我要投稿 投诉建议

工程合同

时间:2023-12-27 11:19:13 其他合同范本 我要投稿

工程合同7篇(优)

  随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同对我们的帮助越来越大,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。你所见过的合同是什么样的呢?下面是小编整理的工程合同7篇,希望能够帮助到大家。

工程合同7篇(优)

工程合同 篇1

  中介指在不同事物或同一事物内部对立两极之间起居间联系作用的环节。下面是小编帮大家整理的建筑工程中介合同范本,希望大家喜欢。

  甲方(委托人):

  联系地址:

  乙方(中介人):

  联系地址:

  本着优势互补、互惠互利的经营宗旨,为了更好的开拓市场,扩大企业的经济效益和社会效益,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依据平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

  一、委托事项

  1.1乙方接受甲方委托,负责就 工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方参加该项目的公开招投标,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方中标并与建设单位签订承包合同。

  1.2“成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方未中标,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。

  二、乙方的义务

  2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目招投标的信息,并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

  2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得报酬。

  2.3乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,能够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。

  2.4乙方在甲方参与招投标期间,应尽到作为介绍人的慎谨和诚实义务,协助甲方做好标书的编制。如果能够中标并达成合同,那么在甲方的'工程过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

  三、甲方义务

  3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。

  3.2如果中介成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方

  因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  3.3如果中介成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付报酬。

  四、中介报酬的计算方法、支付时间和支付方式

  4.1本项目中介报酬为

  4.2中介成功后,甲方必须一次性支付乙方中介报酬。

  4.3甲方可以转账或现金的方式支付。

  五、保密事项

  6.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

  6.2乙方不得以其在中介过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

  六、合同终止

  7.1本合同签字生效后,如果 年 月 日,乙方仍未完成中介任务的,本合同自动终止。

  7.2如果中介成功,本合同完全履行完毕后终止。

  7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

  七、争议解决方式

  如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

  八、其他事项

  9.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

  9.2本合同一式二份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:

  合同签订地:

  合同签订日期:

工程合同 篇2

  【例】:某工程项目,发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时,由于甲承包人不配合,给乙承包人造成了一定的损失,则该损失应当由( )承担。

  A 乙承包人 B 发包人 C 甲承包人 D 工程师

  答案:B。

  【例】:对于单价合同,下列叙述中正确的是( ):

  A 采用单价合同,要求工程量清单数量与实际工程数量偏差很小

  B 单价合同的特点之一是风险由合同双方合理分担

  C 固定单价合同由发包人承担物价上涨的风险

  D 可调单价合同由承包人承担物价上涨的风险

  答案:B

  【例】:对于采用单价合同的招标工程,如投标书中有明显的数字计算错误,业主有权先作修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时,正确的做法是 ( ):

  A 分别调整单价和总价

  B 按市场价调整单价

  C 以总价为准调整单价

  D 以单价为准调整总价

  答案:D

  【例】:在固定总价合同形式下,承包人承担的风险是 ( ):

  A 工程变更的风险,不包括工程量和通货膨胀的风险

  B 全部工程量和通货膨胀的风险

  C 全部工程量的风险,不包括通货膨胀的风险

  D 通货膨胀的风险,不包括工程量的风险

  答案:B

  【例】:一般而言,采用固定总价合同时,承包商的投标报价较高的原因是 ( ):

  A 承包商丧失了今后一切的索赔权力

  B 业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿

  C 业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿

  D 承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价之中

  答案:D

  【例】:固定总价合同适用于 ( )的项目:

  A 工期长、工程量变化幅度很大

  B 工期长、工程量变化幅度不太大

  C 工期短、工程量变化幅度不太大

  D 工期短、工程量变化幅度很大

  答案:C

  【例】:关于成本加酬金合同的特点和应用,下列说法正确的是 ( ):

  A 采用该计价方式不利于业主方的投资控制

  B 采用该计价方式不利于业主方的进度控制

  C 该计价方式不宜用于项目管理合同

  D 该计价方式不宜用于施工总承包管理合同

  答案:A

  【例】:按照施工合同示范文本的规定,工程师接到承包人提交的进度计划后,应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定的时间内予以确认或提出修改意见,则视为( ):

