加工承揽合同

加工承揽合同集锦15篇

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同出现的次数越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编帮大家整理的加工承揽合同，欢迎阅读与收藏。

加工承揽合同1

　　甲方（定作方）：

　　乙方（承揽方）：

　　甲、乙双方本着平等互利经过协商一致的原则，签定本合同，以兹共同遵守执行。

　　一、乙方负责为甲方加工所有需要雕花的产品，产品雕花单价双方确认，（详见附件《雕花单价表》）。

　　二、甲方为乙方提供加工场地，水电，锣机，打磨机等机器。乙方自备所需要的手工制作雕刻工具。

　　三、乙方为甲方加工的雕花产品所需要的`工人由乙方自行聘请及管理。（包括工资及食宿福利等由乙方自行解决，甲方不予干预与管理）。

　　四、甲方向乙方提供雕花木料及图样，由乙方雕刻及砂光成雕花产品。样品经甲、乙双方共同签字确认后予以封存。

　　五、乙方严格按照甲方提供的样品或设计图纸进行加工，甲方提供的样品或设计图纸在正常情况下，能生产或制作出符合甲方产品要求及质量标准，并由甲方自行决定是否变更设计图纸或样品。

　　六、交货期：从甲方提供雕花木料日起，同一款式_______套的_______天内必须完工，_________套以下的_______天内必须完工,___________套以下的_______天内必须完工。特殊情况加急的，在双方协定的期限内完工，非标的必须在两天内完工。

　　七、甲方品质管理员有权验收乙方为甲方加工的雕花产品，乙方必须给予配合与协助。验收不合格产品，乙方必须负责无条件返修。乙方不得对其进行刁难或进行贿赂，一经查明有此种行为，甲方有权终止合同并且向乙方索赔。

　　八、乙方为甲方加工的雕花产品，必须完全配套，并由甲方品质管理员验收签名，甲方生产管理人员签名确认，方可结算加工费。

　　九、加工费按月结算。当月加工的产品，乙方必须在下月______号前将当月加工的产品《过料单》交给甲方财务部予以确认，甲方在下月底____日前将当月加工费以_______付款方式付给乙方。

　　八、违约责任：

　　1、乙方不能按期限交货，应当向甲方偿付违约金。违约金计算，每迟延一天，按其价款总额的_______%计算，还应当继续履行合同。

　　2、乙方不得提供甲方的产品花样给同行竞争对手仿造，不得对外泄漏甲方的相关产品机密及信息。否则甲方有权向乙方追究相关损失赔偿。

　　九、解决合同纠纷方式：甲、乙双方因此发生纠纷时，双方协商解决，协商不成，可以向佛山市禅城区人民法院诉讼。

　　十、合同未尽事宜，双方另协商解决。雕花加工单价为本合同的附件，视为合同的组成部分。

　　十一、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力，自双方法定代表人或委托人签定盖章之日生效。

　　甲方（签名盖章）：

　　乙方（签名盖章）：

　　__年__月__日

　　__年__月__日

加工承揽合同2

　　定作方：_______________(简称甲方)营业执照号码：_____________________

　　承揽方：_______________(简称乙方)营业执照号码：_____________________

　　根据《加工承揽合同条例》有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守：

　　品名或项目

　　规格、型号单位数量单价价款或酬金元金额：

　　一、产品的质量、包装、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及规格、数量、质量：________________________

　　三、履行的期限、地点和方式：_________________________

　　四、验收标准和方法：_________________________

　　五、结算方式：_________________________

　　六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。

　　1.承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值___%或酬金总额____ %的违约金。

　　其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的有关规定执行。

　　2.定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，属承揽方提供原材料的`，偿付未履行部份价款总值_____%的违约金;不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金_____%的违约金。其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十二条的有关规定执行。

　　七、双方约定的其它条款：________________

　　八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。

　　九、本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　十、本合同一式________份，正本双方各执___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：从双方签章之日起到________年________月________日止。

　　十二、本合同签订日期：________年________月________日

　　定作方：________________承揽方：________________

　　____年____月____日____年____月____日

加工承揽合同3

　　甲方：________

　　乙方：________

　　根据平等互利原则 有限公司与 有限公司友好协商特约签定本合同

　　一、双方承诺：由乙方提供不作价设备 美元(港币)给甲方用于加工生产 之用，(详见设备清单)。产权归乙方所有。使用期限为 年，在监管期限内，不得擅自在境内销售、串换、转让、抵押或者移作他用。到期后如不续签，则由甲方协助乙方申报海关核准后处理。乙方以免费方式提供设备，不需甲方办理付汇进口，也不需用加工费或差价偿还设备款。

