购销合同

购销合同10篇【推荐】

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，合同起到的作用越来越大，合同是对双方的保障又是一种约束。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编帮大家整理的购销合同10篇，欢迎阅读与收藏。

购销合同 篇1

　　购方单位：(简称甲方)

　　销方单位： (简称乙方)

　　为了规范产品交易行为，保护购销双方合法权益，根据《中华人 民共和国合同法》及有关法律、法规，明确双方权利关系，保证正常 交易秩序， 经甲、 乙双方协商， 一致同意签定本合同， 以致共同遵守。

　　一、 乙方必须严格保证砂石的质量、数量(到场随意抽检，发现一 次数量不够，以前数量均此计算) 。

　　二、 乙方必须按甲方要求的时间及时供货到现场，不能延误。

　　三、 价格：50.00 元/T(到现场价) ，如有调动双方再协商解决。

　　四、 付款方式：

　　每月付其当月砂石总额资金的 50%， 到年底付其提 供砂石总额资金的. 70%(包括当月的 50%) ，剩余资金到第二年 分二次付清，第二年年底必须全部付清。

　　以上协议共同遵守，如有一方不履行承诺，协议随时终止。

　　甲方：

　　乙方：

购销合同 篇2

　　甲方：昆明维托天年科技有限公司乙方：_______________________

　　乙方于________年_____月____日定购下列天年产品：

　　产品名称：____________________金额(大写)：______________________

　　赠品名称：____________________定金(大写)：_________(请交纳五十元以上定金)

　　关于退换货规定：

　　退换货原则：a、天年素系列产品拆封后不予退换；b、离子水机在通水之后不是质量问题不予

　　退换，质量问题经检测确认后可换货；c、生物系列不予退换；d、换货产品只能等值交换。

　　注意事项：凡各种未使用的`产品拆封后退换货时，赠品必须收回，若无法收回按优惠价补差价

　　后，方可办理退换货手续。

　　由于涉及到送货费用、安装费用、材料费用等，因此送货后退货本公司将不退回定金。

　　水机产品因特殊情况不得已退货的，本公司将收取一定的折旧费用：（不含人为损坏）

　　使用时间退货比例使用时间退货比例

　　未使用已使用未使用已使用

　　一周内100%一个月内80%

　　一星期内90%两个月内70%

　　十五天内85%三个月内60%

　　乙方已收到《天年牌离子水机安装及维修须知》并已详细阅知。

　　本全同一式二份，甲、乙方执一份，经双方我们签字后生效。

　　甲方经办人签字（盖章）：______________乙方签字：_____________________

　　昆明维托天年科技有限公司

　　_______年____月___日

购销合同 篇3

　　甲方： 身份证号：

　　乙方： 身份证号：

　　1.甲乙双方经过充分协商，在平等互利、等价有偿的原则下，一致同意达成由甲方供给乙方牛的供货协议。为确保双方的各项权益，义务的全面履行，特做以下约定，各方必须按本协议的`约定条款履行。

　　2.甲方卖给乙方大牛80头，每头6000元（陆仟元），小牛30头，以每头3000元（叁仟元），总价值57万元（伍拾柒万元）。

　　3.乙方向甲方购买的牛是必须先付款后收货。

　　4.甲方向乙方出售的牛必须是健康的，否则乙方有权向甲方索赔损失。

　　5.本协议自签字之日后生效，如有乙方违约的按照法律条款进行处罚。

　　6.本协议未尽事宜，执行国家现行的相关法律、法规之规定。本协议双方签字后生效，协议一式两份，甲乙双方各一份。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年 月 日