  A 工程师已经确认,承包人不再承担计划的缺陷责任

  B 工程师已经确认,承包人仍应承担计划的缺陷责任

  C 工程师未确认,承包人应修改进度计划

  D 工程师未确认,承包人应等待工程师的进一步指示

  ◆ 答案:B。

  《建设工程合同(示范文本)》规定,工程师接到承包人提交的进度计划后,应当予以确认或提出修改意见,时间 限制则由双方在专用条款内约定。如果工程师逾期不确认也不提出书面意见,则视为已同意。工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可,不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。

  【例】:按照施工合同示范文本的规定,施工合同终止的条件是( ):

  A 工程验收通过

  B 承包人送交了竣工验收报告

  C 办理完移交工程手续

  D 发包人支付了竣工结算款

  ◆ 答案:C。

  《建设工程合同(示范文本)》规定,承包人收到竣工价款后14天内将竣工工程交付给发包人,施工合同即告终 止。

  【例】:按照施工合同示范文本的规定,因承包人的原因不能按时开工,( )后推迟开工日期

  A 需承包人书面通知工程师

  B 应经建设行政主管部门批准

  C 应经工程师批准

  D 需承包人书面通知发包人

  ◆ 答案:C。

  《建设工程合同(示范文本)》规定,承包人不能按时开工,应在不迟于协议书约定的开工日期前7天

  ,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复,视为同意承包人的要求,工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求,工期不予顺延。如果承包商未规定时间内提出延期开工要求,工期也不予顺延。

  【例】:按照施工合同示范文本的规定,对合同双方有约束力的合同文件包括( ):

  A 投标书及其附件

  B 招标阶段对投标人质疑的书面解答

  C 资格审查文件

  D 工程报价单

  E 履行合同中的变更协议

  ◆ 答案:A、D、E。

  《建设工程合同(示范文本)》的协议书和通用条款中规定,对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中对双方有约束力的文件。

  【例】:依据施工合同示范文本,当施工过程中发生不可抗力,致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失 ,则该损失应由( )承担。

  A 发包人

  B 承包人

  C 设备供应人

  D 发包人和承包人分别

  ◆答案:A。

  施工合同示范文本通用条款中关于因不可抗力事件而出现的责任承担:①工程本身损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;②承发包双方人员的伤亡损失,分别由各自负责;③承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;④停工期间,承包人应工

  程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;⑤工程所需清理、修复费用,由发包人承担;⑥延误的'工期相应顺延。

  【例】:依据有关“建筑工程一切险”的规定,下列描述中正确的是( ):

  A 保险对象包括各类工业与民用建筑工程,而不包括公共工程

  B 投保人和被保险人是保险合同的当事人

  C 发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程,保险公司不再对该部分工程承担保险义务

  D 保险合同的有效期至工程保修期满为止

  答案:C

  【例】:建筑工程一切险的保险终止时间可以是( ):

  A 工程动工

  B 全部工程验收合格

  C 工程所有人实际占有全部工程

  D 施工合同约定的竣工

  E 保修期满

  答案:B、C

  【例】:建筑工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括( )的损失。

  A 外力引起的电气装备

  B 地震导致施工建筑物

  C 台风摧毁施工现场内的临时工程

  D 水灾导致被保险人在工地上原有建筑物

  E 气温变化造成精密仪表

  答案:A、B、C

  【例】:某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币,在施工中需要采用不可替代的专有技术,该施工项目( )方式发包。

  A 应该采用公开招标

  B 应该采用邀请招标

  C 应该采用议标

  D 可以采用直接委托

  答案:D。

  《招标投标法》规定,属于以下情形之一的,可以不进行招标,采用直接委托的方式发包建设任务:涉及国家安全、国家秘密的工程;抢险救灾工程;采用特定专利技术、专有技术进行勘查、设计或施工。