　　二、甲方向乙方购买原料、商品品名及规格 原料 辅料编码、单位数量、单价金额、品名、单位数量、单价额

　　合计

　　三、甲方供乙方制成品的数量及金额商品编码品名及规格单位数量单价金额

　　合计

　　四、乙方供料于____________________ 起运抵 _______________甲方制成品于_________________ 日前运往______________

　　五、运输方式及运费用

　　六、保险费负担

　　七、付款方式

　　八、包装要求

　　九、仲裁：因执行本合同所发生的争议或与本合同有关的.一切争议，双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应提交中国国际贸易促进委员会根据该会仲裁程序进行仲裁，仲裁裁决为最终裁决，对双方都有约束力。

　　十、本合同一式八分，由签字双方各执一分，其余六分报送有关部门备案。

　　甲方(盖章 )

　　乙方(盖章)

　　___年___月___日

加工承揽合同4

　　订做方(以下简称需方)：____________

　　承揽方(以下简称供方)：____________

　　订做方委托承揽方加工25米箱梁芯模模板，根据《_____》规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　一、标的物名称、规格、数量、单价、金额：(此合同单价为税前价)

　　品名：__________________

　　规格：__________________

　　数量：__________________

　　单位：__________________

　　重量(吨)：__________________

　　单价元/吨：__________________

　　价款(元)：____________________________________

　　备注：__________________

　　总计：__________________

　　总金额：(大写)柒万柒仟元整

　　二、技术资料提供方法：需方提供标的物所需施工图，按需方确认的标的物图纸加工;

　　三、质量要求：供方严格按图纸加工，产品质量符合行业相关规范要求，并配合甲方的监督检查;

　　四、交货地点：供方厂内验收交货;

　　五、交货时间：合同签订生效后，第一套芯模10月8日交货，第二套芯模10月13日交货。

　　六、计量方式：需方以标的物加工过磅重量进行结算;

　　七、结算方式：合同签订后需方预付材料款贰万伍仟元，需方在提取标的物时结清所提取标的物的剩余款项(以实际加工产品数量、品种为准)。

　　八、标的物所有权自交付全部货款时起转移，但需方未履行支付价款全部货款义务的，标的.物仍属于供方所有。

　　九、运输方式及到达站和费用负担：汽运，施工现场，供方帮助配货，供方承担运输费用.工地卸车及其它费用由需方承担。

　　十、本合同解除的条件：合同执行完毕或未付材料预付款。

　　十一、违约责任：由违约方负责;

　　十二、解决合同纠纷的方式：协商方式，如协商不成，提交_____委员会解决，或依法向人民法院起诉;

　　十三、本合同自双方签字且预付材料款到帐之日起生效。本合同传真件同样有效。

　　十四、本合同一式两份，如有未尽事宜可另立合同附加件，与本合同具有同等法律效应。

　　订做方：____________承揽方：____________

　　单位：____________单位：____________

　　法定代理人：____________法定代理人：____________

　　委托代理人：____________委托代理人：____________

　　电话：____________电话：____________

　　开户行：____________户名：____________

　　帐号：____________卡号：____________

　　邮编：____________邮编：____________

　　签订时间：____________

加工承揽合同5

　　甲方(定作方)：____________________

　　代理人：__________________________

　　地址：____________________________

　　联系电话：________________________

　　乙方(承揽方)：____________________

　　代理人：__________________________

　　地址：____________________________

　　联系电话：________________________

　　甲、乙双方本着平等合作、互惠互得的原则，依据《民法典》和其他相关法规的`规定，就___________(地点)玻璃供需问题，经双方友好协商，一致同意签订以下加工合同，具体条款如下：

　　一、品种、规格、数量、单价：

　　玻璃品种： ___________，规格： ___________，数量：___________，单价：___________。

　　交货地点：____________________。

　　运输方式、费用：

　　1)由乙方负责送货，运输费用由乙方承担.玻璃卸车前破片由乙方负责，落地验收后出现破损由甲方负责.

　　2)产品必须按甲方订单要求每片附加标签、规格、品种、楼号楼层等识别编码，标签编统一贴在白玻面，以便区分。

　　二、交货期：

　　合同签定后，乙方收到甲方订单后十日内供货，补片玻璃应在七日内完成。

　　三、验收方式：

　　1)玻璃送达甲方工地后应当场验收当批玻璃，发现有不符合下单尺寸的产品应以及时予以检验，若有异议应在三日内以书面形式通知乙方，否则视为验收产品合格。

　　2)_________玻璃制作按国家标准执行，相关规定以行业标准为准.

