购销合同

时间：2023-10-25 09:17:07 其他合同范本我要投稿

购销合同常用（10篇）

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编为大家收集的购销合同10篇，欢迎阅读与收藏。

购销合同常用（10篇）

购销合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，经双方友好协商，达成如下协议，望双方共同遵守。

　　第一条名称、品种、规格

　　1、产品名称：B型路沿石钢模具

　　2、品种规格：根据甲方提供图纸尺寸制作。

　　第二条交货时间：以甲方通知的时间为准。

　　第三条交(提)货方式、地点：乙方送货至甲方指定地点。

　　第四条运输、装卸方式及费用负担：由乙方负担。

　　第五条质量标准

　　乙方负责提供样品，经甲方认可后进行生产。产品技术标准按国家标准、行业标准执行。

　　第六条付款金额、方式及期限

　　1、B型路沿石钢模具单价，计划订购，货款共计。

　　2、付款方式为电汇支付。

　　3、甲方预交定金。

　　4、货到经甲方验收合格后后乙方凭借开具的'国家正规发票结算剩余货款。

　　第七条产品售后服务

　　1、乙方保证所产模具能够在制作砼模块的过程中顺利脱模并能够周转一百八十次以上，否则甲方有权要求乙方退货或换货，并且退还甲方定金。

　　2、如果所产模具存在其他质量问题，按照第七条第一款执行。

　　第八条不可抗力

　　甲乙双方的任何一方由不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行，部分履行或者不履行合同，并根据情况部分或全部免于承担违约责任。

　　第九条其他

　　1、其他未尽事宜双方协商解决。

　　2、本合同经双方签字盖章生效，货款结清后合同失效。

　　3、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

购销合同篇2

　　供方：身份证号码：

　　需方：身份证号码：

　　供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

　　第一条商品名称、种类、规格、单位、数量

　　第二条商品质量标准：商品质量由双方议定。

　　第三条商品单价及合同总金额

　　１．商品定价，供需双方同意按市场定价执行。如因市价上涨，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。

　　２．单价和合同总金额：单价为人民币贰元每千克；总金额为柒万元。

　　第四条包装要求和包装费用负担些单位

　　1、包装材料及规格：

　　2、每箱脐橙净重：50公斤。

　　3、不同品种规格分别包装。

　　4、包装牢固，适宜装卸运输。

　　5、每包品种等级标签清楚。

　　6、包装费用由甲方负担。

　　第五条交货方式

　　１．交货时间：20xx年01月10日上午

　　２．交货地点：

　　３．运输方式：大货车运输

　　第六条验收方法：按1%抽样验收。

　　第七条预付货款：交货前预付10000元定金。

　　第八条付款日期及结算方式

　　交货后10天内（即20xx年1月20日前）付清余款；结算方式为转账结算。

　　第九条运输及保险由供方负责支付。

　　第十条运输费用由供方支付。

　　第十一条违约责任

　　１．需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价10％的违约金。

　　２．供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值10％的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值10％的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。

　　３．供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款（如已付款，应订明退款退货办法），但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由供方负责，如经供方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。

　　４．约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的.因违反合同可能造成的损失。

　　第十二条当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。第十三条本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。

　　第十四条合同经双方签字后生效。合同一式两份，供需双方各执一份。合同执行期间，经双方协商同意的附加协议，同样有效。

　　供方：（签章）

　　需方：（签章）

　　供方开户银行及帐号：

　　签约时间：二零**年十一月三十日

购销合同篇3

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　为了促进生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽的商品生产，满足城乡人民生活对肉、蛋、禽商品的需要，根据商业部颁发的《生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽购销合同实施办法》的规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　　第一条产品的名称、品种和数量

