承揽加工合同

承揽加工合同[常用15篇]

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的用途越来越广泛，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编帮大家整理的承揽加工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

承揽加工合同1

　　承揽方：

　　定作方：

　　甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守.

　　第一条　加工成品

　　第二条　加工成品质量要求：

　　一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳。

　　二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做。

　　三，严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫；塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象；玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便。

　　四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据。

　　第三条　原材料由甲方提供.

　　第四条　图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方；乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见.甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方.因此造成的损失，由乙方赔偿。

　　第五条　工程价款：按核定价格单计算款____元。

　　第六条　验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收。验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准.双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明。

　　第七条　交货的时间和地点：___年__月__日至__月__日全部交货。任何一方如要求提前或延期交(提)货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行.交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续。

　　第八条　包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准；每件包装费均按4元计算，共计元，全部费用由乙方负担。

　　第九条　运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按2元计算，共计___元，全部费用由乙方负担。运输造成的损失，由甲方负责。

　　第十条　本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款___元(元)。甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。

　　第十一条　结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款。

　　第十二条　甲方的违约责任

　　一，甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的`损失由甲方赔偿。

　　二，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　三，因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

　　四，甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金。

　　五，甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金。

　　六，由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

　　第十三条　乙方的违约责任

　　一，乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　二，乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值30%的违约金。

　　三，乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失.

　　四，乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

　　五，乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　六，乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用。

　　第十四条　不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任.但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的不得免除甲方责任；在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

　　第十五条　本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同于__年__月__日经公证生效，合同履行完毕即失效。

　　本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份。

　　甲方：县木具厂(盖章)代表人：(签名)地址：　　电话：　　开户银行：　　帐号：

　　乙方：　　代表人：　　地址：　　电话：　　开户银行： 帐号：

承揽加工合同2

　　定作方：

　　地址：

　　电话：

　　承揽方：

　　地址：

　　电话：

　　履约地：

　　根据《______________________》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经双方充分协商一致，订立本合同，并依照履行。

　　第一条：定做合同概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　第二条：加工范围

　　2.1本工程构件共计/件，含钢量约计吨，材质为;

　　2.2委托加工范围：承揽方包工包料，加工范围为签字图纸范围内。

　　第三条：合同价格及付款方式

　　3.1合同单价：

　　主桁架元/吨(包括材料、下料、切割、拼装、焊接、抛丸除锈、喷漆)，约计吨;系杆、水平撑元/吨(包括材料、下料、切割、对接、抛丸除锈、喷漆)，约计吨;

　　3.2合同总价：共约计元，大写人民币约计。

　　3.3双方约定自签订合同之日起两日内定作方需一次性支付给承揽方定金￥元(合同总价的%)，定金全部到达承揽方指定账户之日起，本合同生效;

　　3.4若定作方一次性提货时，必须付清所有结算价款后方可提货;若定作方分批提货时，必须在付清本批所提构件的货款后方可提货;当补充条款中有明确付款约定时，执行补充条款;

　　3.5合同签订后定作方向承揽方支付的定金，仅作为债权担保的一定数额的货币，不计入定作方分批提货时的提货款，仅在定作方最后一次提货时作为货款的一部分计入结算;

　　3.6货款需全部到达承揽方账户后方可提清货物。(货款一律以网银或电汇形式支付)

　　第四条：质量要求

　　4.1承揽方按照定作方签字认可的图纸进行加工制作;

　　4.2承揽方根据《钢结构施工质量规范》(GB50205____20________)及《建筑钢结构焊接技术规范》(JGJ81____20________)的要求进行加工生产，并保证所生产的构件质量符合上述规范的要求;

　　4.3所加工的钢构件底漆为，中间漆为,面漆为，漆膜总厚度μm;

　　4.4所用油漆全部由提供。

　　第五条：验收、结算方式

　　5.1验收方式：钢构件出厂前3日，由承揽方通知定作方，定作方派质检人员到承揽方所在的加工车间对钢构件进行验收，验收合格后方可出厂，如定作方在此期间(钢构件出厂前3日至定作方要求发货之日)未派质检人员来厂对钢构件进行验收而要求发货，则承揽方视为此批发货构件已通过定作方验收，且验收合格，进行发货;

　　5.2结算方式：钢构件结算重量均以承揽方提供的加工详图标注的构件长度的理论重量据实结算,双方约定在发货完毕前5日内结算、审核完毕，并双方签章确认;双方审核结算时，结算资料由承揽方在构件加工地提供;

　　5.3结算期限：双方合同约定的钢构件全部加工完毕后，由承揽方向定作方提供书面(或电子版)的结算书，定作方应在收到结算书(包括电子版结算书)后14日内(电子版结算书以电子邮件到达定作方邮箱之日起开始计算)审核完毕，并给出结算意见;如定作方在收到承揽方提交的.结算文件(包括电子版文件)后，在14天期限内不予答复，则视为定作方完全认可承揽方提供的结算文件，双方按照此结算文件进行剩余款项的支付等工作。

　　第六条：运输方式

　　第七条：图纸要求

　　7.1定作方需在合同签订前向承揽方提供满足加工要求图纸一套，并将图纸签字认可;

　　7.2承揽方在对图纸进行审核后发现有异议时，必须经过定作方签字认可后方可修改，定作方对自己提供的图纸负责，由此产生的一切责任由定作方承担;

　　7.3若定作方委托承揽方设计出图时，设计费用单独结算;

　　7.4定作方在深化图纸上签字确认后承揽方方可加工制作，若图纸与合同发生冲突，以合同为准;

　　7.5因定作方图纸细节问题未能及时解决而耽误的时间，交货期按耽误的时间顺延。

　　第八条：加工时间

　8.1定金全部到达承揽方指定账户后，且深化图纸经定作方审核确认无误之日起20个工作日全部加工完毕;

