（优选）安装合同9篇
随着法律观念的日渐普及，合同的类型越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编收集整理的安装合同9篇，欢迎大家分享。
安装合同 篇1
甲方：重庆xxx零部件有限公司
乙方：重庆xxx设备安装公司
甲乙双方经友好协商就乙方为甲方安装设备问题达成如下协议：
一、需安装设备名称、规格型号：22 空压机及 2 立方储气罐
二、安装期限：自签订本协议之日起 5 天以内安装并交付使用。
三、安装要求：按照甲方厂房规划要求和机房平面布置图在 4 米宽 5 米长的空压机房指定地点安装（含室外储气罐管道连接），安装过程中不得有碰伤或其它机械配件损坏，安装完毕应进行调试运行并合格，并在交付前有责任对甲方操作人员进行操作培训。如在安装过程中乙方不慎将机械配件或整台设备损坏，除赔偿所有损失外还将承担所有维修费用并在维修合格后甲方按第五条总安装价款的 90% 付款。乙方在安装过程中如因乙方操作不当造成乙方或甲方人员人身伤亡事故或其它任何损失一概由乙方承担。
四、验收方式：由甲方质量部会同市特检中心进行验收，并开具 《 验收报告 》 并经签章合格后为验收合格完毕。市特检中心进行验收所收取的.费用包含于第五条总安装价款内。
五、总安装价款：人民币 ￥9300 元，人民币大写：玖仟叁佰圆整，此价款含安装过程中所需的工时、工具、电器机械配件（包括DN100 截止阀、DN100 法兰盘等）、电线电缆等一切费用，还包括办理《 压力容器使用证》 等其它所有取得使用权限的费用，甲方只负责提供水源、电源、氧气和乙炔。此总安装价款为17% 的含税价。
六、结算方式：安装完毕甲方取得使用权限后，根据甲方的《 验收报告》 乙方开具和总安装价款同等金额的增值税发票送达甲方后十五天内全额付款。
七、乙方在设备报废期内有责任对设备因安装引起的所有问题负责，如因此而发生的任何分歧将申请由重庆市仲裁委员会进行仲裁或进行法律诉讼，设备未经乙方许可移动的除外。
八、本合同一式四份，甲乙双方各持两份，自甲乙双方签字盖章后生效。复印件无效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地址： 地址：
电话： 电话：
安装合同 篇2
合同签订时间：
合同签订地点：
发包人（全称）
承包人（全称） 年 月 日
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就兴业银行济南分行天桥、燕山支行霓虹灯广告牌制作工程施工事项协商一致，订立本合同。
一 工种概况、要求
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程内容：
1.4工程承包方式：包工包料
1.5工程日期：工期为日历天数年 月 日，竣工日期： 年 月
日。
1.6工程质量标准：合格
2 工程不允许转让，分包
3 工程项目的保险
本合同工程项目由承包人办理一切保险，保险公司由承包人选定，但须发包人认可，承包人负责付给保险公司相关工程保险的所有费用。承包人若不投保，施工期间所发生的一切与本工程有关人员、工程、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。 4 图纸
4.1 承包人设计的图纸必须满足使用功能要求，并经发包人确认后才能施工。向发包人提供3份根据相关部门意见修改后的正式施工设计图纸。竣工时根据现场实际情况及时绘制竣工图。
4.2 由发包人提供的图纸、规范和其它文件，未经发包人代表许可，承包人不行以任何形式用于或转给第三方。
4.3 发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理正确施工、竣工以及保修所需的补充文件和指示。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。
二 双方一般权利和义务
5 工程师
5.1 监理单位委派的工程师：
姓名：
5.2发包人代表
姓名：
6 项目经理
姓名：
7 发包人工作
7.1 发包人应在开工前做好施工现场的三通一平工作。
7.2发包人应在合同签订后日内负责组织承包人和相关单位进行图纸会审，向承包人
进行设计意见交底。
8 承包人工作
8.1 施工所需水、电、通讯等管网线路，由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人安装表计量数承担。
8.2 承包人负责整修发包人指定的场内施工用道路，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。
8.3 承包人应按发包人要求提交工程进度计划及相应进度统计报表。
8.4承包人提交其他各类文件和图纸，应当至少给与发包人代表3个工作日审核认可。提交份数视发包人代表的需要而定。
8.5 所有承包人提交的文件或图纸的修改和撤回，必须得到发包人代表的认可。
