工程合同

[推荐]工程合同6篇

　　随着人们法律观念的日益增强，我们用到合同的地方越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编为大家收集的工程合同6篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

工程合同 篇1

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)

　　承包人(全称)： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期

　　开工日期： 竣工日期：

　　合同工期总日历天数 天

　　四、质量标准

　　工程质量标准：

　　五、合同价款

　　金额(小写)￥： 元(大写)：

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1.本合同协议书

　　2.中标通知书

　　3.投标书及其附件

　　4.本合同专用条款

　　5.本合同通用条款

　　6.标准、规范及有关技术文件

　　7.图纸

　　8.工程量清单

　　9.工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的`组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 本合同双方约定 双方签字 后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇2

　　1、下列取得《监理工程师资格证书》的人员中，监理工程师注册机关不受理注册申请的是( abcd )人员。

　　A.国家行政机关现职 B.施工单位在职

　　C.工程咨询单位 D.设计单位

　　E.厂矿企业基建

　　2、根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业的技术负责人应当( bcd )。

　　A.具有10年以上从事工程建设工作的经历

　　B.具有15年以上从事工程建设工作的经历

　　C.具有高级技术职称

　　D.取得《监理工程师注册证书》

　　E.取得《监理工程师资格证书》

　　3、根据《建设工程委托监理合同》的规定( ce )是监理人的权利。

　　A、选择施工总承包人的确认权与否决权

　　B、工程实际竣工日期的签认权

　　C、工程上使用的材料和施工质量的检验权

　　D、设计变更的审批权

　　E、工程款支付的审核和签认权

　　4、依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括( abc )。

　　A、办理临时用地、停水、停电申请手续

　　B、向施工单位进行设计交底

　　C、提供施工场地地下管线资料

　　D、做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

　　E、开通施工现场与城乡公共道路的通道

　　5、监理工程师在业主的委托下，有可能编制的进度计划是( )。

　　A、阶段性设计进度计划 B、工程项目总进度计划

　　C、单位工程施工进度计划 D、工程项目年度计划

　　E、设计工作分专业进度计划

　　6、由于业主设计变更，导致工程暂停―个月，则承包商可索赔的费用有(ae )。

　　A、机械设备窝工费 B、人工窝工费 C、利润

　　D、增加的现场管理费 E、材料涨价

　　7、在动态控制过程中，应着重做好的工作包括( bcd )。

　　A、对计划目标值的论证和分析]

　　B、及时对工程进展做出评估，即收集实际数据

　　C、采取控制措施以确保投资控制目标的实现

　　D、进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差

　　E、流动资金的筹措

　　8、隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后，填写《报验申请表》，附上相应的(ace )，报送项目监理机构。

　　A、工程检查记录 B、资质证明 C、试验报告

　　D、工程变更单 E、复验报告

　　9、质量事故处理方案中，一般处理原则包括( aed )。

　　A、正确确定事故性质 B、满足用户的期望

　　C、正确确定处理范围 D、达到原设计标准

　　E、正确确定责任情况

　　10、下列关于归档文件的质量要求正确的是( abcd )。

　　A、归档的工程文件一般应为原件

　　B、工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合

　　C、 工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备

　　D、所有竣工图均应加盖竣工图章

　　第11题

　　在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照()订立书面合同。

　　A.招标公告

　　B.招标文件

　　C.投标文件

　　D.评标价格

　　E.最后谈判达成的降价协议

　　正确答案：B,C

　　第12题

　　工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

　　A.施工投标保证

　　B.施工合同履约保证

　　C.施工合同支付保证

　　D.工程预付款保证

　　E.施工合同工程垫支保证

　　正确答案：A,B,D

　　第13题

　　下列哪些情况属于发包人的违约责任()。

　　A.发包人延误支付(逾期1天，应承担支付金额0.2%的违约金)

　　B.审批工作的延误

　　C.因发包人原因要求解除合同

　　D.设计错误

　　E.发包人延误支付(逾期1天，应承担支付金额0.1%的违约金)

