工程合同

时间：2023-09-02 08:40:23 其他合同范本我要投稿

工程合同必备[7篇]

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编收集整理的工程合同7篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

工程合同必备[7篇]

工程合同篇1

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　资质等级：

　　甲乙双方根据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，具体条款如下：

　　1、工程概况：

　　2、工程名称：***地点**承包范围***承包方式***承包内容

　　3、工期

　　4、工程质量标准：

　　5、工程造价：

　　6、付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款：

　　7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表九：工程结算单）并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

　　8、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

　　9、违约责任

　　1）、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的5%为违约金；

　　2）、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的'，由甲方负责；

　　3）、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

　　4）、甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；

　　5）、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；

　　6）、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；

　　10、合同争议的解决方式

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列第__________种方式解决：

　　1。向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

　　2。向合同签订地人民法院起诉。

　　11、其他具体规定

　　1）、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的________________地点，甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）______元（此费用不在工程价款内）；

　　2）、施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_____把，由乙方当场负责安装交付使用。

　　3）、施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_________点_______分至______点_______分；下午_________点_______分至______点_______分。

　　12、附则

　　1）、本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　2）、本合同签订后工程不得转包。

　　3）、合同履行完后自动终止。

　　4）、本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（签字）乙方：

　　代表（签字）：

　　签约日期：年月日

　　签约地点：

工程合同篇2

　　建设工程施工合同是指合同双方为了完成建设工程而明确的双方的权利、义务的协议。很多建设工程施工合同的签订因为施工方对合同的法律知识不了解，导致签订的合同属于无效合同，那么建设工程施工合同无效的法律后果由哪些呢?请阅读下面的文章进行了解。

　　依据我国现行法律规定，合同被确认无效后，将导致合同自始无效，合同关系不再存在，当事人不再享有和承担原合同规定的权利和义务，不能产生当事人|来源|考试|大|所预期的法律后果。建设工程施工合同无效的法律后果也不例外，但由于其标的特殊性，其无效的处理与普通无效合同有着很大的差别，当事人的缔约过失也比普通无效合同复杂。

　　一、建设工程施工合同订立后尚未履行前被确认无效的后果。

　　尚未履行前被确认无效的建设工程施工合同，双方当事人均不得再继续履行。这时，合同无效的处理只按照缔约过失来承担责任，由有过错的一方赔偿另一方因合同无效而造成的损失，双方均有过错的，依照过错大小承担相应的责任。另外，损害事实的举证责任在受损害一方，如果受损害一方对其损失不能通过举证加以明确，其要求过错方承担赔偿责任的请求法院不能支持。而有过错一方除了自行承担给自己造成的违法后果外，还要承担无过错方的实际损失。

　　二、建设工程施工合同已开始履行但尚未履行完毕被确认无效的后果。

　　于建设工程施工合同尚未履行完毕就被确认无效的情形，笔者认为，不能按一般无效合同的处理原则实行恢复原状或双方返还，应区分不同的情况处理。

　　第一种情况，已完成部分工程质量低劣，无法补救或所建工程在防洪区域内对防洪工程构成威胁的，应按照一般无效合同的处理原则，已经完成部分工程应拆除，建设方支付的工程款应返还。

　　第二种情况，工程质量完全合格，也未违反国家和地方政府的计划，则已完成的建设工程归建设方所有，承包方所付出的劳动由建设方折价补偿给施工方，折价时应该按照合同约定的工程价款比例折价。最高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第10条第1款规定："建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款"，该解释的规定正是为了避免教条，减少不必要的损失和浪费。第三种情况是赔偿损失，如果因建设方过错导致合同无效的，建设方对自己的损失自负，同时应该赔偿承包方施工过程中支付的人工费、材料费等实际支出费用;如果是承包方存在过错的`，承包方对自己的损失自负，同时要赔偿建设方材料费等实际支出的费用。双方都有过错的，按过错大小承担相应赔偿责任。

　　三、建设工程施工合同已履行完毕后被确认无效的后果。

　　按照最高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第2条和第3条的规定处理。

　　第一，建设工程施工合同已经履行完毕后，建设工程经竣工验收合格的，建设方应该参照合同约定支付承包方工程价款。但仍应追究双方的其它相应法律责任。

　　第二，建设工程施工合同已经履行完毕后，建设工程经竣工验收不合格的，要分两种情况给予不同处理：一是维修后建设工程经竣工验收合格的，建设方仍应参照合同约定支付承包方工程款，但承包方应承担相应的维修义务，或自己维修，或负担建设方维修费。二是维修后建设工程经竣工验收不合格的，建设方不支付施工方工程款，对此损失由承包方自行承担。同时按照双方的过错及过错大小对其它损失承担相应的赔偿责任。这里的其它损失包括签订、履行合同和合同被确认无效后的后续费用，如拆除质量不合格的建筑物的费用、工程延期费用、材料费等。