8.6承包人负责在工程施工、安装和保修的整个过程中，施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便。
8.7 对施工场地交通和噪音等管理的要求及费用由承包人负责。
8.8 承包人负责已完成的成品保护，费用由承包人承担。
8.9 专门用于本工程施工的、由承包人提供的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用。承包包人除将上述物品在现场各部分之音转移外，如果没有发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场。
8.10除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的`设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任。
8.11 在合同要求范围内的施工、安装和保修均应避免下述情况发生：
A、干扰公众的便利；
B、对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。
承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担全部及费用，工期不得顺延。
8.12 负责与原建设单位协调施工中有关事宜，保证施工项目队与原大楼的工程匹配，保证通过相关单位的验收。
三 施工组织设计和工期
9 进度计划
9.1 承包人签订合同后两工作日内，提交施工组织设计；在工程开工前，提交进度计划。
9.2工程师应在7天内做出批复。
9.3 如果工程的实际进度与已经批复的施工进度计划不符，根据工程师的要求，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进
度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
10 开工及延期开工
10.1 开工：承包人在收到工程师的开工通知后，应在2日内开工，并按进度计划进行施工。
10.2 延期开工：承包人不能按时开工，应在接到工程师的开工通知后3日内，以书面形式向工程师提出延期开工的和要求。工程师在接到承包人延期开工要求后3天内答复承包人。工程师同意延期要求或3天内不予答复，可视为已同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。发包人因政策变化、迁占、地方干扰等原因推迟开工，以书面形式通知承包人，工期相应顺延。 11 暂停施工
发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按发包人要求停止施工，并妥善保护已完工程。 12 工期延误
12.1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。
（1）设计变更和工程量增加：
（2）非承包人原因停水、停电、停气造成停工一周内累计超过8小时；
（3）不可抗力。
12.2 承包人应在第12.1款情况发生后5天内，就延误的工期和因此发生的经济支出向发包人提出书面报告。发包人在收到报告后5天内予以确认。
四 质量与检验
13 工程质量
13.1发包人对工程质量的要求：合格
13.2承包人组织施工必须按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及设计图纸要求，建立健全质量保证体系，例行日常检查制度，做好自检记录。各种施工机械、工具、器材必须保持良好的工作，不得因数量不足或故障而影响工程进度。
13.3承包人按发包人要求和施工所在地市有关规定提供本工程的有关技术质量资料。 13.4本工程必须按照国家各有关技术规范的要求进行材料、配件采购，构件制作，安装施工及保修。
13.5质量等级应根据现行国家标准规范执行，若当地政府有更高规定时，承包人遵守，但不得要求增加费用。
13.6隐蔽工程承包人应提前24小时通知发包人及监理验收，未经发包人及监理方现场代表签证不得隐蔽。
13.7如发包人、监理方需对已经同意隐蔽的工程进行复查时，其复查结果不符合设计要求或质量不合格者，复查费用由承包人承担，工期不予顺延。若复查结果符合设计要求，质量合格者复查费用由发包人承担，工期相应顺延。
13.8任何材料或覆盖工程的检查测试须提前24小时通知发包人和监理公司，而上述开户、检验费用（含修复费用）应认为已包括在合同价内，如未通知发包人、监理方，则承包人承担因此发生的全部费用和损失，工期则不予顺延。
13.9工程竣工后，如因工程质量问题导致发包人或第三人的人身损害或财产损失，承包有承担赔偿损失。
安装合同 篇3
建设单位：__________________（以下简称发包方）
施工单位：__________________（以下简称承包方）
双方经充分协商，达成如下协议：
第一条工程名称
_____________________________________________________。
第二条工程地点
