土方租赁合同

时间：2024-03-08 07:57:45 其他合同范本我要投稿

土方车租赁合同推荐度：
相关推荐

土方租赁合同范本

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，我们用到合同的地方越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编为大家整理的土方租赁合同范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。

土方租赁合同范本

土方租赁合同范本1

　　托运方：______________________

　　承运方：______________________

　　合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就东营市河口区油区办建设工程项目孤岛管理中心办公楼土方工程运输作业事宜，达成如下协议：

　　第一条运输任务

　　由乙方负责河口区油区办孤岛管理中心办公楼土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的'实际运输数量计算。

　　甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。

　　第二条合同期限

　　自________年____月____日起至________年____月____日止。

　　第三条运输起止地

　　起始地：________________到达地：________________

　　第四条运输车辆

　　乙方提供自卸式工程运输车辆：________辆，载重量：________吨。运距：________公里

　　第五条运费结算

　　运费按________元/方计算。

　　本合同甲方负责买土每方________元，乙方负责土方运输所产生的税、费。甲方支付运费时，乙方应出具运输费发票。

　　甲方开工前全部支付买土费。当工程完成一半时甲方支付一定数量的运费。

　　第六条运输质量和安全

　　乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。

　　乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。

　　第七条燃油供应

　　乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担。

　　第八条运输管理

　　1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。

　　2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

　　3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。

　　4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。

　　第九条争议的解决

　　本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

　　第十条其他约定

　　1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

　　2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

　　托运方：________________承运方：________________

　　签约日期：________年____月____日签约日期：________年____月____日

土方租赁合同范本2

　　发包单位：(以下简称甲方)

　　承包单位： (以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家和其他有关法律、行政法规的规定，双方就承揽《联杨路道路新建工程工程C01标段建设工程施工合同》本着平等、自愿、诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，特签订本合同，以资双方共同遵照执行。

　　第一条工程概况

　　1.1 工程名称：绍兴中冶梧桐园一期室外配套工程

　　1.2 工程地点：越王路、群贤路

　　1.3 承包范围：挖掘机日立120型、斗容量为 1m3挖掘机租赁，场内土方倒运开挖，建筑垃圾购置及运输。

　　1.4 承包方式与依据：

　　1.4.1 本工程乙方包质量、包安全、包文明施工的形式进行承包施工。

　　1.4.2 本合同以甲方与业主签订的合同为前提，结合本工程的实际情况作为本合同的签订依据。业主对甲方的相关要求乙方同样均应遵照执行。

　　第二条合同工期

　　2.1 本合同自 20_ 年 05 月 01 日开始，至工程竣工。本工程工期如有调整，以甲方代表的书面签字为准。

　　2.2 如因业主、甲方原因造成工期延误，则工期顺延。

　　第三条合同价款

　　3.1 工程合同单价为：挖掘机月租单价为：20_0元/月，工程量暂定为个月。挖掘机台班单价为：元/台班;以上单价不含油价，含税金。

　　3.2 本合同总价暂定为人民币，￥。

　　3.3 台班数量的界定：

　　3.3.1 挖掘机每月总时间不超过机码表表时240小时，超过的部分另行计算;

　　3.3.2 零星使用计量：每台班按8小时计算，半个台班按4小时计算，不足8小时或超过8小时，以每小时0.125个台班递减或递增计算。

　　3.4 本工程为综合单价合同，最终结算价以甲方项目部签证的工程量予以结算。

　　第四条甲、乙双方代表

　　4.1 本工程的甲方主管单位是上海宝冶集团有限公司特种分公司绍兴项目部，甲方代表是沈斌。

　　4.2 本工程的乙方主管单位是，乙方代表是。

　　4.3 在本工程施工过程中，甲方代表随时有权要求乙方及其所雇佣的不能胜任工作或不符合有关规定的管理施工人员及机械设备、材料撤离本工程的工地。

　　第五条双方责任

　　5.1 甲方

　　(1) 负责工程量签证、办理合同签订及竣工结算等工作。

　　(2) 负责施工中的总体安排和协调施工中的干扰问题。

　　(3) 进场前，对乙方作业人员，做好必要的各项交底。

　　5.2 乙方

　　(1) 乙方负责自身工程的'所有工作(除本合同规定的甲方负责的工作)，包括工程的辅助性工作及后勤保障工作。

　　(2) 承担人员、机械进厂的一切费用。

　　(3) 乙方进场后，必须听从甲方现场管理人员的指挥，不得损坏区域内的任何地上、地下的已完工程产品，否则后果自负。

　　(4) 做好有关人员的安全教育工作，负责处理由于乙方责任而造成的工伤事故，并承担由此而造成的经济损失。

　　(5) 施工期间，应派专人管理现场，加强与甲方的联系，协调指挥，直至完工。

　　(6) 乙方应保证设备证照齐全，设备状况良好，并做好设备保洁工作。

　　第六条工程款的支付及竣工决算

　　6.1 按月结算。每月按甲方项目部签证工程量的80%支付，剩余工程款待工程结束后结算付清。

　　6.2 如因业主未及时审批、资金周转等原因而造成甲方延期支付工程进度款，则乙方同意甲方无须承担任何责任和费用。

　　6.3 在本合同履行过程中，如因乙方的原因而导致本合同项下工程的工期、安全和质量中的任何一项违反本合同的规定，则甲方有权没收本合同第6.1款中剩余部分工程款。

　　6.4 在本合同履行过程中，如因乙方的原因而导致乙方所雇佣的施工人员、管理人员等的合法劳动权益受到损害(拖延支付劳动报酬等)，则甲方有权根据法律规定、政府有关部门的处理决定、法院判决或仲裁裁决、民工上访等，直接将本合同第6.1款中剩余部分工程款用于支付乙方所雇佣的施工人员、管理人员等的工资及补偿费用等。

　　第七条材料设备供应

　　甲供材料、设备无。

　　第八条安全施工

　　8.1 乙方须按国家和业主及甲方的有关规定，采取严格的安全防护设施，承担因为安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。

　　8.2 甲方在与乙方签订本合同后，可另行签订安全、保卫及防火协议，作为本合同附件与本合同具有同等法律效力。

　　第九条临时设施及现场管理

　　大临设施乙方自行考虑，如需在施工现场安排大临设施，必须由甲方统一安排。

　　第十条竣工验收

　　竣工日期由甲方书面通知，本工程不参加竣工验收。

　　第十一条争议与解决方式

　　11.1 甲、乙双方因为履行本合同发生争议，应相互协商解决。如协商解决不成，则任何一方均可向上海市宝山区人民法院提起诉讼。

　　11.2 发生争议后，乙方仍应继续履行合同，保持施工继续，并保护好已完工程。