工程合同

工程合同9篇[优秀]

　　随着时间的推移，合同出现在我们生活中的次数越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编整理的工程合同9篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

工程合同 篇1

　　委托单位：______________________________(以下简称甲方)

　　设计单位：______________________________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》，以及北京市的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。

　　第一条 工程项目

　　甲方委托乙方承担以下工程设计任务：

　　工程名称：_____________________________

　　工程地址：_____________________________

　　工程任务批准文件：__________________________(见附件1);

　　北京市城市规划管理部门批准文件：____________(见附件2);

　　本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件3)。

　　第二条 设计资料、设计阶段及设计文件的提交

　　本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期，并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的`可能，经甲乙双方共同协商，约定如下：

　　(一)甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料： 序号 文件内容或名称 文件提交日期 备注

　　(二)乙方按约定的时间提交下列设计文件： 序号 设计文件名称 份数 交付日期 备注 提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准，超出部分另行收费。

　　(三)设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定，则可待设计工作进行到可确定时，甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》，作为本合同的附件执行。

　　第三条 设计收费及支付方法

　　(一)本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸，设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费，具体数额由甲乙双商定。

　　(二)本工程设计收费详见附件3"委托设计项目表"。本合同生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的20%作为合同定金，设计工作完成后，定金抵做工程设计费。

　　(三)乙方向甲方提交初步设计文件时，甲方向乙方拨款付应付设计费总额的30%(不含定金)。

　　(四)乙方向甲方提交施工图设计文件时，甲方向乙方按设计概算结清全部工程设计费。

　　(五)对采用先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的设计，经北京市城乡规划委员会会同有关部门确认后，可适当增收工程设计费。增收金额按北京市有关标准执行，未定具体标准的，由甲、乙双方商定。

　　(六)本合同在执行期间，如遇国家规定的设计收费标准调整时，甲乙双方已定的设计收费额应按新标准重新核定，并按核定后的设计收费额进行结算。

　　第四条 双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。

　　2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。

　　3、负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果正式书面通知乙方。

　　4、甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时，应向乙方正式发出邀请书，并且负责乙方必要的工作条件，所需费用由甲方负担，不计入工程设计费总额之中。

　　5、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

　　6、在不增加工程设计费总额的情况下，甲方有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目，协助乙方办理技术合同中应由甲方办理的有关手续。技术合同可作为本合同的合同附件与本合同具有同等效力。

工程合同 篇2

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　工程名称：

　　施工地点：

　　第二条 工程内容及承包范围

　　1、 工程内容：安防布线系统设备、材料及布线辅助材料供货与安装工程;

　　2、 承包范围：按甲方要求完成方案设计、设备材料及辅材供货、安装、调试、验收和培训。

　　第三条 设备安装开工和竣工期限

　　1、 本承包工程的开工日期为乙方收到甲方通知后，竣工日期为工程开工后*周内。

　　2、 遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做调整。

　　(1) 重大设计变更(指设计功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认;

　　(2) 甲方书面通知的计划工期改变;

　　(3) 不可抗力;

　　第四条 承包方式、造价及造价调整

　　1、 承包方式：采取包料、包工期、包质量、包材料差价及各系统的工艺设计，并达到甲方要求，若因甲方功能要求发生的重大变更造成价格大幅度增减将以补充协议形式办理。不包含室外安装立杆。

　　2、 本工程总造价：人民币(大写) (详见附件一)

　　3、 发生下列情况之一时，经乙方提出甲方认可后可调整本合同造价：

　　(1) 由于甲方通知的设计变更引起的增加/减少工作内容。

　　(2) 应甲方要求单项设计变更增减费用在￥2000元(不含本身)以上。

　　(3) 不可抗力。

　　发生以上情况时，乙方应在3天内，及时将调整的原因、金额以书面的'形式(附有详细估算和甲方的指示)报送甲方，甲方应在收到报告后5天内给予答复。

　　(4)除合同另有说明外，本工程发生的任何直接费用及与本工程有关的其他费用(如税金)均已包括在本合同造价内。

工程合同 篇3

　　【摘要】在工程项目建设的全过程中，投资决策以及设计阶段虽然是对工程造价影响的最大阶段，但施工阶段却是工程项目的真正投资主要发生的阶段。施工阶段是一个具体实施投资的过程,其占用的时间比较长。工程建设的主要合同就是施工合同，因此对施工合同的管理工作合同在工程造价管理中起着十分重要的作用。本文从工程造价各阶段的控制重点入手，阐述了施工合同管理在工程造价管理中的相关应用。

　　【关键词】施工合同管理 工程造价管理 应用

　　引言

　　建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工及发包人支付价款的合同。建设工程施工合同是建设工程的主要合同，是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。在市场经济条件下，建设市场主体之间的权利义务关系主要是通过合同确定的。因此，在建设领域施工合同管理具有十分重要的意义。施工合同价款，是按有关规定和协议条款约定的各种标准计算，用以支付承包方按照合同要求完成工程内容的价款总额，是合同当事人关心的核心问题之一。加强施工合同管理，维护建筑市场秩序，可以从根本上规范建设市场，降低工程风险，控制工程造价。

