安装合同

安装合同优选[8篇]

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的用途越来越广泛，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编收集整理的安装合同9篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

安装合同 篇1

　　发包方：(简称甲方)

　　承包方：(简称乙方)

　　鉴于甲方承揽修建工程标段，并接受了乙方对本工程的劳务投标，乙方在确保合同工期、工程质量、安全生产及环保的前提下，甲方将所属工程委托乙方进行劳务施工。为明确双方的权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，合本工程具体情况，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　第一条劳务分包人资质情况及人员

　　1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证件(身份证)法人委托书、被委托人证件(如果授权)

　　(注：以上证件复印件需法定代表人或授权代理人签字并加盖红章，作为合同附件，附在合同内。)

　　2、人员

　　施工负责人：——职务：队长职称：工程师

　　技术负责人：——职务：总工职称：工程师

　　第二条劳务分包工程项目及劳务报酬

　　1、分包工程项目

　　工程名称：

　　工程地点：

　　分包范围：

　　2、劳务报酬

　　(1)按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。《劳务分包项目清单》见附表。表中的工程量不作为算工程数量。

　　(2)甲方按业主与甲方签订的合同综合单价(或业主批复的新增单价)收取的综合管理费，最终算依据为业主批复的乙方承担的工程费用算书金额。

　　(3)本工程的劳务报酬单价为固定单价，不得调价，除非业主调整。

　　(4)劳务报酬单价中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包清单项目所有工作内容需要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、安装、质检(自检)管理、环境保护、劳动保护、调遣(进出场)临时工程(建设、拆除与恢复)缺陷修复、税金(营业税含城建税及教育费附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花税、资源税、建筑税等由均乙方负责缴纳)利润等费用，以及合同明示或暗示的有关责任、义务和一般风险。

　　(5)本工程的临时工程建设、施工便道、便桥、拌合系统、安全文明施工等一切为之相关的费用均已含到第100章总则费用或单价中，不再另行计量。如有索赔按索赔条款处理。

　　(6)工程量清单第100章总则费用除101-1保险费、102-1竣工文件、104-2项其他不进行分割，其他项目乙方占%.

　　(7)本项目发生的所有前期费用(包括公关费、差旅费等)均由乙方承担。

　　(8)修建炸药库发生的费用(即含库房临建工程、看守人员工资、避雷设备、所有相关附属设施及按业主和地方政府相关管理规定必须配备的设施费用)，乙方承担费用元(元)整。

　　(9)乙方所承建工程的税金及地方规费(业主或地方政府收缴的)由乙方承担，由甲方代扣代缴，其他税费由乙方承担并自行缴纳。

　　第三条对乙方更换施工负责人或技术负责人的要求

　　1、乙方更换施工负责人或技术负责人时，要取得甲方同意。

　　2、甲方认为乙方委派的施工负责人或技术负责人的工作能力和业务水平难以履行合同条款，要求撤换时，乙方接到通知后，应在7天内撤换，重新委派继任者。

　　3、因更换施工负责人或技术负责人造成的损失乙方自行承担。

　　第四条分包工程期限

　　1、总工期以业主和公司的工期为准。

　　2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。

　　第五条工程质量

　　1、工程质量必须全部达到业主以及国家和交通部现行的工程质量检验评定标准，分项、分部工程一次性验收(检验)合格率100%，单位工程合格率100%.