　　四、结算及付款方式：

　　甲方根据玻璃保修期给乙方一张远期支票，乙方发车后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供发票给甲方。

　　五、违约责任：

　　1)双方应按合同约定履行，乙方若延期供货，每日应向甲方支付3%作为违约金.

　　2)如产品质量达不到设计要求，乙方应承担一切责任和经济损失。

　　六、其他：

　　本合同未尽事宜，由双方协商解决，合同争议双方均有权提起诉讼。

　　七、本合同一式两份，双方各执一份，由双方签字盖章后生效。合同签订至本项目结束本合同自行解除。

　　八、保质期及保修

　　1、保质期为二年(验收之日起)

　　2、执行本项目保修期，在保修期内发现玻璃质量问题，乙方无偿更换，执行保修内产品所附有的责任。

　　甲方：____________________________乙方：____________________________

　　代表：____________________________代表：____________________________

　　账号：____________________________账号：____________________________

　　户行：____________________________户行：____________________________

　　___________年___月___日___________年___月___日

加工承揽合同6

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　代表：____________________

　　代表：____________________

　　甲方：中国________公司，地址：________

　　电话：________

　　电传：________

　　法定代表人：________

　　职务：________

　　国籍：________

　　乙方：____国________公司，地址：________

　　电话：________

　　电传：________

　　法定代表人：________

　　职务：________

　　国籍：________

　　双方为开展来料加工业务，经友好协商，特订立本合同。

　　第一条加工内容

　　乙方向甲方提供加工________（产品）________套所需的原材料，甲方将乙方提供的原材料加工成产品后交付乙方。

　　第二条交货

　　乙方在合同期间，每个月向甲方提供________原材料，并负责运至________车站（经________港口）交付甲方。甲方在收到原材料后的________个月内将加工后的成品________套负责运至________港口交付乙方。

　　第三条来料数量与质量

　　乙方提供的原材料须含____%的备损率。多供部分不计加工数量。乙方提供给甲方的.材料应符合本合同附件一（略）和规格标准。如乙方未能按时、按质、按量提供给甲方应交付的原材料，甲方除对无法履行本合同不负责外，还得向乙方索取停工待料的损失。乙方特此同意确认。

　　第四条加工数量与质量

　　甲方如未能按时、按质、按量交付加工产品，在乙方提出后，甲方应赔偿乙方所受的损失。

　　第五条加工费

　　甲方为乙方进行加工的加工费，在本合同订立时的________年为每套________币________元。合同订立第二年起的加工费双方另议，但不得低于每套____币____元。该加工费是依据合同订立时中国国内和国外劳务费用而确定的，故在中国国内劳务费用水平有变化时，双方将另行议定。

　　第六条付款方式

　　乙方将不作价的原材料运交甲方。在甲方向乙方交付本合同产品前1个月，由乙方向甲方开立即期信用证，支付加工费。

　　第七条运输与保险

　　乙方将原材料运交甲方的运费和保险费由乙方负责。甲方将本合同产品送交乙方的运费和保险费由甲方负责。

　　第八条不可抗力

　　由于战争和严重的自然灾害以及双方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履约时，该方应尽快将事故通知对方，并与对方协商延长履行合同的期限。由此而引起的损失，对方不得提出赔偿要求。

　　第九条仲裁

　　本合同在执行期间，如发生争议，双方应本着友好方式协商解决。如未能协商解决，提请中国________仲裁机构进行仲裁。仲裁适用法律为：

　　1、中华人民共和国加入的国际公约、条约。

　　2、中华人民共和国法律。

　　3、在中国法律无明文规定时，适用国际通行的惯例。

　　仲裁裁决为终局裁决，仲裁费用由败诉一方承担。

　　第十条合同有效期

　　本合同自签字日起生效。有效期到本合同规定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工费在内的全部应付费用时终止。

　　第十一条合同的续订

　　本合同有效期届满之前________月，如一方需续订合同，可以向对方提请协商。

　　第十二条合同文本与文字

　　本合同正本一式____份，甲乙双方各执一份。

　　本合同以中、____两国文字书就，两国文字具有同等效力。

　　第十三条其他

　　1、甲方为交付乙方产品而耗用的包装、辅料、运输及保险等项开支，在加工费以外收取，但这些费用不超过每套合同产品的____%、

　　2、甲方收到原材料后，应按乙方提供的技术标准，对其规格、品质进行验收。如乙方提供的原材料不符合标准，或数量不足，在甲方向乙方提出检验报告后，乙方负责退换或补足。

　　第十四条合同条款的变更

　　本合同如有未尽事宜，或遇特殊情况需要补充、变更内容，须经双方协商一致。

　　甲方：________________（盖章）

　　乙方：________________（盖章）

　　代表：________________

　　代表：________________

　　____年____月____日

　　____年____月____日

加工承揽合同7

　　原告：_________________张__________，男，19__________年__________月__________日生，__________省__________市__________镇__________村__________街__________号，系__________市__________汽车车身修理店业主。