　　施工合同的管理是一门多方面的科学，需要造价人员掌握有关施工、造价、经济、法律等大量相关知识，同时需要足够的精力"责任心和耐心，才能处理好计价、变更、索赔等问题，合理确定工程造价和有效控制工程投资，维护合同双方的合法利益。

　　1.工程造价各阶段的控制重点

　　1.1.项目决策阶段

　　根据拟建项目的功能要求和使用要求，做出项目定义，包括项目投资定义，并按照项目规划的要求和内容以及项目分析和研究的不断深入，逐步地将投资估算的误差率控制在允许的范围之内。

　　1.2.初步设计阶段

　　运用设计标准与标准设计、价值工程和限额设计方法等，以可行性研究报告中被批准的投资估算为工程造价目标书，控制和修改初步设计直至满足要求。

　　1.3.施工图设计阶段

　　以被批准的设计概算为控制目标，应用限额设计、价值工程等方法，以设计概算为控制目标控制和修改施工图设计。通过对设计过程中所形成的工程造价层层限额设计，以实现工程项目设计阶段的工程造价控制目标。

　　1.4.招标投标阶段

　　以工程设计文件（包括概、预算）为依据，结合工程施工的具体情况，如现场条件、市场价格、业主的特殊要求等，按照招标文件的制定，编制招标工程的标底价，明确合同计价方式，初步确定工程的合同价。

　　1.5.工程施工阶段

　　以施工图预算或标底价、工程合同价等为控制依据，通过工程计量、控制工程变更等方法，按照承包人实际完成的工程量，严格确定施工阶段实际发生的工程费用。以合同价为基础，考虑物价上涨、工程变更等因素，合理确定进度款和结算款，控制工程实际费用的支出。

　　1.6.竣工验收阶段

　　全面汇总工程建设中的全部实际费用，编制竣工决算，如实体现建设项目的工程造价，并总结经验，积累技术经济数据和资料，不断提高工程造价管理水平。

　　2.施工合同管理中的常见问题

　　2.1.法律意识淡薄、合同签订不规范

　　我国建筑法明确规定：建筑工程的发包单位和承包单位应依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。目前由于很多施工单位法律意识淡薄，施工合同未按工程自身特点和示范文本的要求进行签订，在实施工程中，一旦遇到经济纠纷，由于合同中缺少约束彼此行为的条款，甲、乙双方互相扯皮、推卸责任，影响整个工程的进展。

　　2.2.由于施工时间紧，来不及签订合同，导致纠纷

　　对于在施工过程中由于不可抗力因素引起的停工、误工、窝工、返工等增加的费用，以及一些工程造价上很容易产生分歧的项目（例如材料价格、品种、档次以及一些由市场因素决定的.项目单价），由于没有合同依据，甲、乙双方各自为政，使结算无法顺利进行，极易产生经济纠纷，使企业蒙受损失。

　　2.3.合同管理不到位

　　在合同的签订、审查、执行过程中监督和检查的力度不够，由于合同管理未形成系统化，对于合同中一些细微条款及规定没有一个系统的认知，使合同内容不严谨、全面，为今后导致合同纠纷、工程结算无法顺利进行埋下隐患。上述情况的发生可能导致工程造价的不合理和不准确，同时给人们的造价管理工作也带来了很大的难度。

　　3.加强合同管理，控制工程造价的主要措施

　　3.1.建立合同管理队伍

　　建设工程施工阶段有效控制工程造价，关键在于合同管理人员的整体素质。合同管理人员必须选用具有良好职业道德的专业人员。合同管理人员要根据实际情况增加相应的法律专业知识和经济管理专业知识，有条件时还要进行各种专业培训，使合同管理人员学会依据法律规定和合同约定，对合同的履行即实施过程实行监督管理。作为合同管理人员，要认真审查合同条款，对影响工程造价的各项条款把关，特别注意材料价格、取费依据、计价方式、索赔处理等，均应作明确约定，使合同中约定的承包内容具体化，也为施工中发生设计变更和材料调差提供单价依据，防止因错漏或产生歧义而造成浪费和损失，为工程造价管理工作掌握主动打下基础。

　　3.2.使用合同示范文本

　　推行合同示范文本，一方面有助于当事人了解掌握有关法律法规，使建设工程合同的签订符合规范，避免缺款少项和当事人意思表示不真实，防止出现显失公平和违法条款；另一方面便于合同管理机关加强监督检查，也有利于仲裁机构或人民法院及时裁判纠纷，维护当事人的合法权益。合同文本必须准确表达双方真实意愿，对合同价款、标的物、计算方式、方法、验收标准和质量评定等级等重要内容做到文字表达严谨，应特别注意专用条款及补充条款的约定是否严密，避免留有漏洞为将来埋下隐患。