　8.2由于定作方责任以及在合同实施过程中遇到不可抗力时，合同工期顺延。

　　第九条：违约责任

　　9.1定作方中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿因此给承揽方造成的损失;

　　9.2定作方中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的%(10%—30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的%(20%—60%的幅度)违约金;

　　9.3定作方未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失;

　　9.4定作方超过合同规定期限领取定作物的，定作方应按每超期一天，定作方按迟提货物总价金额的1.5‰支付给承揽方作为违约金，另外还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费;定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方，变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分;

　　9.5定作方超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　9.6定作方无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　9.7定作方变更交付定作物地点或接收单位(人)，承担因此而多支出的费用。

　　第十条：其他条件

　　10.1最后一批构件的发货必须在定作方和承揽方双方完成结算审核、确认、签字盖章及支付完毕剩余款项(结算金额____定作方已支付金额)的基础上方可进行;

　　10.2本合同未尽事宜，经双方协商解决。

　　第十条：本合同自双方签字盖章、承揽方收到定作方全部定金及图纸到位之日起生效。

　　第十一条：本合同一式贰份，双方各执壹份。

　　定作方：(盖章)

　　承揽方：(盖章)

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　签订日期：________年________月______日

　　签订日期：________年________月______日

承揽加工合同3

　　乙方：_________

　　甲方：_________

　　甲方委托乙方加工_________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条加工成品：

　　第二条加工成品质量要求：________________________________________________

　　第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量：

　　1.用乙方原料完成工作的，乙方必须依照合同规定选用原材料，并接受甲方检验。乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，甲方有权要求重作，修理，减少价款或退货。

　　2.用甲方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。甲方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。乙方对甲方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。

　　3.原材料等物品交(提)日期计算，参照第七条规定执行。

　　第四条技术资料，图纸提供办法：

　　1.乙方在依照甲方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知甲方;甲方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。乙方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知甲方，因此造成的损失，由甲方赔偿。

　　2.乙方对于承揽的工作，如果甲方要求保密，应当严格遵守，未经甲方许可不得留存技术资料和复制品。

　　3.甲方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。

　　第五条价款或酬金：

　　价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

　　第六条验收标准和方法：

　　1.按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。

　　2.甲方应当按合同规定的期限验收乙方所完成的工作。验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除甲方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由乙方负责修复或退换。

　　3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

　　第七条交(提)货的时间和地点：

　　1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

　　2.交(提)定作物日期的计算：乙方自备运输工具送交定作物的，以甲方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的，以乙方通知的提取日期为准，但乙方在发出提取定作物的通知中，必须留给甲方以必要的途中时间;双方另有约定的，按约定的方法计算。

　　第八条包装要求及费用负担：_____________________________________

　　第九条运输办法及费用负担：_____________________________________

　　第十条结算方式及期限：_________________________________________

　　第十一条其他：

　　1.根据国家有关规定，甲方可向乙方交付定金。定金数额由双方协商确定。甲方不履行合同的，无权请求返还定金。乙方不履行合同的，应当双倍返还定金。

　　2.根据国家有关规定，经当事人双方约定，甲方可向乙方给付预付款。乙方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。甲方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金;有余款的可以请求返还。

　　第十二条乙方的违约责任：

　　1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方赔偿。

　　2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，甲方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;少交部分甲方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由乙方赔偿。

　　3、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由乙方赔偿损失。

　　4、逾期交付定作物，应当向甲方偿付违约金_________元;(合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向甲方偿付违约金)以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经甲方同意，提前交付定作物，甲方有权拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_________%(10%--30%幅度)或酬金总额的_________%(20%--60%幅度)违约金。

　　6、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由甲方代保管时，应当偿付甲方实际支付的保管，保养费。

　　7、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

　　8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付甲方因此造成的损失。

　　9、未按合同规定的办法和期限对甲方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知甲方调换，补齐的，由乙方对工作质量，数量承担责任。

　　10、擅自调换甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理，应当按甲方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十三条甲方的违约责任：

　　1、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿乙方因此造成的损失。

　　2、中途废止合同，属乙方提供原材料的，偿付乙方的未履行部分价款总值的_________%(10%-30%幅度)的违约金;不属乙方提供原材料的，偿付乙方以未履行部分酬金总额的._________%(20%-60%的幅度)违约金。

　　3、未按合同规定的时间和要求向乙方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工待料的损失。

　　4、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担乙方实际支付的保管、保养费。甲方超过领取期限六个月不领取定作物的，乙方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给甲方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，甲方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖，应当赔偿乙方的损失。

　　5、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付违约金;以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　6、无故拒绝接收定作物，应当赔偿乙方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　7、变更交付定作物地点或接收单位(人)，承担因此而多支出的费用。

　　第十四条不可抗力

　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，乙方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任;在甲方迟延接受或无故拒收期间发生的，甲方应当承担责任，并赔偿乙方由此造成的损失。

　　第十五条纠纷的处理：

　　加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　第十六条本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲方和乙方各执一份;合同副本一式_________份，交_________(如经签证或公证，则应送签证机关或公证机关)各留存一份。

　　甲方(盖章)：_________

　　乙方(盖章)：_________

　　_________年____月____日

承揽加工合同4

　　需 方：

　　供 方：

　　为明确甲乙双方在加工承揽过程中的要求、义务和职责，按《中华人民共和国合同法》的相关规定，结合本项目实际情况，经甲乙双方协商一致，同意签定以下合同条款，具体如下：

　　一、本加工产品全部用于 ，不得转移到其它工程项目上使用，否则造成的后果均由需方自行负责。

　　二、材料规格和技术要求：根据需方提供的`施工图和施工变更联系单制作。

　　三、需方如有图纸变更或增加设计联系单，应按合同约定在制作求前2天提供书面材料，如未按合同约定提供书面变更材料，供方概不负责，需方确需进行变更的，所发生的费用损失全部由需方自行承担。