　　正确答案：A,B,C

　　第14题

　　承包商向工程师报送的竣工报表内容应包括()。

　　A.到工程接收证书指明的竣工日期，根据合同完成全部工作的最终价值

　　B.承包商认为应该支付给他的其他款项

　　C.承包商认为根据合同应支付给他的估算总额

　　D.承包商认为的工期索赔

　　E.工程设计的变更内容

　　正确答案：A,B,C

　　第15题

　　施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括()

　　A.取得相关行政管理部门的爆破作业许可

　　B.取得爆破作业资质证件

　　C.与相邻建筑物所有人进行协调

　　D.作好施工现场的安全防护工作

　　E.保护相邻建筑物

　　正确答案：B,D,E

　　第16题

　　在FIDlC《施工合同条件》中，承包商应承挂的风险包括()。

　　A.建设单位提供的设计不当造成的损失

　　B.承包商提供的设计不当造成的损失

　　C.不属于承包商原因造成的放射性污染

　　D.属于承包商原因造成的放射性污染

　　E.政策法规的变化对工程成本造成的损失

　　正确答案：B,D

　　第17题

　　依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有()。

　　A.办理施工有关的行政审批手续

　　B.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方

　　C.负责工程施工各方的协调管理

　　D.与监理人协商一致，选定项目承包人

　　E.提供监理工作需要的资料

　　正确答案：A,B,C,E

　　第18题

　　甲公司将与乙公司所签合同的'义务转让给丙公司，依据《中华人民共和国合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中，正确的包括()。

　　A.合同主体不变，仍为甲乙两公司

　　B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

　　C.甲公司无须征得乙公司转让的同意，但应通知对方

　　D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任

　　E.丙公司直接对乙公司承担合同义务

　　正确答案：B,D,E

　　第19题

　　根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时，就()发布变更指令。

　　A.缩短合同约定的工期

　　B.改变合同中任何工作的数量

　　C.删减任何合同约定的工作内容

　　D.改变原定的施工顺序

　　E.变更任何工作的质量要求

　　正确答案：B,C,D,E

　　第20题

　　对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

　　A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

　　B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

　　C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

　　D.解答应说明问题的来源

　　E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

　　正确答案：A,E

工程合同 篇3

　　甲方(全称)：

　　乙方(全称)：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程规模：

　　二、工程概况

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　三、质量标准

　　工程质量标准：

　　四、合同价款

　　金额(人民币大写)：

　　五、组成合同的文件

　　1、本合同

　　2、标准、规范及有关技术文件

　　3、图纸

　　4、工程量清单

　　5、工程报价单及预算书

　　双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　六、合同的生效及终止

　　1、合同签订之日起生效。

　　2、除合同质量保证书外，甲乙双方履行合同的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本合同即告终止。

　　3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　七、图纸

　　提供方及份数：

　　八、甲方工作：

　　1、提供当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。

　　2、对乙方施工现场的设备、材料等予以保护。

　　3、如工程需基建方配合工作，甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。

　　4、提供具备施工条件的施工场地。

　　5、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地。

　　6、双方约定甲方应做的其他工作：

　　九、乙方工作

　　1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。

　　2、在施工过程中，如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商解决。

　　3、根据施工图纸和预算书范围内的：从审图、申报消防手续、施工、验收全套包干。

　　4、施工图纸范围外(如：外部管道、防火门等)以甲、乙双方、见证方共同确认另行计价。乙方应按合同规定 的时间完成和提供服务。

　　十、施工组织设计和工期

　　1、 开工及延期开工

　　乙方应按合同约定的开工时间开始施工。乙方不能按时开工，应当以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。因甲方原因不能按合同约定的开工时间开始施工。甲方应并以书面形式通知乙方，推迟开工时间，工期顺延。