工程合同篇3

　　甲方：

　　乙方：__________

　　文化程度：

　　出生日期年月日

　　参加本单位工作时间年月日

　　根据《中华人民共和国劳动法》及相关法规、规章, 现甲、乙双方经平等协商同意，自愿签定本合同，以便在今后工作中共同遵守。

　　一、劳动合同期限

　　第一条本合同期限为年，自年月日始至年月日止,其中试用期为月，自年月日始至年月日止。

　　二、岗位职务及工作内容

　　第二条乙方同意按甲方工作需要，从事工作，担任建筑工地生产任务。

　　第三条乙方应按甲方所订《安全生产责任制度和班组安全质量管理制度》有关规定按时保质保量完成相应的工作任务。

　　三、劳动保护和劳动条件

　　第四条乙方工实行工作制。

　　第五条甲方为乙方提供必要的工作条件，制定有关工作规范。

　　第六条甲方负责对乙方进行必要的职业道德、业务技术和有关法律法规教育和培训。其费用由甲方承担，若乙方违约解除合同，应赔偿甲方此项费用。

　　四、劳动报酬

　　第七条甲方应遵循按劳分配原则对乙方进行薪酬分配。

　　第八条甲方每月以货币形式足额支付乙方基本工资，其中试用期基本工资为元，转正后为元。并视经营情况和乙方贡献大小向乙方发放相应数量的奖金。

　　第九条甲方因特殊原因需乙方延长工作时间或在节假日加班的，应依法安排乙方换休或支付加班加点工资。

　　第十条由于甲方原因致使乙方临时下岗待工的，甲方应保证乙方每月生活费不低于元。

　　五、保险、福利待遇

　　第十一条甲方按国家及陕西省社会保险有关规定为乙方办理养老保险、失业保险及医疗保险等。

　　第十二条乙方患病或负伤，其工资及医疗保险待遇按国家和陕西省有关法律、法规和规定执行。

　　六、劳动纪律

　　第十三条乙方应严格遵守国家法律和甲方依法制订的各项规章制度和工作规范，严格遵守甲方的劳动纪律。

　　第十四条乙方应遵守职业道德，保守甲方的'商业秘密，不做有损客户和甲方利益的事。

　　第十五条乙方应积极参加甲方组织的有关培训，努力提高自身业务素质和工作能力。第十六条未经甲方许可，乙方不得私下销售甲方所经营产品以外的其他类似产品。第十七条.乙方违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定，甲方可给予其相应纪律处分，直至解除合同，并追究其相应经济责任及其他法律责任。

　　七、劳动合同的变更、解除、终止和续订

　　第十八条订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化，本合同相应变更相关内容。第十九条订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更合同相关内容。

　　第二十条.因乙方工作任务完成情况在合同期内甲方需对乙方作升(降)职的，双方应另行订立合同，本合同自然终止。

　　第二十一条经甲、乙双方协商一致，本合同可以解除。

　　第二十二条乙方有以下情形之一，甲方可以解除本合同;

　　1.试用期内考核不合格;

　　2.有违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定情节的;

　　3.严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;

　　4.被依法追究刑事责任的。

　　第二十三条有下列情形之一的，甲方可解除本合同，但应在三十日前以书面形式通知乙方：

　　1、乙方患病或非固工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事甲方另外安排的工作的，

　　2、乙方不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;

　　3、双方不能依据本合同第十九条规定就变更合同达成协议的。

　　第二十三条甲方濒临破产进行法定整顿期间或经营发生严重困难，经向全体员工说明情况，听取员工代表或工会意见，并向劳动行政管理部门报告后，可以解除本合同。如依本条第一款解除合同后，甲方在六个月内再录用人员的，应优先录用乙方。

　　第二十四条.乙方有以下列情形之一，甲方不得依据本合同第二十二、二十三条终止、解除本合同：

　　1)、患病或非固工负伤，在规定的医疗期内的;

　　2)、职工在孕期、产期、哺乳期的;

　　3)、法律、行政法规规定的其他情形。

　　第二十五条乙方解除合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方。

　　第二十六条有下列情形之一，乙方可以随时通知甲方解除合同：

　　1、在试用期内;

　　2、甲方以暴力、威胁、监禁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

　　3、甲方不能按本合同规定支付劳动报酬或提供劳动条件的。

　　第二十七条本合同期限届满，合同即行终止。当事任何一方在本合同期满前三十日向对方表示续订意向的，双方经协商同意，可以续订劳动合同。

　　八、经济补偿与赔偿

　　第二十八条本合同一方或双方违反或解除本合同所可能涉及的经济补偿或赔偿，按法律、法规和有关规定执行。

　　九、劳动争议处理

　　第二十九条、因履行本合同所发生的劳动争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成，合同一方或双方应自争议发生之日起六十日向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方或双方也可直接向该仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