　　3.3.加强工程变更索赔管理

　　施工合同一经签订，确定了合同价款和结算方式之后，影响工程造价的主要因素便是工程设计变更或签证，以及工程实施过程中的不确定因素，因此，加强工程索赔的研究也是合同管理中的一项重要任务。索赔是合同管理的重要环节，索赔和合同管理有直接的联系，合同是索赔的依据。整个索赔处理的过程就是执行合同的过程，从项目开工后，合同管理人员就必须将每日实施合同的情况与原合同进行分析，若出现索赔事件，就应当研究是否提出索赔，若需进行索赔，就要及时掌握、整理索赔证据，以备进行索赔之用。索赔的依据在于日常合同管理的证据，要想索赔就必须加强合同管理，做好日常证据的收集、整理、汇总。除此以外在日常工作中要深入研究理解合同的每一个条款，切实加强日常管理工作，使管理正规化，做好处理合同纠纷的各种准备工作。

　　3.4.总结经验，加强合同管理的学习

　　合同签订后，在实施过程中一定会存在这样或那样的问题，我们要及时进行总结，为下一个工程项目合同签订及工程造价控制提供可借鉴的经验。对以前签订的合同中过时、不符合法律法规，以及内容不严谨、容易让对方钻空子的条款加以改正；对合同中经常遇见的普遍性问题及解决方法整理成册，以备查询使用；对合同中存在的一时无法解决的问题，进行标识，在合同管理的学习中，进行讨论、研究，提出解决方案或预防措施，避免以后工程合同签订中出现同样的问题。

　　4.结束语

　　由此可知，施工合同管理对施工企业具有重要的意义，也是控制施工阶段工程造价的主要和有效的措施，严格工程管理控制工程造价是一项复杂而又具有现实意义的系统工作，不仅要在工程管理上下功夫，而且还要得到政府及相关部门的支持，才能合理确定和有效控制工程造价，最大限度地发挥经济和社会效益。

　　【参考文献】

　　[1]史育红.从合同管理的角度看控制工程造价.科技情报开发与经济.20xx.(12)

　　[2]何伯森.国际工程合同管理[M].北京:中国建筑工业出版社.20xx

　　[3]中国建设监理协会.全国监理工程师培训考试教材:建设工程合同管理[M].北京:知识产权出版社.20xx

　　[4]张俊强.对我国目前工程项目合同管理现状的分析[J].建设监理.20xx.(6)

　　[5]余宜林.张海东.合同管理在施工企业中的重要地位[J].交通标准化.20xx.(10)

工程合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商一致，现就甲方委托乙方对工程结算编制(审核)服务之事宜签订本合同，以供双方共同遵守。

　　一、甲方委托乙方对甲方管理范围内的各项工程，进行工程结算编制(审核)。

　　二、甲方负责向乙方提供完整的需审核的结算资料。

　　三、乙方应在接到甲方提交的某项工程完整的结算编制(审核)资料后 5 个工作日内(工程结算造价200万以上的工程或结算资料不完整的工程，双方根据情况另行协商编制(审核)需要的时间)完成审核工作并向甲方提交一式 壹 份的审核成果文件初稿或电子文件，并在双方沟通达成一致意见后2个工作日内完成修改并向甲方提交一式 叁 份的审核成果文件正稿及1份电子文件，同时将甲方提交的资料退回给甲方。

　　四、乙方应严格按现行的工程计价定额及其他相关计价标准完成本工程结算的编制(审核)，并保证成果文件的真实性、合法性，并对成果文件予以严格保密，未经甲方同意不得向参与本工程结算审核工作以外的人员泄露。

　　五、服务费计算及支付

　　单项工程结算编制的服务费=结算造价的千分之贰点伍(2.5‰)计取; 单项工程结算审核的服务费=基本审核费+效益审核费。基本审核费按审定金额的千分之壹点伍(1.5‰)计取;效益审核费按核减金额的5%计取;单项工程结算编制或审核的服务费少于1000元人民币的则按1000元计付审核费用;在乙方提交成果文件正稿后5个工作日，甲方将审核费用转入乙方指定账户(账户名称：广西同泽工程造价咨询有限责任公司;开户银行：南宁市工商银行开投支行;银行账号：2102108509300005318)。

　　六、违约责任

　　1、甲方未能按期支付审核费用的`，每逾期一天按欠付金额的百分之一向乙方支付违约金。

　　2、乙方未能按期提交审核成果文件初稿或正稿的，每逾期一天按审核费用总额的百分之一向甲方支付违约金，逾期超过5天的，甲方有权解除本合同。

　　七、凡因本合同引起或与本合同有关的争议，首先由双方友好协商解决，协商不成则通过诉讼解决，诉讼由乙方所在地法院管辖。

　　八、本合同一式肆份，甲、乙方各执贰份，自双方盖公章及法定代表人签字后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程合同 篇5

