个人合同

时间：2023-10-03 11:42:28 其他合同范本我要投稿

个人合同[优]

　　随着时间的推移，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同也是非常有必要的行为。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编收集整理的个人合同10篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

个人合同[优]

个人合同篇1

　　甲方：地址：乙方：地址：

　　经甲乙双方共同协商同意，甲方愿将的承包地一部分租给乙方使用，甲方保证所租承包地四周与他人无任何争议。现具体协议如下：

　　1、租赁时间从月日起至月日止，租期年。

　　2、甲乙方约定租地主要用途为栽种、培育药材等农作物，并适当建造与其有关的道路、房屋等附属设施。

　　3、租田数量为亩。租金为每年每亩人民币整（￥元/亩·年），共计每年圆整（￥）。

　　4、付款方式：

　　（1）乙方应于本协议签字生效之日向甲方一次性交付当年租金。

　　（2）从年起，乙方应于每年一次性向甲方付清每年租金。

　　5、乙方应严格按照双方约定的土地用途使用该承包地，在乙方使用土地过程中甲方不得干涉，并应尽力为乙方使用土地提供方便，但如乙方变更土地用途，甲方有权解除合同，由此造成的`损失由乙方承担。

　　7、在乙方使用土地过程中，如遇国家征收、征用，本协议终止，乙方必须服从，由此给乙方造成的损失，甲方不予承担。征地补偿的办法、程序、标准等，按照国家法律、法规、政策执行，但所租承包地四周范围内的青苗补偿以及地上附着物补偿归乙方所有，土地赔偿则归甲方所有。

　　8、考虑乙方在使用该土地时，需要筑路造房会把原有土地原样破坏，为此，在本协议期满

　　时，乙方具有土地复垦义务，把农田内杂碎石全部清理干净，把土地恢复原样，保证甲方能正常耕作。

　　9、协议期间双方必须遵守信用，任何一方无故违反协议规定，按年度须向对方交纳年租金的20%作为违约金，此外，由此造成的一切损失均由毁约方承担。乙方逾期未交付租金的，每逾期一日，甲方有权按年租金的1%向乙方加收滞纳金。但因不可抗力原因导致协议不能履行的，双方互不承担责任。

　　10、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字后生效。

　　11、本协议未尽事宜，由双方另行协议，并签订补充协议。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。

　　甲方签字：乙方签字：

　　签字日期：签字日期：

个人合同篇2

　　出租方（以下简称甲方）：

　　承租方（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将房屋出租给乙方使用，乙方承租甲方房屋事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同。

　　第一条租赁房屋的范围及用途

　　1、甲方出租给乙方的房屋坐落于市（县）路（镇）号，位于第层，共______〔套〕〔间〕，出租房屋的建筑面积共为平方米。

　　2、乙方向甲方承诺，租赁该房屋仅作为使用。

　　3、该房屋现有装修及设施、设备情况详见房屋设施移交表。

　　该附件作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房屋时的验收依据。

　　第二条租赁期限

　　1、该房屋租赁期共个月。自年月日起至年月日止。

　　2、租赁期满，甲方有权收回出租房屋，乙方应如期交还。

　　乙方如要求续租，则必须在租赁期满个月之前书面通知甲方，经甲方同意后，重新签订租赁合同。

　　第三条租金及支付方式

　　1、该房屋每月租金为元（大写万仟佰拾元整）。

　　租金总额为元（大写拾万仟佰拾元整）。

　　2、房屋租金支付方式如下：租金按〔月〕〔季〕〔年〕结算，由乙方于每〔月〕〔季〕〔年〕的第个月的日（一次性支付）交付给甲方。

　　第四条房屋的维修与装潢

　　1、在租赁期内，租赁房屋的正常维修有乙方自行承担，如遇到特殊情况需要大修理的，乙方必须及时书面告知甲方，甲方根据实际情况进行维修（乙方使用不当除外）。

　　2、乙方对房屋的装修改造方案须事先征得甲方的书面同意后方可施工，乙方不得擅自改变房屋结构，该装潢费用由乙方自行承担，对乙方的'装修装饰部分甲方不负有修缮义务，装潢部分与第三方产生纠纷的，乙方应付全责，甲方不付任何责任，租赁期满后，乙方自行拆除并恢复原状。