　　被告：_________________市__________贸易有限公司法定代表人：_________________王__________

　　住所地：_________________市__________镇__________路请求事项：_________________

　　1依法判决被告向原先支付车厢款计人民币64171元。

　　2依法判决被告从___年___月___日至还清之日止按照年利率7.47%的标准向原告支付逾期付款滞纳金(暂计至___年___月___日)计人民币9587.15元;

　　3本案所有诉讼费用由被告承担。事实和理由：_________________

　　原告与被告经常有业务往来。被告多次向原告订做汽车车厢，原告按照被告的要求多次向被告提供汽车车厢，约定付款时间为次月月底。被告开始就没有依约付款。经原告多次催收，被告仅以原告朋友购车款相抵。___年___月___日，原告与被告再次以原告朋友购车款相抵之后，被告尚欠原告车厢款计人民币64171元。后来，原告多次继续向被告催收，被告均无故推诿不支付至今。综上所述，原告认为，原告与被告是合法有效的加工承揽合同关系。原告已经如约交付被告定做的车厢给被告，被告理应及时依约付款。但是，被告却无理拒不支付至今。被告的.行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益。根据我国有关法律的相关规定，特向法院提起诉讼，请求法院依法判决。

此致

　　__________市人民法院

　　具状人：_________________

　　_____年____月____日

加工承揽合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　一、标的、数量、价款

　　编号

　　项目名称

　　说明

　　单价（元）

　　数量

　　合计（元）

　　25座21米美化塔施工

　　费用总计：

　　合计人民币金额（大写）：

　　二、乙方负责设计、加工、代运输、铁塔防腐、热镀锌等

　　三、甲方须积极协助乙方施工：因甲方不让施工或变更施工地点而误工期，甲方承担由此而支出的一切费用。乙方施工人员到场后，甲方免费提供一切食宿事宜。

　　四、交（提）货方式、地点：交货地点为:新疆昌吉市。

　　五、运输方式及到达站（港）和费用承担：运输费用由乙方负责。

　　六、付款方式：合同签订后，预付为10万元，货到后全款付清，付款按合同账号，传真合同有效，如延误付款时间，甲方承担所有滞纳金。

　　七、本塔可抗台风、防潮、三年内不出现质量问题，如出质量问题乙方承担甲方因此造成的经济损失，不可抗力的.自然灾害除外。

　　八、双方如有特殊情况须修改或终止合同时，须事前通知对方，协商解决，协商达不成协议时，原合同不得变更。

　　九、如甲方不经乙方同意，中途修改或终止合同规定的由甲方承担的内容，乙方产成品或半成品归甲方所有，甲方承担产成品或半成品的生产费用。

　　十、双方严守合同，如有违约时，违约方承担违约金，双方发生合同争议，由产品加工所在地法院裁判。

　　十、其它未尽事宜。(如地基施工处理等)

　　本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，双方代表签字盖章后生效。

　　甲方

　　单位名称：

　　单位地址：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　帐号：

　　乙方

　　单位名称：河北泰峰钢结构有限公司(盖章)

　　单位地址：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　帐号：

加工承揽合同9

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　根据《中华人民共和国民法典》规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作内容：

　　1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为_____________________。

　　2、制作内容：_______________________________________________________。

　　1）主钢构：由定做方提供钢板材质：___________；系列___________；吨位：___________；单价约___________；

　　2）次钢构材质：___________；吨位：___________；单价约___________；

　　3）其他：以上单价主构件进行抛丸除锈，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。

　　二、合同价款及结算方式：

　　1、合同总价暂定为￥___________，（大写）______________________（以实际决算为准）。

　　2、合同签订当日甲方付￥___________，（大写）______________________给乙方作为合同定金（最后一次提货时抵充货款，如甲方定金当日未到乙方公司账户，本合同不予生效）。

　　3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算（以现金或转账）。最后一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。

　　三、质量要求：

　　1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范（钢结构工程施工质量验收规范GB5025—20__）认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。