  【例】:考虑到特殊行业施工内容的专业要求,设备安装工程一般采用( )方式为宜。

  A 公开招标

  B 邀请招标

  C 议标

  D 方案竞赛

  答案:B。

  方案竞赛是设计招标的招标方式;议标是材料采购中采用的招标方式。题中提到特殊行业,说明潜在的投标人很少,所以对于这样的项目宜采用邀请招标。

  【例】:招标方式中,邀请招标与公开招标比较,其缺点主要有( )等。

  A 选择面窄,排斥了某些有竞争实力的潜在投标人

  B 竞争的激烈程度相对较差

  C 招标时间长

  D 招标费用高

  E 评标工作量较大

  答案:A、B。

  【例】:招投标过程中需要对现场进行考察,以了解现场情况。现场考察组织工作由( )。

  A 招标人承担,费用由投标人承担

  B 投标人承担,费用由招标人承担

  C 招标人承担,费用由招标人承担

  D 投标人承担,费用由投标人承担

  答案:A。

  《招标投标法》规定,招标人在投标须知规定的时间组织投标人自费进行现场考察。

  【例】:公开招标在开标时,应当由( )。

  A 招标监督机构主持,所有投标人均应参加

  B 招标监督机构主持,投标人自愿参加

  C 招标人主持,所有投标人均应参加

  D 招标人主持,投标人自愿参加

  答案:C。

  《招标投标法》规定,公开招标和邀请招标均应举行开标会议,体现招标的公平、公正和公开原则。在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议,所有投标人均应参加,并邀请项目建设有关部门代

  表出席。

  【例】:按照《招标投标法》的规定,不允许招标人在定标过程中( )。

  A 与投标人就投标价格进行谈判

  B 将中标结果通知未中标的投标人

  C 强制中标人接受新的承包条件

  D 在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人

  E 授权评标委员会确定中标人

  答案:A、C、D。

  【例】:当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑,而招标人书面回答的问题与招标文件中规定不一致时,应以( )为准。

  A 现场考察时招标人口头解释

  B 招标文件规定

  C 书面回函解答

  D 仲裁机构裁定

  答案:C。

  【例】:对设计投标书进行评审时,主要考虑的因素有( )。

  A 设计方案优劣

  B 环境保护措施是否合理

  C 投资估算是否超过限额

  D 投标报价是否最低

  E 社会信誉是否良好

  答案:A、B、C、E。

  B属于“三废治理方案” ,是设计招标书评审的主要内容;C的投资估算是属于设计人的工作;D应当要求投标报价合理。

  【例】:某建设项目施工招标过程中,由于某种原因,在投标有效期内未能结束评标工作,招标人需延长投标有效期,则( )。

  A 投标人可以修改投标文件的实质内容

  B 投标人不得修改投标文件的实质内容

  C 招标人可以要求投标人延长投标保函期限

  D 投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求

  E 投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求

  答案:B、C、D、E。

  《招标投标法》规定,招标文件应当规定一个适当的投标有效期。在原投标有效期结束前,出现特殊情况的,招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,不得要求或被允许修改其投标

  文件的实质性内容,但应相应延长其投标保证金的有效期;投标人拒绝延长的,其投标失败,但投标人有权收回其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人少于三个的,招标人应当重新招标。

  【例】:确定中标人后,招标人与投标人应以( )作为施工合同价。

  A 标底价

  B 投标价

  C 评标价

  D 标底修正价

  答案:B。

  【例】:对招标文件的响应存在细微偏差的投标书,( )。

  A 不予淘汰,在订立合同前予以澄清、补正即可

  B 不予淘汰,在评标结束前予以澄清、补正即可

  C 不予淘汰,允许投标人重新报价

  D 初评阶段予以淘汰

  答案:B。

  【例】:某招标项目在中标通知书发出后,招标人提出降价要求。对该降价要求,按照《招标投标法》的规定,中标 人( )招标人的要求。

  A 应当接受

  B 可以接受

  C 应当拒绝

  D 可以拒绝

  答案:C。

  《招标投标法》规定,招标人与中标人之间已经形成了法定认可的关系,任何一方的要求争得双方的一致同意,否则是无效的。中标通知书发出后,招标人提出降价要求,对该降价要求,按照《招标投标法》的规定,中标人应该拒绝招标人的要求。

