工程合同

[优]工程合同7篇

　　在人们的法律意识不断增强的社会，我们用到合同的地方越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编为大家收集的工程合同8篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

工程合同 篇1

　　第一部分 协议书

　　发包人（全称）：必须与中标通知书名称一致或企业法人营业执照全称

　　承包人（全称）：与中标通知书一致_

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、

　　行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施

　　工协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：（必须与中标通知书名称一致）

　　工程地点： 应填写详细工程地址

　　结构形式： 层数：__ _ __ 建筑面积：

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

　　工程立项批准文号：_ 由发包人填写

　　资金来源：应填写财政拨款或银行贷款或单位自筹以及外商投资等

　　二、工程承包范围

　　承包范围：必须填写齐全招标文件中规定的施工范围。如：施工图纸范围内的土建、给排水、采暖、线路、管道、设备安装、装饰装修、电气、通风、煤气、通讯、消防以及室外道路，土石方、围墙、绿化等工程（包工包料）

　　三、合同工期：

　　工 期：日历 天

　　开工日期：××年××月××日 (群体工程以第一个开工工程为准)

　　竣工日期：××年××月××日 (群体工程以最后竣工工程为准)

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格

　　五、合同价款

　　1、合同总价（大写）：

　　（小写）￥：元。

　　（其中：工程暂列金额 依据招标文件发包人给定金额填写元，计日工依据招标文件发包人给定金额填写 元，材料暂估价和专业工程暂估价 依据招标文件发包人给定金额填写 元，安全文明施工措施费 依据投标报价书中的具体金额填写 元，总承包服务费 如承担总承包责任，必须计取该项费用 元。）

　　2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。（见附件4：）

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　（1）本合同协议书；

　　（2）中标通知书；

　　（3）投标函及投标函附录；

　　（4）本专用合同条款；

　　（5）本通用合同条款；

　　（6）技术标准和要求；

　　（7）图纸；

　　（8）已标价工程量清单；（附件4：）

　　（9）招标文件、招标文件澄清及修改；

　　（10）其他合同文件。

　　双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用合同条款》中赋予的定义相同。

　　八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：_______年____月______日（必须在中标日期后，开工日期前）

　　合同订立地点： 。

　　本合同双方约定_________签字盖章___________后生效。

　　发包人：（公章）___________ 承包人：（公章）______________

　　地址： 地 址：邮政编码：_________________ 邮政编码：

　　法定代表人：_______________ 法定代表人：__________________

　　委托代理人：_______________ 委托代理人：必须分公司经理签字

　　电话：_____________________ 电话：

　　传真：_____________________ 传真： 开户银行：_________________ 开户银行：

　　账号：_____________________ 账 号：

　　第二部分 通用合同条款

　　1. 一般约定

　　1.1 词语定义

　　通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

　　1.1.1 合同

　　1.1.1.1 合同：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。发包人承包人为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

　　1.1.1.2. 合同协议书：指第一部分合同协议书。

　　1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

　　1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

　　1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录，含商务标和技术标等内容。

　　1.1.1.6通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工所需要的，通用于建设工程施工合同的条款。

　　1.1.1.7专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用合同条款的具体化、补充或修改。

　　1.1.1.8 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

　　1.1.1.9图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包

　　人施工需要并包含在合同中的所有工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的'说明和有关资料。

　　1.1.1.10 工程量清单：表现拟建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。

　　1.1.1.11 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

　　1.1.1.12 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件，包括发包人承包人为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件。

　　1.1.2 合同当事人和人员

　　1.1.2.1 合同当事人:指发包人和承包人。

　　1.1.2.2 发包人：指协议书中指明并与承包人在建设工程施工合同协议书中签字并具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1.1.2.3 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受并与其签订建设工程施工合同，具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人在专用条款中指定的派驻施工场地具有执业资格，负责施工管理和合同履行的全权负责人。

　　1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

　　1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对本工程监理、合同履行实施管理并取得相应工程监理资质等级证书的法人或其他组织。

　　1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对本合同履行实施管理的全权负责人，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