　　装饰工程名称：

　　建设单位（甲方）：

　　施工单位（乙方）：

　　苏州市经济贸易委员会制定

　　苏州市工商行政管理局 监制

　　苏州市室内装饰工程合同

　　甲方（委托人）：乙方（被委托人）：

　　一、 装饰施工项目：

　　1、装饰施工地点：

　　2、房屋结构：

　　3、装饰施工内容及要求：（详见报价单，并以报价单为准）。

　　二、工程期限及保修期：

　　1、工期：天。因天气变化造成施工难度，影响施工进度，工期顺延。

　　自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　2、工程保修期：月。保修期：月。保修期自本工程竣工验收合格之日

　　起，由乙方开具工程保修单。

　　3、在工程保修期内，如甲方人为造成损坏，要求乙方维修，甲方应全额付给乙方材料费及人工维修费。

　　三、工程造价及付款方式：

　　工程总造价：（大写） （小写） 元。

　　合同生效时，甲方支付总造价的 20 %，其余价款根据施工进度计划分期支付：水电工完，瓦工材料进场施工之前，支付总价款的35 %，瓦工结束，木工材料进场施工之前，支付总价款的40 %，余款：5%，于工程验收合格后付清。双方款项往来，均应出具正式收据。

　　四、材料、设备的供应

　　1、甲方提供的材料、设备：

　　本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按施

　　工进度计划及时供应到现场。

　　2、乙方采购的材料、设备：

　　凡由乙方采购的材料、设备必须与报价单中注明的品牌、规格、型号、质量、计量标准相符，经由甲方签字认可后再行使用。乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异应禁止使用，如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　3、 甲、乙双方采购的材料，必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的室内装饰材料有害物质限量强制性国家标准。

　　五、施工前准备细则

　　1、甲方

　　⑴ 开工前，向乙方提供经确认的施工图纸或工艺质量说明1份，并向乙方进行现场交底，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

　　⑵ 向乙方提供施工需用的水、电等必备设施，并说明使用注意事项。

　　⑶ 施工中使用公用部位操作，由甲方负责协调邻里关系，保证乙方正常施工。⑷ 如需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。⑸ 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。⑹ 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，需征得乙方同意并应支付赶工费，待签订工期变更协议、确定赶工费后再行赶工。

　　⑺ 甲方代表对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续。甲方其他家庭成员对工程及乙方的意见均需甲方代表与乙方代表接触。

　　2、乙方

　　⑴ 组织施工图纸或工艺质量的现场交底，拟定施工方案、进度计划，交甲方审定并签字认可。

　　⑵ 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。⑶ 乙方委派： 为驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，协调由乙方负责的各项事宜。

　　六、施工安全与防火

　　1、甲方或乙方提供的施工图纸或工艺质量说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　2、乙方在施工期间内应严格遵守1993年7月29日发布的中华人民共和国行业标准《室

　　内装饰工程质量规范》、《建筑安装工人安全操作规范》，注意施工安全。

　　3、由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担责任并承担由此引发的一切经济损失。

　　七、工程施工变更

　　1、工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，签订变更单后方能进行该项目施工，所引起增减费用，可在工程第三批付款时，一并结清。如需减项不可超过总价的5%。

　　八、工程质量、验收及结算

　　1、工程质量按1997月3日发布的中华人民共和国行业标准《家庭装饰工程质量规范》以施工图纸、工艺质量说明，设计变更的内容为合格标准依据。

　　2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

　　3、工程竣工验收，乙方应通知甲方竣工验收。甲方自接到验收通知3日内组织验收，

　　验收合格办理移交手续。如甲方在规定时间内不能阻止验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　4、工程竣工结算，乙方应提交工程结算单及有关资料给甲方，甲方自接到上述资料5

　　天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在3天内结清尾款。

　　九、违约责任

　　1、甲方责任

　　⑴ 未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料以及由甲

　　方引起的其他原因等，除工程日期得予顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、误工的实际损失。每停工或误工一天，甲方支付乙方工程造价的1‰。

　　⑵ 由于甲方提供的材料、设备质量问题或规格差异，乙方向甲方提出，甲方仍表示

　　使用的而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　⑶ 工程未经验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任。

　　⑷ 甲方未按合同的'约定付款，每逾期一天，按逾期未付款的1‰支付违约金。

　　⑸ 甲方未办理任何手续，要求乙方拆改原有建筑物及设备管线，乙方有权拒绝施工。

　　2、乙方责任

　　⑴ 工程质量不符合合同规定，甲方有权要求限期无偿修理或返工，造成损失由乙方负责。

　　⑵ 由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已累计付款额的1‰支付违约金。

　　⑶ 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场陈设和其他物品，如有损失，应视情况予以赔偿。

　　⑷ 未经甲方同意，擅自拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责。

　　3、本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总价的20%的违约金，并承担由此造成的其他经济损失。

　　十、争议或纠纷的处理

　　1、本合同履行期间上方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，

　　上方可采取协商解决或请装饰市场管理办公室及有关部门进行调解。

　　2、双方协议或调解不成时，双方同意由同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可以向人民法院起诉）。

　　十一、附则

　　1、本合同一式四份，双方各执二份。

　　2、本合同甲乙双方签字后，即可生效。

　　十二、其他约定

　　1除甲方不能按时付款外，乙方不得停工。

　　2乙方施工期间，水电费由甲方自理。

　　3严格按照报价表中所列项目施工。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　代表人： 法定代表人：