　　2、由于下列原因造成的工期延误，工期相应顺延：

　　a)甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件;

　　b)工程量改变和设计变更

　　c)因停水、停电、停气等原因造成的停工;

　　d)不可抗拒力;

　　e)因甲方无法达成约定义务造成工期延误;

　　f)双方约定工期顺延的其他情况。

　　3、工程竣工

　　a)乙方按协议条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工，如遇特殊情况双方另议。

　　b)施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前。

　　c)工程在验收中，积极配合消防检测公司对工程检测。本合同工程总价不含消防检测所产生费用，检测费用由建设方另行支付给专业的检测中心。竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施，甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工追加的合同价款等内容。

　　十一、工程质量

　　a)工程质量应达到协议书约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

　　b)双方对工程质量有争议，由双方同意的`工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

　　c)乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受旅游业代表及其委派人员检查检验，并为检查检验提供便利条件。

　　d)甲方代表的检查检验不应影响施工的正常进行。如影响施工的正常进行，影响正常施工的费用由甲方承担，并相应顺延工期。除此之外严重影响正常施工的追加合同价款由甲方承担。

　　e)隐蔽工程和中间验收

　　根据国家、省、市有关规定执行。

　　f)重新检验

　　无论甲方代表是否进行过检验，当其提出对已经隐蔽工程重新检验时，乙方应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新进行修复。甲方承担由此发生的费用，并相应顺延工期。

　　本工程约定的质量保修期为一年。一年后如出现故障，乙方只收更换设备款和施工成本费用。

　　十二、工程设计变更

　　施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或标准的建设规模时，甲方应撱规划管理部门和其他主管部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。因工程设计变更所产生的工程费用应作为工程款的一部分与工程款同期调整支付。

　　十三、竣工验收与竣工结算

　　1)工程竣工验收标准为国家和行业现行各项验收标准及甲乙双方的有关约定。

　　2)工程竣工验收合格后，乙方向甲方递交竣工结算报告有完整的结算资料。之后双方参照本合同书约定的合同价款及补充条款约定的合同价款调整等内容，进行工程竣工结算。

　　3)甲、乙双方对工程竣工结算价款发生争议时，按合同中关于争议的约定处理。

　　十四、索赔和争议

　　1)违约的处理：

　　除不可抗拒力外，因乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它违约行为，由乙方支付违约金，违约金按工程总造价的0.5%每天计收，但误期赔偿最高限额不超过合同总价的5%。

　　2)索赔

　　除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天书面通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

　　3)争议

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。

　　十五、合同解除

　　1)甲、乙双方协商一致，可以解除合同。

　　2)有下列情况之一的，甲、乙双方可以解除合同：

　　1、因不可抗力致使合同无法履行;

　　2、因一方违约致使合同无法履行。

　　3)一方根据上述约定要求解决合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知的前10天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。

　　4)合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和转移工作，按甲方要求将知有机械设备和人员撤出施工场地，甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付应支付的工程价款。已经定货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的贷款和因退货、解除订货合同发生的费用，由责任方承担。除此之外，有过错一方赔偿因合同解除给对方造成的一切损失。

　　5)合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　十六、合同份数

　　本合同一式四分，甲乙双方、见证方各执一份。

　　十七、补充条款

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇4

　　发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方)甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就园林绿化工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、合同工期

　　开竣工日期：工期日历天数天，自年 月 日开工，年 月 日竣工。

　　三、质量标准：达到《城市绿化施工及验收规范》和工程施工图标准。

　　四、合同价款：元(大写： )