　　1.1.2.8 设计单位：指发包人委托的具有相应工程设计资质等级、负责本工程设计任务的单位。

　　1.1.2.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

　　1.1.3 工程和设备

　　1.1.3.1 工程：指发包人、承包人在协议书中约定的承包范围内的永久工程和（或）临时工程。

工程合同 篇2

　　委任单位：

　　施工单位：

　　就 装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：

　　一、 工程名称：

　　二、 工程地点：

　　三、 工程项目内容：

　　四、 工程期限：本工程自 年 月 日至 年 月 日完工。

　　五、 工程造价为人民币：

　　六、 付款方式：

　　1、 合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额 预付款。

　　2、 开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额 预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算)

　　七、 材料设备：

　　本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的.保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。

　　八、工程施工：

　　1、 乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。

　　2、 乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。

　　3、 施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。

　　4、 乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。

　　5、 如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。

　　九、工程质量：

　　1、 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。

　　2、 由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。

　　3、 由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。

　　4、 装饰工程质量保修一年。

　　十、工程验收：

　　由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由

　　甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

　　十一、违约责任：

　　任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿

　　给守约方。

　　十二、备注：

　　本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合

　　同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。

　　十三、本合

　　同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。

　　甲方单位(盖章)： 乙方单位(盖章)： xx装饰工程公司

　　代表人： 代表人：

　　日期： 日期：

工程合同 篇3

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　经西湖区政府采购中心校园网系统工程采购评标小组评定、批准，杭州三佳计算机网络工程有限公司为本次采购西湖区教育信息中心首期设备及相关工程的项目中标者，根据《合同法》,经双方友好协商，签订本合同，达成以下条款，以资共同遵守。

　　第一条、合同标的及价格

　　甲方委托乙方承接西湖区教育信息中心网络工程（包括网络总控制中心、pds布线、系统集成及有关场地改造）设备的提供及其相关安装工程。详细设备配置及清单见合同附件。

　　工程总价格为人民币（大写： ）；

　　（人民币： ）。

　　第二条、技术要求

　　乙方保证按amp netconnect综合布线系统标准进行布线工程实施，乙方保证所提供的设备、产品为原生产厂家的标准原装全新产品，各项技术参数、性能指标、产品包装均符合原生产厂家的技术标准和质量要求，并按国家有关规定，提供检验检疫部门的检验合格证明。

　　第三条、工程时间

　　乙方保证在合同生效后的五天内将工程所需材料运抵甲方工作现场，开始布线工程实施，在二○○一年八月十日前完成场地的改造和综合布线工程的线路施工，在二○○一年八月二十日前完成整个网络工程的安装、调试。

　　第四条、安装和验收

　　1、工程材料、网络设备到货后，乙方提供有关设备的质量保证材料或货源证明，甲方对到货情况进行质量检查，对于合格产品开具产品验收合格单。

　　2、乙方到现场的人员所需费用（劳务支出、安全保险、住勤等一切费用）均由乙方负责。

　　3、乙方提供工程进度日程表，并按合同规定的工程计划进度进行布线工程的实施，并遵循下列技术规范和标准：

　　（1）eia/tia 568b规范；

　　（2）iso 11801；

　　（3）《中国工程建设标准化协会建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。

　　（4）eia/tia 606规范，材料通过ul969认证。

　　（5）eia/tia 607接地系统规范；

　　4、乙方应按合同规定及工程进度要求，提供综合布线系统工程所需的全新器材和设备，并保证其与所附报价单中列明的'产地、型号一致，其中超五类线采用amp（安普）公司工程专用兰色包装线，同时赠送所有rj45跳线，并提供amp（安普）产品制造商签署的布线系统五年质保证书及布线工程所有材料提供原厂25年质保证明。如甲方发现有不符合规定的产品时，允许甲方退货，并按不符设备原报价5%的金额，向乙方索取赔偿金。

　　5、施工图纸需双方确认，单方不得擅自修改。如有改动，需双方协商。乙方按实施方案（及施工图），进行网络及综合工程的器材设备订购、安装、配线、接线、测试。承担的工程施工主要包括：