  【例】:按合同法的规定,合同生效后,当事人就价款或报酬没有约定的,确定价款或报酬时应按

  ( )的顺序履行。

  A 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议

  B 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格

  C 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

  D 补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款

  答案:C。

  【例】:某建设项目,承包人与分包人口头约定了施工合同内容,施工任务完成后,由于承包人欠工程款而发生纠纷,但双方一直没有订立书面合同,此时应认定( )。

  A 施工合同成立,但不生效

  B 施工合同成立,且已生效

  C 施工合同不成立,不生效

  D 施工合同不成立,但有效

  答案:B。

  口头形式是当事人意思表示一致的外在表现形式。一般认为,合同的形式可分为书面形式、口头形式和其他形式。一般说来,依法成立的合同,自成立时生效。具体地讲:口头合同自受要约人承诺时生效;书面合同自当事人双方签字或盖章时生效。法律规定应当采用书面形式的合同,当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或主要义务的,可以视为合同有效。合同中有违反法律或社会公共利益条款的,当事人取消或改正后,不影响合同其他条款的效力。

  【例】:当合同履行过程中发现,对给付货

  币地点,合同中没有明确约定,事后双方又

  未能达成补充协议,依据《合同法》,应在

  ( )履行。

  A 支付货币一方所在地

  B 接受货币一方所在地

  C 货币存放地

  D 货币使用地

  答案:B。

  ◆【例】:某工程签订的钢材采购合同,由于条款内未约定交货地点,故运费未予明确,则供应商备齐钢材后应( )。

  A 将钢材送到施工现场

  B 将钢材送到发包人的办公所在地

  C 将钢材送到发包人的仓库

  D 通知发包人自提

  答案:D。

  《合同法 》中规定“合同生效后,履行地点不明确的,除给付货币和交付不动产外的其他标的在履行义务一方所在地履行” 。本题中的履行义务一方的履行地就是供货商所在地 。

  【例】:合同履行中,承担违约责任的方式包括( )。

  A 继续履行

  B 采取补救措施

  C 赔偿损失

  D 返还财产

  E 追缴财产,收归国有

  答案:A、B、C。

  承担违约责任的方式主要有:继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金责罚。

  【例】:施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度,承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务,则此延误的责任应由( )承担。

  A 工程师

  B 承包人

  C 工程师和承包人

工程合同 篇3

  建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。本文在汇总梳理建设工程领域现行法律法规和司法解释的基础上,总结出建设工程施工合同效力的若干情形。

  (一)合同无效的情形

  1、违法发包的施工合同。违法发包是指建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的单位或个人,或者肢解发包等违反法律法规规定的行为。

  2、转包的施工合同。转包是指施工单位承包工程后,不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的`行为。

  3、违法分包的施工合同。违法分包是指施工单位承包工程后违反法律法规规定或者施工合同关于工程分包的约定,把单位工程或分部分项工程分包给其他单位或个人施工的行为。

  4、挂靠的施工合同。挂靠是指单位或个人以其他有资质的施工单位的名义,承揽工程的行为。

  5、“三无”工程的施工合同。发包人与承包人签订未取得土地使用权证、未取得建筑工程规划许可证、未办理报建手续的“三无”工程施工合同。

  6、没有按国家规定的程序和国家批准的投资计划的建设项目的施工合同。

  7、低于建设工程成本价所签订的施工合同。

  8、与经中标备案的合同实质性条款背离的施工合同。

  9、违法建筑工程的施工合同。

  10、施工总承包资质企业、专业分包资质企业作为劳务分包人签订的劳务分包合同。

  11、其他依法应当认定为无效的建设工程施工合同。

  (二)不认定合同无效的情形

  1、承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同,在建设工程竣工前取得相应资质等级的。

  2、具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同。

  3、发包人与承包人签订无取得土地使用权证、无取得建筑工程规划许可证、无办理报建手续的“三无”工程建设施工合同,在审理期间已补办手续的

  4、发包人经审查被批准用地,并已取得建设用地规划许可证,只是用地手续尚未办理而未能取得土地使用权证的

  5、违反《建设工程规划许可证》的规定,超规模建设所签订的建设工程合同经批准可补办手续,且无违反其他法律规定的

  6、对承包人超越建筑资质等级签订的建设工程合同,如承包人具备《施工企业资质等级标准》的规定的可上浮与建设项目的要求相符的等级条件,工程质量符合设计要求并验收合格的。