　　五、双方责任

　　1、甲方驻现场全权代表人姓名：

　　如代表易人，甲方应提前七天通知乙方，后任继续承担前任应负的责任和承诺。

　　2、甲方工作

　　甲方应完成以下工作，如造成延误，承担所发生的经济支出，赔偿乙方有关损失。工期相应顺延。

　　（1）提供现场施工用水接口、电源接头。

　　（2）向乙方提供或指明施工现场的地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。

　　（3）在开工前三天之内，向乙方提供经核准的场地内管线资料及相关图纸两套。

　　（4）组织图纸会审，向乙方进行技术交底，提出技术要求和验收效果。

　　（5）协调施工现场周边关系。

　　（6）

　　3、乙方驻现场全权代表人姓名：

　　如代表易人，乙方应提前七天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任和承诺。

　　4、乙方工作

　　（1）施工期间，乙方负责内接挂表，并承担全部施工水、电费用。

　　（2）乙方负责配合甲方、土建施工单位消除地面架空和地下障碍物、地下障碍物、地下管线、邻里建筑物、构筑物的保护。

　　（3）应向甲方提供工程进度及施工计划报表，在工程质量合格前提下，甲方监理核定形象进度，进度款方可支付。

　　（4）保护施工现场整洁、符合文明施工等有关规定。

　　（5）

　　乙方应履行以上责任，如造成工期延误和工程损失，应对甲方

　　的损失给予赔偿。

　　六、施工组织设计和工期延误

　　1、施工组织设计

　　乙方应在工程开工前 天，向甲方提交施工组织设计(或施工方案)。甲方收到后 天内予以批准，乙方必须按已批准的施工组织设计组织施工，接受甲方代表和监理的检查监督。

　　2、在施工过程中，如遇下列情况，应顺延工期。

　　（1）由于人力不可抗拒的灾害；

　　（2）设计变更和工程量调整；

　　（3）一周内，非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

　　（4）经甲、

　　乙方同意的其它情况。

　　七、质量与验收

　　1、乙方应认真按照标准、规范和设计要求组织施工，随时接受甲方、监理的检查检验。

　　2、凡隐蔽工程部位，乙方预检后，提前通知甲方，甲方按时组织验收，合格后，乙方才能继续施工。

　　3、中期验收：

　　（1） 年 月组织中期验收，验收前 天，乙方须按照甲方要求，提交中期验收报告和中期验收资料（包括工程结算资料）两套。

　　（2）甲方在收到乙方中期验收报告后 天内，组织验收。甲方无正当理由不组织验收和验收后 天内不予批准验收报告，且又提不出修改意见，可视为中期验收报告已被批准。

　　（3）中期验收报告批准后，进入结算审计阶段。

　　4、竣工验收：

　　（1） 年 月组织竣工验收，验收前 天，乙方须按照甲方要求，提交竣工验收报告和竣工资料两套。

　　（2）甲方在收到乙方竣工验收报告后 天内，组织验收。甲方无正当理由不组织验收和验收后 天内不予批准验收报告，且又提不出修改意见，可视为竣工验收报告已被批准。

　　（3）竣工验收报告批准后 天内，甲方办理工程竣工结算。

　　5、乙方施工工程质量，应达到《城市绿化施工及验收规范》标准，经验收不合格，乙方进行返工、修改并承担所发生的费用。

　　八、支付方式

　　1、本工程结算方式为审计结算，结算依据为《 地区建筑工程消耗量定额及统一基价表（ 版）》，不足子目部分参照《 地区园林绿化工程定额（ 版）》。

　　2、工程款支付

　　（1）乙方进场开工前，甲方按合同价向乙方预付工程款 %。

　　（2） 年 月份中期验收合格后，结算审计完毕后 天内，甲方向 乙方支付结算价的 %； 年 月竣工验收合格后， 天内付清全部余款。

　　九、安全文明施工

　　乙方按有关规定安全文明施工，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的.伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

　　十、养护和保修

　　1、绿化工程养护期、园林建筑和水电安装工程保修期均为 年，截止___年 月。

　　2、养护保修期内，因乙方栽植和养护不当致使苗木死亡，乙方须补种补栽相同品种和规格的苗木，园林建筑水电安装工程质量出现问题，乙方在7天内派人修理。

　　3、养护保修期内，乙方不负责治安管理，非乙方原因造成的苗木毁损、被盗、死亡和园林建筑水电设施毁损，乙方不负责任，但甲方要求乙方补种补栽和修复，乙方应按原样补种补栽和修复，甲方承担由此发生的费用。