　　单位地址：单位地址：

　　年 月 日年 月日

工程合同 篇6

　　建设工程施工合同是指合同双方为了完成建设工程而明确的双方的权利、义务的协议。很多建设工程施工合同的签订因为施工方对合同的法律知识不了解，导致签订的合同属于无效合同，那么建设工程施工合同无效的法律后果由哪些呢?请阅读下面的文章进行了解。

　　依据我国现行法律规定，合同被确认无效后，将导致合同自始无效，合同关系不再存在，当事人不再享有和承担原合同规定的权利和义务，不能产生当事人|来源|考试|大|所预期的法律后果。建设工程施工合同无效的法律后果也不例外，但由于其标的特殊性，其无效的处理与普通无效合同有着很大的差别，当事人的缔约过失也比普通无效合同复杂。

　　一、建设工程施工合同订立后尚未履行前被确认无效的后果。

　　尚未履行前被确认无效的建设工程施工合同，双方当事人均不得再继续履行。这时，合同无效的处理只按照缔约过失来承担责任，由有过错的一方赔偿另一方因合同无效而造成的损失，双方均有过错的，依照过错大小承担相应的责任。另外，损害事实的`举证责任在受损害一方，如果受损害一方对其损失不能通过举证加以明确，其要求过错方承担赔偿责任的请求法院不能支持。而有过错一方除了自行承担给自己造成的违法后果外，还要承担无过错方的实际损失。

　　二、建设工程施工合同已开始履行但尚未履行完毕被确认无效的后果。

　　于建设工程施工合同尚未履行完毕就被确认无效的情形，笔者认为，不能按一般无效合同的处理原则实行恢复原状或双方返还，应区分不同的情况处理。

　　第一种情况，已完成部分工程质量低劣，无法补救或所建工程在防洪区域内对防洪工程构成威胁的，应按照一般无效合同的处理原则，已经完成部分工程应拆除，建设方支付的工程款应返还。

　　第二种情况，工程质量完全合格，也未违反国家和地方政府的计划，则已完成的建设工程归建设方所有，承包方所付出的劳动由建设方折价补偿给施工方，折价时应该按照合同约定的工程价款比例折价。最高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第10条第1款规定："建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款"，该解释的规定正是为了避免教条，减少不必要的损失和浪费。第三种情况是赔偿损失，如果因建设方过错导致合同无效的，建设方对自己的损失自负，同时应该赔偿承包方施工过程中支付的人工费、材料费等实际支出费用;如果是承包方存在过错的，承包方对自己的损失自负，同时要赔偿建设方材料费等实际支出的费用。双方都有过错的，按过错大小承担相应赔偿责任。

　　三、建设工程施工合同已履行完毕后被确认无效的后果。

　　按照最高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第2条和第3条的规定处理。

　　第一，建设工程施工合同已经履行完毕后，建设工程经竣工验收合格的，建设方应该参照合同约定支付承包方工程价款。但仍应追究双方的其它相应法律责任。

　　第二，建设工程施工合同已经履行完毕后，建设工程经竣工验收不合格的，要分两种情况给予不同处理：一是维修后建设工程经竣工验收合格的，建设方仍应参照合同约定支付承包方工程款，但承包方应承担相应的维修义务，或自己维修，或负担建设方维修费。二是维修后建设工程经竣工验收不合格的，建设方不支付施工方工程款，对此损失由承包方自行承担。同时按照双方的过错及过错大小对其它损失承担相应的赔偿责任。这里的其它损失包括签订、履行合同和合同被确认无效后的后续费用，如拆除质量不合格的建筑物的费用、工程延期费用、材料费等。

工程合同 篇7

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《_________》有关规定，为了明确甲、乙双方在整个民用户燃气工程实施中的权利、义务和经济责任，结合本工程的具体情况，经双方协商签订本合同。