　　（1）楼层分配架管理区的设置；

　　（2）工作区信息模块接线及插座安装；

　　（3）主干线光纤的敷设及相关器件的安装；

　　（4）楼层utp分配线架的安装及配线；

　　（5）机房主配线架的安装及utp配线；

　　（6）系统性能测试；

　　（7）网络设备的系统安装、集成；

　　（8）网络设备的系统测试及完成本工程所需相关施工。

　　6、乙方在本工程竣工验收前，编制并提供配线表、系统测试报告及工程竣工报告等归档资料。

　　7、甲方负责监督、协助工程实施和测试的全过程，并在工程实施完毕后5个工作日内，根据《中国工程建设标准化协会建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》的信息传输要求，按100%的utp信息点及光纤回路进行状态测试，包括：连通、开路、短路、异位、信号衰减、信号窜扰、近端串扰、远端串忧、回波损耗等性能指标的双向测试；100%的utp对整个系统进行验收，验收后签署验收报告。要求所有信息点测试通过（pass），乙方要向甲方提供合格的fluke-dsp4000线缆测试仪100%的utp测试数据的原始数据文档（.fcm文件），作为甲方验收抽检和资料存档之用，所有信息点必须100%通过eia/tia cat 5e basic link标准测试。在工程竣工乙方提出书面验收报告十个工作日后，如因甲方原因引起不能按时验收，则视为验收合格。如甲方认为必要时可委托国家技术监督部门检测验收。

　　8、甲方保证提供必要的施工环境。由甲方原因引起不能按时进行工程实施时，经甲、乙双方协商，调整施工时间。

　　9、乙方将按照原厂家的规范，对系统安装的正确性进行测试。

　　10、甲方负责监督设备安装和测试的全过程，并最终对整个系统进行验收。

　　11、网络设备的系统安装、集成完成后，甲方在二个星期内组织人员进行验收，甲、乙双方共同到场进行验收。

　　12、utp测试以合格的fluke-dsp4000及以上测试仪为准，光纤测试以标准光功率测试仪或光缆测试仪为准，utp测试标准为eia/tia cat 5e basic link，光缆测试标准为eia/tia fiber 568b。

　　13、验收要求未尽事宜参照《杭州市中小学校园网络评估验收实施办法（讨论稿）》进行。

　　第五条、设备保修

　　乙方按照设备原厂家规定的保修范围、期限和方式对提供的设备施行保修，其中：

　　1、布线系统保修期为五年，终身有偿维修（只收取材料费）。在保修期内因非人为故障引起的产品损坏，乙方提供免费修理或更换。

　　2、在保修期内，如因人为或自然不可抗拒因素（如电压突变、进水等）引起的设备损坏不在保修范围内，仍由乙方负责维修，但需酌情收材料费。

　　3、系统经双方共同验收合格后，开始计算保修期。

　　4、如果网络设备损坏，一年更换，二至三年内三到四天用备件顶用，乙方如有货可以立即更换顶用。

　　5、乙方必须在接到甲方通知4小时内赴现场进行维修，10天内修复。修理期间，如因网络设备损坏，由乙方提供甲方以相同或不低于以上档次型号的备件免费使用。

　　第六条、人员培训

　　验收合格后二个月内，乙方免费为甲方提供网络管理相关人员的技术培训，保证甲方能熟练操作相关设备。由于乙方培训不力，引起设备误操作导致设备损坏的，由乙方承担损失。

　　第七条、付款方式

　　经甲方工程验收合格后，一周内付合同价款的50%，交付试用三个月未发现质量问题后付合同价款的45%，余款六个月后未发现质量问题一次付清。

　　甲方无正当理由不得拒收货物或拒付货款，如不能按期支付货款，应承担违约责任，每逾期一天付款，应支付中标价的0.5%作为滞纳金交付供方。

　　amp超五类utp如有整箱剩余，可按原价退还。双方如同意对布线的点数进行调整，最终的工程报价将按照双方同意的数量计算，单价按当时价格计算。

　　第八条、违约责任

　　1、如乙方不能按合同规定如期交货，除不可抗拒的因素外，应承担违约责任，每逾期壹天扣除工程总价的0.5%作为违约金交甲方，逾期超过拾天，每逾期壹天扣除工程总价的1%作为违约金交甲方。