　　四、材料制作要求：钢材材质按图纸设计及设计联系单要求，产品制作应满足现行规范要求，达到合格等级。

　　五、材料数量、单价、金额:

　　材料名称数量单位单价（元）金额（元）备注

　　数量按理论实际计算

　　略

　　合 计

　　以上产品包括原材料单价，制作加工工人工资、辅助材料费用 。

　　注：本制作合同中H型钢的价格以 年 月 日制定的合同价格为准。

　　六、制作及提货时间： 年 月 日提货。

　　七、提货方式：需方负责送货至露亭开元名都大酒店工程施工现场。

　　八、付款方式：

　　另行协商。

　　九、结算方式：需方在最后一批货出厂前2天内与供方核对工程量，供方结算货物按图纸理论计算，核实后双方在结算单上签字或盖章，如需方未在2天内核对工程量，则视为默认，按供方提供的工程量为准。

　　十、产品出厂应由需方本人或委托代理人在提货单上签名，货物的所有权自货款付清后转移，如未付清货款，货物属供方所有。

　　十一、技术要求：供方应随货物提供产品出厂合格证或质保书，现场探伤试验由需方自行负责，供方提供地脚螺栓样板各种规格一套，费用需方负责。

　　十二、违约责任：

　　1、需方未按合同支付货款的，按应付货款余款的1支付违约金。

　　2、需方在提货时间无故不来提货，经的供方催促15日内未提货的按500元∕天支付违约金。

　　3、如需方图纸变更或增加联系单，导致制作工期延长的，工期予以延长。

　　十三、如因需方图纸未提供或图纸变更造成钢板规格变化，则产品出厂价按重新提供图纸当天的供方出厂价为准。

　　十四、争议解决：未尽事宜双方另行协商、友好解决，协商不成，双方约定向定海区人民法院提起诉讼。

　　本合同一式三份，供方执二份，需方执一份，双方盖章或签字、预付款进入供方账户后生效，加工产品提取完毕，货款付清后终止。

　　需 方：

　　供 方：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电 话： 电 话：

　　订立合同时间：年 月 日

承揽加工合同5

　　甲方: (委托方)　____________

　　乙方: (承揽方)　____________

　　经甲乙双方协议，就有关承揽加工事宜，拟结本合同，以兹双方信守。

　　一、产品名称及加工数量。

　　1、名称：XXX水泥焊接轨道板。

　　2、数量：附加工图纸36份，按图纸数量要求加工。以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。

　　二、相关事宜:

　　1、由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。

　　2、乙方按产品图纸规定要求进行加工，其产品质量必须符合技术文件规定要求。

　　3、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。

　　4、乙方加工过程的切削余料由甲方回收。

　　5、产品出厂的运输费用由乙方承担，(甲方提供适当的运输车辆及司机，乙方承担油料耗费及搬运事宜)

　　6、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收，其不合格损失由乙方承担。

　　7、加工后的.变形度由乙方按图纸要求校正。

　　三、时间要求：自甲方提供原材料之后起，乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同，如甲已双方各自遇到不可抗拒的事件而影响到材料提供及加工阻力时，必须提前通知对方，协商解决。

　　四、加工费用：该项目合同总体加工费用20万元，由甲方承担增值税务，甲乙双方不得中途变更。

　　五、付款方式：乙方交付产品后，甲方一次性付款 ，剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后，甲方在一个月内全部付清余额，如甲方违约，则按日向乙方支付2%的违约金。

　　六、其他事宜：

　　1、本合同在履行过程中发生争议时，由甲方协商解决，如双方达不成协议，可提交仲裁机构解决。

　　2、在合同中的未尽事宜，双方可共同协商补充。

　　3、本合同自双方签定之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：______ 盖章：______签约人：______ 职务：______ 电话号码：______

　　乙方： ______盖章:______签约人：______ 职务：______ 电话号码：______

　　时间：________年____月____日

承揽加工合同6

　　订做方（以下简称需方）：

　　承揽方（以下简称供方）：

　　订做方委托承揽方加工 25米箱梁芯模 模板，根据《中华人民共和国合同法》规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　一、 标的物名称、规格、数量、单价、金额：

　　（此合同单价为税前价）

　　品名 规格 数量 单位 重量（吨） 单价元/吨 价款（元） 备注

　　箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 约计重量总计总金额（大写） 柒万柒仟元整

　　二、 技术资料提供方法：

　　需方提供标的物所需施工图，按需方确认的标的物图纸加工；

　　三、 质量要求：

　　供方严格按图纸加工，产品质量符合行业相关规范要求，并配合甲方的监督检查；

　　四、 交货地点：

　　供方厂内验收交货；

　　五、 交货时间：

　　合同签订生效后， 第一套芯模10月8日交货，第二套芯模10月13日 交货。

　　六、 计量方式：

　　需方以标的物加工过磅重量进行结算；

　　七、 结算方式：

　　合同签订后需方预付材料款 贰万伍仟 元，需方在提取标的物时结清所提取标的物的`剩余款项（以实际加工产品数量、品种为准）。

　　八、 标的物所有权

　　自交付全部货款时起转移，但需方未履行支付价款全部货款义务的，标的物仍属于供方所有。

　　九、 运输方式及到达站和费用负担：

　　汽运，施工现场，供方帮助配货，供方承担运输费用.工地卸车及其它费用由需方承担。

　　十、 本合同解除的条件：

　　合同执行完毕或未付材料预付款。

　　十一、 违约责任：

　　由违约方负责；

　　十二、 解决合同纠纷的方式：

　　协商方式，如协商不成，提交仲裁委员会解决，或依法向人民法院起诉；

　　十三、 本合同自双方签字且预付材料款到帐之日起生效。

　　本合同传真件同样有效。

　　十四、 本合同一式两份，如有未尽事宜可另立合同附加件，与本合同具有同等法律效应。

　　订 做 方 ：

　　承 揽 方 ：

　　单位：

　　单位：

　　法定代理人：

　　法定代理人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　电 话：

　　电 话：

　　开户行：

　　户 名：

　　帐 号：

　　卡 号：

　　邮 编：

　　邮 编：

　　签订时间：

承揽加工合同7

　　承揽方：_________________

　　身份证号：_________________

　　电话：_________________

　　定作方：_____________家具有限公司

　　法定代理人：_________________

　　电话：_________________

　　_____________家具有限公司(定作方)委托承揽方加工家具一批，现经双方充分协商，本着自愿公正、互利共赢的原则，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条：加工产品及工价(见产品清单)

