- 相关推荐
钢架承揽加工合同
随着法律观念的日渐普及，合同的地位越来越不容忽视，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编整理的钢架承揽加工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
钢架承揽加工合同1
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，在自愿、平等、公正的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成一致，特订立本合同。
一、程概况
1、工程名称：轻型钢架棚
2、工程地点：镇平工业园区，华宇塑料制品有限公司
二、工程承包范围
1、面积：61.3×44.3=2715.59平方，附工程详单，见-3
2、承包方式：甲方出资，乙方承包工、料（本钢架棚所有材料允许误差±0.3mm）含土建。
3、工程造价165元/㎡，总造价448072.35元。
4、付款方式：合同签订后甲方预付总造价30%，柱子立起再付40%，验收后再付25%，剩余5%工程完成后一年内全部付清。
5、土建工程结束后开始施工， 天交工。（备注：除不可抗拒外因素）。 年内保证维护正常使用。
6、在施工期间，乙方施工人员应由乙方全部投入保险，如发生工伤事故等事宜，由乙方从保险金中解决，不足部分由乙方承担，甲方概不负责。
7、甲方负责水、路两通及其费用，负责外围治安秩序，乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全，乙方在施工期间，电费由乙方承担，甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务，如一方违约，应向对方支付三万元的违约金。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起，即可生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
钢架承揽加工合同2
原告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：_________________
电话原告造成的经济损失__________元。
3、诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原、被告于__年订立合同，约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款_____元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按时使用，给原告造成了很大的损失。为维护原告的合法权益，特诉至贵院，请求依法解除合同，判决被告返：________________
被告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：__________________。
电话：________________
诉讼请求
1、依法解除合同，被告返还原告价款__________元；
2、判令被告依法赔偿给还价款，并赔偿原告的.经济损失。
此致
__________人民法院
具状人：_________________
_____年_____月_____日
钢架承揽加工合同3
定做方：____________（称甲方）
承揽方：____________（称乙方）
根据《_____》规定，结合本工程的实际情况，双方经友好协商签订本合同，以共同遵守。
一、加工制作内容：
制作内容：
主钢构：钢梁、H（400~800）_________200_________6_________9.35。材质为Q235。钢构必须进行除锈。刷中灰面添一道、中灰底漆（防锈漆）一道。
二、合同价格及结算方式：
1、合同造价按___/吨。合同总价款为___，以实际决算为准。（货款可以用现金或承兑付给。）
2、合同签订三日内甲方付款
3、提货：第一次送齐二十八架钢架，甲方不付货款，提第二次货时付清前次货款，依次类推，至此全部提清，最后一次提货时甲方全部付清货款。
4、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算。
三、质量要求：
乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范（钢结构工程施工质量验收规范GB50205—20_________）认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。
四、交货地点和时间：
1、交货地点：甲方在乙方厂房内提货；运费由甲方负责，装车由乙方负责。
2、交货时间：
五、包装及运输：
1、乙方负责装车。装车时应按照规范要求进行装运，要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输过程中出现构件变形、油漆损伤，装车费含在合同价内。
2、甲方负责运输，运输标志应按甲方要求实施（具体由甲方再出发运前另行交底）。
3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。
六、双方权利及义务：
1、甲方向乙方提供完整的'构建加工图纸一套，并签字认可。由乙方认真完善后按照甲方图纸进行加工制作。
2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，并提供修改和变更通知。否则由此引起的工期延误以顺延。
3、乙方必须接受甲方的质量监督检验，不得擅自外协加工，乙方应按甲方委派的现场质量监理的合理要求制作，发现问题及时纠正。
4、甲方如现场发现质量问题及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后24小时内赶到现场协助解决。
5、乙方质量问题导致返工，乙方负责修复，并承担返工费及直接费用。
七、违约责任：
按《_____》相关规定执行。
八、合同纠纷处理方式：
甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成，则由提交当地_____委员会_____。
九、附则：
1、本合同
2、本合同由甲乙双方签字盖章，甲方定金到账后生效。此合同有效期为___年___月___日至___年___月___日。
3、未尽事宜，双方协商解决或另立补充合同。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________
委托代理人：____________委托代理人：____________
联系方式：____________联系方式：____________
开户行：____________开户行：____________
账号：____________账号：____________
签订日期：___年___月___日签订日期：___年___月___日
钢架承揽加工合同4
甲方：________________
乙方：________________
依照《_____________》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，在自愿、平等、公正的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成一致，特订立本合同。
一、程概况
1、工程名称：轻型钢架棚
2、工程地点：________工业园区，________塑料制品有限公司
二、工程承包范围
1、面积：________________平方，附工程详单，见-3
2、承包方式：甲方出资，乙方承包工、料(本钢架棚所有材料允许误差±0.3mm)含土建。
3、工程造价________________，总造价________________元。
4、付款方式：合同签订后甲方预付总造价________%，柱子立起再付________%，验收后再付________%，剩余________%工程完成后一年内全部付清。
5、土建工程结束后开始施工，________天交工。(备注：除不可抗拒外因素)。年内保证维护正常使用。
6、在施工期间，乙方施工人员应由乙方全部投入_____，如发生工伤事故等事宜，由乙方从_____金中解决，不足部分由乙方承担，甲方概不负责。
7、甲方负责水、路两通及其费用，负责外围治安秩序，乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全，乙方在施工期间，电费由乙方承担，甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务，如一方违约，应向对方支付三万元的违约金。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起，即可生效。
甲方：________________乙方：________________
________年________月________日