　　第一条 工程项目

　　一、工程名称：_________

　　二、工程地点：_________

　　三、工程申请审批号：_________

　　四、工程内容及范围：

　　1．户内燃气管道及设施安装；

　　2．户外燃气干、支管及设施安装。

　　第二条 工程实施方式

　　工程设计、施工、质量管理、碰管通气全过程均由甲方委托乙方组织实施。

　　第三条 工程收费标准及付款方式

　　一、天然气庭院管网、外线中压管线、调压装置、计量表、天然气阀门及配套管件、土石方工程，地形地貌恢复等工程费用。

　　二、天然气放空气量、管线碰口、设计、监理等费用。

　　三、本合同总造价_________元，人民币大写：_________。

　　四、甲方用转帐支票或现金到乙方指定银行交付均可。

　　第四条 甲方交款日期

　　甲方于本合同签订后的五日内交付工程总款的60％，余款在通气前10天付清。

　　第五条 材料及设备配置

　　一、工程所需的材料、设备（不含燃器具）均由乙方供应。

　　二、燃器具由甲方自行选购本地政府主管部门审查合格、符合安全用气标准的产品。

　　三、因燃气用具质量而产生的安全责任事故均由燃具供应方负责。

　　四、乙方供应的材料、设备，必须是符合国家或有关行业技术质量标准的合格产品。

　　第六条 甲、乙双方的责任

　　一、甲方的责任

　　1．甲方在本合同生效当日内向乙方提供以下准确、真实齐全的设计基础资料：甲方用气地点以及周围相邻区域的总平面地形图（1：500地形图、带城市坐标）、总平面布置图、用气建筑的平面图、立面图、剖面图、结构图（1：500或1：100）、标准层平面图（各层平面布置不同时需各层建筑平面图1：100）。用气位置建筑（厨房）大样图、用气建筑给水施工设计图（或竣工图）、电气线路布置图。用气庭院内隐蔽工程总平面图（水、电等管线）、成片开发用户的调压计量室（站）建筑红线位置图、干管所经道路地形带状平面图及纵断面图。

　　2．合同生效之日起_________日内免费开通施工场地与城乡道路的通道以及施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，且保证施工期间的畅通。

　　3．合同生效之日起内免费负责接通施工现场总的施工电源、水源，满足施工用电、用水量的需要，并保证乙方在施工期间正常使用，提供施工料具准备间。做好红线内场地平整、拆迁及消除全部障碍物（包括架空的、隐蔽的）。

　　4．施工前提供住户名单及相应的门牌号。

　　5．保证设计人员及施工人员能顺利进入每个住户家中踏勘与施工。

　　6．提供市规划、消防、市政、河道、园林、交通等有关部门需要甲方提供的文件及证明等有关文件资料；提供质检、消防部门验收该建筑合格的资料或证书。配合乙方办理有关手续。

　　7．在高层建筑的燃气工程验收前，应安装、完善燃气电磁阀的消防报警控制系统。

　　8．甲方不得擅自改动，损坏燃气工程设施，不得将天然气管道、设备暗埋或包裹。

　　9．与乙方签订供气合同。

　　二、乙方的责任

　　1．代甲方向市规划、消防、市政、河道、园林、交通等单位申请办理燃气工程实施的有关手续及赔偿。

　　2．除第七条的第二款规定外，在约定的工期内完成整个工程的实施。

　　3．负责提供齐全的竣工资料。

　　4．负责组织燃气工程的质量监督管理工作，质量监督管理方应对工程的质量负责。

　　5．负责组织工程竣工手续、碰管、通气。

　　6．非乙方原因遇特殊情况，工程不能实施，乙方应及时告知甲方。

　　7．与甲方签订供气合同。

　　第七条 工程期限

　　一、根据国家劳动定额和本工程现状需要，确定工程实施工期为_________天，从合同生效之日起计算。

　　二、如遇下列情况工期顺延或停工：

　　1．因甲方提供的有关基础资料不准确、不齐备或房屋结构发生改变，致使工程无法按期进行而影响进度的'。

　　2．甲方不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍未能消除，导致乙方不能施工的。

　　3．甲方临时提出更改工程内容或更换设备影响工程进度的。

　　4．甲方未按合同约定付款的。

　　5．甲方或与甲方相关人员阻扰影响工程进度的。

　　6．因人力不可抗拒的因素而延误工期的。

　　7．政府或有关部门另有规定，不属乙方职权范围内原因而影响进度的。

　　第八条 工程质量和保修

　　一、工程设计与工程施工质量，按《城镇燃气设计规定》GB50028-93、《城市燃气输配及应用工程设计、安装、验收技术规程》DBJ200388、《城镇燃气输配工程施工验收规范》GJJ33-89、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-95执行。

　　二、工程交付使用之日起，免费保修期为一年。

　　第九条 在燃气工程实施过程中，甲方如改变意图、减、撤消工程量时，乙方应收取已完成工程量相应的费用。

　　第十条 违约责任

　　一、甲方未能按照本合同第六条及合同中其它款项规定履行自己的义务，视为违约。

　　二、乙方未按本合同第六条规定及合同中其它款项规定履行自己的义务，视为违约。

　　三、违约者应按工程总造价2％的金额支付违约金给守约方。

　　第十一条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，如协商不成，按下列第种方式解决：

　　一、提交_________仲裁委员会仲裁；

　　二、依法向人民法院起诉。

　　第十二条 附则

　　一、本合同壹式肆份，甲、乙双方签字盖章后，甲方壹份，乙方叁份，存档备查。

　　二、本合同自乙方收到甲方工程款之日起生效。

　　三、未尽事宜，由双方协商或另签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　甲方代表（签字）：_________ 乙方代表（签字）：_________

　　甲方经办人（签字）：_________ 乙方经办人（签字）：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　开户行：_________ 开户行：_________

　　帐号：_________ 帐号：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇8

　　建设单位：（简称甲方）

　　施工单位：（简称乙方）

　　根据<<中华人民共和国合同法>>和其他国家有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方经友好协商签订合同如下：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：福州市民生银行台江支行现金柜台内部地面零星修缮