　　十一、违约、索赔和争议

　　1、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务，支付款项发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任，乙方可向甲方索赔。

　　2、乙方不能按合同工期竣工或发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。

工程合同 篇5

　　编号公物（01）号 发包方（全称）：

　　承包方（全称）：

　　《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及其有关法律、行政法规、遵循法律、自愿、公平和诚信的原则，双方就广西省北海市合浦公馆宏冠物流三号码头建设土石方工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　工程名称：合浦公馆宏冠物流三号码头土方填海工程

　　工程地点：北海市合浦县公馆镇盐田村

　　工程内容：土石方填海建设工程

　　第二条 合浦县公馆宏冠物流码头土石方填海建设工程

　　合同工期：七个月。工期从开工之日起算。

　　开工日期：甲方按要求修建好10米宽临时道路和修建好具备入住条件临时设施后，乙方人员、机械、车辆进场，并正式开工。

　　第三条 质量标准

　　工程质量标准：合格

　　第四条 合同工程量及价款

　　合同工程量：200万立方米﹤暂定﹥

　　单价：承包内容：包括挖土、运输、粗整平)

　　暂定总金额： 叁仟陆佰 万元人民币

　　第五条 承包人与发包人履约的权力与责任

　　1、发包方与承包方达成协议，以本合同签订的工程发包给承包方为准；承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工并承担工程安全和保证施工的质量。

　　2、发包方要求承包方工程作业内容：承包方将土方挖运到发包单位批复的红线图指定的填海区域内。按照发包方相关文件指定的.地点堆放填海、平整；土石方以实施计算为准，在整个填海过程中严格按照发包方提供图纸进行填海作业。发包方指定工程区段：合浦县公馆镇压盐田村宏冠物流码头。

　　3、发包方工程地点：广西北海市合浦县公馆镇盐田村。

　　4、承包方积极按照发包方指定的规章制度进行作业；发包方已安置好进场前水、电、路三通及休息场地。

　　5、承包方在施工过程中如遇当地农民纠纷，全部由发包方协商解决。

　　6、承包方在施工过程中如由发包方手续不合法、手续未完善而造成的经济及法律责任则与承包方无关；并有权要求发包方负责和承担相关法律责任。

　　7、承包方在施工过程中如因发包方造成的停工损失每天的赔偿标准：挖机为1000元、装载车为300元、推土机为500元、人工为60元。

　　8、工期延期，因人力不可抗拒（雨天、地震、洪水、路阻）及甲方原因顺延工期，双方签证。

　　9、填海围堰：回填区域为浅海区，甲方应该协调建设方在浅海区外边线建块石围堰，防止施工过程中台风及海潮影响对回填土产生流失。如不建围堰，回填土流失甲方负责，双方测量核实、签证确认。

　　10、乙方承诺：乙方与达成机械、车辆租用协议（附协议书），现场管理及大部分施工人员由部队人员组成。

　　第六条 发包方和承包方的义务

　　1、承包方进场后，按发包方指定的场所作业，一切费用自理。

　　2、承包方在施工过程中要严格按照国家《安全生产法》组织施工，严禁违纪违章、违规操作。若因承包方安全事故导致停工行为给发包方造成直接、间接的经济损失，承包方负责全部赔偿（包括施工期间发生的伤亡事故，一切经济损失由承包方承担）。

　　3、承包方在施工过程中根据施工任务按时完工，自行调整机械设备和工人，费用自理。

　　第七条 工程款项验收、结算方式

　　1、支付乙方进场费用30万，进场费在第一期10万方土方工程款中扣除。

　　2、发包方与承包方签订合同后，第一期10万方以80%的工程款结算，另20%的工程款作为合同保证金（承包人施工结束后五个工作日内由发包人退回给承包人），此后承包方工程款以每10万方为一个单位100%与发包方进行结算，双方测量确认后在5个日历天内支付乙方。