_____________________________________________________。
第三条建筑面积
_____________________________________________________。
第四条工程价款及付款方法
_____________________________________________________。
第五条工程期限（开工、竣工时间）
_____________________________________________________。
第六条工程质量标准
_____________________________________________________。
第七条承包形式及材料设备供应
_____________________________________________________。
第八条发包方义务
1．开工前____________天，甲方给乙方施工图一式____________份，并做到“三通一平”；办好施工许可证。（甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行）
2．按协议分工，开工前______天甲方办好材料供应并交乙方签认。
3．负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。
4．按协议负责按期拨款。
5．__________________________________________________。
第九条承包方义务
乙方负责：
1．按协议分工负责材料供应。
2．编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。
3．按施工图负责组织施工，按期竣工。
4．竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。
5．保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。
6．___________________________________________________。
第十条违约责任及奖励条款
_____________________________________________________。
第十一条其他协助条款
_____________________________________________________。
第十二条本合同正本___________份，承包方、发包方各一份，报送__________________各一份。
第十三条合同有效期及合同争议解决
_____________________________________________________。
第十四条附表及其他具有合同效力的文件
_____________________________________________________。
发包方（盖章）：__________________
承包方（盖章）：__________________
法定代表人（签字）：______________
______________年_______月_______日
安装合同 篇4
甲方：
乙方：潢川利民科技路灯厂太阳能路灯厂
甲方将阜康佳苑7号楼太阳能安装工程承包乙方负责施工。为了保证工程质量及明确双方责任，双方依照《中华人民共和国经济合同法》、《工程安全安装条例》的具体情况协商达成如下协议，共同遵守。
一、施工地点，在阜康佳苑7号楼，施工时间为XXX结束。
二、太阳能工程为22套，太阳能安装费用为4500.00元（大写：肆仟伍佰元），包括一切费用。工程结束以后，乙方经过试水、试压、调试，用户验收合格后，甲方付给乙方80%工程款，剩余工程款在试用一段时间后无问题，甲方全部付清余款。
三、乙方在太阳能安装期间，必须要严格遵守工程安全技术规程，安装工人安全操作规程，消防条例和其他相关法规规范，防止发生安全事故。若发生一切安全事故、人员伤害等一切全部由乙方负责处理，并承担全部费用及相关法律一切责任。与甲方没有任何一点责任。
四、乙方在施工期间，甲方须配合乙方施工，乙方一定要文明施工，
与施工工地用方保持良好关系，如果双方施工期间违背合同条例，要拿出
50%的违约赔偿给对方。
五、未尽事宜，甲乙双方协商解决，协商不成由招远市人民法院裁决处理。
六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
性价比高的一点的太阳能路灯还是建议到潢川利民科技路灯厂根据你的情况一对一的进行定制，定制的`在同等质量下，价格是相对较为优惠的。
安装合同 篇5
甲 方： （以下简称甲方） 乙 方： （以下简称乙方）
经甲乙双方协商，甲方将 的制作安装承包给乙方施工。为了明确双方的'责任，确保工程质量与进度，经双方商定达成如下合同条款，以便双方共同遵守。