　　3、乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。如因使用不当造成房屋及设施损坏的，乙方应立即负责修复或经济赔偿。

　　第五条双方的权利和义务

　　1、甲方的权利和义务

　　（1）在租赁期内，甲方的资产产权性质不变，乙方不得以任何方式用甲方是资产申请贷款或抵押，否则后果自负。

　　（2）乙方正常履行合同，合法经营甲方不得干涉。

　　（3）乙方按水、电表使用数，按月向水电部门或我单位财务部交纳水电费，如乙方拖欠，不交水电费，说产生的违约金甲方加5倍从保证金中扣除。

　　2、乙方的权利和义务

　　（1）乙方享有自主经营经营资格，全权负责本企业的经营和管理工作，主动接受工商、税务部门的管理，依法纳税。

　　（2）合同签订前需向甲方提供企业法人代表纸质证书，营业执照或经营其他物品在资质、质检证，税务登记证等资料。

　　（3）乙方在租赁期间要服从相关部门管理，承担其安全、防火、防盗、保险、计划生育、门前三包、卫生、环境等管理工作，发生的一切费用，均由乙方自行承担。

　　（4）租赁期结束后，乙方发生的一切债权、债务甲方不负人任何责任，均由乙方负责清偿。

　　（5）乙方未经甲方书面同意，不得中途擅自退租，不得自行将房租转租、转借给他人使用，不得改变房屋结构和擅自搭建。

　　（6）乙方未经甲方书面同意，不得改变租赁用途，不得利用租赁房屋进行非法活动。

　　第六条合同的变更、解除与终止

　　1、双方可以协商变更或终止本合同。

　　2、甲方不能提供房屋或所提供房屋不符合约定条件，严重影响居住的，乙方有权解除合同。

　　3、房屋租赁期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权解除合同，收回出租房屋。

　　（1）未经甲方书面同意，擅自转租、转借承租房屋。

　　（2）未经甲方书面同意，擅自改变房屋结构、搭建的。

　　（3）损坏承租房屋，在甲方提出的合理期限内仍未修复的。

　　（4）未经甲方书面同意，改变本合同约定的房屋租赁用途。

　　（5）利用承租房屋存放危险物品或进行违法活动。

　　（6）拖欠房租或水电费累计个月以上。

　　4、租赁期满前，乙方要继续租赁的，应当在租赁期满个月前书面通知甲方。如甲方在租期届满后仍要对外出租的，在同等条件下，乙方享有优先承租权。

　　5、租赁期满合同自然终止。

　　6、因不可抗力因素导致合同无法履行的，合同终止。

　　第七条履约保证金

　　乙方在合同签订是须向甲方交纳履约保证金元（大写拾万仟佰拾元整），如乙方没有违约行为，甲方在合同终止时退还该保证金，但不计利息。

　　第八条违约责任

　　甲方、乙方违反本合同第五条约定义务的，视为违约。如一方违约，应向另一方支付元（大写拾万仟佰拾元整）违约金。

　　第九条其他约定

　　1、因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失，或因国家政策需要拆除已租赁的房屋，使甲、乙双方造成损失的，本合同自动解除，甲、乙双方互不承担责任。

　　2、因上述原因而终止合同的，租金按照实际使用时间计算，不足整月的按天数计算，多退少补。

　　3、租赁期满后，乙方应在5日内将承租房屋及附属设施、设备交还甲方，否则视为乙方放弃在租赁房屋内的自己财产，甲方有权直接进入租赁房屋，自行处理。

　　本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，依法向甲方住所地人民法院提起诉讼。

　　甲方（盖章）代表签字：

　　乙方（盖章）代表签字：

　　担保方（盖章）签字：

　　公证机关（盖章）代表签字：

　　日期：

个人合同篇3

　　第一部分建设工程造价咨询合同

　　______________(以下简称委托人)与________________(以下简称咨询人)经过双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　1.项目名称：

　　2.服务类别：

　　二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1.建设工程造价咨询合同标准条件;

