- 相关推荐
土方供应合同
随着法律观念的日渐普及，合同对我们的帮助越来越大，合同是企业发展中一个非常重要的因素。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编精心整理的土方供应合同，欢迎大家分享。
土方供应合同1
需方：(简称甲方)
供方：(简称乙方)
为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。
一、产品供应：
需方在同安街办丽阳社区一期A地块工程施工中，使用供方的粘土，供方保证分批按需按时按规格向需方供应粘土。
二、产品使用部位：
同安街办丽阳社区一期A地块地下室挡墙与护壁间。
三、交货时间、地点及方式：
1、交货时间：由需方电话通知，按工程进度需要进场，但必须提前通知所需数量。
2、交货地点：同安街办丽阳社区一期A地块工程。
3、交货方式：供方负责汽车运输到需方指定工地现场，运费、材料费及卸车费均包含在单价内。
四、价格、结算和付款方式：
1、粘土每立方米A地块挡墙与护壁间龙勘队测量的量的压实方作为结算依据)不包括机械费，材料由乙方运进场，场内机械费用由甲方负责。支付款时乙方提供税票
2、付款方式：填完待甲方压实后，在不需要料的'情况下，一月内支付。
五、技术要求：供方应严格按照甲方要求的产品标准供应，不符合建设单位、监理单位、总包单位及需方要求的，供方必须清除现场，结算时不予计量。
六、有下列情形之一，可以解除合同：
1、甲、乙双方经协商一致同意终止合同的;
2、因不可抗力致使不能实现合同目的;
3、甲方验收质量及方量时，供方必须配和，如遇问题双方协商解决。
七、违约责任：
甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款。
八、解决合同争议的方式：
本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决，协商不成的，可向签约地人民法院提起诉讼。
九、合同期限：材料款结清，合同自动失效。
十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。
十一、本合同经签字后生效，本合同一式七份，甲方五份，乙方二份，款付清后合同失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
土方供应合同2
甲方：_____
乙方：_____
为了规范交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲乙双方协商，达成如下协议：
一、合作范围：乙方为__________工程中供土，要求为粘土，土方质量应符合工程要求。
二、暂定单价及工程量：_____元/方（根据市场行情上下浮动），总工程量约_____万方，工程总造价约_____万元。
三、方量计算：每车土过地磅，按_____t/m3折合为方量，结算时按现场实际收到方量为准。
四、验收标准：按国家标准验收。如甲方发现乙方所供土方为淤泥土，甲方有权予以适当减除相应方量。
五、供土地点：_______________工地。
六、乙方土方到场后，在符合卸车条件下，甲方应积极配合乙方在最短时间内卸完土方。
七、付款方式：由甲方视乙方供应土方价款及时付款。
乙方责任：
1、按照甲方指定土方质量供应。
2、负责运输车队及人员安全及其它所有相关责任，加强对运输车辆的安全管理和教育，提高从业人员的素质和安全意识。
八、有下列情形之一，可以解除合同：
1、甲乙双方协商一致；
2、因不可抗力致使不能实现合同目的；
3、由施工变化，需终止合同的应提前_____天甲方明确通知乙方；
4、一方延迟履行主要义务，经催告后_____天内仍未履行；
5、一方延迟履行主要义务或者有其它违约行为致使不能实现合同目的。
以上3、4、5项权利由守约方行使。
九、违约责任：
1、甲乙双方应严格履行合同规定的`各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并承担合同总额_____%的违约金。
2、质量不符合约定，甲方有权拒收。
十、解决合同争议的方式：
本合同产生争议，甲乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决；协商不成的，可提请仲裁进行调解，如调解不成的向签约地人民法院提起诉讼。
十一、不可抗力：因不可抗力，致使合同不能履行，免除责任违约，但必须及时通知对方，并在合同期内提供证明。
十二、本合同未尽事宜甲乙双方协商解决。
十三、合同签定：本合同签字后生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：__________公司
乙方：__________
代表签字：__________
代表签字：__________
_____年_____月_____日
土方供应合同3
甲方：____有限公司丹东市日龙山至蚊子沟工程项目部
乙方：______
甲、乙双方本着互利互惠原则，经过充分协商，现就土方买卖，达成如下一致意见并签订本协议，以共同遵守。
一、合同期限
协议签字之日起合同生效，该工程土方买卖结束后，双方结清费用后失效。
二、数量、计量单位、单价
品名：土方。
计量单位：立方米。
数量：______m3，按工程实际用量结算。
单价：______元/m3
三、质量标准