　　1．产品的名称和品种：_________。

　　2．产品的数量：_________。

　　（必须明确规定产品的计量单位和计量方法）

　　第二条产品的等级、质量和检疫办法

　　1．产品的等级和质量：_________。

　　（产品的等级和质量，国家有关部门有明确规定的，按规定标准确定产品的等级和质量；国家有关部门无明文规定的，由双方当事人协商确定。）

　　2．产品的检疫办法：_________。

　　（国家或地方主管部门有卫生检疫规定的，按国家或地方主管部门规定进行检疫；国家或地方主管部门无检疫规定的，由双方当事人协商检疫办法。）

　　第三条产品的价格、货款结算与奖售办法

　　1．产品的价格按下列第（_________）项执行：

　　（1）派购任务或派购基数内的产品，执行国家规定的收购牌价。在合同执行期内遇有价格调整时，按新价格执行。

　　（2）不属派购任务或派购基数的产品，收购价格由当事人协商议定。

　　2．货款结算办法按下列第（_________）项执行：

　　（1）对村民、专业户、个体经营户一般采取现金结算，钱货两清。

　　（2）对按有关规定必须采取银行结算的.，按银行的统一规定办理结算。

　　3．奖售办法：_________。

　　第四条交货期限、地点和方式_________。

　　第五条甲方的违约责任

　　1．甲方未按合同收购或在合同期中退货的，应按未收或退货部分货款总值的_________%（5－25%的幅度），向乙方偿付违约金。

　　2．甲方如需提前收购，商得乙方同意变更合同的，甲方应给乙方提前收购货款总值的_________%的补偿，甲方因特殊原因必须逾期收购的，除比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外，还应承担供方在此期间所支付的保管费或饲养费，并承担因此而造成的其它实际损失。

　　3．对通过银行结算而未按期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定，向乙方偿付延期付款的违约金。

　　4．乙方按合同规定交货，甲方无正当理由拒收的，除按拒收部分货款总值的_________%（5－25%的幅度）向乙方偿付违约金外，还应承担乙方因此而造成的实际损失和费用。

　　第六条乙方的违约责任

　　1．乙方逾期交货或交货少于合同规定的，如需方仍然需要的，乙方应如数补交，并应向甲方偿付逾期不交或少交部分货物总值的_________%（由甲乙方商定）的违约金；如甲方不需要的，乙方应按逾期或应交部分货款总值的_________%（1－20%的幅度）付违约金。

　　2．乙方交货时间比合同规定提前，经有关部门证明理由正当的，甲方可考虑同意接收，并按合同规定付款；乙方无正当理由提前交货的，甲方有权拒收。

　　3．乙方交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时，甲方可以拒收。乙方如经有关部门证明确有正当理由，甲方仍然需要乙方交货的，乙方可以迟延交货，不按违约处理。

　　第七条不可抗力

　　合同执行期内，如发生自然灾害或其它不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行、不能完全履行或不能适当履行合同的，应向对方当事人通报理由，经有关主管部门证实后，不负违约责任，并允许变更或解除合同。

　　第八条解决合同纠纷的方式

　　执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由_________仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

　　第九条其他_________。

　　1．当事人一方要求变更或解除合同，应提前通知对方，并采用书面形式由当事人双方达成协议。接到要求变更或解除合同通知的一方，应在_________天之内作出答复（当事人另有约定的，从约定），逾期不答复的，视为默认。

　　2．违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后_________天内（当事人有约定的，从约定）偿付，否则按逾期付款处理，任何一方不得自行用扣付货款来充抵。

　　3．本合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　4．本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式_________份，交乡政府……等单位各留存一份。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　邮政编码：_________ 邮政编码：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　_________年___月___日 _________年___月___日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

购销合同篇4

　　《印花税暂行条例》规定，应纳税凭证应当于书立或者领受时贴花，计征依据是合同金额。为了进一步加强印花税的征收管理，由各省制定了《印花税核定征收暂行办法》，对购销合同类印花税的纳税人，按下列标准确定核定征收的比例：

　　1.从事货物购进和销售的工业生产的单位和个人，其采购环节应征的印花税，按采购金额的50%--100%的比例核定计税依据;对其销售环节应征的印花税，按销售收入的60%--100%的比例核定计税依据。

