工程合同

时间：2023-09-15 09:49:53 其他合同范本我要投稿

工程合同7篇（优选）

　　随着人们对法律的了解日益加深，合同出现的次数越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编为大家收集的工程合同7篇，希望能够帮助到大家。

工程合同7篇（优选）

工程合同篇1

　　甲方：向翔

　　乙方：程峰

　　根据《中华人民共和国合同法》《国家建筑施工规范》及相关条例，本着互惠互利的原则，经甲、乙双方协商，甲方确定把兴安县世纪冰川旅游区宾馆工程承包给乙方施工管理。为进一步明确双方的责任和权利特签订如下协议：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：兴安县世纪冰川灵佛旅游宾馆楼工程

　　2、工程地点：兴安县严关镇仙桥村委会乐施堂村。

　　3、建筑结构：（框架结构）壹栋约26000㎡。

　　4、承包内容及施工范围：土建水电工程按建筑施工图，结构施工图水电施工图及设计说明。酒店装修另合同签署。

　　5、承包方式：包工、包料。

　　6、工程造价暂定3000万元。

　　二、付款方式与结算：

　　1、本合同范围内的工程项目依据甲方提供的设计图纸文件。及乙方实际完成的工程量计价标准。土建、水电安装按XX年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》计价，下浮6%后结算给乙方。

　　2、工程范围内所用材料按施工期间桂林市建设工程造价管理站发布的兴安县造价信息进行调价。兴安没有列入的材料则按桂林市相应当期的造价信息进行调整。信息价没有的，双方按市场价友好协商确定，按实际发生的工程量计价结算。

　　三、工期：

　　1、本工程有效工期为240天。

　　2、开工时间：20xx年6月20日前（以甲方进场通知为准）。

　　3、竣工时间：（按实际开工日计算）

　　四、质量及材料要求：

　　1、质量要求按国家建设质量标准规范，等级为合格。

　　2、乙方每完成一个分项，必须及时报请甲方代表、监理、技术负责人，质检人员进行验收。并根据验收意见整理签字后方能进入下一道工序。

　　3、甲方在接到乙方书面申请时必须在48小时内组织有关人员到位验收，否则按已验收合格，在乙方进行施工后甲方必须给以签字认可。

　　4、材料必须保质保量。所有进场材料必须要有出厂合格证，国家有规定要求复检的材料必须到质检站检测合格方能使用。

　　五、工程款支付方法：

　　1、本工程由乙方垫资工程款：从基础土方开挖垫资到 00地面（现浇完毕）

　　2、在乙方垫资到位时，甲方按实际完成的工程量结付工程进度款的80%给乙方。以后，每完成一层，结付一次进度款，以此类推。

　　3、在乙方负责垫资期间内如因乙方资金原因造成停工20天以上，甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。

　　4、工程竣工验收合格后，乙方资料合格后及结算单报请甲方审核，甲方必须在接到申报资料30个工作日内审核完成，如有争议，可共同委托相关造价事务所审核。结算经甲方审核批准后，除留质保金3%外，三个月内一次性付清，不得拖欠。

　　5、如甲方不按合同付款，每一天必须按拖欠款金额总数的3‰赔付给乙方，以此类推。

　　6、本工程所有工程款必须转账到乙方开户单位：

　　开户银行：

　　银行：的帐户上。

　　六、工程竣工验收及交付：

　　1、在工程交付前，乙方必须做好交付前的细节整改、卫生清理、安全保卫、工程保管等相关工作。自检合格后书面申报甲方和监理工程师复检，签字确认复检合格后，方可进行工程交付，否则因此产生的`损失由承包方负责。