　　2、工程内容：现金柜台内部地面零星修缮工程

　　3、工期：7日历天（20xx年10月1日开工至20xx年10月7日完工）

　　4、承包方式：包工包料

　　二、工程质量标准：

　　乙方必须按甲方确认的方案进行施工。

　　三、合同价款人民币（大写）：壹万零肆佰肆拾贰元整。小写：￥10442元。

　　四、甲方责任：

　　1、甲方应指定施工场地的施工用水、用电。

　　2、已确定的施工方案原则上不做重大调整，以免造成返工、材料浪费、延误工期等，若因此造成返工损失由甲方负责。

　　3、按时支付工程款。

　　4、本工程的消防设施建设由甲方另行安排，不在乙方承包范围。

　　五、乙方责任：

　　1、装修工程施工合同生效后，乙方须在三天内安排人员进场施工。

　　2、乙方必须遵守当地物业部门有关施工的规定，遵守作业时间，文明施工。对施工现场的设备、设施予以保护，造成损失的应予以赔偿。

　　3、乙方负责协调施工中须协调的相关部门。

　　2、工程地点：福州市民生银行台江支行支行

　　4、严格按施工方案组织施工，与甲方作好配合，恪守信誉，保证工程质量，不浪费，不拖工期，保证施工安全。

　　5、乙方在施工期间负责现场的施工安全，严格按照《安全防控工作承诺书》要求进行施工。

　　6、施工中涉及改动其他结构或设施的'，应征得甲方同意后方可施工。

　　7、乙方如超过工期，按每日300元（非乙方因素或不可抗力除外）。

　　六、结算方式

　　1、本工程由甲方聘请的造价咨询公司进行结算审核。

　　2、工程量按实际发生量进行结算。

　　七、工程款付款方式：

　　双方同意合同签

　　订后在具备施工条件的前提下乙方及时进场施工。工程竣工验收合格后付至合同总价款的80%，审计部门出具竣工结算成果报告后，甲方十天内付清工程余款。

　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方应严格执行本合同条款，未尽事宜，另行协商解决。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程合同 篇9

　　合同编号：_________

　　施工合同发包方：_________

　　住所地址：_________

　　联系方式：_________

　　手机号：_________

　　施工合同承包方：_________

　　单位地址：_________

　　法定代表人：_________

　　工程监理人：_________

　　联系电话：_________

　　本工程设计人：_________

　　联系电话：_________

　　本工程项目经理：_________

　　联系电话：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的家庭居室装饰装修工程的有关事宜，达成如下条款：

　　第一条 工程概况

　　1．1 工程地点及面积：_________

　　1．2 工程造价：￥_________元，大写：_________

　　1．3 工程承包方式：双方商定采取下列第_________种承包方式。

　　乙方包工、包全部材料。

　　乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；

　　乙方包工、甲方包全部材料。

　　1．4 工程期限_________天；开工日期_________年_________月_________日竣工日期_________年_________月_________日

　　第二条 工程监理

　　若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

　　第三条 施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：

　　3．1 甲方自行设计并提供施工图纸，交图时间为_________月_________日，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份。；

　　3．2 甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份，设计费由甲方支付；

　　3．3 施工图纸双方签字后生效。

　　第四条 甲方义务

　　4．1 开工前_________天，为乙方入场施工创造条件。全部腾空或部份腾空房屋，清除影响施工的障碍物；对只能部份腾空的房屋中所滞留的家具、陈设应采取保护措施，以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的牲口应认真清点及保护，并且双方签订“物品清单”；

　　4．2 开工前将原有的电话设备拆除；提供施工期间的水源、电源，并说明使用注意事项；

　　4．3 负责协调施工队与邻里之间的关系；

　　4．4 禁止拆动室内承重结构，如需拆、改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线，应负责到有关部门办理相应的审批手续；根据有关部门规定，甲方无权要求乙方移动或改造暖气、燃气管线；

　　4．5 参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收；

　　4．6 工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳，乙方协助提供物管所需相关材料。

　　第五条 乙方义务

　　5．1 施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》，保证工程质量，按期完成工程；

　　5．2 在甲方未正式提供有关部门的审批文件前，严禁改动建筑主体、承重结构、暖气及燃气管线等，否则应承揽相应责任；

　　5．3 严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

　　5．4 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下管道的畅通；

　　5．5 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场；

　　5．6 因乙方在施工中违反物业管理规定而引起的罚款及赔偿责任由乙方负责承担；

　　5．7 乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后，乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系，以确保工程中的统一指挥和管理。

　　第六条 工程变更

　　6．1 为确保甲方工程质量、工期及保修服务，合同签订后如有工程项目或施工方式的变更，须由双方协商后签署书面协议《装饰装修工程变更单》，同时调整相关工程费用及工期，口头承诺或口头协议均视为无效；凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工内容所引起的`一切后果，均由甲方承担；

　　6．2 合同签订后，甲方工程减项超过总工程款5%以上时，须向乙方支付减项总额8%的变更费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场，甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退货费用；若甲方要求减少的施工项目已施工，甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费、管理费及拆除费；