　　2.从事货物购进和销售的商品流通单位和个人，其采购环节应征的印花税，按采购金额的60%--100%的`比例核定计税依据;对其销售环节应征的印花税，按销售收入的20%--100%的比例核定计税依据。

　　3.从事房地产开发的单位和个人，其采购环节应征的印花税，按采购金额的70%--100%的比例核定计税依据;对其销售环节应征的印花税，按销售收入的100%的比例核定计税依据。

购销合同篇5

　　委托方(以下简称甲方)：

　　加工方(以下简称乙方)：

　　甲乙双方通过共同协商，在乙方生产设备能力允许的情况下，经甲方要求，乙方同意，为甲方加工生产“ ”系列饮料，双方本着平等协商、互惠互利的原则，达成以下议项：

　　一、加工产品范畴

　　1．产品品名：

　　2．产品规格为：

　　3．如增加产品由双方另行签订书面补充协议。

　　二、加工费用

　　加工费按元/瓶，以每箱元（每箱瓶，核算加工费按箱计算）。

　　三、加工方式

　　甲方负责提供内容物及包装原材料（包括瓶、标、箱、盖、封箱胶带等包装物），乙方负责水、电、蒸汽的供应和配料、加工、封盖、喷码、套标、装箱等工序的完成。

　　四、加工数量：分批加工，以甲方通知乙方批量为加工量。

　　五、结算方式

　　每月20日，有双方保管、会计人员根据生产及耗损情况，盘存加工数量，以实际发货数量计算加工费。

　　计算方式：实际加工数量（箱）*加工费（箱）-超耗料费=应付加工费，每月25日前付清当月加工费，甲方以现金或者汇票支付。

　　六、加工产品质量及责任

　　1．乙方严格按甲、乙双方确认的.样版和标准制作。

　　2、加工产品包装上标注乙方厂名和厂址，同时注明乙方系受甲方委托生产，附“ ”商标使用授权书。

　　3、产品在保质期内出现批量性质量问题，只要产品达成甲乙双方所确认的样版和标准，皆由甲方负责解决，与乙方无关；

　　4、在甲方有要求时，乙方可协助甲方处理质量投诉，但不负责对最终用户（即甲方客户）提供售后服务；

　　5．少量的包装破损等质量问题，由乙方负责调换；

　　6．若属甲方运输或出厂以后因保管不当导致产品变质，乙方不予承担责任。

　　七、原辅料及包装材料供应

　　1．产品的商标图案、标识设计图案和外包装设计图案由甲方提供给乙方，这些图案及其组合的知识产权属于甲方所有，乙方不得在甲方产品以外的任何场所使用或许可他人使用。

　　2．乙方全面负责采购加工产品所需的原辅材料和包装材料，并确保所采购的原辅材料、包装材料符合甲方产品质量标准要求。

　　3．乙方应保管好甲方材料，包装纸箱、标签等不能流入市场。

　　八、交货方式

　　甲乙双方按甲方指定之每批产品发货日期在乙方仓库进行交货，由甲方派驻发货人员与乙方仓库人员按共同清点产品数量签署交货凭证。

　　九、物料耗损标准

　　按国家有关标准执行。耗损应控制在原浆2%、盖2%、包装箱3%，瓶2%、标签2%以内，超耗部分从加工费中扣除。因瓶子质量所造成的耗损（需瓶厂认可），不属2%耗损控制范围。

