我要投稿 投诉建议

工程合同

时间:2024-01-03 09:14:41 其他合同范本 我要投稿

工程合同6篇[精]

  随着人们法律意识的建立,合同对我们的帮助越来越大,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编精心整理的工程合同6篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

工程合同6篇[精]

工程合同 篇1

  发包方: (以下简称甲方)

  分包方:xx工程有限公司 (以下简称乙方)

  签订时间: ;

  签订地点: ;

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,甲、乙双方协商达成一致,特此签订本合同,以明确双方的权利义务。

  一、工程概况

  1.工程名称: ;

  2.工程地址: ;

  3.工程面积:跨度为 米,长度为 米,檐口高 米,合计 幢,面积 平方米。

  二、承包内容

  聚氨酯保温喷涂施工;

  三、承包方式

  包工方式:喷涂聚氨酯厚度为 mm。

  四、工程期限

  1.开工日期暂定为 年 月 日,竣工日期暂定为 年 月 日;

  2.工期暂定为 个晴天,如遇大风、大雨、停电等不可抗力因素顺延;

  3.因甲方原因造成乙方不能按合同约定工期开工的,甲方应在合同约定的开工日期前一星期,以书面形式通知乙方,推迟开工日期,并相应顺延工期;如甲方没有提前通知乙方,给乙方造成的相关损失的,乙方提供相应清单及凭证,由甲方承担。

  五、工程造价及结算方式

  1.工程造价:本工程总面积约为 平方米,单价为 元/平方;总造价约为 元,大写金额 (按实结算)

  2.付款方式:

  材料设备全部进场付总工程价的50%,即 元;

  聚氨酯喷涂至70%时付款至总工程价的90%,即 元

  验收合格后付至总工程价的`97%,留3%作为质保金,一年内无质量问题,甲方一次性付清余款给乙方。

  六、双方责任

  甲方责任:

  1.甲方应按合同约定按时付款。

  2.甲方有对乙方施工质量监督的责任。

  3.甲方应为乙方提供电源、水源及可施工的场地,如果甲方不能按期提供,加工时间另议。

  乙方责任:

  1.乙方应按合同约定按期施工。

  2.乙方应按合同约定,根据质量标准的要求保质施工。

  3.乙方对施工现场原材料进行防火监管,并备有消防器材;

  4.高空作业时,乙方要对工人进行安全教育,如出现安全事故由乙方负责,并承担相应的法律责任和经济损失。

  5.乙方对甲方不按期付款,有权中止施工。

  双方未履行验收手续,甲方即行进驻装修场地,则视为工程验收合格,乙方不再承担任何责任。

  七、违约责任

  1.如乙方未能及时完工,延期一天罚款500元;制作安装的产品有显著质量问题,承担甲方相应损失;

  2.如甲方拖欠乙方工程款,影响工程进度,造成乙方停工、窝工而带来的各种损失,或其他事项未能按合同要求履行付款,延期一天罚款500元,并承担乙方相应损失;超过合同要求应付款项日期一个月后,应向乙方额外支付20%违约金;

  3.乙方验收通知书送达甲方后,甲方3日内不进行验收,按规定偿付逾期违约金。

  八、其他

  1.本合同本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,经甲乙双方盖章并各方法定代表人或经办人签署即生效;工程结算完毕,付清工程款后,合同自动失效;

  2.本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,可向xx省盐城市建湖县人民法院提起诉讼。

  甲方: 乙方:xx工程有限公司

  地址:地址:

  代表: 代表:

  手机号码: 手机号码:

  年 月 日

工程合同 篇2

  委托人(甲方):

  代表人:

  设计人(乙方):

  设计证书等级:

  为了明确责任,共同完成_____________________建设项目的设计任务,根据《合同法》的相关规定,经甲乙双方充分协商,特签订如下协议,以便共同遵守。

  一、设计工程概况

  1、工程名称:

  2、工程规模:

  3、工程地点:

  4、承包方式:

  二、甲方的义务

  1、甲方应在______年______月______日以前,向乙方提交经过批准的设计任务书,工程选址报告,以及能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。

  2、甲方在_____年______月______日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的`勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。

  3、在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

  4、甲方应及时足额的支付设计款。

  5、甲方必须保证乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得再进行营利性活动。

  三、乙方的义务

  1、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。

  2、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。

  3、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

  四、设计的修改和停止

  1、甲方出于设计需要要求乙方修改工程的设计的,须经乙方同意,另行协商设计文件的交付时间,并增付设计费。

  2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计,费用仍须支付。

  3、甲方有正当理由要求中途停止设计时,应及时书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,看实际需要,决定是否终止合同关系。