所有土方应符合该工程规定标准。
四、交货方式、地点和运杂费负担
乙方组织运输工具送到甲方工程现场，并负责卸到甲方指定位置，甲方出具的收货收据，运费、税金及装卸费用（都已包含土方单价中）概由乙方负担。
五、违约责任
1、甲方中途退货应偿付退货部分货款总值百分之五十的'违约金。
2、乙方不能交货，偿付不能交货部分货款总值百分之五十的违约金。逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付百分之十的违约金。
3、乙方所交土方质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。
八、合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，依法向人民法院起诉解决：
九、其它
1、有关具体事项及其它未尽事宜，可由双方代表在本协议框架内另行商定，其与本协议具有同等效力。
2、本协议经双方签字盖章后有效。本协议一式两份；甲乙双方各执一份。
甲方：______有限公司 乙方：______
代表人：__________________ 代表人：____________________
身份证号码：______
__________年______月______日 __________年______月______日
土方供应合同4
发包方（以下称甲方）：___承包方（以下称乙方）：___
甲乙双方遵循平等自愿、公平诚信的原则，就工程土方供应
一、工程概况
1、工程名称：_________
2、工程地点：______
3、承包范围：___
4、需用方量：___
5、工期：___ 。（实际供应日期按甲方通知为准。）
6、土方质量：素土，要求密度均匀，适宜回填；不得掺有建筑垃圾、冻土、草皮、木头、烂泥等杂物。
二、回填土方计量、接收方式
1、土方计量：以到达现场车辆实拉方量据实开具票据（票据中写明每车方量）。原则上乙方应固定拉土车辆（十辆自卸汽车，每车实拉应在16m3以上），第一天拉土时甲乙双方共同确定并固定车辆牌号，以便计量。乙方如临时更换拉土车辆，必须将回填土运至现场甲方指定地点，甲方现场人员验收后开具收据（票据必须经甲方人员签字、盖章后方为有效）。如现场抽检中发现劣质土或方量不足的现象，甲方人员有权视情况拒收或按方量最低的车辆计量前后数车，乙方应无条件接受。
三、合同价款与支付
1、合同价款：单价每车含税___元（包含人工、运输等一切费用、）。
2、支付方式：待土方全部供应量至甲方指定地点后，依据甲方实开的收据（票据必须经甲方人员签字、盖章后方为有效）一次性结算。
四、双方责任
甲方：
1、负责引导乙方车辆将土方运至现场指定位置。
2、安排人员据实接收土方。
3、及时支付乙方工程款。
乙方：
1、乙方供应土方质量达不到合同约定，甲方有权拒绝接收。
2、乙方进入现场后必须听从甲方指挥，如因乙方原因对工程现场机具、设备或实体工程造成损坏的乙方负全部责任，应据实赔偿。
3、乙方应按有关部门规定，采取严格的安全防护措施（包括开挖、运输、装卸等全过程），承担由于自身安全措施不力造成事故的经济和法律责任和由此产生的一切费用和损失。
4、乙方应按有关部门规定，自行处理自采土起包含运输、装卸等全过程一切社会事务，承担由此产生的.经济和法律顾问责任和一切费用和损失。
5、乙方进场前应对机械、人员投保。保险费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。乙方应遵守现场的规章制度，在施工过程中乙方造成的事故由乙方全部负责。
五、其他事宜
甲方有权确定需用土方方量及供应时间，即甲方通知乙方停止供应时，乙方应无条件停止，否则，超运土方不予签认。
本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方签章后合同生效。其他未尽事宜，双方协商确定。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
土方供应合同5
甲方：___
乙方：___
甲乙双方依据《合同法》及有关法律在平等自愿、等价有偿基础上，双方经过充分协商，就乙方促成甲方与项目方拉土方工程达成以下协议：
一、本协议所指项目方是指名下渑池县煤矿。
二、乙方促成甲方与项目方所拉的土方工程项目位于三门峡渑池县张村镇露天煤矿（下文均称渑池县煤矿）。
三、乙方促成甲方与项目方的土方价位为：甲方每拉一车土方，项目方应向甲方支付105元人民币；有关其他拉土方的细节问题由甲方与项目方沟通，乙方应协助甲方与项目方的沟通。
四、本协议所述项目的工期为甲方与项目方
签订的拉土方施工合同的.期限为准，如甲方与项目方签订的合同到期工程没有完成，甲方与项目方续签合同期限的，本合同有效期限同步延续到甲方与项目方彻底不再有业务关系时该协议终止。
五、甲方在该项目提供约辆车进行拉土方施工，最终以甲方实际在该项目上提供的车辆为主。
六、甲方承诺每辆车每拉一车土方向乙方支付___元（大写：___）作为居间费，每天居间费的计算方法：每天居间费=每车每趟的居间费/天×每车总趟数/天×车辆总数
七、甲方应将乙方的居间费汇至乙方指定的账户内：
开户行：___
户名：___
账号：___
八、居间费的支付时间为：甲方应每天向乙方支付一次。
九、违约责任
甲方应依据协议约定足额及时向乙方支付居间费，如甲方未按照协议约定向乙方足额及时支付居间费，应向乙方支付所有可算工程价值总费用的30%作为违约金（所有可算工程总价值是指项目方每天向甲方支付的总工程费乘以甲方所有车辆所拉土方的天数）。