　　第二条：加工产品质量要求(依照定作方公司品质部要求)

　　第三条：资料、图纸提供办法：

　　1、承揽方在依照定作方公司的要求进行工作期间，发现定作方公司提供的图纸或技术要求不完善，应当及时通知定作方公司品质部人员，定作方品质部应即时回复并提出修改意见。

　　2、.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

　　3、定作方公司生产部应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

　　第四条：工资：

　　依照定作方公司生产排单上标明的的工价结账(有特殊约定的除外);

　　第五条：验收标准和方法：

　　依照定作方公司品质部要求验收。

　　第六条：交货时间和地点：

　　依照定作方公司的排产日期交货。交货地点为定作方公司仓库，严格依照定作方交货流程入库，即承揽方所制作的'成品均需定作方公司品质部检查验收并签名确认方可生效。

　　第七条：结算方式及期限：

　　按定作方品质部验收合格的产品数据结账(平时借支除外)。

　　第八条：其他约定：

　　1、合同期间，承揽方必须严格遵守定作方公司各项管理规定，不得违反，否则定作方公司有权依照公司规定实施管理和处理。

　　2、承揽方要严格按照行业操作规定和定作方公司的安全管理规定操作，以杜绝一切安全事故的发生，合同期内，承揽方承诺出现任何安全事故均由承揽方自行负责，与定作方公司无关。

　　第九条：承揽方的违约责任：

　　1、承揽方未按合同规定(生产排产单)的时间和质量标准交付产品的，承担逾期交付的责任;产品质量不达标的要进行返工处理(返工费用由承揽方自行负责)，经过返工后仍不符合合同规定或品质要求的，定作方公司有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　2、承揽方交付产品或完成产品的数量少于合同(订单)规定，应当向定作方提出报损及申请补料。定作方公司有权要求承揽方承担补料责任;

　　3、承揽方无论何种因素不得延期交付产品(定作方公司欠料所致除外)，不得延期.否则定作方公司有权追究因延期所造成的一切损失;

　　4、合同期间，若承揽方单方中止合同，必须提前一个月向定作方公司书面申请并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承揽方单方中途废止合同的，视为承揽方单方违约，为此，承揽方承诺并兑现全额赔偿定作方公司一切损失。

　　第十条：定作方公司的责任：

　　1、提供承揽方的订单、工作场所，机器设备和材料、部份工具等;

　　第十一条：纠纷的处理：

　　合同期间，若加工承揽合同双方发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时向人民法院起诉。

　　第十二条：合同效力：

　　1、本合同自________年________月________日起生效，合同履行(或工程)完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　2、本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份;

　　定作方(代表人)________________________

　　签订地点：________________

　　________年________月________日

　　承揽方(代表人)：________________________

　　签订地点：________________

　　________年________月________日

承揽加工合同8

　　承揽方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx

　　甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。

　　第一条

　　甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称

　　型号

　　规格

　　质量要求

　　计量单位

　　数量

　　加工费

　　单位

　　总价

　　第二条

　　加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称

　　完工时间

　　检验时间地点

　　检验标准与方法

　　包装标准

　　包装费承担

　　第三条

　　加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称

　　交付时间

　　交付地点

　　运输方法

　　运输价款承担

　　第四条

　　乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称

　　型号

　　规格

　　质量要求

　　计量单位

　　数量

　　单价

　　总价

　　图纸、技术资料及交付时间

　　第五条

　　原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称

　　交付时间

　　交付地点

　　交付数量

　　包装要求

　　检验方法

　　运输方法和运费承担

　　第六条

　　加工费结算办法与时间

　　第七条

　　乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。

　　第八条甲方的违约责任

　　1．甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

　　2．甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　3．因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

　　4．甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的.xx‰偿付违约金。

　　5．甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值xx％的违约金。

　　6．由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

　　第九条乙方的违约责任

　　1．乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　2．乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值xx％的违约金。

　　3．乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

　　4．乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

　　5．乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　6．乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。

　　第十条声明及保证

　　（一）甲方：

　　1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　（二）乙方：

　　1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2．乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4．乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第十一条保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为xx年。

　　一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　第十二条不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

　　如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在xx天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　第十三条通知

　　1．根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用xx（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2．各方通讯地址如下：xx。

　　3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起xx日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

　　第十四条争议的处理

　　1．本合同受xx国法律管辖并按其进行解释。

　　2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第xx种方式解决：

　　（1）提交xx仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向人民法院起诉。

　　第十五条解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　第十六条补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第十七条合同效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，双方各执xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。

　　承揽方（盖章）：xxxx定作方（盖章）：xxxx

　　法定代表人（签字）：xx法定代表人（签字）：xx

　　地址：xxxxxx地址：xxxxxx

　　xx年xx月xx日xx年xx月xx日

　　签订地点：xxxx签订地点：xxxx

承揽加工合同9

　　定作方(甲方)：

　　法定代表人：

　　住所：

　　联系电话：

　　承揽方(乙方)：

　　法定代表人：

　　住所：

　　联系电话：

　　定作方委托承揽方加工 ，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　一、合同组成及内容

　　1.1　本合同规范由定作方委托承揽方承揽加工后，将全数加工制成品交付定作方之一切相关法律行为。

　　1.2　原物料、包材、加工制成品之具体品种数量、交期、交货地、加工费金额、支付日期、支付方法，按经承揽方确认之定作方采购单、发票或其它书面约定所列，并作为本合同附件;本合同未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，合同附件及其组成部分与本合同具有同等效力。