  五、设计费和交付办法

  1、本设计合同生效后_________天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费。

  2、第一阶段:乙方向甲方提交初步设计方案后_________天内,甲方应向乙方支付_________%的设计费。

  3、第二阶段:乙方向甲方提交施工图文件后_________天内,甲方应向乙方结清全部设计费。

  六、奖惩与违约责任

  1、在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,按照节约的投资数额从中提取_________%奖励乙方。

  2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日_________元计算增付设计费。

  3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。

  4、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_________天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________%,作为违约金(甲方可在设计费中扣除)。

  5、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并扣除相应设计费。

  七、其它

  1、本合同自双方签字后生效,双方义务履行完毕后失效。

  2、本合同正本一式_______份,甲乙双方各执_______份,送工程所在地建设单位留存_______份。

  3、本合同如有未尽事宜,需双方共同协商,协商一致的,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。

  4、在合同履行过程中如生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方可申请优选部门调解,调解不成的,也可以直接工程所在地人民法院起诉。

  甲方:

  地址:

  联系人:

  联系方式:

  签订时间:______年______月______日

  乙方:

  地址:

  联系人:

  联系方式:

  签订时间:______年______月______日

工程合同 篇3

  发包方: (简称甲方)

  承包方: (简称乙方)

  一、工程名称

  二、施工规范

  三、承包方式

  四、施工期限________年____日至________年____月____日(如因天气影响时间顺延)

  五、单方造价和工程量 (工程量按实做面积结算)

  六、工程总造价

  七、付款方式:

  八、工程质量与验收

  九、施工人员的食宿等,由甲方协助解决,施工人员应遵守甲方的有关规定。

  十、施工中设计变更或增加工程量时,由甲乙双方协商签订延加工程合同。

  十

  一、本合同共 份,甲方存 乙方存 份双方签字盖章后生效。

  十

  二、其他事项

  凡更改厂名或发票与合同不符者,当追究其法律责任。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

工程合同 篇4

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商,签定以下合同。

  一、工程名称及地点

  工程名称:

  工程位置: 省 县(市) 乡(镇)

  承保范围:线路名称(起点、止点、里程)

  二、工程内容及造价

  1、修补破损沥青路面

  破损沥青路面面积 平方米,单价元,合计修补破损沥青路面造价为 元。

  2、路肩整修

  路肩整修 米,单价元,合计路肩整修造价为 元。

  3、边坡整修

  边坡整修 米,单价元,合计边坡整修造价为 元。

  4、粉刷里程碑

  粉刷里程碑 平方米(块),单价元,合计粉刷里程碑造价为元。

  5、制作安装里程碑

  制作安装里程碑块,单价元,合计制作安装里程碑造价元。

  6、粉刷桥梁护杆

  粉刷桥梁护栏延米(或平方米),单价元,合计粉刷桥梁护栏造价为 元。

  7、粉刷标志牌

  粉刷标志牌块(平方米),单价元,合计粉刷标志牌造价为元。

  8、制作安装标志牌

  制作安装标志牌块(套),单价元,合计制作安装标志牌造价为元。

  以上工程总造价为 元(工程款大写)。

  三、质量要求

  1、破损路面必须用切割机切除,补油前必须在坑槽边浇接合油。

  2、修补油面时被挖除的沥青面层废料搬运到里公路较远处处理。

  3、此路段为旅游(经济、文化)重点路线,因此培路肩要做到施工精细、美观,根据当地路线自然条件,路肩要做成阶梯式,具体要求:路肩宽度为0.5米、边坡坡度为1:1.5、上下阶梯水平距离为0.2米。

  4、安装里程碑要稳固,碑面字迹清晰、易辨认。

  5、各处标牌要统一,字迹准确无误,要达到四级公路标准。

  6、桥梁护栏粉刷要做到不易侵蚀、不易剥落。

  7、沥青混合料必须用粗沙和0.5㎝—2㎝的粒石。

  8、如果仅油面破损,就处理油面,如果路面翻浆需做换填处理。新修路面同原路平顺,接合紧密,油路面压实厚度不少于3.5厘米。

  9、对翻浆路基处理,压实度应达到95%以上。

  10、进场原材料必须有检验合格证,沥青采用道路沥青100#,有沥青三大技术指标的检验证书。

  11、油路面修补采用8-10吨光轮压路机。

  12、未尽事宜,按公路规范执行。

  四、付款方式

  经国家、自治区(省)、地(州)、县(市)申遗办验收组验收合格,申遗资金到位后拨付工程款。

  五、工程期限

  于20xx年8月8日开工至20xx年8月22日完工。

  六、结算方式

  工程完工后按实际发生工程量,按合同单价进行结算。

  七、双方义务

  1、乙方:

  (1)严格按照有

  关施工技术规范进行施工,确保工程质量。

  (2)在施工中应注意文明施工,注意施工安全。在施工中发生的一切人员伤亡事故均由乙方自负。

  (3)工程完工后若因雨、洪水等原因而出现路肩(边坡)损坏现象,乙方必须在大峡谷申遗之前无偿恢复。

  2、甲方:

  (1)、负责协调当地有关各项事宜,如水、电、交通费用等由乙方承担,协调确保工程顺利进行。

  (2)、甲方对乙方的'施工全过程进行监督,如发现乙方施工质量不合格,可责令乙方停工、整改,返工费用由乙方承担。

  (3)、甲方应按时如数的按照合同约束拨付工程款。

  八、违约责任

  乙方:

  (1)乙方在施工中质量出现问题或因管理不善造成停工、返工者一切损失自负。

  (2)若因不可抗拒的自然因素(如雨、大风等)为保证施工质量,则工期顺延。

  甲方:

  甲方申遗款到位后,不得无故拖欠,拒付工程款。

  九、质量监督及竣工验收

  (1)施工期间由(交通运输局)派技术员(路政员、农村公路养护管理人员)对工程质量进行监督、管理。

  (2)工程结束后,经申遗有关部门验收合格后由甲方支付质量保证金。

  十、合同自签定之日生效,待工程交工验收后终止。

  十一、本合同一式四份,甲、乙双方各二份。

  甲方(盖章):

  甲方代表(签名):

  签定日期: 二〇一二年八月八日 乙方(盖章): 乙方代表(签名):

工程合同 篇5

  建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同》 各省、自治区、直辖市建委(建设厅)、工商行政管理局,计划单列市建委(建设局)、工商行政管理局,国务院有关部门:

  为了贯彻《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律,我们在总结近几年施工合同示范文本推行经验及借鉴国际上一些通行的施工合同文本的基础上,对《建设工程施工合同》(GF—91—0201)进行了修订。修订后的《建设工程施工合同(示范文本)》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成,基本适用于各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的'施工和设备安装。现将《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999—0201)印发给你们,请做好推行工作。原《建设工程施工合同》(GF—91—0201)停止使用。

  附件:《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)

  一九九九年十二月二十四

  编 号 档案号

  建设工程施工合同

  (GF—1999—0201)

  中华人民共和国建设部

  国家工商行政管理局制定

  第一部分 协议书

  发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况

  工程名称:工程地点:工程内容:

  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号: 资金来源:二、工程承包范围

  承包范围: 三、合同工期

  开工日期:竣工日期:___ _____ _合同工期总日历天数四、质量标准

  工程质量标准:五、合同价款

  金额(大写): 元(人民币)$: 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1.本合同

  协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款

  6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效

  合同订立时间:年合同订立地点:

  本合同双方约定后生效。

  发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)住 所:住 所:法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:电 话: 传 真: 开户银行 : 账 号:邮政编码 :

  电 话: 传 真: 开户银行 : 账 号:

  邮政编码 :

工程合同 篇6

  甲方:

  乙方:

  双方为保证工程顺利施工,乙方为甲方进行机械开挖公路,双方本着平等、互利、互惠的`原则,订立合同内容如下:

  一、工程名称:

  二、工程价格:开挖硬石方价格为每立方14.00元,其中包括上车;土方开挖按照每立方15.00元,其中包括运输费用。以上价格不含税。

  三、倒场全权由甲方负责。

  四、工程进度:以开工之日起70个晴天日完成。

  五、工程质量:按照甲方的图纸进行施工,如没按图纸施工,所造成的返工所受损失由乙方自行负责。

  六、结算方式:按照工程进展方量预期借款,借款额度不超过70%,工程完工,经甲方检验合格后,所剩资金一个月内一次性付清。

  七、安全:保证必须按照安全管理条例进行施工,机械作业因不慎操作所造成的损失,甲方概不负责。

  八、违约责任:本合同一旦签字形成后,若任何一方违背此内容,付违约责任金贰拾万元。

  九、特别约定:因二组所留石方由乙方挖完,甲方给乙方

  补贴费用壹万伍仟元整。

  十、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。

  甲方:

  乙方:

  年 月

  日

【工程合同】相关文章:

工程工程合同01-16

工程合同 工程合同签订11-16

工程工程合同【推荐】02-12

标准工程工程合同02-05

有关工程工程合同03-01

工程工程合同范文10-07

(精)工程工程合同10-03

常用版工程工程合同04-19

建筑工程工程合同04-12

工程工程合同书01-09