  7、承包人跨省区或跨市承揽建设工程,但未办理外来施工企业承包工程许可证手续而订立的建设工程合同的。

  8、未取得施工许可手续的。

  9、其他依法不应当认定为无效的建设工程施工合同。

工程合同 篇4

  甲方:

  乙方:

  兹因甲方 项目建设需要购买乙方免漆套装门,双方在平等自愿、协商一致的基础上,达成以下合同条款,供双

  方共同遵守。

  一、 订购产品内容及价格(型号以乙方出厂型号为准)

  注:1、以上产品数量,结算时以实际安装数量计算,单价不含税金、运输费及安装费等全部费用。

  2、产品的质量要求:符合国家及行业最新标准

  二、送货时间

  甲方必须提前30天告知乙方,所需免漆套装门的型号、数量和货物到达工地时间,以利于乙方安排生产。乙方应在通知所要求的时间内送达。

  三、送货地点:

  四、运输方式: 由乙方负责运输至工地

  五、安装与验收方式

  (1)乙方产品运到甲方工地后,甲方先对乙方产品的数量、质量、外观等进行验收,并出具数量验收单给乙方。

  (2)由乙方负责产品安装,甲方及监理方在乙方产品安装完成后组织竣工验收(若分批安装,则分批验收)。

  (3)乙方产品进场施工,甲方负责免费提供用电、灌浆等基本的安装条件来保证乙方的'安装进度(若有货梯,则免费提供给乙方搬运之用)。

  (4)乙方安装施工期间应遵守现场管理秩序,做到安全文明施工。如发生安全责任事故,概由乙方自行承担。因乙方施工违反施工管理、行政管理等原因致使甲方遭受经济损失的,由乙方承担。

  六:产品保修

  产品保修期为壹年,自甲方验收合格之日起计算。保修期内乙方免费维修,如超期未上门的甲方可另行委托第三方维修。期满后乙方提供完善的售后服务。

  七、付款方式

  (1)合同签订,10日内支付合同总价款的 %;

  (2)安装完成,验收合格后15日内支付合同总价款的 %;

  八、违约责任

  (1)乙方所提供的门的种类、规格、型号、颜色及数量等不符合规定的,应在甲方提出书面异议之日起7日内负责调换,并承担因此而产生的一切费用。

  (2)若乙方在产品运输及装卸过程中有损坏或遗漏的,或在安装过程中造成产品损坏或遗漏的,责任由乙方自行承担。

  (3)在产品安装完毕至业主入住前,若因甲方原因造成产品零配件丢失或损坏的,由乙方收取配件成本费并提供免费服务。若因乙方原因造成零配件损坏或丢失的,则由乙方负责补上并承担因此产生的费用。

  (4)若乙方产品安装后出现色差,则由乙方负责调换。

  九、经双方协商一致的补充条款同本合同具有同等效力。

  十、若甲、乙双方在执行合同过程中发生争议,双方可协商解决,协商不成可向合同签订地所在法院提起诉讼。

  十一、本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,该合同自双方签印之日起生效,到工程款结清时失效。

  甲方(印章):乙方(印章):

  法定代表人(签名):法定代表人(签名):

  签订日期: 年月 日

工程合同 篇5

  订立合同双方:

  建设单位:_____,以下简称甲方;

  设计单位:_____,以下简称乙方;

  经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点

  甲方委托乙方承担____工程的设计项目,建筑安装面积为_____平方米,批准总投资为___万元,建设地点在____。

  第二条 甲方的义务

  1.甲方应在________年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在________年____月____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。