　　二、加工成品

　　2.1　定作方和承揽方一致同意，只能向承揽方委托加工承揽方目前和将来的可批量生产的产品，可批量生产之外的产品，双方另行协商。

　　三、加工成品质量要求

　　3.1　按照双方认定的样品质量标准为检验合格的标准，经检验，定作方有权拒收任何低于该样品质量标准的产品。

　　3.2　承揽方需为每单件产品提供产品合格证。如果国家或者行业标准有另行规定，以相应的标准为准，承揽方应提供完整的成品以及相关的资料文件。

　　四、订单确认

　　4.1　定作方以订货单形式将订货信息传真或者快递给承揽方。

　　4.2　承揽方收到定作方订单后在 个工作日内确认交货期及交货数量。在正常情况下 天内交货。大宗订单(指单品订购数量 套以上)，特殊产品(指非承揽方正常产品，正常产品指定作方对承揽方原有产品没有改动的情况下)及新产品，双方另行协商交货期。

　　4.3　定作方指定订货负责人，订单必须由该负责人签字或盖有定作方公司公章才生效，否则承揽方不认可该订单的有效性。

　　4.4　定作方传真给承揽方订单并经确认后，与本合同具有同等的法律效力。

　　五、订单付款方式、交货时间、包装要求

　　5.1　定作方所委托承揽方加工的产品订单经双方确认日起 天内，定作方首付该订单总额的 %给承揽方作为预付款，余下 %在定作方验收货物后 天内付清给承揽方。

　　5.2　产品包装要求：采用承揽方的中性包装，并加印定作方的公司名称、产品名称、型号、联系方式等，具体的包装，以具体的订单要求为准。

　　六、原材料的提供办法及规格、数量、质量

　　6.1　用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。

　　6.2　用承揽方原材料完成工作的，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重做、修理、减少价款或退货。

　　七、技术资料、图纸提供办法

　　7.1　承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。

　　7.2　定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

　　7.3　若由承揽方提供图纸和技术资料进行生产，图纸和技术资料发生变更的，承揽方应及时通知定作方，定作方认可后方可按照订单生产。

　　八、价款

　　8.1　按照具体的订货单进行价款结算。

　　九、验收标准和方法

　　9.1　按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

　　9.2　承揽方需提供每款新产品的检测报告，以及国家和行业强制要求的报告。

　　9.3　每批产品，定作方按照双方认定的样品作为检验标准进行验收，如有不符合样品的产品，定作方通知承揽方，承揽方应在双方约定时间内退换符合样品标准的产品。

　　9.4　定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

　　9.5　当事人双方对委托的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

　　十、交货的时间和地点

　　10.1　交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

　　10.2　交(提)定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物通知中，必须留给定作方以必要的途中时间;双方另有约定的，按约定的方法计算。

　　十一、包装、运输及费用

　　11.1　发货方应确保其供料或加工制成品包装牢固，并保障运输过程安全。

　　11.2　发货方应按收货方确定的运输路线、运输方式、送货地点委托承运单位发运，力求装足容量或吨位，以节约费用。

　　11.3　承揽方对定作方供料及定作方对承揽方运送加工制成品之运输及保险费，由承揽方负担。

　　十二、加工贸易手册、原物料进口及成品出口报关(若有)

　　12.1加工贸易手册由定作方按海关法及相关法律规定填报，但因承揽方向定作方提供资料性文件与实际进口料件不符(包括但不限于重量、品名规格、数量、原产地等)，导致定作方在料件进口报关或加工制成品出口报关时产生一切支出费用损失，由承揽方全数承担。

　　十三、保密条款

　　13.1　承揽方不得将定作方或印有定作方商标或标识的产品置于承揽方工厂展示给除定作方以外的任何第三方。

　　13.2　承揽方未经定作方书面同意，不得将定作方产品或印有定作方商标或标识的产品印刷于承揽方自身或与承揽方有关的样本、介绍、图册等宣传品上。

　　13.3　未经定作方事先书面同意，承揽方不得将定作方产品或印有定作方商标或标识的产品在展销会、展览会上展览或展示。

　　13.4　定作方不得将承揽方所报产品价格泄漏给任何第三方。

　　13.5　承揽方同意对所有定作方口头或书面的披露或提交给承揽方的保密信息严格保密，所有的(包括但不限于)数据、制图、原料、规格、手册、文件、样品、模具、产品、价格和其他信息。即使定作方对承揽方有责任，仍然不可以使任何第三方直接或间接地轻易地得到上述信息。

　　13.6　承揽方同意根据国家规定的技术采用技术措施保护存在计算机中的数据，以避免任何第三方从外部轻易地得到上述数据。

　　13.7　双方同意定作方提供的包括工业秘密和技术秘密的文件均在上述义务的范围内。

　　13.8　承揽方同意在定作方要求返还上述的样品和文件时，承揽方立即返还。即使定作方在这期间与承揽方有关系，但承揽方也无权保留。当根据承揽方的文件浇铸、再制造、抽选等样品或其复制品时承揽方同意将上述物品与原始文件一起返还给定作方。

　　13.9　上述所有的(包括但不限于)数据、制图、原料、规格、手册、文件、样品、模具、产品和其他信息，承揽方未经定作方同意不得自己使用或者给第三方使用，或者在为第三方加工产品时使用。

　　13.10　承揽方应当非常小心地对待专门为生产所发送的'样品，同时不能够让任何第三方轻易地得到。只有当执行订单所需时才能使用照片、扫描或者其他光学记录等。无论如何，将上述物品转给任何第三方都是被禁止的。执行完订单后，上述样品应无需要求立即返还给定作方。