　　6．3 甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方该增加项目100%的工程款后方予以施工。

　　第七条 材料的提供

　　7．1 由甲方提供的材料、设备，其规格、质量应符合设计要求。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求，由此而延误工期或影响工程质量，责任由甲方承担；

　　7．2 由乙方提供的材料、设备的，乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方，双方共同验收；若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符，甲方有权拒绝使用，由此而延误工期或影响工程质量，责任由乙方承提；

　　7．3 甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准，由乙方负责为甲方代购的，在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费＋材料运输费；若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货，以及因此延误工期，均由甲方承担任；

　　7．4 除合同注明外，五金、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等，均由甲方购买并按时运到现场；若需要乙方代购，加收所购材料款_________%的采购费及运输费。

　　第八条 工期延误

　　8．1 对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　工程量变化和设计变更；

　　不可抗力；

　　甲方未按时参加阶段验收而造成的停工；

　　甲方同意工期顺延的其他情况。

　　8．2 因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延；

　　8．3 甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延；

　　8．4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承提，工期不顺延。

　　第九条 质量标准

　　9．1 双方约定本工程施工质量按下列第项标准验收：

　　《gb50210-20xx建筑装饰装修工程质理验收规范》

　　《成都市家庭房屋装饰装修工程质量验收规定》

　　其它验收标准：_________

　　9．2 施工过程中双方对工程质量发生争议时：

　　可向成都市消费者协会家庭装饰装修投诉中心或成都市建筑装饰协会投诉进行调解；

　　如不服调解，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

　　第十条 工程验收和保修

　　10．1 双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收：

　　水、电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收；

　　油漆、面层涂料施工前验收；

　　竣工验收。乙方应提前二天通知甲方进行各阶段验收，各阶段验收合格后应填写工程验收单。若甲方接到通知后，未按时参加验收，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担；

　　10．2 工程竣工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续，并填写工程保修单。

　　第十一条 工程款支付方式

　　11．1 双方约定按以下第_________种方式支付工程款：

　　合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方财务支付工程款：

　　支付次数支付时间付款比例支付金额第一次合同签订之日第二次隐蔽工程验收后3日内第三次竣工验收合格后4日内

　　其他支付方式：_________

　　11．2 工程验收合格后2日内，乙方应在向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后2日内如未有异议，双方应在工程结算单上签字，甲方并同时向乙方结清工程尾款。

　　11．3 甲方应将工程款直接交乙方财务部。工程款全部结清后，乙方应甲方开具正式统一发票。若因甲方将工程款直接交给乙方施工人员而造成损失，责任由甲方自负。

　　第十二条 违约责任

　　12．1 合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价_________%的违约金；若因此造成损失的，违约方应予以赔偿；

　　12．2 工程未验收合格或未结清尾款而未移交，甲方使用或擅自动用工程成品的，工程视为合格，由此而造成损失的由甲方负责，并视为甲方自动放弃保修及维修权利且乙方仍有追收尾款的权利；

　　12．3 甲方未按期支付第二次工程款的，乙方有权停工，每延误一日向乙方支付工程总造价2‰的违约金；

　　12．4 由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，所需修理费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　12．5 由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。

　　第十三条 合同争议的解决方式

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列第_________种方式解决：

　　向_________仲裁委员会申请仲裁；

　　向人民法院起诉。

　　第十四条 几项具体规定

　　14．1 工程地在市区以外的装饰工程，乙方加收工程总造价的3%-10%的远程施工费；

　　14．2 因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责清运到政府规定的垃圾堆放点，甲方应支付垃圾清运费用_________元，；

　　14．3 施工期间，甲方将外屋门钥匙_________把，交给乙方施工负责人_________负责保管。工程竣工移交后，甲方负责提供新锁_________把，由乙方当场负责安装好交付甲方使用；

　　14．4 施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_________点_________分至_________点_________分；下午_________点_________分至_________点_________分。

　　第十五条 附则

　　15．1 本合同签订后工程不得转包；

　　15．2 甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，双方签字后生效，甲、乙双方各持一份；

　　15．3 凡在本市各家庭装饰装修市场内签订合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关部门签字后生效，三方各持一份；

　　15．4 合同履行完后自动终止；

　　15．5 本合同实行当事人自愿鉴证，以保护合同当事人的合法权益。

　　15．6 合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。

　　第十六条 其它约定条款_________

　　甲方：_________ 乙方：_________

　　法定代表人：_________ 委托代理人：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　家庭装饰装修市场合同认证意见：_________

　　委托代理人：_________

　　联系电话：_________

　　_________年____月____日

【工程合同】相关文章：

工程工程合同01-16

工程合同 工程合同签订11-16

标准工程工程合同02-05

有关工程工程合同03-01

工程工程合同【推荐】02-12

常用版工程工程合同04-19

建筑工程工程合同04-12

精品工程工程合同03-01

工程工程合同15篇02-11

工程工程合同精选15篇02-25