　　2、在工程未进行竣工验收前，甲方不得擅自使用器材，如必须使用应由乙方进行操作。

　　3、乙方器材按时到位后，因甲方原因引起工程延期，乙方不负责任。

　　4、甲方在现场为乙方提供货物仓库，并协助乙方做好安全保卫工作。

　　第九条、纠纷的解决

　　双方在履行合同中发生纠纷的，应首先通过协商解决并达成书面协议。如协商不成，任何一方有权在签订地选择诉讼或仲裁的途径解决。

　　第十条：其他事项

　　1、其他附属工程另签订合同。

　　2、网络设备现场开箱，网络设备不合格或15天内损坏免费进行更换。

　　3、布线按实结算，超出部分材料费由乙方承担。

　　4、标签制作要规范，各种随机资料要整理好后交给甲方。

　　5、乙方免费给甲方的户外光纤进行整改施工。

　　6、以上所有产品必须提供三年原厂质保，所有工程不允许转包和分包，一旦发现，甲方有权拒绝付款并保留追究由此造成的可能损失的赔偿权利。

　　第十一条：生效

　　本合同经双方法定代表人或其授权人签字盖章生效，本合同共陆页，正式文本壹式肆份，供需双方各执壹份，西湖区教育局和西湖区政府采购中心各壹份。在本合同履行过程中，如有补充协议，属本合同的组成部分，具有同等法律效力。

　　甲方名称（盖章） 乙方名称（盖章）

　　法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

　　（或授权人） （或授权人）

　　开户银行： 开户银行：

　　邮 编： 邮 编：

　　帐 号： 帐 号：

工程合同 篇4

　　甲方(卖方)：

　　住址：

　　身份证号： 联系电话：

　　乙方(买方)：

　　住址：

　　身份证号：联系电话：

　　一、挖掘机品牌： ，型号： ，机架号： ，发动机号： 。

　　二、转让价格为人民币(大写)元。

　　三、甲方出售该设备提供该机出厂合格证，购机发票，进口设备提供进口报关单等有效证件。

　　四、甲方承诺对上述转让的设备享有合法的完全的所有权，乙方给予该承诺购买上述设备，如因第三人向乙方主张该设备的所有权或他物权导致乙方经济损失的，乙方有权向甲方追偿。

　　五、甲方对出售的机械在 年 月 日之前的.任何经济纠纷负有全部责任，且责任与乙方无关;若因甲方尾款未付清造成GPS卫星定位系统锁机后所造成的任何损失等误工费均由甲方向乙方负责赔偿。

　　六、该机若是甲方偷盗或来路不明的，甲方将负全部法律责任。

　　七、乙方本着互相信任的情况下预付定金人民币元，大写年月日将该设备提走，如在订金预付时间范围内甲方把该设备处理给他人或其他原因不卖给乙方，甲方将承担订金的3倍作为违约金，赔偿给乙方作为损失。

　　八、甲方在自己的场地上负责将该机设备安全装上乙方的运输车上，保证乙方顺利离开，乙方将一次性付清余款，协议后该机产权属乙方所有。

　　九、为了双方共同遵守，特订立此协议，甲方需提供身份证复印件附合同上。

　　十、此协议一式两份，甲乙双方各执一份签字(或按手印)后立即生效。

　　甲方签名： 乙方签名：

　　年 月 日 年 月 日

工程合同 篇5

　　甲方(公司名称):

　　公司地址：

　　法定代表人：

　　乙方(公司名称)：

　　公司地址：

　　法定代表人：

　　甲乙双方决定共同合作推广“防腐收尘节能烟囱”技术(专利号：)，为了该技术在烟囱工程项目建设中的实施和应用，甲乙双方本着“互惠互利、诚实守信”的原则，在自愿、平等、公平的基础上，经友好协商，达成如下条款，双方共同遵守。

　　一、合作形式

　　第一条、由乙方负责组建公司项目部具体负责防腐收尘节能烟囱工程项目的实施，包括烟囱工程方案设计、工程预算、技术指导和工程施工。

　　第二条、甲方以乙方公司项目部的名义参与该烟囱工程项目建设，在该烟囱工程项目建设中甲方对外不以自己名义实施工程项目建设和民事行为。

　　二、管理形式

　　第三条、甲方在双方合作的烟囱工程项目实施中另设立账户实行项目独立核算、分户管理。

　　第四条、甲乙双方合作实施的每一个烟囱工程项目，甲方向乙方交纳该项目总造价(该总造价指工程项目建设总造价，不包含工程项目的专利使用费)的2%作为乙方应得的收益，该款项以所实施项目的工程进度款到账时间为标准，分期分批交纳，具体包括(方案设计费、工程预算费和技术指导费)等费用在内;工程施工劳务费用根据工程项目的具体情况和工作量等另行核定，不包括在此。