　　2.建设工程造价咨询合同专用条件;

　　3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

　　四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

　　五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

　　六、本合同的建设工程造价咨询业务自

　　年月日开始实施，至年月日终结。

　　七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。

　　委托人：(盖章) 咨询人：(盖章)

　　法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)

　　委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)

　　住所：住所：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　邮政编码：邮政编码：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　电子信箱：电子信箱：

　　年月日年月日

　　第二部分建设工程造价咨询合同标准条件

　　词语定义、适用语言和法律、法规

　　第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

　　1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

　　2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

　　3.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

　　4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

　　第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

　　第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

　　咨询人的义务

　　第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

　　第五条咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

　　1.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;

　　2.“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务;

　　3.“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。

　　第六条在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

　　委托人的义务

　　第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

　　第八条委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

　　第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

　　第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

　　咨询人的权利

　　第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：

　　1.咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

　　2.咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

　　3.咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

　　委托人的权利

　　第十二条委托人有下列权利：

　　1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

　　2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

　　3.当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

　　咨询人的责任

　　第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

　　第十四条咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。

　　第十五条咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

　　第十六条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

　　委托人的责任

　　第十七条委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

　　第十八条委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

　　合同生效，变更与终止

　　第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第二十条由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

　　第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

　　第二十二条咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

　　第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的.协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　咨询业务的酬金

　　第二十四条正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

　　第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

　　第二十六条如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

　　第二十七条支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

　　其他

　　第二十八条因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

　　第二十九条咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

　　第三十条未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

　　第三十一条除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

　　咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

　　合同争议的解决

　　第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

　　第三部分建设工程造价咨询合同专用条件

　　第二条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定;

　　第四条建设工程造价咨询业务范围：

　　“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务;

　　(a类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;

　　(b类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;

　　(c类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;

　　(d类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;

　　(e类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。

　　第八条双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：

　　第九条委托人应在日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

　　第十四条咨询人在其责任期内如果失职，同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。

　　赔偿金二直接经济损失x酬金比率(扣除税金)

　　第二十四条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金;

　　委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加服务酬金：

　　委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金：

　　第二十七条双方同意用支付酬金，按汇率计付。

　　第三十二条建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

　　(一)提交仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　附加协议条款：

　　《建设工程造价咨询合同》使用说明

　　《建设工程造价咨询合同》包括《建设工程造价咨询合同标准条件》和《建设工种造价咨询合同专用条件》(以下简称《标准条件》、《专用条件》)。

　　《标准条件》适用于各类建设工程项目造价咨询委托，委托人和咨询人都应当遵守。《专用条款》是根据建设工程项目特点和条件，由委托人和咨询人协商一致后进行填写。双方如果认为需要，还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。

　　《专用条件》的填写说明：

　　《专用条件》应当对应《标准条件》的顺序进行填写。例如：第二条要根据建设工程的具体情况，如工程类别、建设地点等填写所适用的部门或地方法律法规及工程造价有关办法和规定。

　　第四条在协商和写明“建设工种造价咨询业务范围”时首先应明确项目范围如工程项目、单项工程或单位工程以及所承担咨询业务与工程总承包合同或分包合同所涵盖工程范围相一致。其次应明确项目建设不同阶段如可行性研究、设计，招投标阶段或全过程工程造价咨询中投资估算、概算或预算的内容等。

　　在填写建设工种造价咨询酬金标准时应根据委托人委托的建设工程项目内容繁简程度，工作量大小、双方约定，一般应当在签订合同时预付30%预付款元，当工作量完成70%时，预付70%的工程款元，剩余部分待咨询结果定案时一次付清。如果由于委托人及第三人的阻碍或延误而使咨询人发生额外服务也应当支付酬金，并应约定好酬金的计算方法及支付时间，在写明其支付时间时应写明其后的多少天内支付。