　　2、甲方在接到乙方合格资料及书面申报书10天内必须组织有关人员到场进行竣工验收、签证，否则，视为以验收合格。

　　3、在双方未验收签证交付使用前甲方不得自行占用，否则视为验收合格以交付甲方使用。

　　七、甲、乙双方权责

　　1、甲方必须在施工前提供准确的地质地下管线资料，确保各项保护用品不受损失，并保证在乙方进场前三天做好三通一平。

　　2、甲方配合乙方办理好施工噪音和环境卫生管理等手续。

　　4、提供标准的水准点和详细的坐标控制点，并在现场指导乙方进行施工。在施工期间甲方必须协商好，周边的一切社会关系。确保施工顺利进行。

　　5、甲方在支付工程进不能以任何理由及借口拖延支付时间。

　　6、乙方必须严格按图纸的设计要求和施工规范施工，甲方管理人员发现施工质量达不到设计和施工规范要求时，有权要求乙方停工整改，并进行相应处罚。

　　7、防水材料、铝合金窗所用材料必须按图纸设计规定，经甲方同意方可使用。

　　8、在施工期间，乙方必须做好安全教育工作。做到安全生产，文明施工，如因乙方原因出现一切安全事故，全部责任由乙方承担与甲方无关。

　　八、违约

　　1、本协议条款双方共同遵守，甲方必须协调建设方处理好周边的一切社会关系，如有村民和其它人员进行无理取闹和阻碍施工而造成项目停工时一切损失由甲方承担（除乙方自身原因外）。

　　2、乙方严格按合同工期施工，不得拖延工期和无故停工，如违反合同约定，甲方有权终止该工程合同，一切损失由乙方自负。

　　3、乙方在此合同又方签字生效时，必须向甲方交纳工程质保金叁拾万元整。此款在乙方垫资期满一次性返还给乙方。

　　4、此合同一式四份，甲乙双方各执两份。双方签字时即时生效，双方必须共同遵守执行，同时具有法律效力。

　　甲方：（盖章）乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　身份证号：身份证号：

　　电话号码：电话号码：

　　年月日年月日

工程合同篇2

　　委托人(全称)：

　　咨询人(全称)：

　　根据《合同法》及国家有关法律法规，经过双方协商一致，就建设工程咨询相关事宜，签定本合作协议。

　　一、委托人委托咨询人为工程建设项目提供以下咨询业务;

　　(一)工程建设项目日常管理咨询：

　　1.工程建设项目前期市场调研、项目建议书、可行性研究报告编审咨询;土地征用、招拍挂手续办理咨询;

　　2.勘察设计阶段咨询：勘察设计单位选定、勘察设计合同审核、控规、修建性详细规划、建筑方案选型及优化比选、施工图设计阶段造价控制咨询;

　　3.招标阶段咨询：招标文件审核、招标过程控制咨询;

　　4.施工合同专用条款拟定、审核咨询;

　　5.项目实施阶段管理咨询;

　　6.项目后期评价咨询;

　　7.建设项目其他相关咨询;

　　(二)工程建设项目造价咨询：

　　1.建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;

　　2.建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;

　　3.建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;

　　4.工程洽商、变更及合同争议的签定与索赔;

　　5.编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。

　　二、本合同的'措词和用语与所属建设工程咨询合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分; 1.建设工程咨询合同标准条件;

　　2.建设工程咨询合同专用条件;

　　3. 建设工程咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件.

　　四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程咨询业务。

　　五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种，额度向咨询人支付酬金.

　　六、本合同的建设工程咨询业务自年月日开始实施，自年月日终结。

　　七、本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执两份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇3

　　甲方（全称）：中国人民银行凉山州中心支行

　　乙方（全称）：四川万通路桥建筑安装有限公司凉山分公司

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《公路工程施工招标管理办法》的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利和义务，经双方就协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。

　　一、工程内容

　　1、拆除砖体围墙41m、拆除废旧栏杆197.07m2拆除文化石463.72m2. 2、新砌筑围墙106.22m3、抹灰758.92m2、外墙漆359.48m2、新建栏杆117.55m2、新贴文化石238.84m2、防盗刺网441.4m围墙灯18盏、更换电线240m、更换线管80m。

　　二、以下文件是本协议书的组成部分，其优先次序如下：

　　1、中标通知书；2、合同协议书；3、合同条件；4、施工规范；5、图纸（或施工说明书），以上各文件是作为说明的，若出现含糊或异议，则由业主作出解释或校正。

　　三、工程期限

　　1、本合同工程的施工期为90天；

　　2、如遇下列情况，经双方签订补充协议，工期作相应顺延； 3、遇到人力不可抗拒的自然灾害而影响工期； 4、因重大设计变更而增加工程项目；

　　四、工程合同造价

　　1、工程总造价为￥：210000.00元人民币（大写：贰拾壹万元整； 2、如遇下列情况，经双方签订补充协议，合同总价应作相应调整：A、因设计变更；B、如增加工程项目另行计算。