　　3、土方量验收。在工程开工之前，双方对回填区域按测量规范进行测量，回填高度由GPS测杆测定，测杆插至硬土层，沉降量测定由预埋的沉降观测点测定，土方量 = 回填面积×（回填高度 + 沉降量）。

　　4、油料。甲方负责提供土方施工所需价位合理的油料，油料款在每期土方款中扣除。

　　第八条 违约责任

　　1、发包方如不能按时支付工程款导致承包方停工，其人工、机构材料等损失的全部费用由发包方负责，延期一天支付赔偿金3000元，最多不超过50万。

　　2、承包方如不能按发包方下达的施工方案按质量按时完成，发包方则有权解除承包方合同，双方结清工程款后承包方退场。

　　第九条 解决争议纠纷

　　本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人切、商解决，协商不成的，按下列二种方式解决：

　　1、提交合同签约所在地仲裁委员会仲裁；

　　2、依法向工程项目所在地人民法院起诉。

　　第十条 合同生效

　　本合同共四页一式两份，发包方与承包方各执一份，双方法定代表人或授权委托人签字、盖章生效。

　　合同订立时间： 年 月 日

　　合同订立地点：

　　发包方（公章）：

　　法人或委托代理人（签字、盖章）：

　　电话：

　　开户银行：

　　账号：

　　承包方（公章）：

　　法人或委托代理人（签字、盖章）：

　　电话：

　　开户银行：

　　账号：

　　年 月 日

工程合同 篇6

　　摘要：为了解决工程建设项目合同管理存在的问题，从加强工程项目合同管理建设的意义着手，分析了当前工程建设项目合同管理过程中存在的主要问题，并从5个方面提出了加强工程建设项目合同管理的对策。

　　关键词：工程建设;合同管理;项目管理;合同

　　1 加强合同管理的现实意义

　　1.1 合同管理是市场经济的要求

　　随着市场经济机制的发育和完善，要求政府管理部门转变政府职能，更多地应用法律、法规和经济手段调节和管理市场，而不是用行政命令干预市场;承包商作为建筑市场的主体，进行建筑生产与管理活动，必须按照市场规律要求，健全和完善内部各项管理制度，合同管理制度是其管理制度的关键内容之一。施工合同是调节业主和承包商经济活动关系的法律依据。加强建设工程施工合同的管理，是市场经济规律的必然要求。

　　1.2 规范建设各方行为的需要

　　目前，从建筑市场经济活动及交易行为看，少数工程建设的参与各方缺乏市场经济所必须的法制观念和诚信意识，不正当竞争行为时有发生，承发包双方合同自律行为较差，加之市场机制难以发挥应有的功能，从而加剧了建筑市场经济秩序的不规范。因此，政府行政管理部门必须加强建设工程施工合同的管理，规范市场主体的交易行为，促进建筑市场的健康稳定发展。

　　1.3 建筑业迎接国际性竞争的需要

　　我国加入WTO后，建筑市场全面开放。国外承包商进入我国建筑市场，如果业主不以平等市场主体进行交易，仍然盲目压价、压工期和要求垫支工程款，就会被外国承包商援引“非歧视原则”而引起贸易纠纷。另外，由于我们不能及时适应国际市场规则，特别是对FIDIC条款的认识和和经验不足，将造成我的建筑企业丧失大量参与国际竞争的机会。同时，使工程发包商认识不到遵守规则的重要性，造成巨大经济损失。因此，承发包双方应尽快树立国际化意识，遵循市场规则和国际惯例，加强建设工程施工合同的规范管理，建立行之有效的合同管理制度。