　　3、要求第三方检测单位为：

　　1）检测内容：抗滑移系数实验□超声波探伤检测□钢材力学性能复验□

　　2）其他检测项目：

　　3）试验检测费用：合同价格□甲方自理□

　　四、交货地点和时间：

　　1、交货地点：甲方在乙方厂房内提货。

　　2、交货时间：_______年___月___日开始提货。

　　五、包装及运输：

　　1、乙方负责装车，装车时应按照规定要求进行装运。要求运输公司使用足够数量的.垫木，尽量避免运输工程中出现构件变形、油漆损伤，装车费含在合同价内。

　　2、甲方负责运输，运输标志应该按要求实施（具体要求由甲方在发运前另行交底）。

　　3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。

　　六、双方权利及义务：

　　1、甲方向乙方提供完整的构件图纸两套，并签字认可。由乙方按照甲方图纸进行加工制作。

　　2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，并提供修改变更通知。否则由此引起的工期延误以顺延。

　　3、甲方如现场发现严重质量问题及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后24小时内赶到现场协助解决。

　　4、乙方质量问题导致返工，乙方负责修复，并承担返工费及直接费用。

　　七、违约责任：按《民法典》相关规定执行。

　　八、合同纠纷处理方式：甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成依法向铜陵市人民法院起诉。

　　九、附则：

　　1、本合同_____式_____份，双方各执_____份。

　　2、本合同由甲乙双方签字盖章，此合同有效期为_______年___月___日至_______年___月___日。

　　4、未尽事宜，双方协商解决另补充合同。

　　甲方：________________乙方：________________

　　日期：________________日期：________________

加工承揽合同10

　　定作方：____________

　　合同编号：____________

　　签订地点：____________

　　承揽方：____________

　　签订时间：

　　一、加工标的

　　货物名称型号面料颜色单位数量单价总金额交货地点及期限

　　交期：____________

　　出口国：____________

　　合计人民币（大写）按实际金额结算 单价含线 税 封箱带

　　二、定作方提供材料（若定作方提供材料，则必须填写）

　　材料质量数量提供日期消耗定额

　　面料。里料一等按定单数量到位按实际排版单耗

　　三、承揽方应当在收到定做人提供的材料后应立即组织人员依据行业标准进行检验，提出异议期限为7天；定作方委托承揽方采购面料、里料、辅料的，承揽方对所采购物品的质量负责，应该得到定作方的书面确认方可开裁。

　　四、加工物品的技术标准及质量以定作方指示书、确认样的要求为准。物品加工其他特别质量要求：按相应的出口产品的检验标准和SN/T1649 的标准验收。

　　五、承揽方发现定作方提供的`图纸、技术要求不合理的，应在3日内向定作方提出书面异议，否则由此造成的损失由承揽方负责，定作方应在收到书面异议后的7日内答复。

　　六、加工物品的包装按定作方的要求。

　　七、未经定作方书面同意，承揽方不得擅自将合同所约定的。定作任务或部分定作任务转移给第三方完成，否则将构成违约，定作方有权随时解除合同，给定作方造成的损失由承揽方赔偿。

　　八、承揽方负责将定作物品送至定作方指定的地点。（定做方自提）。

　　九、承揽方应该在货物生产完成后、出运前组织进行验收，验收标准为客户最终确认样及确认意见标准。由于承揽方逾期交货、货物的质量问题等原因引起的索赔和其他责任由承揽方承担（包括但不限于：客户索赔、因交货期推迟而引起的空运费等）。

　　十一、付款方式：内部结算。

　　十二、其他约定事项：

　　1、在加工制作期间，定做方有权随时进入承揽方的工作现场进行必要的监督检查，2、双方对质量标准确认以封样为准，双方各保留封样，由承揽方无偿提供。

　　3、若由定作方提供原材料的，加工任务完成后，承揽方必须将剩余面料、二等衣服等送达到定作方指定地点。

　　4、用料按定作方要求，超出不允许裁剪，按最省的排料。

　　5、最终产品质量必须通过定作方验收，由于承揽方原因造成定作方二次加工、二次出运和退货索赔等一切损失均由承揽方承担。

　　十三、违约责任：任何一方违约的应承担违约责任，除应承担因违约给非违约方造成的一切损失外还应赔付合同价款30%的违约金。

　　十四、如有纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起诉。

　　十五、未尽事项双方协议解决。

　　定做方：____________

　　代表人：____________

　　时 间：____________

　　承揽方 ：____________

　　代表人 ：____________

　　时 间 ：____________

加工承揽合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　1、前言

　　经过友好协商，甲、乙双方本着长期友好合作、互利互惠、共同发展的前提，就铸件合作事宜达成一致，特签订本合同并共同信守执行。乙方将根据甲方提供的技术资料和铸造清单进行铸造并供货。