　　十、其他

　　第三十条甲方所制订的《安全生产责任制度和班组安全质量管理制度》作为本合同附件。

　　第三十一条甲乙双方其他约定：

　　本合同未尽事宜，或与今后国家、省有关规，按有关规定执行。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。双方签字、盖章生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇4

　　委托方（以下简称甲方）：夏县住房保障和城乡建设管理局

　　设计方（以下简称乙方）：山西花花草草园林绿化工程有限公司

　　甲方委托乙方对夏县禹王大道改造工程项目进行园林景观设计。为明确甲乙双方责利关系，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程勘察设计合同条例》，并结合本项目园林景观设计的实际情况，双方本着平等、互利、合作的原则，签订本合同，供双方遵照执行。

　　一、项目名称及地址

　　1、项目名称：_夏县禹王大道改造工程绿化设计______

　　2、项目地址：_运城市夏县禹王大道

　　二、设计工作内容

　　1、甲方提供的.用地___禹王大道__ 范围内的园林景观规划设计。

　　2、相关设计阶段的估算、概算、预算。

　　3、相关设计阶段的图纸。

　　三、合同金额及支付

　　1、合同金额：本合同设计总金额为人民币 12万元（大写：拾贰万元）。

　　2、支付方式

　　（1）本合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的 30%做为设计定金，定金小计（3.6万元）（大写：叁万陆仟元整）。

　　（2）乙方完成设计任务，并向甲方提交图纸时，甲方向乙方支付合同总价款的 50%做为图设计费，图设计费小计6万元（大写：陆万元整）。

　　（3）整个设计图纸完成后，甲方向乙方支付剩余价款的 20%，小计2.4万元（大写：贰万肆仟元整）。

　　四、责任概况

　　（1）如实、准确、详细、完备地提供设计所需的原始资料：

　　（2）严格明确设计任务要求，并对每阶段完成工作予以签字确认，中途如有变更应签字确认：

　　（3）严格依照合同规定按时付款;’

　　（4）由以上原因造成乙方设计偏差、延误，其责任由甲方负担，并对因此给乙方造成的损失进行赔偿。

　　（5）如有不可抗力或其它原因，造成设计任务变更或取消，应及时告知乙方并解决。

　　五、其它

　　1、甲方维护乙方设计成果的所有权，不得将乙方设计方案或图纸转让给第三方重复使用，也不得在未经乙方书面同意的情况下，将本项目所涉及的方案或图纸重复利用与其它项目。

　　2、本合同甲、乙双方签字盖章生效，待乙方提交全部设计成果，并由甲方结清全部设计费后用后自动失效。

　　3、本合同未经事宜，甲、乙双方协商解决，协商不成，任何乙方均可向本合同签约地人民法院起诉。

　　4、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执俩份，具有同等法律效力。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　法人代表：（签字盖章）法人代表：（签字盖章）

　　委托人：（签字）委托人：（签字）

　　签定时间：年月日签定时间：年月日

工程合同篇5

　　发包单位（甲方）：

　　承包单位（乙方）：

　　经双方友好协商，委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保工程质量，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守：

　　一、甲方责任：

　　1、负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“三通一平”（水通、电通、道路通，场地平整）。

　　2、负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作。

　　3、提供桩基础施工图纸贰套。

　　4、甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。

　　二、乙方责任：

　　1、乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员，并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。

　　2、乙方严格按照国家和市颁发的有关安全施工要求管理好工程施工并对施工安全负责。

　　3、乙方必须按照图纸施工，保证桩达到设计要求的承载力。如达不到要求，属乙方责任的，由乙方负责；属甲方责任的.，由甲方负责。

　　4、乙方保证从进场试桩之日起个工作日完成（不可抗拒的因素及甲方责任造成的停工除外）。每延误一天，乙方赔偿给甲方工程总价的0.3﹪的损失费。

　　5、如因机械设备严重故障影响工期，乙方负责增加或更换机械进场补充。

　　6、乙方保证进场的机械符合国家及深圳市建设局规定的要求，并负责向甲方提供有关施工资料。

　　三、结算及付款方式：

　　1、以包工的形式，沉管碎石桩以每米元的单价由乙方承包施工。

　　2、付款方式：

　　四、本协议未尽事宜，双方协商解决。

　　五、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　签约代表：签约代表：

　　联系电话：联系电话：

　　签约时间：签约时间：

工程合同篇6

　　委托方（甲方）：___________________

　　姓名：_____________________________

　　身份证号码：_______________________

　　住所地址：_________________________

　　邮政编码：_________________________

　　联系电话：_________________________

　　被委托方（乙方）：_________________

　　企业名称：_________________________

　　法人代表：_________________________

　　企业所在地址：_____________________

　　证书编号：_________________________

　　邮政编码：_________________________

　　联系电话：_________________________

　　根据国家及当地政府有关规定，经双方协商，签订本合同，以共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1．工程地址：_____________________________________________