　　2 工程建设合同管理存在的问题

　　2.1 合同签订阶段的问题

　　(1)君子协定。

　　君子协定指合同当事双方的口头承诺。由于许多工程合同的履约过程时间跨度较长，若没有书面协议，一旦一方毁“约”，将给另一方造成很大的损失。

　　(2)签订无效合同。

　　《合同法》第52条规定，违反法律、行政法规的强制性规定签订的合同属于无效合同，而无效合同是不受法律保护的。

　　(3)合同主体不当。

　　合同当事人主体合格，是合同得以有效成立的前提条件之一。而合格的主体，首要条件应当是具有相应的民事权利能力和民事行为能力的合同当事人;其次，承包商应当具有承建相应工程的资质。

　　(4)合同文字不严谨。

　　不严谨就是不准确，容易发生歧义和误解，导致合同难以履行或引起争议。依法订立的有效的合同，应当体现双方的真实意思。而这种体现只有靠准确明晰的合同文字。

　　(5)合同条款挂一漏万。

　　就是说不全面、不完整，有缺陷、有漏洞，常见的往往是漏掉违约责任。一旦发生违约，在合同中看不到违约如何处理的条款。

　　(6)无主合同。

　　主合同是指能够独立存在的合同，从合同是指以主合同的存在为前提才能成立的合同，如建筑工程分承包合同及保证合同、抵押合同等。没有主合同的从合同是没有根据的合同，就像不存在的“无源之水”。

　　(7)国际间合同的疑问。

　　加入WTO后，有些合同使用境外文本，由于国情不同、语言文字不同，加上翻译问题，这些合同文本存不少疑问。对这些疑问不能回避，必须在合同上加以澄清，弄清其含义，或堵塞其漏洞，以免造成损失。

　　2.2 合同履约阶段的问题

　　(1)应沟通的没有沟通。

　　合同履行过程中各相关部门缺少沟通。相关的部门各自为政，互不沟通，出了问题相互推诿。

　　(2)应变更的没有变更。

　　合同变更的目的是通过对原合同的修改，使合同更好履行和一定目的的实现。不少负责履约的管理人员缺乏及时变更的意识，结果导致了损失。

　　(3)应发出的书函没有发。

　　在履约过程中及时地发出必要的书函，是合同动态管理的需要，是履约的一种手段，也是企业自我保护的一种招数，这一点是不容忽视的，因此必须给予足够的重视。

　　(4)应签字确认的没有签字确认。

　　履约过程中的签证是一种正常行为。但有些企业的现场管理人员对此并不重视，当发生纠纷时，也因无法举证而败诉。

　　(5)应追究的过了诉讼时效。

　　履约中出现了应该诉讼事件而没有及时诉诸法律，当起诉时才发现已超过了两年的诉讼时效，无法挽回损失。

　　(6)应行使的权力没有行使。

　　《合同法》赋予了合同当事人的抗辩权，但有的企业对抗辩权认识不足，不会合理的行使。

　　(7)应重视证据(资料)的法律效力的没有足够重视。

　　并不是所有书面证据都具有法律效力的。有效的证据，应当是原件的、与事实有关的、有盖章和(或)签名的、有明确内容的、未超过期限的。

　　(8)合同的履行仅注意了主要义务的履行，没有注意随附义务的履行。

　　有些义务要求对方的履行时间长。如在质保期内发现质量问题，及时向对方反映，这不仅仅是服务质量的问题，更是一个法律问题。

　　3 工程建设项目合同管理对策

　　3.1 建立专门合同管理部门

　　由于合同本身的'特征，决定了合同不同于企业内部的生产人事、财务等管理工作，已超越了企业自身的界限，使之成为一种受法律规范和调整的社会关系，涉及了大量的法律专业问题。所以，企业应专门成立法律事务部门或设置法律顾问，来统一审核合同的签订和合同的履行。这是由企业法律顾问职责、任务所决定的。《企业法律顾问管理办法》规定:企业法律事务机构有“管理企业合同，参加重大合同的谈判和起草工作”的职责，同时，该办法也赋予了企业法律顾问管理经济合同的任务。