　　13.11　承揽方和其合法继承者(如果有)，同意在样品和文件或以摘录或零件的方式交付给他或他们时，不将此用于任何第三方或其本身的市场生产制造。

　　13.12　在生产订单的过程中定作方和承揽方共同研发的结果和其技术秘密应为定作方的无限制的财产，未经允许，承揽方不得使用。

　　13.13　定作方同意另外用书面声明来约束与订单生产有关的所有员工遵守上述的合同条款。

　　13.14　定作方可以在任何时间检查承揽方的保密措施。

　　十四、违约责任

　　14.1　未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　14.2　交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

　　14.3　未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。

　　14.4　逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等)，应当向定作方偿付违约金 元(大写： );(合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金)以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的 ‰偿付违约金。

　　14.5　未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

　　14.6　不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的 %( %～ %)或酬金总额的 %( %～ %)的违约金。

　　14.7　异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。

　　14.8　实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

　　14.9　由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。

　　14.10　未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。

　　14.11　擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重做或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　14.12　承揽方违反上述保密义务的，应当赔偿定作方的所有损失，并加付合同标的额的 %的违约金。

　　十五、不可抗力

　　15.1　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使本合同不能履行时，可免予承担违约责任。

　　十六、合同解除

　　16.1　本合同签订后，双方不得擅自变更和解除。如遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应于该原因发生起 小时内通知对方，办理变更或解除合同的手续。

　　16.2　如承揽方在规定交货期迟延的 日内仍然无法交付货物，定作方有权解除合同，承揽方所收定作方款项应如数退还，如 日内不能退还，承揽方还应在确定还款之日起，每日按未还款 %的标准向定作方加付迟延付款违约金。

　　十七、纠纷的处理

　　17.1　对本合同发生的纠纷，双方应协商解决，协商不成，按照《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定，提交 方所在地的人民法院解决。

　　本合同自 年 月 日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份;合同副本一式 份，提交 (如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。

　　定作方(签章)： 承揽方(签章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人： 法定代表人：

　　委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

承揽加工合同10

　　定作方：（以下简称甲方）________

　　承揽方：（以下简称乙方）________

　　根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则，经友好协商达成如下合同条款，共同遵守执行。

　　第一条加工成品

　　品名：__________

　　货号：__________

　　面料：__________

　　颜色：__________

　　尺码：__________

　　第二条服装数量

　　1、计量单位：__________

　　2、数量：__________

　　第三条原材料的提供

　　由甲方提供原材料，具体见下：

　　材料名称数量质量：__________________

　　提供日期：__________

　　单价：__________

　　总金额：__________

　　第四条服装质量

　　加工成品质量按甲方提供的样衣或工艺单执行，样衣由甲方保管，作为验收的依据。样衣、工艺单作为合同的附件。

　　第五条技术资料、图纸提供

　　1、甲方提供服装款式（样衣或图片）、标志图案等图样的技术资料。

　　2、乙方在生产过程中，发现甲方提供的图纸和技术要求不合理，应当及时通知甲方，甲方应当在_________天时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内没有答复，乙方有权停止工作，并在_________内通知甲方，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　3、乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。

　　4、未经甲方许可，乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。

　　第六条报酬

　　1、加工单价：__________

　　2、总金额（元）：__________

　　第七条包装方式

　　内用_，外用_包装，包装费由__________方承担。

　　第八条服装交付

　　1、交货地：

　　2、产品的交（提）货期限：_________。

　　第九条服装验收

　　1、验收期间：_________。

　　2、认真核对货物的品名、款号、数量、唛头，准确无误后方可抽样。

　　3、验收方式：产品按30%抽检，抽样标准为：随机。

　　4、验收标准：与样衣款式、做工一致

　　验收包括：商品的外观质量、规格、数量、包装、内在质量、标识等项目进行检验和检测。根据货物实际情况，以验收标准为依据判定合格与否。

　　5、经首次检验不合格的加工成品，甲方在2天内通知乙方并有权要求乙方返修。

　　6、对于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的验收标准再次检验，对于再次检验，不合格的加工成品交由甲方处理，并从甲方支付给乙方的加工费用中扣除不合格产品的成本价格。

　　第十条定金/预付货款

　　1、甲方应于________年____月____日前向乙方交付定金_元。甲方不履行合同的，无权请求返还定金，乙方不履行合同的，除承担违约责任外，必须双倍返还定金。

　　2、甲方应于________年____月____日前向乙方交付预付款_元。甲方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。乙方不履行合同的.，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。

　　第十一条报酬结算

　　1、付款期限：甲方应于验收无误收货之日起____日内，一次性付清合同约定的全部款项。

　　第十二条留置权

　　如甲方未支付价款，在双方没有例外约定时，乙方对完成的服装享有留置权。

　　第十三条违约责任

　　1、甲方的违约责任

　　（1）制作中途未经过双发同意，私自变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿乙方因此造成的损失。

　　（2）中途废止合同，偿付甲方的未履行部分价款总值的50%的违约金。

　　（3）未按合同规定的时间和要求向乙方提供原材料、技术资料等或未完成必要的辅助工作和准备工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失。乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工待料的损失。

　　甲方（签章）：_________

　　乙方（签章）：_________

　　签订地点：_________

　　签订地点：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

承揽加工合同11

　　甲方：_______________________

　　乙方：_______________________

　　甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据《中华人民共和国合同法》有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：