　　2、供货范围和双方职责

　　（1）供货范围

　　按甲方提供的铸件清单供货。

　　铸件上要带检验试棒2根（￠30﹡300）；球铁件的附铸试块采用“Y”型试块并附质保书。

　　（2）乙方职责

　　完成上述规定供货范围的供货。

　　返回甲方提供的所有资料，并为甲方保密。

　　向甲方提供铸件的材料说明（A、机械性能；B、材质化验）

　　（3）甲方职责

　　每套铸件（每件）向乙方提供铸件图纸一套。

　　负责解决乙方在泡沫模型制作过程中的技术问题。

　　向乙方提供铸造清单（明细）并说明材料，件数，交货期。

　　甲方向乙方提供技术要求。

　　技术要求

　　（A）铸件材料：HT250、HT300、MoCr铸铁、QT600-3

　　（B）铸件化学成份：根据提供给贵公司的化学成份标准。

　　（C）铸件应清理干净，去除冒口残余，粘砂以及内腔残余物等。铸件表面进行喷丸处理，要求铸件表面光洁。

　　（D）铸件不允许有影响使用性能的裂纹、气孔冷隔、缩松、铁包砂和起皮等缺陷存在。

　　（E）铸件加工面上不允许存在加工余量范围内的表面缺陷。

　　（F）铸件交货时应附有合格证、质保书，其中包括：供方名称、铸件名称、铸年材料牌号、图号及必要的检验结果、制造日期（或编号）或生产批号、机械性能。

　　3、价格

　　（1）铸件价格

　　HT250：

　　MoCr：

　　QT600：

　　特殊规格铸件价格双方协商定

　　4、结算方式：

　　（1）铸件以甲方验收过磅，并通知乙方认可。

　　（2）铸件在甲方现场验收合格后，开具发票，甲方收到发票30天内全额付款。

　　（3）铸件经甲方使用，确认满足第六条定义的质量保证。

　　5、交货期

　　（1）乙方严格按甲方提供的清单、周期进行铸件并及时交货。

　　（2）具本交货日期：（泡沫模型与铸件制造，周期，不含路途）

　　铸件5吨以下16-20天。

　　铸件5-8吨18-22天。

　　铸件8吨以上的另商定。

　　（3）特殊规格双方协商定。

　　6、验收

　　甲方应根据有关资料和技术协议、国家标准对铸件进行验收。

　　7、质量保证：

　　甲方在加工过程中发现铸造原因造成的废品，应立即通知乙方，如确系乙方铸造原因造成的废品，由乙方补废包换，并以急件的.形式补废，模型费由乙方负担。

　　8、合同修改：

　　只有在合同双方的合法代表书面签字同意后，才能对本合同的条款进行修改，补充和更改。这些修改、补充和更改的文件与本合同具备同等效力。

　　9、不可抗力：

　　（1）当不可抗力发生时，发生不可抗力的一方有义务做出努力，将不可抗力带来的损失减少到最低限度。

　　（2）因不可抗力造成的损失由双方商定解决。

　　10、权力和义务的转让：

　　乙方不得将本承包合同所产生的权力义务转让给任何第三方。

　　11、合同的终止和解除

　　（1）发生下列情况之一时，甲方有权终止和解除合同，并有权要求乙方赔偿由此造成的经济损失。

　　乙方无正当理由不按期制造投入时。

　　实际制造进度比进度表上的日程大大延迟，按期交付无可能时。

　　乙方无正当理由不执行合同有关规定，经甲方书面催促仍无解决诚意时。

　　（2）发生下列情况时，乙方有权终止和解除合同，并有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

　　甲方违反本合同而造成本合同无法履行时。

　　甲方没有支付合同金额的能力时。

　　12、争议解决：

　　当甲、乙双方之间在履行本合同过程中发生争议而通过协商已无法解决时，可直接向人民法院起诉，甲方乙方同意双方的争议由合同履行地（烟台）人民法院管辖。

　　13、合同附件

　　下述合同附件与本合同同进签署，一并有效。

　　附件一、每次提供铸造清单、进度表。

　　14、通知

　　所有通知和通讯均需采用书面形式，如为传真或电传，则发生当日视为送达。

　　15、合同生效

　　本合同一式二份，双方各执一份，合同经双方授权代表签字、盖章即生效。

　　甲方 乙方

　　代表（签字） 代表（签字）

　　日期： 日期：

加工承揽合同12

　　承揽方：______________________简称甲方

　　定作方：______________________简称乙方

　　甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

　　第一条加工成品

　　品名：______________

　　规格：______________

　　数量：______________

　　备注：______________

　　第二条加工成品质量要求：

　　1、材种：柜台，货架一律采用水曲柳。

　　2、用材尺寸：按图纸所标尺寸做。

　　3、严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫；

　　4、塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象；

　　5、玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便。

　　四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据。

　　第三条原材料由甲方提供。

　　第四条图纸由乙方于______年______月______日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方；