　　2．居室规格________室________厅

　　3．施工面积________室________平方米 ________厅________平方米厨房________平方米卫生间________平方米。

　　4．施工内容（附施工单或施工图）

　　5．委托方式____________________________

　　6．开工日期________年________月________日

　　7．竣工日期________年________月________日

　　8．施工总价________元（附工程预算书）

　　其中：材料款________元

　　人工费________元

　　其他费用________元

　　第二条质量要求

　　1．使用材料品种、规格、名称（附清单）

　　2．工艺标准双方同意参照中国轻工总会制定的《家庭装饰工程质量规范》。

　　3．施工质量检查监督部门______________________________________

　　4．施工过程中如有特殊质量要求，双方应达成一致意见，签订补充合同。

　　5．质量保修期自工程验收后起为________年，保修费用由现任方负担。

　　第三条价款支付

　　1．包工包料者合同签约后预付________％价款，余款竣工验收后一周内付清，如拖延付款，每拖延一日罚所欠款项的________％。

　　2．包清工者付款方式为_______________________________.

　　3．在施工过程如有项目增减，双方应签补充条款增减价款。

　　第四条违约责任

　　1．乙方如不能如约保证质量，应返工，费用自负。

　　2．因乙方原因不能按期完工，每拖延一日应由乙方支付损失费________元。

　　3．因甲方原因不能按期完工，每拖延一日应由甲方支付误工费________元。

　　4．在施工过程中，甲方未经与乙方代表协商私自更改施工内容，所引起的质量问题，责任自负。

　　5．合同生效后，履行期届满前，擅自解除合同的一方，应按合同价款的________％支付违约金；因擅自解除合同，已给对方造成的损失超过违约金的，还应进行赔偿，补偿违约金不足的部分。

　　6．由于一方要求解除合同，造成对方经济损失的'，按实际造成的损失赔偿。

　　第五条争议处理

　　1．合同履行中发生的争议，双方可以通过协商解决。协商不成时，采用下列方式解决：

　　（1）向当地室内装饰行业主管部门申请调解解决。

　　（2）通过仲裁解决。

　　（3）通过诉讼解决。

　　第六条合同变更

　　1．双方已达成协议，如有一方要求变更内容，需征得另一方同意并履行签约手续。

　　2．合同自签订之日起生效；保修期内有关保修条款生效，其余条款终止；保修期满后全部条款终止。

　　第七条补充条款

　　第八条合同文本

　　本合同正本两份，甲乙方各执一份，副本视需要送有关部门。

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　________年_____月_____日签订

工程合同篇7

　　甲方：____市XX公司

　　乙方：山东XX公司

　　经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则，现双方就____区徂徕镇宽店村秀水山庄小区建设工程转让事宜，达成如下条款，以便共同遵守。

　　一、转让项目名称、位置

　　转让项目：____区徂徕镇宽店村秀水山庄小区

　　二、转让项目的土地面积及基本状况

　　（一）、该小区建设总土地面积41.6亩（扣除本协议第二项第五条甲方前期所建工程）。

　　（二）、基本状况

　　1、已由甲方与宽店村委签订了合作开发建设协议书，并建设一阶段；

　　2、甲方向村委交纳了部分土地款；

　　3、甲方支付了地面以上旧村住户搬迁及地面以上所有附属物补偿款，现基本清理。尚有个别住户已支付补偿款待搬迁。

　　4、甲方向____市国土资源局交纳土地罚款16万元，占地约16亩。

　　5、前期已由甲方开工建设住宅楼一栋，面积4200平方米，建设别墅楼2排12套，计1944平方米，合计6144平方米，占地约5亩左右，所建工程由于种种因素制约均未竣工（注：该甲方所建工程不在转让项目之内）。

　　三、前期事宜约定

　　1、甲方现已在建工程，由甲方继续建设完成，不在本协议约定的转让范围之内。

　　2、自本协议签订之日起，原甲方前期所建工程所产生的'一切债权、债务全部由甲方承担。

　　四、转让事宜

　　1、甲方承诺并保证，无第三方对转让项目提出任何权利要求。

　　2、乙方承诺并保证，按甲方与宽店村签订的合作开发协议约定的内容履行合同。

　　3、乙方承诺并保证，本协议签订一个月内一次性支付甲方转让费叁佰万元人民币。

　　五、双方未尽事宜，协商解决。

　　六、本协议一式三份，双方各执一份，报宽店村备案一份。

　　甲方：

　　乙方：________年____月____日

【工程合同】相关文章：

工程工程合同01-16

工程合同

工程合同 篇1

工程合同 篇2

工程合同 篇3

工程合同 篇4

工程合同 篇5

工程合同 篇6