　　第一条：

　　甲方委托乙方生产加工制作________________模具。

　　第二条：

　　质量标准和要求、验收方法（标准）及地点：

　　1、质量标准和要求：模具生产的质量标准按甲方的质量要求执行。

　　（1）乙方必须按甲方提供的模具技术要求设计、制造模具。

　　（2）合格模具定义：

　　①模具必须符合经甲方确认后的模具结构图；

　　②模具必须生产出符合甲方提供的正式零件图纸要求；

　　③模具寿命必须符合本合同第六条之规定。

　　2、验收方法（标准）：

　　①按甲方的图纸和技术要求执行。

　　②模具结构必须符合模具结构图纸。

　　3、验收地点：在甲方指定地点________________进行。每次验收必须有双方签署的验收报告，如验收不合格，必须在验收报告上注明下次验收期限。

　　第三条：

　　原材料来源

　　1、原材料来源：模具制造生产所需的材料由乙方承担。乙方必须保证按甲方提供的技术要求采购原材料，以确保产品质量的稳定性，若乙方偷工减料或以次充好，甲方可单方面终止合同

　　第四条：

　　交（收）货方法、地点及运杂费负担：

　　1、交货方法及验收：本合同模具在乙方按甲方提供的图纸技术要求进行试模、送样，并经双方确认签板后视为模具验收合格。

　　2、交货地点：甲方指定场所________________________。

　　3、交货时间：乙方模具生产自付款之日起______天前交付本合同模具。否则，乙方必须承担延期交货给甲方造成的损失（每迟交1日，罚款200元）。如是甲方原因造成不能如期交货的，经甲方书面形式确认后，交付时间可以按延误时间顺延。

　　4、运杂费用承担：由乙方送货到甲方指定地点，运费由乙方承担。

　　第五条：

　　本合同模具总金额为_______万元，共_______套模具。

　　货款结算时间及方法：_____________________。

　　付款方式：签订合同预付_______%，试模合格交付使用_______个月内付_______%。

　　第六条：

　　技术资料提供及保管：

　　1、甲方负责提供本合同约定的模具的图纸、技术要求及有关标准。

　　2、涉及到资料中技术秘密的保管和有关约定按双方签署的《技术秘密协议》执行。

　　第七条：

　　质量异议/违约责任：

　　1、对于乙方供应的'产品如存在质量问题，甲方必须以书面的形式将质量事故状况通知乙方，并对乙方供应的产品进行妥善保管；乙方在接到甲方书面通知24小时内出具解决方案并赶甲方现场进行处理。

　　2、如甲方未按上款要求向乙方提出异议，则视为乙方供应之产品为合格品；如乙方未按上款要求保证进行售后服务，则视为接受甲方的处理意见。

　　3、其他涉及到产品质量问题的处理按双方签订的供方产品质量技术协议执行。

　　第八条：

　　其他：

　　1、本合同约定的模具自甲方支付定金开始，所有权为甲方所有。

　　2、双方签订的技术协议、甲方提供的技术图纸资料、乙方物料清单以及经后生产合作过程中的文件资料为本合同的附件。

　　3、在本合同约定模具项目交货时，乙方必须交还甲方在合同签定以及履行过程中交付的文件技术资料，具体的资料给还按双方签定的《技术保密协议》I中第9条规定及本合同第四条第1款（3）规定执行。

　　4、本合同约定模具项目的变更按双方签署的《模具委托加工制造合作意向书》中“工程变更条款”执行。

　　5、涉及到非公平竞争性约定按《模具委托加工制造合作意向书》第11条规定执行。

　　6、本合同委托项目，乙方不得转发包给第三者，否则，甲方将取消其供应商资格，如因此引发了甲方损失，甲方将依法追究乙方相关责任。

　　第九条：

　　双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时，经双方协商并由___________市经济合同鉴定机关查实证明，可免予承担民事责任。

　　第十条：

　　合同生效、附件

　　2、本合同自签订之日起，双方盖章签字之后生效。

　　3、任何一方不得擅自修改或终止，如需修改或终止时，应经双方协商同意，另立协议方可有效。本合同权利不可转让。

　　4、本合同附件资料具有同等法律效力。

　　第十一条：

　　本合同在有效期内任何一方违约，双方都有权按《中华人民共和国合同法》有关规定，由双方进行协商调解。协商未果的，均向甲方所在地人民法院诉讼解决。

　　第十二条：

　　本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方：_______________________

　　委托代理人：_______________________

　　地址：_______________________

　　电话：_______________________

　　开户银行：_______________________

　　账号：_______________________

　　_________年____月____日

　　乙方：_______________________

　　委托代理人：_______________________

　　地址：_______________________

　　电话：_______________________

　　开户银行：_______________________

　　账号：_______________________

　　_________年____月____日

承揽加工合同12

　　承揽方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承揽方加工________________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条加工成品：_____________________________________________

　　第二条加工成品质量要求：(加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据)

　　第三条原材料的提供办法及规格，数量，质量：

　　1，用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。

　　2，用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。

　　3，原材料等物品交(提)日期计算，参照第七条规定执行。

　　第四条技术资料，图纸提供办法：

　　1，承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。

　　2，承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。

　　3，定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。

　　第五条价款或酬金：价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

　　第六条验收标准和方法：

　　1，按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。

　　2，定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目的，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

　　3，当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。)

　　第七条交(提)货的时间和地点：

　　1，交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

　　2，交(提)定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中，必须留给定作方以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。)

　　第八条包装要求及费用负担：____________________________________________________

　　第九条运输办法及费用负担：____________________________________________________

　　第十条结算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一条其他：

　　1，根据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权请求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。

　　2，根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以请求返还。等等。)

　　第十二条承揽方的违约责任：

　　一，未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　二，交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。

　　三，未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由承揽方赔偿损失。

　　四，逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金________元;(合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金)以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_________%(10%--30%幅度)或酬金总额的_________%(20%--60%幅度)违约金。

　　六，异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管，保养费。

　　七，实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。

　　九，未按合同规定的办法和期限对定作方提供的'原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的，由承揽方对工作质量，数量承担责任。

　　十，擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十三条定作方的违约责任：

　　一，中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

　　二，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的________%(10%--30%幅度)的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的__________%(20%---60%的幅度)违约金。

　　三，未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

　　四，超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

　　五，超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　六，无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　七，变更交付定作物地点或接收单位(人)，承担因此而多支出的费用。