　　五、材料

　　工程所用材料应符合国家相关规范规定。

　　六、工程质量和检查验收

　　1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行作业及验收。

　　2、工程竣工后，乙方应发出竣工通知书，经双方协商确定验收日期，组织有关人员进行质量验收。

　　3、工程质量要求达到合格工程，

　　七、双方的负责事项

　　1、甲方：

　　（1）甲方提供临时用水用电,

　　（2）按本合同规定向承包方支付工程款；（3）协助乙方调解在施工过程中与界外的纠纷。 2、乙方：

　　（1）应严格执行工程施工规范以及安全操作规程，加强易燃易爆物品管理，严禁违章作业或冒险蛮干。施工期间的安全事故一切责任由乙方负责。

　　（2）严格按照施工图（施工说明）与规范进行施工，确保工程质量；按合同规定的'工程期限如期竣工，并按投标书确定的施工计划实施，如未按计划实施则甲方有权终止合同，其损失概由乙方负责；

　　（3）严禁转包给任何单位或个人，一旦发现转包，立即终止本合同，其损失概由乙方负责。

　　（4）在合同规定的保修期内，对属乙方责任的质量问题，负责无偿返工修复。

　　八、工程价款的支付

　　签订合同后甲方向乙方支付预付款 %；工程竣工验收合格后甲方在一个月内支付剩余的尾款。

　　九、争议的解决方式

　　在本合同执行过程中，如双方发生争议或纠纷不能协商一致时，应由上级行政管理部门调解。调解不成时。可向甲方所在地人民法院起诉。

　　十、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　十一、本合同正本四份，双方各执二份。

　　发包方：承包方：代理人：代理人：开户行：开户行：户名：户名：帐号：帐号：

　　年月日

工程合同篇4

　　发包方(以下简称甲方)：法定代表人：

　　施工队(以下简称乙方)：法定代表人：

　　依照《中华人民共和国合同法》和有关规定结合项目实际遵循平等自愿公平的原则双方签定以下协议。

　　一、工程名：

　　二、工程地点：

　　三、工程范围

　　建筑面积共计平米(结款时以实际建筑面积为准)

　　四、承包性质：包工不包料

　　五、承包内容：

　　(一)基础工程

　　1、铺褥垫层

　　2、砼垫层

　　3、基础支模拆模

　　4、钢筋焊接、制作、绑扎

　　5、基础砼浇筑。

　　(二)主体工程

　　1、主体的柱、梁、板支模拆模

　　2、主体钢筋焊接、制作、绑扎

　　3、主体砼浇筑。

　　(三)二次结构

　　1填充墙砌筑2构造柱过梁钢筋制作、焊接、绑扎3过梁构造柱的支模拆模4过梁构造柱浇筑。

　　(四)内外装修工程(不包括水电暖、门窗、粉刷、防水)

　　内外装修必须按照图纸和甲方要求施工，且符合验收规范。

　　(五)主体施工放线并保质，保量，包安全，文明施工。

　　六、材料

　　乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在3天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。

　　七、工期

　　从年月日起至年月日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延并付窝工费技工元/天，壮工元/天；因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费元/天；因不可抗拒因素可顺延工期。