购销合同 篇4

　　介休市鑫磊石材

　　购销合同

　　甲方：介休市和鑫房地产开发有限公司

　　乙方：介休市福建鑫磊石材

　　甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》，遵循诚实、平等、信用、互惠互利的

　　原则就甲方向乙方定购石材达成如下协议：

　　一、标的物：

　　乙方提供给甲方石材的规格、数量、单价如下表：

　　二、工程总价款约：__________元（大写：_____________________元），包括石

　　材的`生产、加工、包装及运输，结算价款以甲乙双方现场实际验收数量为准。

　　三、到货地点：__________________________________________________。

　　四、 双方责任：

　　1、甲方提供卸货场地及货物验收后的保管；

　　2、乙方负责石材的生产加工、包装运输、装卸货物；

　　3、石材在往返运输、装卸过程中发生的损毁及各类责任事故皆由乙方负

　　责。

　　4、乙方所供石材的规格、质量须与样品一致；石材乃天然物资，轻微色差

　　在所难免，如乙方提供的石材色差较为明显时，甲方有权拒收石材，乙方

　　应积极配合甲方给于退换。

　　五、付款方式：

　　合同签定后甲方预付货款的_____%作为定金，货到验收后按实际的数量全

　　额付款。

　　六、 违约责任：

　　1、如乙方在没有特殊原因的情况下不能按合同规定时间地点交货，甲方有

　　权向乙方扣压此批货款的2%作为违约金。

　　2、若乙方提供的产品不符合合同要求时，乙方负责退换，所产生的费用由

　　乙方承担。

　　3、在货物经甲方负责人签章验收后，如有损坏、丢失等与乙方无关。

　　七、 本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，双方签字盖章后生效。

　　双方签字盖章：

　　甲 方： 乙 方：

　　负责人： 负责人：

　　年 月 日

购销合同 篇5

　　供方：长春市永春商贸城新北方酒店用品经销处（以下称为甲方）

　　需方：吉林省达林铁路餐饮服务有限公司（以下成为乙方）

　　供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

　　第一条物资名称、种类、规格、单位、数量

　　第二条商品质量标准

　　商品质量标准可选择下列第3项作标准：

　　1.附商品样本，作为合同附件。

　　2.商品质量，按照国家标准执行。

　　3.商品质量由双方议定。

　　第三条商品单价及合同总金额

　　１．商品定价，供需双方同意按市场零售价的8折定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。

　　２．合同总金额：940440元。

　　（按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则；凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。）

　　第四条交货方式

　　１．交货时间：合同签订后两个月内交货完毕。

　　２．交货地点：乙方指定所在地。

　　３．运输方式：由甲方承担运输。

　　第五条付款日期及结算方式乙方付清货款玖拾肆万零肆佰肆拾元整，甲方将所有货物备齐。）

　　第六条运输及保险由甲方承担。

　　（根据实际情况，需委托对方代办运输手续者，应于合同中订明。为保证货物途中的安全，代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。）第十条运输费用负担由甲方承担。

　　第七条违约责任

　　１．需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价10％的违约金。

　　２．供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值10％的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值10％的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。

　　３．供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款（如已付款，应订明退款退货办法），但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的'一切费用损失，由供方负责，如经供方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。

　　４．约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

　　第十二条当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。第十三条本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。（或申请甲方所在地仲裁机构仲裁的解决）

　　第十四条合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。

　　供方：＿＿＿＿＿＿（盖章）需方：＿＿＿＿＿（盖章）

　　授权代表：授权代表：

　　年月日

购销合同 篇6

　　甲方：_________(以下简称甲方)

　　合同签订地：_________

　　乙方：_________ (以下简称乙方)

　　合同编号：_________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及国家有关规定，结合本工程的情况双方协商确定由乙方承担石材的供货，并签订本合同。以资共同遵守。

　　一、石材、规格、价格及金额：

　　最后结算金额：暂定620000元。大写：陆拾贰万圆整。

　　注：如需其它材料、规格、单价及金额以送货单为准。

　　二、交货方式：

　　乙方负责送货到甲方工地，经甲方材料员_________验收、点数签字为准，运费由乙方承担。

　　三、交货日期：

　　乙方确保在收到甲方供货通知后，_________天内将货物送到甲方工地。

　　四、合同价：本工程合同总价为业主审计结算价的85%。

　　五、付款方式：本工程所有石材、辅料、及安装等，预付八十万元整，其余费用待验收通过 后一次性支付至合同总价的95%，留合同总价的.5%作为质保金，一年清。

　　六、双方责任：

　　1、甲方责任：乙方货到工地，甲方不能无故拖延验收时间并按合同约定付款，若甲方未能执行，乙方有权不供货，由此引起的工地停工及乙方的经济损失均由甲方负责，视为违约。施工脚手架、水电及工人住宿由甲方提供。

　　2、乙方责任：乙方收到甲方的供货通知后，_________天内货物不到工地造成甲方停建，一切责任由乙方承担，视为违约。

　　七、违约责任：

　　在履行合同的过程中，因一方违约造成另一方经济损失，违约方根据对方的实际经济损失情况给予赔偿、并支付违约金(滞纳金为：合同总价的1‰/日支付)。

　　八、合同生效：

　　本合同经双方签字、盖章后立即生效，合同签字后，乙方立即备货，如果任何一方单方面解除本合同，视为违约。

　　九、诉讼和仲裁：

　　本合同的任何变更解除均须双方同意后并签署书面意见方有效。因入变更解除本合同，致使对方受到损失时，有责任赔偿对方的经济损失，双方在履行合同过程中，如发生争议，应友好协商解决，若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提出诉讼。

　　甲方(签章) 乙方(签章)

