　签约日期：

　　【附】承包合同要注意什么：

　　第一、仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要，这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义，引导如何签订具体的合同条款，更重要的是当具体条款中基本条款未作特别约定时，“通用条款”中对应的条款会成为签约双方一致同意的合同约定。

　　第二、合同价款应当明确约定。工期、质量、工程造价的约定，是建设工程施工合同最重要的内容。

　　第三、详细约定工程预付款、进度拨款和竣工结算程序。

　　第四、建设工程总承包合同应当具体约定发包人、总承包人、分包人相互关系及各自的责任。总包合同应当将各方关系和责任具体化，便于操作，避免纠纷。

　　第五、明确约定监理工程师等各方管理人员的职责和权限。建设工程在施工过程中，发包人、承包人、监理人参与与生产管理的工程技术人员和管理人员较多，往往职责和权限不明确或不为他方所知，造成各方不必要的纠纷。

　　第六、应当明确约定材料设备供应。

　　第七、不可抗力要量化。合同“通用条款”对不可抗力发生以后当事人责任、义务、费用等如何划分均作了详细规定。

　　第八、运用担保条款，降低风险系数。在签订合同时，可以运用法律制度中的担保制度来防范或减少合同条款所带来的风险。如承包人在向发包人提供履约担保的同时，发包人也应该向承包人提供工程款支付担保。

　　第九、约定违约条款应当注意的情况。应当约定违约金或赔偿金具体的数额和计算方式，要具有可操作行，以防止事后争议。

　　第十、约定争议的解决方式应当注意事项。争议的解决方式是选择仲裁方式，还是选择诉讼方式，签约双方应达成一致意见。

【个人承包合同及注意事项】相关文章：