　　如果经双方协商同意，可以设立奖罚条款，但必须是对等的。

　　本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。

　　委托人：(盖章) 咨询人：(盖章)

　　法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)

　　委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)

个人合同篇4

　　甲方（贷方）

　　乙方（借方）

　　甲乙双方本着互惠互利的原则，在平等自愿的基础上达成如下借款协议：

　　第一条借款金额

　　________________________________________（大写）元人民币整。

　　第二条借款用途

　　第三条借款利息及其支付方式

　　1、利息以借款本金为基数，按日万分之_____计算。

　　2、利息支付方式为_____________________________。

　　第四条借款期限

　　借款期限自______年_____月_____日至______年_____月___日。

　　第五条还款方式

　　1、乙方应于______年_____月_____日前一次性返还借款本金，利息部分按第三条约定方式返还。或者

　　第六条双方权利义务

　　1、甲方应于______年_____月_____日前一次性提供给乙方合同约定的借款数额。

　　2、甲方有权监督乙方按合同约定用途使用借款。

　　3、乙方应按合同约定的时间及方式返还利息及本金。

　　第七条保证条款

　　乙方以_________________________________为甲方提供抵押担保，如乙方到期不能还款，甲方可直接拍卖该抵押物并就拍卖款项享有优先受偿权。

　　第八条违约责任。

　　1、甲方未按期提供借款的，按未提供部分的`日万分之____承担违约责任。

　　2、乙方不按合同规定的用途使用借款的，甲方有权提前收回借款，并可要求乙方支付已使用期间的利息。

　　3、乙方逾期返还本息的，按应返还部分的日万分之____承担违约责任。

　　第九条争议解决方式

　　执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决；协商不成的，向合同签订地法院提起诉讼。

　　第十条其它

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方（签章）乙方（签章）

　　代表人：代表人：

　　______年_____月_____日______年_____月_____日

　　合同签订地：

　　企业向个人的借款合同

　　出借方：xxxx

　　借款方：xxxxxxxxxxxxxxxx

　　借款方为扩大生产经营，向出借方借款，经双方友好协商，特订立本合同，以昭信守。

　　第一条借款用途：本合同所借款项用于公司经营活动。

　　第二条借款金额：人民币xxxx（￥xxxxx）元整。

　　第三条借款利息采用固定利息形式，不随国家利率变化，年利息为百分之六。

　　第四条借款和还款期限：

　　1、借款时间共伍年，自20xx年x月xx日起，至20xx年x月9日止。出借方将于20xx年x月xx日之前，将该款项一次性交到借款方财务部门。

　　2、还款时间与金额：

　　借款方还款时间为20xx年x月9日，本金和利息一并还清。

　　3、借款方如当期在约定时间内未清当期款项应按日息计算，如还款日期超过30天应付当期还款金额xx%违约金。

　　第五条还款资金来源：公司账面金额。

　　第六条借贷双方权利义务：

　　（一）借款方义务

　　1、借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。

　　2、借款方应当按照合同约定期限还本付息。

　　（二）出借方义务

　　出借方应当按期足额将款项交付给借款人。

　　第七条违约责任：

　　1、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失。

　　2、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议

　　第八条协议的变更或解除：

　　1、借款人需要延长借款期限的，应在借款到期日前30日内向出借人提出申请，征得其同意。

　　2、出借人若单方解除协议，提前收回本金，需提前30日向借款人提出告知，借款人只将本金归还，利息清零无需支付。

　　3、由于不可抗力的意外事故致使合同无法履行时，公司应进行清算。借款人可以向出借方申请，变更或解除合同，并免除承担违约责任。

　　x、本协议的变更，必须经双方共同协商，并订立书面变更协议。

　　第九条解决合同纠纷的方式：

　　执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，任何一方有权向公司注册地所在人民法院提起诉讼。

　　第十条其它：

　　本合同如有未尽事宜，须经合同双方当事人共同协商，做出书面补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式两份，双方各执一份，两份具有同等法律效力。