一、工程项目：
二、工程承包形式：本工程由乙方包工包料、包运输、包安装。
三、工程质量：合格
四、主辅材料：
五、产品质量要求：
1、乙方根据甲方要求式样制作，双方商议确定式样尺寸，甲方签字后乙方开始制作（具体尺寸按每个窗框测得的具体尺寸为准。）
六、工程量与单价：
工程量计算按实际加工尺寸为准，最终以实际安装面积进行结算。
遮光布每平方米单价 元/㎡，窗帘杆每米单价元/m，安装费 元，工程量约为 ，合计 元，大写： 。
七、工程进度：
1、为了保证质量和进度，安装期间，甲乙双方应相互协商配合，互创安装条件。
2、甲方在乙方安装人员进场前应提供安装电源。
3、不可抗力造成的安装延误，双方察看后认定解决。
八、付款方式：
安装结束，验收合乎要求后所有费用一次性付清。
九、其他事项：
1、安装好的遮光布不得损坏，如有损坏由责任方负责。
2、乙方安装人员进入现场，应遵守甲方现场管理和安全制度。甲方应向乙方提供安装条件,并密切配合乙方完成施工任务。
3、本合同签订后双方要相互监督执行，若出现违约，责任由违约方承担。
4、本合同未尽事宜双方本着实事求是、公平公正和诚实信用的原则协商解决。
5、本合同一式二份甲、乙双方收存，签字盖章后生效，财务结算完毕后自动失效。
甲 方: （盖 章）乙 方: （盖 章）
甲方代表: 乙方代表:
年月日年月日
安装合同 篇6
一、工程概况
工程名称：××××二期项目
工程地点：大武86号
工程内容：厂房及仓库
工程立项批准文号： 临发改证[20xx]49号
资金来源：自筹
二、工程承包范围
承包范围：施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容（其中部分材料和钢结构由发包人提供）
三、合同工期
开工日期：计划20xx年2月10日（实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准）
竣工日期：开工令日期加本合同总日历天数，计划20xx年2月10日-20xx年5月10日
合同工期总日历天数：100天
四、质量标准
工程质量标准：合格（其中主体为优质结构）
五、合同价款
金额（大写）：预算价约计 万元
六、组成合同文件
本合同文件包括：
1.本合同协议书；
2.本合同专用条款；
3.本合同通用条款；
4.标准、规范及有关技术文件；
5.图纸；
6.确定基准价款和材料供应数量的工程预算书；
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，具体内容详见“附件1”。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：20××年×月××日
合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。
第二部分
本合同协议通用条款除在专用条款中另有说明外，以国家建设工程施工合同示范文本的通用条款为准。
第三部分 专用条款
一、词语定义及合同文件
1、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：1.本合同协议书；2.本合同通用条款；3.本合同专用条款；4.标准、规范及有关技术文件；5.图纸；6确定基准价款和材料供应数量的工程预算书；7.××项目施工的'补充协议。 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2、语言文字和适用法律、标准及规范
2.1本合同语言仅适用汉语。
2.2适用法律及法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》等。
2.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称：执行国家建筑标准强制性条文（房屋建筑部分）及国家现行工程施工规范和验收标准及建设主管部门有关规定。 发包人提供标准、规范的时间：无。
国内没有相应标准、规范时的约定：执行本合同通用条款及市、地质监部门的有关规定。
3、图纸
3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7天内提供施工图三套，工程竣工后3天内向发包人返回竣工图一套。
发包人对图纸的保密要求：承包人收到的施工图仅用于本工程施工，不得用作其他用途。
二、双方一般权利和义务
4、工程师
4.1监理单位委派的工程师
姓名： ，职务：工程师 职权：依照本合同，全面负责工程的协调事宜。
在本合同范围内，依照国家的有关法律、法规、《建筑工程监理规范GB50319-20xx》以及发包人的合理要求对本工程的质量、进度、投资进行全面管理及项目内部各方面关系的协调。
具体为：1）初步确认工程施工组织设计和进度计划；2）监督工程施工进度；