　　十、装卸

　　甲方负责所有原辅材料的装卸，乙方负责免费提供机械予以协助。

　　十一、仓储

　　乙方负责成品的仓储工作，产品在发运前由乙方负责仓储保管，产品所有权属甲方，出库必须由双方人员共同进行。

　　十二、甲方的责任与义务

购销合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　一、产品名称、规格、数量、单价

　　二、质量要求：质量达到国家标准，如有异议十五日内提出，甲方包退包换。

　　三、运输方式及承担费用：公路运输，甲方承担运费。

　　四、供货方式及期限：甲方根据乙方的订购单供货给乙方，乙方必须把交货计划5天前通知给甲方。甲方组织车辆，按乙方要求的日期交货。

　　五、交货地点、方式：货物送至乙方指定的厂房。

　　六、结算方式：货到付款。

　　七、违约责任：

　　1.违反本合同的约定，或无故终止合同视为违约。违约方应按合同法的有关规定，承担违约责任。

　　2.在合同有效期内，若无不可抗拒因素发生，甲乙双方中的任何一方都不得终止合同，终止合同方视为违约。

　　3.违约金的'计算方法：如果任何一方单方面终止合同，应向另一方支付相当于合同总金额百分之二十(20%)的违约金;如果乙方逾期付款，应向甲方按日支付相当于逾期付款部分百分之三(0.3%)的违约金，但最高不超过延迟总价的百分之五(5%)。如果甲方逾期交货，应向乙方按日支付相当于逾期交货部分的百分之三(0.3%)的违约金，但不得超过延迟交货部分的百分之五(5%)。

　　八.合同终止

　　甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前30天正式书面并电话通知对方，双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。

　　九、争议的解决：若在本合同执行过程中发生争议，由双方协商解决;若协商不成，双方均可向起诉方所在地人民法院提起诉讼。

　　十、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，合同经甲乙双方签定盖章生效。

　　十一、备注：

　　1.本合同自双方签字盖章生效，传真件有效。

　　2.甲方只保证油漆本身的质量，其他方面的问题<如施工方面导致的问题>恕不负责。乙方选择油漆品种时尽可能向甲方或有关权威机构咨询。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

购销合同篇7

　　SXSOD保健品营养酶销售合同

　　甲方：西安绿园生物工程有限公司签订地点：﹍﹍﹍﹍乙方：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍签订时间：﹍﹍﹍﹍

　　为了将甲方研制开发的SXSOD保健品、化妆品专用SOD营养酶应用于SOD保健品、化妆品的开发与生产中，使其得到广泛应用，从而提高人们的生活质量，经甲、乙双方协商一致同意签订本合同。

　　一、甲方为SXSOD保健品、化妆品专用SOD营养酶的生产商，负责供给乙方SOD保健品及化妆品开发与生产所需的SXSOD保健品、化妆品专用SOD营养酶，并按产品的相关标准保质保量。