　　借款人（盖章）_______出借人（签字）______________

　　代表人：__________________身份证号：__________________

　　电话：___________________电话：____________________

　　签订日期：_____年____月_____日签订日期：____年___月___日

个人合同篇5

　　出租方(以下简称甲方)身份证地址、号码：

　　承租方(以下简称乙方)身份证地址、号码：

　　甲、乙双方通过友好协商，就房屋租赁事宜达成协议如下：

　　一、租赁地点及设施：

　　1.租赁地址：路弄号室;房型规格;居住面积平方米;

　　2.室内附属设施：

　　A：电器：电话沐浴空调冰箱彩电洗衣机微波炉吊扇音响VCDB：家俱：

　　二、租用期限及其约定：

　　1.租用期限：甲方同意乙方租用年;自年月日起至年月日;

　　2.房屋租金：每月元人民币;

　　3.付款方式：按支付，另付押金元，租房终止，甲方验收无误后，将押金退还乙方，不计利息。

　　第一次付款计元人民币;

　　4.租赁期内的水、电、煤气、电话、有线电视、卫生治安费由乙方支付，物业管理，房屋修缮等费用由甲方支付;

　　5.租用期内，乙方有下列情形之一的甲方可以终止合同，收回房屋使用权、乙方需担全部责任，并赔偿甲方损失。

　　(1)乙方擅自将房屋转租、转让或转借的;

　　(2)乙方利用承租房屋进行非法活动损害公共利益的;

　　(3)乙方无故拖欠房屋租金达天;

　　(4)连续三个月不付所有费用的。

　　三、双方责任及义务：

　　1.乙方须按时交纳水、电、煤、电话等费用，并务必将以上费用帐单交给甲方，甲方须监督检查以上费用;

　　2.无论在任何情况下，乙方都不能将押金转换为房屋租金;

　　3.在租用期内，甲方必须确保乙方的正常居住，不得将乙方租用的房屋转租(卖)给任何第三者;或在租赁期内房租加价;

　　4.租用期满后，乙方如需继续使用，应提前一个月提出，甲方可根据实际情况，在同等条件下给予优先;

　　5.在租赁期内，甲、乙双方如有一方有特殊情况需解除协议的，必须提前一个月通知对方，协商后解除本协议;

　　6.乙方入住该物业应保持周围环境整洁做好防火防盗工作，如发生事故乙方应负全部责任;

　　7.乙方不得擅自改变室内结构，并爱惜使用室内设施，若人为损坏的将给予甲方相应赔偿;如发生自然损坏，应及时通知甲方，并配合甲方及时给予修复。

　　四、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成按有关现行法规办理或提交有关仲裁机关进行仲裁。

　　本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，签字后即行生效。

　　五、其它说明：

　　(如：入住时的水电煤字数。)

　　出租方：承租方：

　　联系电话：联系电话：签约日期：年月日

　　个人简单房屋租赁合同范文三

　　出租方(以下简称甲方)：___身份证号：

　　承租方(以下简称乙方)：___身份证号：

　　------身份证号：

　　甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议：

　　第一条房屋基本情况。

　　甲方将位于前郭花园小区B栋4单元201的住房出租给乙方。

　　第二条房屋用途。

　　该房屋用途为租赁住房，乙方不得任意改变房屋用途。

　　第三条租赁期限。

　　租赁期限自___年___月___日至___年___月___日止，租期为一年。

　　第四条租金。

　　该房屋年租金为(人民币)玖千零百零拾元整。根据市场行情，甲方有权调整下一年该房屋租金数目。

　　第五条付款方式。

　　乙方先支付半年租金和壹千元押金给甲方，合计人民币伍仟伍佰元整(5500元整)，剩余租金于20xx年11月10日前全部结清。

　　第六条交付房屋期限。

　　甲方应于本合同生效之日起日内，将该房屋交付给乙方。

　　第七条甲方对房屋产权的承诺。

　　甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷;有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在交付房屋前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿。