　　乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方。因此造成的损失，由乙方赔偿。

　　第五条工程价款：按核定价格单计算________元。

　　第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收。验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准。双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明。

　　第七条交货的时间和地点：______年______月______日至__月日全部交货。任何一方如要求提前或延期交货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行。交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续。

　　第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准；

　　每件包装费均________元计算，共________元，全部费用由乙方负担。

　　第九条运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均________元计算，共________元，全部费用由乙方负担。运输造成的损失，由甲方负责。

　　第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款________元。甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。

　　第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款。

　　第十二条甲方的违约责任

　　1、甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任，经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

　　2、甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理，乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　3、因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

　　4、甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的____%偿付违约金。

　　5、甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值____%的违约金。

　　6、由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

　　第十三条乙方的违约责任

　　1、乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　2、乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值30%的违约金。

　　3、乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

　　4、乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的.规定，向甲方偿付违约金。

　　5、乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　6、乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用。

　　第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任，在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

　　第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决；

　　协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同于_______年_____月_____日经公证生效，合同履行完毕即失效。

　　本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份。

　　甲方（签字）：________________

　　乙方（签字）：________________

　　签订日期：_______年_____月_____日

加工承揽合同13

　　定作单位：

　　某某项目经理部 （以下简称甲方）

　　承揽单位：

　　某某市某某机械制造有限公司 （以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《加工承揽合同条例》等有关规定，甲方将本工程上升下降管加工制作委托给乙方承揽加工，结合具体情况，双方本着公平合理的原则，经充分协商一致，签订本合同，以资共同遵照履行。

　　第一条 加工构件品名与价款

　　一、加工品名：某某华某某高炉大修项目钢结构工程上升下降管及锚固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的构件。

　　二、承揽方式：本加工构件采用包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、完工结算的承揽方式。

　　三、加工单价：每吨壹仟元整人民币（￥：1000.00元人民币）

　　四、本加工构件综合单价一次包定，不受市场物价浮动和有关部门调价文件的影响；已包含了加工制作时所要发生及所涉及到的所有加工内容及费用，加工制作范围内将不再发生的其它费用支出。

　　五、本加工构件不含防腐涂装，由甲方防腐涂装分包单位在制作场地进行防腐涂装，乙方免费提供构件机械翻身。

　　六、本合同价款已含乙方应缴纳的税费和各种规费，乙方开具发票。

　　第二条 加工成品期限与交付

　　一、加工期限：共计五十日历天。按甲方施工进度要求、加工顺序和出厂时间及时交付加工构件。具体交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　二、交付状态：按双方签字认可的加工制作排版图交付；预组装前坡口形成，再进行预组装验收，并配合防腐涂装。

　　三、交付地点：运输至甲方指定场地，甲方负责卸车。

　　第三条 加工材料供应与采购

　　一、甲方负责供应的材料：本加工构件的所有工程钢材由甲方供应，并负责送货到乙方指定地点，乙方负责卸货。乙方应设专人向甲方办理甲供材的限额领料手续。甲供钢材按乙方编制的材料预算经甲方审核后，作为供料依据（板材材损3％）。乙方按图纸要求负责组织排版套材下料，排版图必须经过甲方确认后方可下料切割，超供用料甲方负责回收或按市场废钢价在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超领用料或浪费材料按同期市场价在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管费。

　　二、乙方负责供应的材料：本加工构件的所有辅材、措施用料均由乙方自行采购；采用甲控乙供形式；所有材料必须符合施工图设计要求。

　　三、乙方自行采购的材料、构配件等应具有产品合格证或质量证明文件，没有合格证书，且未经鉴定或经过试验定为不合格的材料、构配件等，甲方有权制止使用，由此而造成的损失由乙方负责。

　　四、具有合格证书的材料、构配件等应按规定复验，其检验费用由乙方承担，如属不合格产品，其不合格产品由乙方在18小时内清理出场。

　　五、材料代用，经甲方批准后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用时，由乙方承担发生的费用。

　　第四条 加工成品质量与验收

　　一、根据设计施工图、修改图、转化图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料，遵照国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》、《建设工程质量管理办法》和有关工程质量的规定，由乙方确保本加工构件质量。