  甲方对上述资料的准确性负责。

  2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

  3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

  4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

  5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。

  6.甲方对乙方的设计成果负有保密义务,未经许可,不得转让给

  第三方重复使用。

  第三条 乙方的义务

  1.乙方必须在________年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式___份,技术设计文件一式___份,施工图设计文件一式___份,甲方另需增添文件份数需要模型费,另行收费。________年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概算文件、材料设备清单)。

  (大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同。具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件

  (2)。

  2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。

  3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。

  4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

  第四条 设计的修改和停止

  1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按___元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

  2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。

  3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。

  第五条 设计费的数量和交付办法

  本设计合同生效后___天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的____%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后___天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后___天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。

  第六条 奖励与违约责任

  1.在合理的.工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取___%奖励乙方。

  2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日___元计算增付设计费。

  3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。

  4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误___天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

  5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付相应的赔偿责任。

  第七条 其它

  (略)

  __________。

  第八条 效力

  本合同自________年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力。但不得与本合同内容抵触。

  在合同执行中发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向___仲裁委员会申请仲裁(向人民法院起诉)。

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,送计委、建委、XX……等单位各留存一份。

  建设单位(甲方):

  设计单位(乙方):

  法定代表人:_______

  法定代表人:_______

  联系人:_________

  联系人:_________

  通讯处:_________

  通讯处:_________

  电话或电报:_______

  电话或电报:_______

  开户银行:________

  开户银行:________

  帐号:__________

  帐号:__________

  ________年____月____日订

  附:

  (1)______设计项目收费表;

  (2)______工程设计补充协议书。

工程合同 篇6

  发包方:

  承包方:

  本工程项目由甲、乙双方共同协商,为保证工程施工顺利实施,保质保量,安全文明按期竣工,双方达成如下条款,望共同信守。

  一、工程项目名称:

  xxx楼外墙抺灰工程。

  二、工程施工工期:

  自年月日至年月日,工期为30天竣工。(因自然灾害及不可抗力除外)。

  三、承包方式:

  由乙方包工的形式自行组织施工。外墙按每平方米元(大写:),一次性包断。内墙阳台按每平方米元(大写:),女儿墙按每平方米元(大写:)

  四、工程质量:

  严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—20xx)标准验收。

  五、工程拨款方式:

  该工程项目在建设单位组织验收合格后,甲方一次性付清乙方工程款。工程施工期间不预支生活费,如中途终止合同将不收方计量。

  六、施工方法:

  施工做法按xxx图集施工。

  七、结算方式:

  该工程外墙按外墙尺寸滿算量方计量结算。(本工程不扣除门、窗平方面积)。外墙花架按展开平方计量结算。内墙滿算量方计量结算。(本工程不扣除门、窗平方面积)。女儿墙按实际收方结算

  八、安全文明竣工要求:

  1、乙方在施工时,严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工;

  2、乙方在施工时必须佩戴安全帽上下班,如发现未佩戴安全帽上下班每次每人罚款100、00元,罚款在工程款中扣除。

  3、乙方在施工时不得喝酒上班工作,如发现喝酒上班人员,每次每人罚款500、00元,罚款在工程款中扣除。

  4、乙方在施工期间,严格采取安全施工保护措施,造成作业职工及有关人员的人身伤害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的,由乙方承担全部责任,并赔偿经济损失,与甲方无关;

  4、乙方在施工竣工后,负责施工现场的垃圾清除,保持施工场地的清洁卫生。

  九、违约责任:

  甲方:

  1、提供工程项目图纸、设计技术资料及相关的'说明书等具体规范标准要求;

  2、工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。

  3、甲方在工程验收后十个工作日内付清乙方工程款。

  4、在施工期间保证乙方材料供应充足,(如遇人力不可抗力除外)应提前一天通知乙方进行人员安排,工期顺廷。

  乙方:

  1、严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,把好工程质量关;

  2、如出现工程质量问题,造成重新返工,工期延误等损失,由乙方承担;