　　第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任；在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

　　第十五条纠纷的处理：加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解，_________，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同自________年________月________日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式________份，交___________(如经签证或公证，则应送签证机关或公证机关)各留存一份。

　　定作方：____________________(盖章)

　　代表人：____________________(盖章)

　　地址：________________________________

　　电话：________________________________

　　开户银行：____________________________

　　帐号：______________________________

　　承揽方：__________________________(盖章)

　　代表人：__________________________(盖章)

　　地址：_________________________

　　电话：_________________________

　　开户银行：_____________________

　　帐号：_________________________

　　_________年___________月__________日订

承揽加工合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》以及我国现行的'有关法律、法规，双方议定书柜制作、油漆的加工与安装，此项合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：

　　第一条：书柜尺寸

　　长180cm，高170cm，宽45cm，层数7层。

　　第二条：材料要求

　　站脚60×30扁管厚度3cm，每层25方管套25角铁。 25×25方管厚度：2cm。25×25角铁厚度：2cm。

　　第三条：层板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求喷清面漆。

　　第四条：书柜漆要求，红丹打底，再上蓝氨基漆。

　　第五条：每个书柜大写壹仟贰佰陆拾元整(￥1260.00元)，共16个，总价为人民币为大写贰万零壹佰陆拾元整(￥ 0.00元)

　　第六条：必须运到校园内，运费由乙方负责。

　　第七条：交货时间：乙方必须保证在 年7月29日前全部交货。

　　第八条：甲方验收合格后，乙方需提供正式发票，甲方方可付款。

　　第八条：税费由乙方承担。

　　第九条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　______年______月____日　　　　　　　______年______月____日

承揽加工合同14

　　合同编号：

　　发包方：

　　承包方：

　　根据《中华人民共和国民法典》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方书架制作、油漆的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：

　　第一条：标的

　　乙方承揽甲方所需书架制作、油漆的加工与安装合同标的额暂定为：________元。

　　最终标的以________县财政局预算审查中心决算价为最终标的。

　　第二条：制作书架的数量、规格、价格计取

　　注：整个承揽加工合同按每个书架的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。

　　第三条：加工制作与安装的要求

　　1、书架安装后稳定、可靠，空间利用充分。

　　2、使用材料：所有材料须按甲方要求的规格进行多家比选采购，且有材料合格证书。

　　3、规格：图书馆钢制双柱双面书架，规格型号：高_____年___月___日前全部交货。

　　4、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。

　　5、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证书架在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。

　　第四条书架安装及验收与售后服务

　　1、乙方对制作的书架进行安装;

　　2、经乙方安装的书架，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的，甲方按该书架价值扣除%做为另行维修费用，并不返还乙方;

　　3、乙方承诺为甲方制作的书架因质量出现问题，年内免费进行保修，超过年或属甲方原因损坏进行维修的，需付工本费;

　　4、乙方承诺对甲方使用的书架进行终身维护。

　　第五条：结算方式、期限及安装费用

　　1、甲、乙双方签订的合同生效后5日内，甲方应向乙方指定的账户拨付合同标的额30%的预付款。

　　2、乙方交货后5日内，甲方再向乙方账户拨付合同标的额30%的价款，累积达到合同标的额的60%。

　　3、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后5日内，甲方再向乙方指定的账户拨付合同标的'额30%的价款，累积达到合同标的额的90%。

　　4、剩余的合同标的额0%价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。

　　第六条：甲方违约责任

　　1、甲方在乙方为其制作书架期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额2‰的违约金;

　　2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付‰的违约金。

　　第七条：乙方违约责任

　　1、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除2‰违约金;

　　2、乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方承担;

　　3、乙方未按合同要求的时间交付书架，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除‰的违约金。

　　第八条：纠纷的处理

　　当事人从下列两种方式中选择第2种方式，作为本合同争议的解决方式。

　　1、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸仲裁委员会仲裁;

　　2、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向当地人民法院起诉。

　　第九条：附则

　　1、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。

　　2、合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。

　　3、、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作书架数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，书架规格的变动以双方共同协商后，作出补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。

　　发包方承包方

　　法定代表人法定代表人

　　委托代理人委托代理人

　　经办人：经办人：

　　单位地址：单位地址：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　邮政编码：邮政编码：

　　___年___月___日

承揽加工合同15

　　原告：_________________张__________，男，19__________年__________月__________日生，__________省__________市__________镇__________村__________街__________号，系__________市__________汽车车身修理店业主。

　　被告：_________________市__________贸易有限公司法定代表人：_________________王__________

　　住所地：_________________市__________镇__________路请求事项：_________________

　　1依法判决被告向原先支付车厢款计人民币64171元。

　　2依法判决被告从___年___月___日至还清之日止按照年利率7.47%的标准向原告支付逾期付款滞纳金(暂计至___年___月___日)计人民币9587.15元;

　　3本案所有诉讼费用由被告承担。事实和理由：_________________

　　原告与被告经常有业务往来。被告多次向原告订做汽车车厢，原告按照被告的要求多次向被告提供汽车车厢，约定付款时间为次月月底。被告开始就没有依约付款。经原告多次催收，被告仅以原告朋友购车款相抵。___年___月___日，原告与被告再次以原告朋友购车款相抵之后，被告尚欠原告车厢款计人民币64171元。后来，原告多次继续向被告催收，被告均无故推诿不支付至今。综上所述，原告认为，原告与被告是合法有效的加工承揽合同关系。原告已经如约交付被告定做的车厢给被告，被告理应及时依约付款。但是，被告却无理拒不支付至今。被告的行为显然严重损害了原告的.合法权益。为了维护原告的合法权益。根据我国有关法律的相关规定，特向法院提起诉讼，请求法院依法判决。

此致

　　__________市人民法院

　　具状人：_________________

　　_____年____月____日