　　二、质量等级：一次验收合格

　　三、保修期限：保修壹年。

　　四、技术资料：由甲方提供壹套加工图纸及加工技术说明资料，交付完毕后收回，乙方不得留存技术资料的复制品。技术资料必须按甲方贯标程序记录整理，格式采用甲方提供的表格格式。

　　五、验收交付：加工完毕预组装后，以国家颁发的工程验收规范、质量检验标准及图纸技术要求为依据；由乙方提供必需的'技术资料和有关质量证明，通知甲方届时验收，办理交付手续。出厂时必须将加工的技术资料按甲方贯标要求整理好一并交甲方一式壹份。

　　六、乙方应严格按照标准规范、技术资料及甲方要求组织加工，随时接受甲方和业主的监督、检查和检验；如加工质量不符合各项要求，乙方应无偿返工或修理直至达到质量要求方可出厂，并承担由自身原因导致返工、修改的费用。如加工构件质量低劣又无法修理的，乙方应赔偿甲方由此造成的相应经济损失。

　　七、甲方监造人员负责质量检查、监督和办理验收手续。甲方监造人员的签字验收只代表甲方对乙方工序质量的认可，不对乙方的加工构件质量负全部责任。

加工承揽合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，在自愿、平等、公正的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成一致，特订立本合同。

　　一、程概况

　　1、工程名称：轻型钢架棚

　　2、工程地点：镇平工业园区，华宇塑料制品有限公司

　　二、工程承包范围

　　1、面积：61.3×44.3=2715.59平方，附工程详单，见-3

　　2、承包方式：甲方出资，乙方承包工、料（本钢架棚所有材料允许误差±0.3mm）含土建。

　　3、工程造价165元/㎡，总造价448072.35元。

　　4、付款方式：合同签订后甲方预付总造价30%，柱子立起再付40%，验收后再付25%，剩余5%工程完成后一年内全部付清。

　　5、土建工程结束后开始施工， 天交工。（备注：除不可抗拒外因素）。 年内保证维护正常使用。

　　6、在施工期间，乙方施工人员应由乙方全部投入保险，如发生工伤事故等事宜，由乙方从保险金中解决，不足部分由乙方承担，甲方概不负责。

　　7、甲方负责水、路两通及其费用，负责外围治安秩序，乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全，乙方在施工期间，电费由乙方承担，甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务，如一方违约，应向对方支付三万元的违约金。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起，即可生效。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

加工承揽合同15

　　订做方（以下简称需方）：______

　　承揽方（以下简称供方）：______

　　订做方委托承揽方加工25米箱梁芯模板，根据《中华人民共和国合同法》规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　一、标的物名称、规格、数量、单价、金额：（此合同单价为税前价）

　　品名：箱梁芯模

　　规格：25米正交

　　数量：2

　　单位：套

　　重量（吨）：11

　　单价元/吨：7000

　　价款（元）：77000

　　备注：约计重量

　　总计：总金额（大写）柒万柒仟元整

　　二、技术资料提供方法：需方提供标的物所需施工图，按需方确认的标的物图纸加工；

　　三、质量要求：供方严格按图纸加工，产品质量符合行业相关规范要求，并配合甲方的监督检查；

　　四、交货地点：供方厂内验收交货；

　　五、交货时间：合同签订生效后，第一套芯模10月8日交货，第二套芯模10月13日交货。

　　六、计量方式：需方以标的物加工过磅重量进行结算；

　　七、结算方式：合同签订后需方预付材料款贰万伍仟元，需方在提取标的物时结清所提取标的物的'剩余款项（以实际加工产品数量、品种为准）。

　　八、标的物所有权自交付全部货款时起转移，但需方未履行支付价款全部货款义务的，标的物仍属于供方所有。

　　九、运输方式及到达站和费用负担：汽运，施工现场，供方帮助配货，供方承担运输费用。工地卸车及其它费用由需方承担。

　　十、本合同解除的条件：合同执行完毕或未付材料预付款。

　　十一、违约责任：由违约方负责；

　　十二、解决合同纠纷的方式：协商方式，如协商不成，提交仲裁委员会解决，或依法向人民法院起诉；

　　十三、本合同自双方签字且预付材料款到帐之日起生效。本合同传真件同样有效。

　　十四、本合同一式两份，如有未尽事宜可另立合同附加件，与本合同具有同等法律效应。

　　订做方：______承揽方：______

　　单位：______单位：______

　　法定代理人：______法定代理人：______

　　委托代理人：______委托代理人：______

　　电话：______电话：______

　　开户行：______户名：______

　　帐号：______卡号：______

　　邮编：______邮编：______

　　签订时间：______