　　联系电话： 联系电话：

　　传真： 传真：

　　单位地址： 供货地址：

　　签订日期： 年 月 日

购销合同 篇7

　　合同编号：

　　需方：

　　供方：

　　供需双方根据《中华人民共和国合同法》本着自愿、公平、互利的原则，经协商一致签订合同如下：

　　第一条：产品名称、型号规格、数量、单价、总价款及交（提）货时间及数量

　　序号 产品名称 型号规格 单位 数量 单价（元/米） 金额

　　（元） 订做周期

　　详见清单

　　合计人民币金额（大写）：

　　备注 税金由需方承担。

　　第二条：质量技术标准

　　1、所订产品按国家相关规定-XB/Q标准生产、检验和验收。

　　2、超出相应国标以外的特殊产品订货，需方应在附件中注明具体要求，由供方试制和开发生产。

　　3、货物在运输过程中出现损坏，由承担运输方负责，货物在交付需方后到敷设安装前由于保管不当而造成的损坏，由需方负责。

　　4、需方在安装敷设时必须严格按照有关的`国家或行业标准要求的操作安装规程进行安装敷设，违章敷设责任自负。

　　第三条：验收标准、方式及提出异议期限

　　1、需方应按相应产品标准中的检验条款进行验收。

　　2、交货后五日内不提出异议，视为需方已认定供方提供的产品符合要求。

　　第四条：交货方式及到站费用负担：汽车运输由供方负责。

　　第五条：包装物种类及回收

　　1、电缆或超长橡、塑线用铁木盘包装。铁木包装盘依据不同规格收取需方押金，使用完后依据其损伤程度给予50—100%的退盘金。

　　2、其它特殊要求的包装及包装费用应在附表中规定详细。

　　第六条：合理情况（含下列情况的产品）：每一规格的交货长度不得超过或小于订货长度2米。

　　第七条：结算方式和期限：

　　1、本合同签订后，需方必须向供方支付 万元，作为订金，供方收到订金后合同生效。交（提）货的时间以需方通知为准。

　　2、预付30%的货款，货到工地现场后付清全部货款。

　　第八条：违约责任：

　　1、供方不能按时交货的，应向需方赔付总货款每日万分之五的违约金。

　　2、需方违反合同规定，应向供方赔付总货款每日万之五的违约金。

　　第九条：如需提供担保、另立合同担保书，作为本合同附件。

　　第十条：解决合同纠纷的方式：优选协商解决；协商未果由提起诉讼方所在地人民法院解决。

　　第十一条：本合同一式 份，供需双方各执 份。

　　供方名称（章）：榆林市榆阳区华扬五金交电批发部

　　地址：榆阳区西人民路136号

　　供方法定代表人：

　　授权代表人签字：

　　邮编：

　　电话：

　　传真：

　　户名：

　　开户行：

　　账号： 需方名称（章）：

　　地址：

　　需方法定代表人：

　　授权代表人签字：

　　邮编：

　　电话：

　　纳税人登记号：

　　开户银行：

　　开户帐号：

　　有效期 年 月 日至 年 月 日

购销合同 篇8

　　供方： (以下简称甲方)

　　需方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量;

　　二、质量要求技术标准、供方对质量负责的`条件和期限：按现行国标。

　　三、交(提)货地点、方式：需方公司仓库，供方于合同指定交货日、交货地点一次性全批量交清货物，货物途中运输费、保险费等费用由供方承担。

　　四、 运输方式及到达港：供方代送。

　　五、 合理损耗及计算方式：按国标、理计

　　六、 验收标准、方法及提出异议期限：提货时需方派人员验收。

　　七、 结算方式及期限：款到发货

　　八、 违约责任：

　　(一)供方不交货或需方中途退货的该货款的20%偿付违约金;

　　(二)逾期交(提)货或延期付款的，每天按该货款的3%偿付违约金;

　　(三)其他;按《中华人民共和国合同法》相关条款办理。

　　九、 其他约定事项：未尽事宜，双方协商解决。

　　附 注:

　　1、本合同依法签订，既具有法律效力，双方必须全面履行，不得单方擅自变更或解除。

　　因故需要变更或解除合同，应经双方协商，依法另立协议。

　　2、本合同一式二份，双方各执一份，经双方盖章生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

购销合同 篇9

　　原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx

　　被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx

　　诉讼请求

　　1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

　　2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

　　3、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的`1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!

　　此致

购销合同 篇10

　　买方： (以下简称甲方)

　　卖方： (以下简称乙方)

　　甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行：

　　第一条：甲方购买乙方所有的机动车一辆：

　　车号： 颜色：

　　产地： 型号：

　　发动机号码： (拓印粘贴)

　　底盘 号码： (拓印粘贴)

　　第二条：甲方向乙方支付车款人民币 万元。包括三部分：

　　定金、第一笔车款和其余部分车款。

　　第三条：甲方的.付款方式和期限：本合同生效当日付定金 万元，三日内再支付第一笔车款现金 万元;其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。

　　第四条：乙方在收到甲方第一笔车款之日，应立即交付无瑕疵的车辆及随车工具。瑕疵保证期为自车辆交付之日起一个月。并且保证他人对该车无任何权利要求。

　　第五条：办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的义务。

　　第六条：乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。

　　第七条： 乙方应保证交付前该车的维护正常，手续完整。

　　第八条：甲方违反本合同，定金不予退还。

　　第九条：乙方违反本合同，应向甲方支付相当于定金数额的违约金。

　　第十条：本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份。

　　甲方(授权签字人)： 乙方(授权签字人)：

　　住址： 住址：

　　证件号码： 证件号码：

　　年 月 日 年 月 日