　　第八条维修养护责任。

　　正常的.房屋大修理费用由甲方承担;因乙方使用不善造成房屋及其相关设施的损坏,由乙方承担责任维修赔偿。

　　租赁期间，如因乙方原因发生被盗、火灾，屋内漏水，对甲方及周围邻居造成损失的由乙方负责。

　　第九条关于房屋租赁期间的有关费用。

　　在房屋租赁期间，以下费用由乙方支付：水费、电费、有线电视费、网费、燃气费。

　　甲方只负责取暖费、物业费。

　　第十条房屋押金

　　甲、乙双方自本合同签订之日起，由乙方支付甲方壹千元整(1000元整)作为押金。如乙方对房屋内家电、家具及房屋其他设施造成损坏，甲方有权扣留押金作为补偿,超出押金范围的部分乙方另行补齐。

　　第十条租赁期满。

　　1、租赁期满后，如乙方愿意继续租赁，甲方则优先同意乙方继续租赁;

　　2、租赁期限内，如乙方明确表示不租的，甲方不退还乙方已支付的租房款。

　　3、租赁期限内，乙方不得将房屋转租他人。

　　4、乙方如不续租，应在房屋租赁到期前一个月告知甲方，如不提前告知甲方将扣留乙方押金。

　　第十一条违约责任。

　　租赁期间双方必须信守合同，任何一方违反本合同的规定，按年度须向对方交纳1个月租金作为违约金。

　　第十二条本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

　　第十三条其他约定

　　(一)房屋内有如下物品：

　　家电：长虹32寸电视机1台(2000元);美的电冰箱1台(1500元);美菱洗衣机1台(500元)，有线电视机顶盒1个(300元)，无线路由器1个(100元);

　　家具：床铺二个;鞋柜1个，液化气钢瓶1个，单头炉具1个。

　　(二)当前的水、电等表状况：

　　(1)水表现为：度度;(2)电表现为：度。第十四条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方可向人民法院起诉。

　　第十五条本合同自甲、乙双方签字之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(签章)：_____乙方(签章)：_____

　　__年___月___日___年___月___日

　　联系电话：联系电话：

个人合同篇6

　　发包方（简称甲方）：_________________________

　　公民身份号码：

　　通讯地址：

　　联系电话：

　　承包方（简称乙方）：_________________________

　　统一社会信用代码：

　　法定代表人：

　　通讯地址：

　　联系电话：

　　甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、装饰施工地点：__________________________________________________。

　　2、住房结构：______房型______房______厅______套，施工面积为______平方米。

　　3、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。

　　4、承包方式：________（包工包料/清包工/部分承包）。

　　5、工期：______自________年______________月________日开工，至________年________月________日竣工，工期共计________天。

　　6、施工内容：____________________________________________________。

　　二、工程价款及结算的约定

　　1、工程总价款：￥_________元，大写（人民币）：________________详见本合同装修工程报价单。

　　2、工程款付款方式按下列方式支付：

　　（1）甲方认可预算设计并签订合同之日，支付________元作为订金，该款项计算在第二次付款的额度内。；

　　（2）合同签定后至开工前，甲方支付工程总造价的____-%，合计_________元；

　　（3）施工过程中______项目完工后，甲方支付工程总造价的___%，合计_________元；

　　（4）竣工验收合格之日，甲方支付工程总造价的____%,合计_________元；

　　（5）工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

　　三、材料供应的约定

　　1、甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。

　　本工程_____方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到______现场，_____方应配合办理验收手续。

　　如甲方供应的'材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　四、工程质量及验收的约定

　　1、本工程执行___________、__________________标准、质量评定验收标准。

　　2、本工程由________方设计施工方案。

　　3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工、由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。