　　二、乙方为SOD保健品、化妆品的开发生产商，并承担SOD相关保健品、化妆品的开发及生产。

　　三、甲方允许乙方在相关的SOD保健品、化妆品及其外包装上使用“SXSOD”专用商标，不再另行收取商标使用费。

　　四、SXSOD保健品、化妆品专用SOD营养酶的质量以活性（U）为标准，每克10000±20个酶活单位（U/g），销售单价为___元/克（不含税）。

　　五、乙方接收甲方SXSOD保健品、化妆品专用SOD营养酶的同时支付甲方的.全额货款（现金或转账）。

　　六、交（提）货地点：

　　七、本合同有效期年，自双方签字盖章之日起生效。

　　八、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，共同遵守约定，任何方的违约，都将承担法律责任。

　　九、本合同如有未尽事宜，甲乙双方本着互惠互利的原则协商解决，如涉及到其它法律法规问题，由甲方所在地有关部门仲裁。

　　甲方：西安绿园生物工程有限公司

　　法人代表：（签字盖章）

　　乙方：

　　法人代表：（签字盖章）

　　20xx年月日

购销合同篇8

　　甲方(出卖人)：xxx

　　住所：xxx

　　联系电话：xxx

　　乙方(买受人)：xxx

　　住所(址)：xxx

　　联系电话：xxx

　　甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，订立本合同。

　　第一条标的

　　汽车品牌：xxx型号：xxx首选颜色：xxx次选颜色：xxx

　　第二条数量与价款

　　车辆单价：xxx万元，数量：xxx台，总价：xxx万元(大写xxx)。

　　车辆交付后，乙方如需委托甲方代理上牌等服务的，双方应另签委托服务备忘录(见附件一)，乙方需另行交付有关费用和支付劳务报酬。

　　第三条付款方式

　　乙方选择下述第xxx种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将车款支付给甲方。

　　1、一次性付款方式：签署本合同时，支付全部车价款，计人民币xxx万元，大写xxx。

　　2、车辆抵押贷款方式：

　　2.1 签署本合同时，支付全部车价款的xxx%，计人民币xxx万元，大写xxx。

　　2.2 xxx年xxx月xxx日前，办妥抵押贷款手续后支付余款，计人民币xxx万元，大写xxx。

　　3、其他付款方式：xxx。

　　汽车购买合同范本汽车购买合同范本

　　4、车辆交付时，定金可以抵作车价款。

　　第四条质量

　　甲方向乙方出售的车辆，其质量必须符合国家有关规定，必须能通过落籍地公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。

　　第五条交车时间与地点、交付及验收方式

　　1、交车时间：xxx年xxx月xxx日前。

　　2、提车方式：乙方自提甲方送车上门

　　3、交车地点：xxx

　　4、车辆交接时当场验收，乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议，应当场向甲方提出。

　　5、甲方向乙方交付汽车及随车文件，双方签署车辆交接书(见附件二)，即为该车辆正式交付。

　　6、车辆正式交付之时起，该车辆的所有权和风险责任由甲方转移至乙方。

　　第六条定金

　　1、双方约定：本合同签订时，乙方应向甲方支付定金xxx万元，大写xxx。

　　2、乙方不能按约支付车款的，无权要求返还定金。甲方不能按约交付约定车辆的，应当双倍返还定金。

　　第七条双方特别约定：

　　第八条违约责任

　　1、乙方未按合同约定的时间付款，按逾期时间分别处理(不作累加)。

　　1.1 逾期在xxx天之内，乙方向甲方支付逾期应付款的万分之xxx违约金。

　　1.2 逾期超过xxx天后，甲方有权单方面通知乙方终止本合同，乙方应按相当于全部车款的xxx%，向甲方支付违约金。

　　2、甲方未按本合同约定的期限交付约定的车辆，按逾期期限分别处理(不作累加)。

　　2.1 逾期在xxx天之内，甲方按日向乙方支付已付车价款的.万分之xxx违约金。

　　2.2 逾期超过xxx天后，乙方有权单方面通知甲方终止本合同，甲方应按相当于全部车价款的xxx%向乙方支付违约金。

　　3、对上述违约事项，双方有定金约定的，一方违约时，对方既可以选择适用违约金条款，也可以选择适用定金条款，但只能在二者之中选择其一。

　　4、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在10日内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　5、乙方所购汽车的整车质量保证期限为xxx年xxx万公里，两者以先到者为限，除非不属于保证范围内。在保修期内出现质量问题，应当到甲方或生产厂指定的特约维修站进行维修、保养。

　　第九条解决争议的方法

　　甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决，也可请求台州市汽车经营行业协会或甲方所在地消消费者协会主持调解。协商不能解决或调解不成的，选定下面第xxx种方式解决：

　　1、向xxx仲裁委员会申请仲裁。

　　2、依法向人民法院起诉。

　　汽车购买合同范本合同范本

　　第十条其他

　　1、双方前列地址、电话若有改变，必须及时书面通知对方。

　　2、本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。

　　3、本合同及其补充条款、补充协议及附件中的手写文字与打印文字有矛盾时，以手写文字为准。

　　第十一条生效

　　本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式贰份，具有同等效力。其中甲、乙双方各执壹份。

　　甲方(盖章)：xxx 乙方(盖章)：xxx

　　代理人(签字)：xxx 代理人(签字)：xxx

　　xxx年xx月xx日 xxx年xx月xx日

购销合同篇9

　　甲方（购货方）：

　　工商注册号：

　　授权代表：

　　乙方（供货方）：

　　工商注册号：

　　授权代表：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等互利、等价有偿的原则，经双方协商一致，订立本合同，成品油购销合同范本。