3）负责对工程质量的检查和隐蔽工程的验收；4）对入场材料和设备的质量进行确认；5）负责对现场安全进行管理和控制；6）初步审核工程款的支付；7）初步审核设计变更；8）组织工程例会；9）主持有关协作单位的协调配合；10）发包人在监理合同中授予的其他职权。
4.2发包人派驻工程师
姓名： ，职务： 职权：依照本合同，全面负责工程的协调事宜。
在本合同范围内，依照国家的有关法律、法规、《建筑工程监理规范GB50319-20xx》以及发包人的合理要求对本工程的质量、进度、投资进行全面管理及项目内部各方面关系的协调。
具体为：1）设计变更、工程签证的确认；2）审核工程款的拨付；3）对入场材料和设备的质量进行确认；4落实开工条件，审批开工报告；5）确认工程施工组织设计和进度计划；6）负责对工程质量的检查和隐蔽工程的验收；7）负责对现场安全进行管理和控制；8）组织工程例会；9）主持有关协作单位的协调配合；10）发包人赋予的其他职权。
5、项目经理
姓名： ，职务：项目经理（附证书复印件）
6、发包人工作
6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求和完成时间：开工前施工现场完成“三通一平”，具备开工条件。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：
开工前将施工所需水、电线路接至单位工程中心50米范围内，并确保施工
安装合同 篇7
发包单位(甲方)： 承包单位(乙方)：
“江语城小区”项目的施工用配电安装工程由甲方发包给乙方，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关的法规和文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，特签订本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：江语城小区配电工程
2、工程地点：恩施市施州大道608号——红庙经济开发区下官田
3、承包方式：包工包料
4、工程内容：安装630KVA箱变一台、400KVA箱变一台、高压计量箱二台、自备发电机、10KV高压引入、高、低压电缆引至各配电箱,用户电表。(见设计图，满足供电需求，不含土建部分)。
5、承包方式：包工包料
6、工程造价：经双方商定，工程供货安装总造价(含税金、设计、验收、撤除等费用)： ( )包干。
二、工期：
1、本工程总工期为：以建筑工程同步
2、本工程开工日期：以甲方约定时间为准。
3、400KVA箱变一台，必需在 年 月 日以前安装到位并通电以保证甲方开工用电。
4、乙方必需在 年 月 日完成原门前高压线路搬迁等工作，配合甲方撤除原建筑物并承担因此发生的`费用(高压线路搬迁)。
三、双方责任：
1、甲方责任：
(1)本合同生效后按合同约定向乙方拨付工程款。
(2)提供到电力部门办理相关手续的所有资料和证件。
(3)指定代表与乙方联系，负责工程施工过程中外围协调工作，对工程进行监督和验收。
(4)开工前消除障碍，协调外部环境，使施工现场具备施工条件。
2、乙方责任：
(1)按合同要求按期保质保量完成所承担的全部工程,乙方必须按有关技术规范标准严格施工，因工程质量不合格所引起的一切责任，由乙方承担。
(2)乙方在工程中必须确保工程施工安全文明，对施工中一切安全事故负责并承担因此所发生的一切费用。
(3)在甲方提供相关证明资料的前提下负责代理甲方到当地供电等部门办妥供电入户的相关手续。
(4)负责对已完工程在未交付使用前的维护，并清理好现场。
(5)代理甲方负责整个供电工程的验收并承担发生的一切费用。
四、工程价款支付：
合同签定后，甲方在2日内向乙方支付计人民币 元为定金，400KVA箱变到工地安装支付人民币 元，其它工程设备材料到场后甲方支付50%工程款材料款，工程竣工经甲、乙双方和供电、消防等相关部门验收合格后，甲方10日内支付给乙方工程总价款45%的工程款(定金冲减)，其余5%留作工程质量保修金，一年保修期满后工程无质量问题一次性付清(保修金不计息)。
五、争议和违约：
1、对在执行本合同过程中出现的争议由双方共同协商解决，或提交仲裁机构冲裁。
2、凡出现违反本合同条款均视为违约，违约方除负责赔偿损失外，还应支付工程总费用8%的违约赔偿金。
六、其它事项：
1、本合同经双方签字盖章后生效，任何一方不得擅自变更或解除，否则一切后果由责任方承担，本合同在所有款项结算完毕后自动效。
2、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。
3、本合同一式肆份，双方各执贰份。
甲方(章)：法定代表人：委托代理人：
乙方(章)： 法定代表人： 委托代理人：
年 月 日
安装合同 篇8
甲方：**恒顺房地产开发有限公司
乙方： **盛世东方光电科技有限公司
二 0 一四年九月十八日
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行、政法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就《**恒顺莫尔街D5商业项目室外全彩 LED 显示屏订购与安装》工程施工承包有关事项经双方协商一致同意订立本合同。双方共同遵守，严格执行。