　　5、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

　　6、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。

　　五、有关安全生产和防火的约定

　　甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　六、其它事项

　　1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。

　　2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

　　七、违约责任

　　1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的______________%向甲方支付违约金。

　　八、纠纷处理方式

　　双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，双方约定提交____市____区/县人民法院诉讼。

　　九、合同的变更和解除

　　合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

　　十、其他

　　本合同一式______份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

　　合同签订地点：________省______市_______区/县

　　（以下无正文）

　　甲方（签章）：

　　住所地址：

　　联系方式：

　　______年______月______日

　　乙方（签章）：

　　企业地址：

　　法定代表人：

　　负责人：

　　联系方式：

　　______年______月______日

个人合同篇7

　　甲方：身份证号：

　　甲方住址：

　　乙方：身份证号：

　　乙方住址：

　　施工期限:年月日至年月日。

　　一、

　　二、施工地点：承包项目：

　　1. 水电（包工包料）

　　施工工艺：打墙补墙，开线槽等。暗装底合，底合采用118型，布线。布管横平竖直，强弱电独立行走，厨房通热水。大厅（空调、电视、取暖），厨房、入户花园、两个卫生间采用独立6m2主线，（其中冰箱单独6m2主线接主电，保证供电不受其他线路维护的影响）。卧室4 m2 主线，灯线用2.5 m，1.5m地线，水电包开槽、打墙。电线品牌为玉蝶多芯，冷、热水管均为PFR25热水管金德牌。乙方负责后期安装插座和开关（TCL牌子），灯具（业主负责购买），插座数量和位置需按业主要求布设。

　　2. 泥工（包工包料，包底料水泥，沙石）

　　施工工艺：入户花园、厨房、卫生间贴墙贴地砖（厨卫碰角用不锈钢线条包边）。大厅贴地砖，走道贴波导线，卫生间做防水（品牌为嘉宝莉防水）、回填、包管子（地平水管口要高于出水口）、卧室找平贴木地板，敷线槽。

　　主材料：大厅贴800*800微晶石瓷砖，厨房贴微晶石瓷砖300*600(墙砖为300×600，地砖为300×300，厨卫地砖要求防滑，平均价格80-100元每块)，入户花园墙体贴300*600瓷砖。过道贴波导线，阳台贴墙地砖。注：业主负责选瓷砖、地砖颜色。

　　3. 木工：（包工包料）大厅吊顶，过道走廊吊顶，阳台石膏线条勾角，电视背景墙1个，主卧大衣柜1个(小衣柜1个)；客房书桌1个，客2 2

　　房电视桌1个；书房衣柜1个、书架1个和书桌1个；大厅玄关柜1个（喷漆），饭厅酒柜1个，入户花园鞋柜+储物架1个，阳台吊柜1个，飘窗柜3个（所有柜体图纸需按业主要求加工安装）。

　　施工工艺：衣柜主材为免漆实木生态板（环保等级为E1级），吊顶用一级防火石膏板（正泰山石膏板），中型木龙骨，衣柜包含推拉门。价位在150-200元/ m2 之间。

　　4. 瓷粉（包工包料，铲除旧瓷粉，刮2-3道胶水瓷粉、打磨上漆）。注：刷乳胶漆期间通知业主。

　　施工工艺：乳胶漆品牌为立邦牌（立邦净味全效五合一的）400元/桶。

　　5. 橱柜（包工包料，石材用石英石）

　　橱柜包括吊柜采用高光板，地柜和门、五金。

　　6. 封阳台（包工包料，铝合金厚度1.4mm材质、双钢中空隔音玻璃，规格6+9A+6，颜色：同该栋房屋门窗颜色一致。）（包括入户花园小阳台，施工工艺和材料与客厅主阳台一样）