　　1、合同标准

　　乙方向甲方供应符合国家标准的0#成品油。

　　2、合同数量

　　乙方是甲方的油品供应商，甲方采购品种及数量：柴油。

　　日住所：法定代表（负责）人：住所：法定代表（负责）人：供应时间：从年月日至年月 3 相关费用油品运输所需运费由甲方承担。甲方委托乙方配送，应提前一天书面或者电话通知乙方。

　　4、油品运输与验收

　　（1）乙方向甲方所供油品必须符合国家标准。合同期内，本合同所依据的国家质量标准如发生变化，合同双方应无条件地以新版本的国家质量标准为本合同的执行标准。

　　（2）发货数量以乙方提货单载明数据为准，油库付油计量误差在国家规定范围（按国家颁布的计量法规定不超过±3。5‰）之内，超出国家规定范围的部分，双方协商解决。

　　（3 ）甲方应在提取油品时，甲方本人（或者书面委托一工作人员）对油品的数量和质量进行验收，甲乙双方可以按约定提取油品样品，共同封存油样。甲方对油品数量和质量有异议的，应在12小时内提出，否则应视为乙方所交付的油品数量和质量完全符合合同约定。

　　（4）。甲方在验收期内对油品数量和质量提出异议的.，甲方负有妥善保管油品的义务。甲方认为油品质量不符合合同约定的，甲乙双方应共同选择检验机构对油样进行检验，并以该检验机构的检验结果作为确认油品质量的依据，合同范本《成品油购销合同范本》。如检验结果符合合同约定标准，检验费及相关费用由甲方承担。否则，检验费由乙方承担。

　　5、结算

　　原则上现款现货，款到乙方银行账户后甲方方可提油。第一车货款另行协商。供应价格依据当时中国石化xxx公司同类油品市场批发价格为基准，乙方保证供应油品价格不高于中石化xxx公司当期同类油品市场批发价格（不包含运费），具体价格经双方协商后最终确定。

　　甲方用书面方式委托一名工作人员收发货物的，该委托人签收的单据等同于甲方本人签收。

　　6、违约责任

　　本合同约定的不可抗力不能构成违约的原因。

　　因季节变换需更换油品品号（如0#与—10#的更替），双方另行协商（但镇江区域范围内—10#的脱销或缺货而造应各自承担相应责任。

　　7、合同变更与解除

　　双方协商一致可变更或解除本合同。合同变更或解除应采取书面形式。合同解除后，原合同中的结算、清理和争议解决条款仍然有效。

　　8、不可抗力

　　由于不可抗力，如战争、火灾、地震、台风、洪水等自然灾害及其它不可预见、不可避免、不可克服的事件，导致不能履行本合同义务，受不可抗力影响的签约一方或双方有义务采取措施，将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。并及时清算余款。

　　9、本合同自双方签字并盖章之日起生效。

　　10、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。甲方所签收单据均视为补充协议。本合同的附件及补充协议是本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

　　11、本合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。

　　购货方（甲方）：身份证

　　联系人：

　　电话：

　　供货方（乙方）：：身份证

　　联系人：

　　电话：

购销合同篇10

　　原告：王XX，女，汉族，现就职于XX市劳教所第X大队，电话：XXXXX

　　被告：河北XXX房地产开发有限公司，地址：XX市XX路XX号，法定代表人：张XX，电话：XXXXX

　　诉讼请求

　　1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

　　2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

　　3、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于XX县XXX的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的.，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!

　　此致

　　XX市XX区人民法院

　　具状人：王XX

　　XX年X月X日

　　附：本诉状一式二份

　　证据X件

【购销合同】相关文章：

购销合同08-18