工程概况:
1、工程名称：恒顺.莫尔街D5商业项目室外全彩
2、工程地点：**市**区恒顺.莫尔街D5商业
工程承包方式:
包工包料，主要设备、材料的规格型号、品牌均按乙方提供设计方案、合同后附报价清单及技术参数为准。
本合同工期:
开工日期：二O一四年九月二十日。
竣工日期：二O一四年十月二十日。
本合同工期总日历天数30天。（乙方收到预付款开始计算，不含验货期）
第一条、本工程合同价款
合同总价款大写人民币：壹佰叁拾伍万元整；(含税)
小写￥： 1350000.00元整。
合同价款组成及说明：
1、本工程合同价款为**恒顺莫尔街D5商业室外全彩 LED 显示屏订购与安装工程范围内施工总包干价。
2、合同价款以项目现有施工场地、现有施工条件。为完成合同范围内施工内容所涉及的全部工作，实现承包范围内工程竣工所包含的全部费用。
3、合同价款包括合同范围内国家、地方政府规定计取的有关各种风险，市场涨价因素对本工程影响，以及因地质条件等对本工程特有的全部风险。
4、合同价款已包括：本项目含（所发生的直接工程费、垂直运输费、采保费、各类专业措施费，通用措施费、工程所需各种机械租赁费、文明施工、安全防护、安全施工、水电费的全部费用）。
5、合同价款包括市场各种价格风险，政策性调整的有关费率、人工、材料、机械调整系数、建筑安装工程造价指数和施工过程中的各种风险及施工过程中不可预见因素等全部内容所发生的费用。
第二条、双方负责事项
1 甲方
（1）派现场人员及时组织有关部门做好施工中的协调工作。
（2）提供必要的施工现场条件；甲方提供施工用电端口及规定内的有效场地。
（3）按合同规定及时支付LED显示屏工程款。
（4）在施工中，若需调整或者变更应提前书面通知乙方，并出具正式签证。
（5）甲方必须按合同约定履行相关付款义务，乙方能保证工程按期竣工。
（6）及时通报组织有关部门及人员进行工程验收，协助乙方组织竣工验收。 2 乙方
（1）按合同要求负责工程安装材料的采购、运输、保管、制造及安装。
（2）负责系统整体设计,结合项目实施要求完成深化设计，包括全部设备、控制、配电、安装、维护及调试等，直至竣工验收合格，交付甲方使用。
（3）严格按照合同要求精心组织施工，确保工期和施工质量。
（4）负责对所属施工人员进行管理，做到文明施工、安全作业，乙方施工前必须办理保险手续，在施工过程中因乙方原因导致的一切事故由乙方承担全部法律责任及经济损失。
（5）完成相关竣工验收工作，并取得验收资料交甲方。
（6）在施工期间，安排一名项目经理在施工现场与甲方和相关施工单位联系，出现问题及时向甲方现场领导汇报，并服从于他们的协调。
（7）乙方未履行以上条款，导致工期延误，乙方应赔偿甲方因此发生的相关损失。
（8）对接管人员操作规范不少于两次的培训。
第三条、质保：
免费质保三年，终身维护，（两年内不能有三次以上有黑块、黑条现象，超过三次时，合同总金额的5%质保金由甲方全部扣除）质量保证期以甲方提供的.产品的验收报告证明之日起计算，在质量保证期内，故障产品由乙方进行免费维修或更换；以下情况（使用方造成显示屏不能正常运行）应由甲方负责： 1）显示屏控制用计算机挪作他用或者网络连接使用时或染上病毒等原因，破坏了计算机自有及显示屏控播软件。
2）显示屏使用中由于甲方使用不当造成的损失，乙方可协助甲方进行解决，但有关费用由甲方负责。
第四条、交货地点及期限：
供方负责产品安全运输到需方指定地点（**** 联系人：------- 电话：-----）。
供货周期：合同签字、盖章并收到预付款后生效，30个工作日内完工。如订单有另行约定，则以订单交期为准。
第五条、付款方式：
1、合同签订后付货款合同总额的30%即人民币 40.5万元整，大写：肆拾万零伍仟元整；
2、货到现场开箱验收完毕5个工作日内付合同总金额的30%即人民币40.5万元整，大写：肆拾万零伍仟元整；
3、安装调试完成，经甲方验收核实，乙方为甲方提供好操作人员后开具合同总金额95%的发票，并送至甲方指定财务部门主管会计验收人员验证无误后5个工作日内付合同总金额35%即人民币47.25万元整，大写：肆拾柒万贰仟伍佰元整；
4、合同总额的5%即人民币6.75万元整，大写：陆万柒仟伍佰元整留作质保金，在经验收合格后叁年后的一月内无息付清，款到乙方账户视为甲方付款义务的完成；
第六条、培训：乙方负责免费培训甲方操作人员3-5名，培训内容为LED电子显示屏的操作及日常维护，使操作人员培训结束后能够熟练掌握显示屏的操作常见故障的排除；
第七条、安装进度及验收
1、甲方按照合同约定及相关地方法规和规范进行验收。
2、乙方负责整个显示屏的安装调试工作，乙方安装调试完毕并出具书面验收申请后5个工作日内，甲方对整个系统进行验收，验收标准依据合同约定条款规定及技术标准执行。
3、显示屏验收合格及培训完成以前工作人员的所有系统控制必须由乙方完成，验收合格后甲方人员必须配合乙方代表在验收报告上签字盖章。