十、争议解决
甲乙双方在履行协议中若有争议，协商解决，协商不成，向乙方所在地法院所在地起诉解决
十一、本协议生效时间为甲方与项目方签订时生效。
十二、本协议一式一份，由乙方保管。
甲方：___乙方：___
住址：___住址：___
___年___月___日___年___月___日
土方供应合同6
甲方：
乙方：
为了规范交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲乙双方协商，达成如下协议：
一、 合作范围：乙方为xxx工程中供土，要求为粘土，土方质量应符合工程要求 。
二、 暂定单价及工程量：元/方（根据市场行情上下浮动），总工程量约xx万方，工程总造价约xxx万元。
三、 方量计算：每车土过地磅，按1.8t/m3折合为方量，结算时按现场实际收到方量为准。
四、 验收标准：按国家标准验收。如甲方发现乙方所供土方为淤泥土，甲方有权予以适当减除相应方量。
五、 供土地点：黄骅港综合港区围堰工程W4～W7段工地。
六、 乙方土方到场后，在符合卸车条件下，甲方应积极配合乙方在最短时间内卸完土方。
七、 付款方式：由甲方视乙方供应土方价款及时付款。
乙方责任：
1、 按照甲方指定土方质量供应。
2、 负责运输车队及人员安全及其它所有相关责任，加强对运输车辆的安全管理和教育，提高从业人员的素质和安全意识。
八、 有下列情形之一，可以解除合同：
1、 甲乙双方协商一致；
2、 因不可抗力致使不能实现合同目的；
3、 由施工变化，需终止合同的.应提前7天甲方明确通知乙方；
4、 一方延迟履行主要义务，经催告后
5、 一方延迟履行主要义务或者有其它违约行为致使不能实现合同目的。
以上3、4、5项权利由守约方行使。
九、 违约责任：
1、 甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并承担合同总额5%的违约金。
2、 质量不符合约定，甲方有权拒收。
十、 解决合同争议的方式：
本合同产生争议，甲乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决；协商不成的，可提请仲裁进行调解，如调解不成的向签约地人民法院提起诉讼。
十一、 不可抗力：因不可抗力，致使合同不能履行，免除责任违约，但必须及时通知对方，并在合同期内提供证明。
十二、 本合同未尽事宜甲乙双方协商解决。
十三、 合同签定：本合同签字后生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
乙方： 代表签字：
甲方：沧州黄骅港航务工程有限公司代表签字： 年 月 日
土方供应合同7
甲方：___
乙方：___
根据，《建筑法》、《建筑安装工程条列》、《建设工程质量管理条列》，《建筑工程安全管理条列》，结合本工程具体事项，本着双方互利互惠公平、公正的原则，经甲乙双方共同友好协商，达成如下协议，以资信守。
一、工程地点：
迎宾路以西，西安大路以北。香港城一期场区土方挖运。
二、承包范围及内容：
场区土方挖运。
三、承包方式
挖土及场外运输（挖掘机及其他所有挖运土方设备均由乙方负责）
四、工程承包价格及计算方式
按实际挖土方实测实量计算土方量及场外运输每立方米24元。
五、质量要求：
按照国家验收规范施工，验收达到合格。
六、工程款支付方式：
土方挖运完成支付3万元人民币，余款________年____月____日末支付。
七、施工工期
八、甲方责任
负责测量土方标高
九、乙方责任
1、乙方自行办理渣土证、卸土地、及各项城建行政执法罚款、车辆运输、等挖运土方手续，所发生的一切费用均由承包方负责，与甲方无关。
2、乙方负责运输车辆所发生的一切行车安全事故，由于挖运土方而产生的任何事项与甲方无关。
3、承包人严格按照施工现场管理规定，关于安全、环保交底的内容执行，遵守相关法律法规，违者将按照相关条列进行处罚，由此发生的.安全及质量事故油承包人自行承担，并对发包人承担赔偿责任。
4、乙方必须配合甲方管理人员的工作，按照测绘人员所提供的挖土标高挖土。
5、乙方应配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程机械在施工中所发生一切安全伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。
7、乙方严格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延误，甲方有权终止合同，对已发生的挖土工程量不予结算，因此给甲方所造成的负面影响及经济损失由乙方赔偿给甲方。
十、争议的解决
存在争议时双方协商解决，协商不妥时采用法律诉讼解决
十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方代表签字后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日________年____月____日
【土方供应合同】相关文章：
土方运输合同11-06
土方运输合同01-11
运输土方合同03-18
工程土方合同04-07
土方施工合同04-02
土方开挖合同03-04
土方开挖合作合同01-09
土方开挖工程合同11-01
土方挖运合同03-08