　　第五条、甲方负责在合作项目上工程合同的签订，协调对外事务，包括：协调维护与项目方的关系，工程进度款的催讨等事宜。

　　第六条、甲方保证在与乙方公司合作期间严格按本协议约定，在合作期间甲方不得做损害乙方利益和形象的行为。

　　第七条、乙方负责在合作项目上的'技术支持、技术指导，并保证合作的每一个烟囱工程项目质量达到项目方的要求及国家检测标准。

　　三、投资建设

　　第八条、甲方应严格按照合作项目上与具体项目方所签订的烟囱工程建设合同的约定及时投入该工程所需款项。

　　第九条、具体烟囱建设的工程款由甲方负责，乙方不承担此项工程款的投资义务。因甲方自身因素导致不能及时按量的投入款项而产生的经济损失或责任由甲方自行承担。

　　第十条、甲方应当严格按照国家法律、法规的规定和以上合同的约定，认真负责地完成工程建设任务。

　　四、违约责任

　　第十一条、合作期间，甲、乙双方不得无故解除合同。因甲方或乙方原因需解除合同的，双方均需提前三个月以书面形式通知对方。否则，应承担因此造成的损失，并继续履行合同。

　　第十一条、因甲方未按时交纳按理费、损害乙方利益等原因乙方有权解除合同。所欠费用甲方应当如实补交，并承担因此造成的经济损失按合作项目上所签订工程合同总造价的2%计算。

　　第十二条、因乙方自身原因导致甲方不能正常进行工程建设任务，乙方应承担由此造成的损失并承担违约金按合作项目上所签订工程合同总造价的2%计算。

　　五、其它

　　第十三条、本合同在履行过程中发生争议的，双方应当协商解决，协商不成的，则由甲方住所地人民法院负责处理。

　　第十四第、本合同约定事宜双方均应认真遵守，其他未尽事宜双方可补充，补充条款与本合同具有同等效力。

　　第十五条、本合同经甲乙双方法人代表或代表人签字盖章后即时生效，合同有效期为十年，本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规规定的原则，并结合工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　1.工程名称：抽水设备，输水管道及水塔工程。

　　2.工程地点：。

　　3.砖混结构：水塔为砖混结构，水塔总高 ，水箱内直径为，水箱容量为 。

　　4.工程用水、电：水电费由乙方自负。

　　二、技术与质量：

　　1.乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及甲方要求进行施工。

　　2.乙方必须加强安全管理，按规范操作，如发生一切不安全事故 甲方不负任何责任，所造成的一切事故后果由乙方自己承担。

　　三、施工工期：

　　本合同日历工期为天，201 年 月 日至201 年 月 日。

　　四、工程造价：

　　水塔共计：（元）。

　　五、合同价款支付方法：

　　1.乙方先行垫资施工，待工程完工后甲方一次性支付给乙方。

　　六、质量保修：

　　保修期为三年。

　　七、违约责任

　　1.乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要 求，或发生其他使合同无法履行的.行为，应承担违约责任。

　　2.如甲乙双方那方违约，处以合同价款的30%作为违约金。如发 生质量、纠纷问题时，双方协商解决，解决不了可交当地法院解决。

　　八、附则：

　　1.本合同一式三份，双方各执一份，存档一份，

　　2.合同经双方盖章，签字后生效。

　　甲方代表（签字）：

　　乙方代表(签字)：

　　年 月 日

工程合同 篇7

　　转让方（以下简称甲方）：

　　法定代表人：职务：

　　住所地：

　　受让方（以下简称乙方）：

　　法定代表人：职务：

　　住所地：

　　鉴于：

　　1、甲方系【 】项目（以下简称目标项目，该项目系在建工程）的合法所有权人。

　　2、现甲方拟转让目标项目，乙方同意受让。

　　据此，甲乙双方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，经友好协商，就转让目标项目相关事宜达成一致，于年 月 日（以下简称协议签订日）在青岛市市南区（以下简称协议签订地）订立本协议，供甲乙双方共同遵守。