  3、如乙方人为的工期延误,每拖延一日,按工程总造价的5%进行罚款,并承担相应的违约金。

  4、如乙方每日上班人数少于6人,连续达到两天甲方有权终止合同不予以收方。

  十、未涉及条款,由甲乙双方协商解决。

  十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,由双方负责人签字盖章之日起生效。

  甲方:代表人:

  乙方:代表人:

  年月日 年月日

工程合同 篇7

  工 程 名 称: *****工程

  工 程 地 点: ****自然村

  合 同 编 号: ZKYS-01

  甲 方: ****村委会

  乙 方:******分公司

  签订日期: 20 ××年 月 日

  甲方委托乙方承担:饮水工程,包括取水口、主管道路线及全村管网铺设地形测量任务。

  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程测量质量,经甲方,乙方协商一致,签订本合同,共同遵守。

  第一条:工程概况

  1.1工程名称:

  1.2测绘范围:

  1.3 测绘内容:本工程为***村自来水管网铺设需要进行测绘,包括取水口、主管道路线及全村管网铺设。满足设计院对本村的管网铺设设计要求。

  第二条:甲方应及时向乙方提供下列文件资料,并对其准确性,可靠性负责。

  2.1提供工程批准文件(复印件)。

  2.2提供工程测量任务委托书,技术要求。

  2.3提供测量工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

  2.4提供测量工作范围内的政策处理及本村人员协调,方便乙方测量工作。提供乙方工作场所及食宿条件。

  第三条:乙方向甲方提交测量成果资料并对其质量负责.

  乙方负责向甲方提交测量成果资料 份,甲方要求增加的份数另行收取工本费。

  第四条:开工及提交测量成果资料的时间和收费标准及付费方式.

  4.1本工程的测量工作定于 年月日开工, 年月日提交测绘成果资料,如遇特殊情况(设计变更,工作量变化,不可抗力影响以及非乙方原因造成的停,窝工等)时,工期顺延。

  4.2本工程测量按国家规定的现行收费标准《测绘工程产品价格》计取费用。国家规定的收费标准中没有规定的`收费项目,由甲方,乙方另行议定。

  4.3本工程费用为29000.00元(大写贰万玖仟元正),合同生效后 1天内,甲方应向乙方支付预算工程费的30%作为定金,计9000.00元(本合同履行后,定金抵作工程费);提交测量成果资料经上级水利部门汇总认可后 3 天内,甲方应一次付清全部工程费用。

  4.4在甲方向乙方付清全部工程费用后,乙方为甲方提供正式发票。

  第五条:甲方,乙方责任

  5.1甲方责任

  5.1.1甲方委托任务时,必须以书面形式签订合同,明确工程任务要求。

  5.1.2甲方应及时为乙方提供并解决测量工程现场的工作条件和出现的问题。

  5.1.3甲方应为乙方的技术设计,报告书,技术资料,图纸,数据等承担保密任务,未经许可不得外传泄露。

  5.1.4按合同规定时间及时支付乙方工程费用。

  5.1.5本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。

  5.2乙方责任

  5.2.1乙方应按国家技术规范,标准,规程和甲方的任务要求进行技术设计和测量,按本合同规定的时间提交质量合格的测量成果资料,并对其负责。

  5.2.2由于乙方提供的测量成果资料质量不合格,乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。

  5.2.3在现场工作的乙方人员,应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。

  5.2.4本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。

  第六条:本合同未尽事宜,经甲方与乙方协商一致,签定补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  第七条:其它约定事项:

  第八条:本合同自甲方,乙方签字盖章后生效。甲方,乙方履行完合同规定的义务后,本合同终止。本合同一式 份,甲份,乙方份.

  甲 方(盖章):

  乙 方(盖章):

  甲方代表(签字):

  乙方代表(签字):

  时 间:

【工程合同】相关文章:

工程工程合同01-16

工程合同 工程合同签订11-16

标准工程工程合同02-05

有关工程工程合同03-01

工程工程合同【推荐】02-12

工程工程合同范文10-07

(精)工程工程合同10-03

工程工程合同(15篇)02-19

实用工程工程合同02-20

工程工程合同(精选15篇)02-23