　　八、材料搬运

　　甲方材料送至乙方指定场地位置，乙方无条件搬运。

　　九、劳动力管理

　　a、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。

　　b、甲方应及时替乙方办理工地所在区域暂住的一切证件并支付相关费用若因证件不全引起的相关损失由甲方承担。

　　c、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，工地现场必须保持2人以上的`施工人员。

　　d、未经甲方同意，除不可抗拒因素或天气因素外乙方不得停工或殆工。

　　十、施工机具

　　甲方提供施工所需的一切工具，并保证工具的安全性和良好使用性，甲方承担工具维修费。

　　十一、工地现场管理

　　1、甲方提供工人居住的房屋，并保证工人照明用电及吃水方便，工人应做到生活垃圾定点堆放。

　　2、乙方不承担任何工具及材料的丢失责任。

　　乙方应做到材料分开放置，干一层清一层。

　　3、乙方应做到工具不乱丢，小型材料及时拾成堆做到少丢的原则

　　4、付款方式

　　本协议的承包价格按建筑平米结算，每平米价格为240元，结算时以实际建筑面积为准。

　　1、施工队进场，预支生活费：XX0元(两万元整)。

　　2、主体框架按110元每平方米计算，每层930平方米。

　　每层封顶后五天内支付本层工程款的85%。

　　3、二次结构每平方米45元，每完成三层结算完成工程量的85%。

　　4、内外装修每平方米85元，每完成三层结算完成工程量的85%。

　　5、主体剩余款项经主体验收合格后结清。

　　二次结构剩余款项经二次结构验收合格后结清。

　　内外装修剩余款项经验收合格后结清。

　　十二、违约责任

　　1、甲方不按时向乙方支付劳务款造成工人停工工期顺延并甲方承担一切责任。

　　2、乙方在施工过程中，完成上一道工序后经甲方和监理等部门检验合格后再进入下一道工序的施工。

　　乙方必须严格执行操作规程如因不按规定施工造成的损失由乙方负责。

　　十四、图纸变更

　　1、乙方按图纸正常施工中如有图纸变更甲乙双方应以书面形成文字。

　　2、图纸变更所增加的人工费应以书面形成文字。

　　以上两点作为结算依据。

　　十五、因乙方违章作业出现施工安全责任事故造成人员伤亡的，一千元以下由乙方负责解决，如出现严重事故由双方协商解决。

　　十六、本协议一式两份，甲乙双方各一份。

　　本协议双方签字、盖章(按手印)生效。

　　结清工程款后合同终止。

　　甲方：乙方：

　　签章：签章：

　　签定日期：签定日期：

工程合同篇5

　　甲方：(发包方)

　　乙方：(承包方)

　　经学校校委会研究决定，为加强对学生进出校门安全的管理，改善学校办学条件，确保师生安全，结合该校实际情况，经甲乙双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容：

　　中心校大门外梯子手扶和校园内花池修整工程。

　　二、工程地点：坪上镇中心校。

　　三、质量要求及价格：

　　(一)、手扶：要求做成砖混结构，长度与梯子长度相同(20米长)，梯子平台地方有转角，按照平台转角样子转，高度为1米高(含盖帽部分)，手扶平面用一块砖按照做24公分墙的方式做一层盖帽，然后糊上灰沙，内侧和平面要求贴上瓷砖，瓷砖要求用没平方40元以上。单价为每平方米395元(含材料费、工价、运费等费用)，合计金额为15800元。

　　(二)花池：中间用砂石先铺一层25米长2米宽的.地面，在用330标号水泥硬化，地面两边做两个石桌子，并做上石凳。单价为每平方米100元(含材料费、地面处理、工价等费用)，合计金额为5000元。

　　四、施工安全：乙方应建立安全防护措施和文明施工制度，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工,确保施工安全，施工过程中的一切安全事故均由乙方自行负责，发包方概不负责。

　　五、付款方式：合同签订生效后，工程做完后，经过甲方组织人员验收，验收合格后甲方一次性报账付给乙方两样工程款合计人民币大写：贰万壹仟捌佰元整(：21800.00元)，合同价款含各种税费，均由乙方负责，甲方不承担各种税费。

　　七、开工日期：20xx年9月23日。

　　八、竣工日期：20xx年10月15日。如遇雨天等特殊情况无法施工，工期可以顺延。

　　九、组织验收：由甲方、施工方、中心校、学校共同验收。本合同共贰页，一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇6

　　发（总）包单位：XXX__（甲方）

　　承（分）包单位：XXX__（乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》，以及有关规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。

　　第一条工程名称：锚杆工程

　　建设地点：XXX__

　　第二条建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容：

　　1．基坑锚杆XXX__条，包括现场已浇注XXX__条锚杆的张X及锁定，总工程量为XXX__延米。

　　2．锚杆施工依据设计方案和相应施工规范，工作内容包括：

　　①锚杆钻孔；

　　②锚杆设置及灌浆；

　　③锚杆张X与锁定。

　　第三条本合同所承包工程的工期定为XXX__个日历天，工期计算的起止时间是：XXX_年____月____日开工，XXX_年____月____日竣工。上述工期以施工方案工期为准。

　　在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。

　　第四条工程质量标准及保修条件、期限，按本条第XXX__项执行：

　　1．按照国家及省、市的有关规定执行，符合设计要求。

　　2．按照国家《现行建筑施工规范大全》有关标准执行，工程保修至地下室施工到0.00时为止。

　　第五条承包方式：

　　实行大包干。即包工、包材料、包质量、包工期、包安全。锚杆按XXX__元米计价。

　　具体工期要求为：在XXX__个日历天内完成全部锚杆的钻孔、灌浆，并且张X完毕至少一半锚杆。

　　第六条工程总造价按上述承包范围和方式，计（概算）为人民币：XXX__元整（XXX__），工程结算以实际发生工程量为准，单价不变。

　　第七条甲方应负责完成下列工作：

　　1．在开工前三天完成“三通一平”（包括进场道路），接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工（安装）图纸与说明书和有关的技术资料各一份；水电安装图纸XXX__份；地质勘探资料一份；建筑（安装）许可证和报建审核意见书。