　　第一条 目标项目概况

　　1.1项目名称：

　　1.2项目地点：

　　1.3项目面积：占地面积 平方米，总建筑面积 平方米（最终面积以工程骏工验收后实测面积为准），总投资金额为。

　　1.4项目范围：

　　本项目用地的土地性质为，其四至范围为东至 ，西至 ，南至，北至 。目标项目的具体范围见合同附件一所附的图纸。

　　1.5项目现状：

　　1.5.1开发现状：

　　1.5.2投资现状：

　　第二条 目标项目已取得的合法批准文件或证书

　　2.1规划意见书，编号：

　　2.2建设用地规划许可证，编号：

　　2.3建设工程规划许可证，编号：

　　2.4建设用地土地使用权证，编号：

　　2.5建设工程施工许可证，编号：

　　2.6其他批准文件或证书：

　　第三条 甲方已签订的与目标项目有关的合同与协议处理

　　甲方就本目标项目已签订的合同与协议具体由甲乙双方另行协商处理。

　　第四条 目标项目相关变更手续的办理

　　甲乙双方同意，自本协议签定之日起 日内办理完毕目标项目的所有权变更登记手续及目标项目的建设手续。

　　第五条 目标项目有关资料的交接

　　5.1本协议第四条约定的变更登记手续办理完毕后，甲乙双方就

　　目标项目有关资料进行交接。

　　5.2上述交接完成后，由甲乙双方签署资料交接清单。

　　第六条 目标项目的转让对价

　　鉴于乙方系甲方投资设立的全资子公司，甲方转让目标项目作为甲方向乙方的投资，乙方无须就目标项目的转让向甲方支付任何对价。

　　第七条 税费及相关费用的承担

　　甲乙双方确认因目标项目的.转让所发生的所有税费、手续费、登记费及相关费用由 方承担。

　　第八条 甲方权利义务

　　8.1甲方确保对目标项目拥有合法所有权，不存在任何权利瑕疵；

　　8.2甲方确保目标项目的现状完全符合本协议约定；

　　8.3甲方确保目标项目上不存在任何甲方已向乙方披露以外的抵押、质押或其他任何形式的担保物权；

　　8.4甲方承诺，此次目标项目的转让符合政府主管部门要求的各项条件；

　　8.5在本次目标项目转让过程中，甲方将全力配合乙方完成目标项目转让的相关工作；

　　8.6如违反上述约定，甲方应当赔偿乙方因此所受到的一切损失（包括但不限于第三方索赔）。

　　第九条 乙方权利义务

　　9.1乙方保证具备履行本协议项下的所有义务和责任的能力；

　　9.2乙方确保正确履行本协议项下的各项义务。

　　第十条 违约责任

　　甲乙双方任何一方履行约定不符合协议的，违约方应当据实赔偿守约方因此遭受的全部经济损失。

　　第十一条 保密

　　协议各方应共同采取一切必要措施，对各方因通过本次合作而从协议他方取得的商业秘密采取保密措施，以防止商业秘密被泄露、使用、被公开或落入未经授权人士手中。

　　第十二条 通知

　　甲方联系地址：

　　乙方联系地址：

　　协议各方均保证上述联系地址真实有效，保证其他方按该地址邮寄或送达的邮件或物品均能送达本方。若出现拒收、代收、退回等情形，均视为已送达本方。任何一方更改地址应在七日内以书面形式通知其他各方。

　　第十三条 生效及其他

　　13.1本协议一式 份，转受让双方各执 份，具有同等效力，自各方签字盖章之日起生效。

　　13.2各方就本协议的履行有争议时，应通过友好协商解决。协商不成，任何一方均可向协议签订地的人民法院提起诉讼。

　　13.3如各方针对本协议有未尽事宜，另行签订补充协议。

　　甲方（盖章）：

　　法定代表人或授权代表（签字）：

　　乙方（盖章）：

　　法定代表人或授权代表（签字）：

【工程合同】相关文章：

工程工程合同01-16

工程合同 工程合同签订11-16

工程工程合同【推荐】02-12

标准工程工程合同02-05

有关工程工程合同03-01

(精)工程工程合同10-03

工程工程合同范文10-07

常用版工程工程合同04-19

工程工程合同(精选15篇)02-23

工程工程合同(15篇)02-19