　　施工工艺：推拉窗下滑顶面与原阳台护栏顶面齐平，安装在阳台护栏里侧，且不准拆除阳台护栏，做隐形防护网。

　　7. 集成吊顶（包工包料，2个卫生间、厨房、入户花园）

　　包工色料：铝扣板，每平方80-90元之间。包括卫生间和厨房的一些附属小设施的安装。

　　8. 门：卧室门3道和门套3个，卫生间门各1道。大厅阳台推拉门1套，厨房推拉门1道，卫生间隔断门1道。

　　施工工艺:卧室门材质为实木门（价格1500以上），卫生间为钛合金门（价格1500以上），阳台门为铝合金推拉门。所有门包括门套的包装。

　　9. 木地板：（包工包料）

　　施工工艺：卧室找平贴强化木地板，1.2公分厚。圣加诺木地板，价位在148元左右。

　　10. 防水：（包工包料）防水用嘉宝莉防水。

　　施工工艺：卫生间做1.8米高，厨房做0.4米高。先打底，凝固在刷1次，测水，回填后须再刷1次。

　　测水时长为72小时，若72小时无任何问题回填层再刷一次。总共3次防水。测水效果必须通过业主和物管等方面验收。

　　11. 垃圾清理搬运（含后期卫生）。

　　三、甲、乙双方责任：

　　1、乙方应具备有相应经验的施工人员进场施工，一并承担组织协调职责，在施工过程中采纳甲方的基本建议进行修改。

　　2、乙方施工人员在施工过程当中，出现的一切人身安全问题由乙方全负责。

　　3、甲方应提供现场所需的水、电等必备条件，相关费用由甲方负责。

　　4、甲方须按照本合同约定支付施工合同价款。

　　5、甲方应办理好相关物业装修许可证书。

　　6、甲方应在施工防水测试期间到现场验收其工艺、质量，通知楼下业主到现场认可。

　　7、装修过程中的相关问题，乙方有义务向甲方提醒或建议。

　　四、合同价款

　　本合同包括的施工项目，总报价为￥115000.00 元，大写：拾壹万伍仟圆整。

　　五、付款方式

　　1、乙方自施工日起，水电材料进场并按照合同要求材料和工艺施工完毕，经甲方验收合格后，甲方应支付乙方第一步总工程款的 30 %，￥34500.00元整。

　　2、乙方进入泥工施工阶段，按照合同要求材料和工艺施工完毕，经甲方验收合格后，甲方支付乙方第二步总工程款的` 30 %，￥34500.00元整。

　　3、乙方进入木工施工阶段，按照合同要求材料和工艺施工完毕，经甲方验收合格后，甲方支付乙方第三步总工程价款的20 %，￥23000.00元整。

　　4、乙方进入瓷粉施工与上乳胶漆工艺完毕，按照合同要求材料和工艺施工完毕，甲方支付乙方第三步总工程价款 10 %，￥11500.00元整。

　　5、乙方完成所有工程项目时，交房验收合格后，甲方应支付所有余下的工程款价为￥11500.00 元整。

　　六、合同生效与成立

　　本合同于双方签字之日起生效并成立，约定的工期于施工之日起算（总工期为三个月，如有违约，按每日500扣除装修款）。

　　七、其它

　　1、施工过程中，如任何一方提出终止协议。须向另一方以书面的形式提出，经双方同意并结清相关合同价款费用后签订书面解除协议方可解除，本合同约定的施工内容履行完毕，相关合同价款费用结淸之日终止。

　　2、甲方如对乙方的装修和施工质量有疑问，有权要求乙方整改，验收合格后，才能进入下一步工程。如乙方未按照合同要求的材料和工艺施工，甲方有权终止合同。

　　3、本合同其他未尽事宜，必须经过甲、乙双方协商同意后执行。

　　4、本协议一式二份，甲、乙双方各一份。

　　甲方签字：乙方签字：

　　年月日年月日

个人合同篇8

　　委托方（甲方）：_________________________

　　承接方（乙方）：_________________________

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。

　　一、工程地点：_______区_______街_______单元_______室。

　　二、形式结构：_______层式_______室_______厅_______厨_______卫。

　　三、工程项目：

　　1、______个房间（______卧室、______客厅）地面铺设_________瓷砖，打地角线，要求平整；______个厨房，______个卫生间墙面_________铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺_________瓷砖，要求平整；_________个阳台地面铺设_________瓷砖，要求平整。

　　2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。

　　四、承包方式：

　　甲方按乙方要求必须保证装修期间的`所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。

　　五、质量标准：

　　施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，______个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。

　　六、工程造价：

　　材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费_________元人民币。

　　七、付款方式：

　　为确保工程质量，暂扣_________元押金，______年______月______日至______年______月______日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，______天内付清乙方人工费，

　　八、本协议一式______份，甲乙方各执______份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

　　甲方：____________________乙方：_____________________

　　电话：____________________电话：_____________________