　　2．提供现场水电接点，材料堆放点及临时设施。

　　3．以上工作由XXX__统一解决安排。

　　第八条乙方应负责完成下列工作：

　　1．在开工前三天完成组织施工图会审、编制施工组织设计，并送交甲方，作为甲方检查监督执行施工计划的依据。

　　2．全面负责锚杆施工，保质保量按期完成任务。

　　3．完工后，提供有效的竣工资料两份。

　　第九条乙方承包的任务，非经甲方同意，不得随意分包给

　　第三方。

　　乙方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发现其在主要形象上拖进度XXX__天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方应以书面通知乙方，乙方在XXX__天内必须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。

　　乙方在施工过程中，发现施工图纸与说明书不符，重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应立即以书面通知甲方。甲方应在XXX__天内会同设计单位进行处理，并办理技术签证。否则，乙方有权停工，除工期顺延外，因此所造成的窝工损失由甲方负责。

　　第十条甲方委托监理公司为驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程、办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。

　　第十一条材料、设备的供应及其消耗含量和价差处理，按本条第XXX__项执行：

　　1．工程所需材料，全部由乙方负责，其费用和材料价格已按XXX__的规定列入造价内，在施工过程中，如材料价格变动，按有关规定进行调整。

　　2．施工过程中，材料价格如有变动，不再调整。

　　第十二条工程价款的支付和结算必须划（汇）入乙方的开户银行：XXX__办事处，帐号：XXX__。否则，由此所造成的一切后果均由甲方负责。乙方不得将工程款转入

　　第三方帐户或挪作他用。

　　工程备料款和进度款按本款第XXX__项执行：

　　（一）按市建设银行工程价款结算办法的拨付规定办理，即在合同签订XXX__天内，按总造价（当年计划）的百分之XXX__预付备料款，进度款按工程进度百分之时付款百分之XXX__，工程进度百分之时付款百分之XXX__，工程进度百分之时再付百分之XXX__，其余工程进度款由预付备料款抵充，留下尾款百分之五待审定竣工结算后付清。

　　（二）工程款支付办法：

　　1．合同签订____日内，甲方向乙方支付XXX__元备料款。

　　2．乙方完成进度达50％时，甲方再向乙方支付工程总造价的40％。

　　3．乙方完成进度达90％时，甲方再向乙方支付工程总造价的15％。其余款项在地下室施工到0．00时付清。

　　工程结算：乙方应在全部工程竣工验收合格后XXX__天内提出竣工结算，送甲方和经办行审核，甲方应在接到结算之日起XXX__天内提出意见，逾期视作同意，由经办行划帐，结算尾数。双方对竣工结算确认后XXX__天内，应进行退补结算。

　　第十三条甲方因生产或使用需要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并提供由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价按工程增减的规定进行调整和结算。

　　工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。

　　第十四条工程交工验收

　　1．工程交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

　　2．隐蔽工程在隐蔽前XXX__天，由乙方通知甲方到场检查，甲方不按时到现场检查的，乙方可自行检查后隐蔽，并认真如实填写隐蔽记录，甲方应予承认。若事后甲方提出复查的，复查合格，所有费用和因此造成乙方的经济损失，由甲方承担，所耽误的时间应顺延工期；复查不合格，检查费用由甲方承担，乙方应负责无偿返修。若乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐蔽工程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，一切费用由乙方承担。

　　3．工程（包括单项工程）竣工前五天，由乙方通知甲方组织有关单位进行验收。验收工作在工程竣工后XXX__天（单项工程七天）内进行，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在《竣工工程验收证明书》上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止。并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方逾期组织验收的，除应向乙方偿付违约金外，如果验收合格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期；验收不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。工程（包括单项工程）未经验收，甲方提前使用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。

　　4．工程竣工后，应绘制竣工图。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方另绘竣工图。

　　第十五条奖励

　　1．提前竣工或赶工奖励：XXX__。

　　2．乙方按期竣工，并经工程质监部门和主管部门检查鉴定或认可的优良级品工程的，甲方同意按工程总造价XXX__分之XXX__奖励给乙方。

　　第十六条违约责任

　　1．甲方逾期供应材料、设备或逾期履行

　　第七条各项规定之一者，从逾期XXX__天次日起，除应负担乙方的实际损失外，并按拖延天数顺延工期。

　　2．甲方不按期拨付工程款，从超过XXX__天次日起，按拖欠数额，按照银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其它损失按实由甲方承担，工期顺延。