　　3.2 提高合同管理人员素质

　　提高合同管理人员素质是企业合同管理的首要任务，又是当前的迫切需要。选好人员，企业领导可依照合同管理人员应具有的素质条件，选择本企业优秀人才担任合同管理人员，通过强化合同管理人员培训，培养和锻炼一批与企业发展要求相适应的懂法律、懂管理、懂业务、懂财务、懂外语的专业能力强、综合素质高的合同管理队伍。

　　3.3 建立合同管理信息系统

　　随着现代工程建设项目规模的不断扩大，工程信息量也不断扩大，信息交流的频率与速度也在增加，相应地工程管理对信息管理的要求也越来越高。信息化管理给工程项目管理提供了一种先进的管理手段。合同在签订、履行乃至终结过程中会产生大量的信息资源，这些信息资源既是现有合同的总结，又为今后的合同管理提供宝贵的经验资料。加强合同实施过程的信息管理，必须从两方面着手:一是建立项目计算机信息管理系统，对有关信息进行链接，做到资源共享，加快信息的流速，降低项目管理费用;二是加强对项目参与方的信息管理，信息发出的内容和时间应有对方的签字，要及时处理对方信息的流入。

　　3.4 实行合同实施监督

　　工程实施监督是施工合同管理的日常事务性工作，施工合同监督可以保证施工合同实施，按合同和合同分析的结果进行。首先要协调业主、工程师、项目管理各职能人员、所属的各工程小组和分包商之间的工作关系，对各工程小组和分包商进行工作指导或做经常性的合同解释，使工程小组都有全局观念;合同项目管理的有关人员每天检查、监督各工程小组和分包商的合同实施情况，在进入施工现场后对工程变更进行有效管理。其次是实行合同评审制度，每份合同签订前就进行严格、细致的合同评审，找出其中存在的缺陷和潜在风险，制定防范措施，最大限度地减少和避免法律风险。还要跟踪合同实施情况。在工程实施过程中，由于实际情况的复杂性，可能导致合同实施与预定目标偏离。这就需要合同实施情况跟踪，以便尽早发现并纠正偏离。

　　3.5 加强施工合同索赔管理

　　施工合同索赔管理工作是培育和发展建设市场的一项重要内容。我国工程承包双方在合同履行中对工程索赔认识不足，缺乏推行工程索赔所需的意识和动力。施工合同是索赔的依据，索赔则是合同管理的延续。合同管理索赔要求承包商在签订合同时要充分考虑各种不利因素，分析合同变更和索赔的可能性，采取最有效的合同管理策略和索赔策略;在合同整个履行过程中，要随时结合施工现场实际情况，结合法律法规进行分析研究。合理履行合同，不仅有利于保护企业的合法权益，更重要的是有利于企业尽快适应国际工程建设规范，提高企业未来的生存能力。

　　4 总结

　　总之，工程施工合同管理既是项目实施的有力保证，又是企业管理水平的综合体现，作为工程项目的各参与方必须认真做好合同管理工作，从而促进建设市场的健康有序地发展。

　　参考文献

　　[1]尹贻林.合同法与工程合同管理[M].天津：天津大学出版社,20xx.

　　[2]丁土昭.建设工程法规及相关知识[M].北京:中国建筑工业出版社,20xx.

　　[3]王洪会.入世后我国企业争端解决实践中存在的问题及对策思考[J].长春理工大学学报，20xx,(3)：54-55.

　　[4]戴杭菊，戴为民.浅谈工程建设的索赔和争议及解决方法[J].绍兴文理学院学报，20xx,(8)：60-62.

　　[5]张修林.FIDIC国际工程合同DAB争议解决方式研究[QL].优秀博硕论文数据库，20xx，4-10.

【工程合同】相关文章：

工程工程合同01-16

工程合同 工程合同签订11-16

工程工程合同【推荐】02-12

标准工程工程合同02-05

有关工程工程合同03-01

实用工程工程合同02-20

工程工程合同(15篇)02-19

工程工程合同15篇02-11

工程工程合同书01-09

精品工程工程合同03-01