第八条、违约责任
甲方责任
（1）工程未经验收，应由乙方进行半成品、成品保护，若甲方需提前使用必须通知乙方并做好运行作业操作维保。
（2）收到乙方竣工验收通知3个工作日内，甲方应派人组织相关部门验收，若因整项工程进度问题不能验收，需及时通知乙方，另行约定验收时间。
（3）该产品达到合同要求后，甲方未按合同规定付清全部费用（除质保金）以前，显示屏的所有权归乙方所有。如有一方有违约，应向对方支付订单合同总金额5%的违约金 ，并承担由此造成的损失；
乙方责任
（1）工程质量不符合合同规定时，应及时修理或返工直至合格为止。由于修理返工造成逾期交工的，乙方承担全部责任。
（2）工程未按合同工期交付，则每延误1天，按合同总价的1％向甲方支付违约金。
（3）乙方必须向甲方提供正确的转账账户资料，如因乙方提供资料有误，造成工程延误由乙方承担全部责任。
（4）乙方提供给甲方的所有产品需提供产品合格证、3C证资料及厂家来源等，如甲方发现乙方提供假冒产品，甲方有权清退乙方并解除合同，且乙方需向甲方赔偿合同总价两倍的违约金。
第九条、争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议，双方应及时友好协商解决。协商不成时，任何一方可向甲方所在地有管辖权的法院起诉，因诉讼所产生的诉讼法、鉴定费、勘验费、律师代理费、交通费等实际费用均由违约方承担。
第十条、其他、
1、本合同附件具有与本合同正文同等的效力。
2、甲乙双方保证信守合同全部条款，触不可抗拒因素外，任何一方如果违约，损失由违约方负责。对本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商处理。
3、本合同一式XX份，甲方持肆份，乙方持贰份，经双方代表签字、盖章后生效。
安装合同 篇9
甲方：
乙方：
甲方通过考察和协商将xx花园监控系统、停车场管理系统的设计安装工程委托乙方实施。依据《经济合同法》的有关规定，经双方充分协商，达成如下合同条款，共同遵照执行。
一、项目名称及系统配置
xx花园监控系统、停车场管理系统设计安装。内容包括方案的规划设计，设备的订制采购，管线铺设，器材设备安装调试及售后服务。 监控系统由x台x路硬盘录像机、x台显示器、x台监视器、x台球形云台一体机、x台红外半球一体机、x台黑白枪机、x台视频矩阵和一套操作台及相关线路、附件等组成（型号、配置见报价表）。
二、工程造价
1、工程总造价共计人民币xxxxxxx元。（大写人民币：xxxxxx圆整）。
2、工程包括：规划、设计、器材、安装、调试。
3、施工过程中，如有变更需要，则按双方认可的变更通知单增减工程造价。
三、施工期限：该项目施工工期视现场实际情况甲乙双方约定。
四、材料供应：经甲方指定或认可，由乙方自行采购，并在使用前向甲方报验，验收合格后方可使用。
五、质量标准：按照国家相关标准及双方约定的要求执行。
六、工程保修：乙方负责保修，保修期为两年（自安装调试完毕后并通过验收之日起），保修期内，零部件及维修费用由乙方承担（但人为破坏不在此列）。保修期满后可另行签订保修服务合同。
七、付款办法：
1、合同签订后，甲方预付总造价30%的材料款，乙方自收到材料款之日起开始计算工期。
2、一期工程安装调试完毕并通过阶段验收后，甲方付总造价40%的进度款， 二期工程安装调试完毕并通过验收后，甲方付总造价25%的进度款，余5%的质保金待保修期满后一次付清。
八、双方责任
1、乙方施工用电由甲方负责解决至施工现场。
2、甲方负责指定现场安装的具体位置。
3、甲方负责在施工过程中与有关单位和部门的'协调工作。
4、甲方负责施工安装调试完成后及时组织验收工作。
5、乙方应按照甲方要求进行设计、规划，其设计方案需充分考虑小区现有线路与系统，避免其与现有线路和系统发生冲突，设计方案需经甲方签字认可后方能施工。
6、乙方应遵守文明施工原则，进入现场必须自觉遵守甲方的各项规章制度。
7、乙方负责施工过程中自身人员和设备的安全保护工作， 施工中乙方发生任何人身伤亡事故，均由乙方自负，甲方不承担任何责任。
8、乙方负责安装后现场的清理工作。
9、乙方负责交工后系统的操作培训工作。
九、其它
1、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。协商解决不成，向xxxx人民法院提起诉讼。
2、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份。
3、本合同自签约之日起生效，双方责任及义务履行完毕后自行解除。
甲方：（盖章）负责人：
乙方：（盖章） 负责人：
年 月 日
【安装合同】相关文章：
(经典)安装合同09-15
【精选】安装合同09-23
安装合同（经典）09-24
安装合同[精选]08-22
【经典】安装合同08-25
[经典]安装合同09-01
安装合同08-18
（精选）安装合同08-20
安装合同(经典)08-30
安装合同【经典】09-07