　　3．乙方逾期竣工，从逾期XXX__天次日起，每逾期一天，按工程总造价（单项工程按该项工程造价）的万分之XXX__向甲方偿付违约金。

　　4．甲方逾期组织验收交工工程（包括单项工程），乙方逾期提交竣工结算的，从逾期XXX__天次日起，每逾期一天按工程总造价（单项工程按该单项工程造价）的`万分之XXX__向对方偿付违约。

　　5．一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期XXX__天次日起，按应结清或退回数额，比照银行有关延期付款的规定，向对方偿付逾期违约金。

　　第十七条遇人力不可抗拒的灾害损失，按本条第XXX__项处理：

　　1．报上级有关部门裁定。

　　2．工期顺延。

　　第十八条其它事项及补充条款

　　1．有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。

　　2．乙方应加强防火、防盗、治安、施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行安全、文明和深夜施工等的规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。

　　3．甲方无偿提供乙方施工人员共XXX__人的住宿及生活用水、用电。

　　4．乙方施工用水用电按市有关规定，从结算款中扣除。

　　5．基坑开挖时，挡土桩间如有流砂或挡土桩位移超过规范偏差及漏水等影响地下室施工的情况，由乙方负责处理，因此发生的一切费用，由乙方承担。措施费按XXX__元包死，如无上述情况，甲方照付上述措施费给乙方。

　　本合同自签订之日起生效，到工程交工验收和结清工程款之日自然失效。本合同正本二份，双方各执一份；副本四份，双方各执二份；送建委、双方主管业务部门、经办行、税务局、工商局及有关单位各一份。

　　甲方（盖章）：XXX__乙方（盖章）：XXX__

　　住所：XXX__住所：XXX__

　　签约代表（签字）：XXX__签约代表（签字）：XXX__

　　电话：XXX__电话：XXX__

　　传真：XXX__传真：XXX__

　　XX编码：XXX__XX编码：XXX__

　　签订地点：XXX__签订地点：XXX__

　　XXX_年____月____日XXX_年____月____日

工程合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：伊宁市安兴煤矿排水渠工程

　　2、工程地点：安兴煤矿

　　二、工程工期及施工标准、要求

　　1、合同工期：本工程于20xx年6月10日开工，至20xx年6月30日竣工，工程期共计20天。

　　2、施工标准：

　　(1)井口至联合建筑段水渠为暗渠，水渠净高90cm，净宽90cm，混凝土浇筑厚度为10cm,混凝土比例4：2:5,铺设6#钢筋，水渠上面加盖板。详见附图1

　　(2)炸药库至矿门岗段水渠为明渠，水渠净高为80cm,下口净宽80cm,上口净宽130cm,混凝土浇筑厚度为10cm,混凝土比例4：2:5,铺设6#钢筋。详见附图2

　　3、施工要求：乙方必须严格按照本工程设计图纸等相关要求和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求，组织施工，确保工程总体坚实、牢固，砌体砂浆配合比准确，砌缝内砂浆均匀，勾缝密实，水渠伸缩缝为5m,水泥砂浆抹面，保证抹面的厚度，砌体内侧及沟底表面平整光滑、直顺，排水顺畅，不得有裂缝、脱落、空鼓现象，整体外观达到直线段顺直、曲线段圆滑，无折点、起伏。

　　三、工程价款及支付

　　1、工程单价

　　大写：叁佰捌拾园整 /平方米，小写：380/平方米。

　　2、本工程造价以实际工程量为准，按工程单价据实结算。

　　3、付款方式：合同签订后，施工初期甲方预付部分工程款，工程竣工并验收合格后付至总价款的98%，预留2%的质量保证金，保修期满后未出现质量问题，如数退还质量保证金，价款支付为现金支付。

　　四、甲乙双方权利和义务

　　1、甲方：

　　(1)负责对乙方施工质量抽检和监督，对不合格的材料责成乙方调换，对不符合施工要求和标准的施工段有权要求乙方拆除并重新施工建设，所产生的费用由乙方自行承担。

　　(2)负责施工地点的社会协调，保持有一个安全的施工环境。

　　(3)负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后7天内组织验收。

　　2、乙方：

　　(1)根据设计图纸和施工标准、要求，做好施工工作。