　　2、乙方按照《四川省雅砻江两河口水电站交通工程项目工程施工》招标文件的所有规定、甲方技术交底及公路现行技术规范精心组织施工，工程质量必须达到施工设计文件和相关的国家、省部现行的《规范》、《验标》要求，并令甲方、监理工程师和业主满意。

　　3、乙方应无条件地接受业主、监理工程师和甲方现场技术人员、质检员的质量管理，同时也应无条件地接受甲方施工技术部及有关部门的质量监督、指导。对于施工中达不到业主、监理要求而出现的问题，甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞退等处理决定，乙方必须无条件接受，由此所造成的一切经济损失和后果均由乙方全部承担。

　　4、乙方工程负责人必须常驻本项目工地，对自己所施工的工程精心组织施工、管理。乙方工程负责人及技术负责人不能常驻工地(每月不少于25天)，甲方有权对乙方处以罚款伍仟元·人·次或驱出现场，乙方必须无条件接受，其费用以及造成的一切后果由乙方全部承担。乙方应在协议签订后两天内向甲方报一份上场主要人员名单单，原则不允许随意更换。未经甲方同意，每更换一人，对乙方罚款伍仟元，若甲方发现乙方现场人员不能胜任工作，乙方应在7日内予以更换。否则对乙方处以伍仟元·天·人的罚款。

　　5、乙方在每道工序施工完毕后，应及时上报甲方质检人员和监理工程师检查验收，并配合甲方及时上报签认各项相关资料，待监理工程师签证确认后，方能进行下道工序施工，否则，甲方将不予计量，由此所产生的费用及其它一切损失由乙方负责承担。

　　第六条安全施工、环境保护和文物保护

　　1、乙方应遵守建设工程施工安全生产有关管理规定，严格按业主监理要求建设安全、文明标准化工地，各种安全文明标牌由乙方按照要求制作和布设，随时接受各级安全人员的监督检查，按规定采取措施做好现场的安全防护工作，消除事故隐患。

　　2、乙方对现场的作业人员进行安全教育，明确其安全责任，甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违反安全管理规定进行施工。

　　3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时，施工开始前向甲方上报安全施工方案及安全防护措施，经甲方审批后实施。防护措施费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。

　　4、遵守甲方的职业健康安全管理文件要求，采取有效的职业病防治措施，做好职业病的控制和预防。在实施爆破作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时，提出相应的安全防护措施，报甲方审批后组织实施。乙方要对施工人员进行职业健康安全教育，提供与职业病危害防护相适应的设备、工具、用具等，施工生产过程中确保正常的使用或运转。费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。

　　5、按规定为施工现场人员配备安全保护用品，指导现场人员正确使用，确保施工人员的人身安全，费用由乙方承担。

　　6、乙方在施工中发现地下障碍物或溶洞等不良地质现象时，应于8小时内以书面形式通知甲方，并保护好现场，甲方及时提出处理方案，乙方应积极给予配合，并进行保护或组织施工处理，所发生的费用待业主审核批复并支付甲方后，甲方再支付乙方由此增加的相关费用。

　　7、乙方必须认真贯彻国家有关法规、法令、政策和安全施工的规章制度，严格按操作规程办事，做到安全生产，文明施工，在开工之日起10日内，将保证安全施工的措施和应急预案报送甲方。

　　8、甲方有权检查乙方安全生产情况，对于存在的事故隐患，责令乙方整改，否则，甲方有权按照有关规定责令乙方停工并给予一定经济处罚，直至安全隐患消除为止。

　　9、乙方应制订出严密的安全防范措施，杜绝各种人身伤亡，机械设备事故的发生。在施工过程中发生的所有人身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故，其损失和费用均由乙方负责并承担所有法律和经济责任。

　　10、乙方必须与项目部签订治安城乡环境综合治理责任书，并在进入现场10日内将人员花名册，身份证复印件报项目部配合甲方办理暂住证。若违反社会治安或触犯刑法，其责任由乙方全部承担，给甲方造成声誉、经济损失的，甲方有权给予经济处罚。

　　11、甲方负责办理所有施工人员人身意外保险，超过合同部分乙方按工程所承担的比例34%进行分摊。

　　12、乙方在第三期计量时扣除计价款元作为安全风险抵押金，待本合同工程完工后，无任何安全事故，两个月内无息退还。否则，甲方将根据对乙方的安全指标考核果具体情况予以扣留。

　　13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、环境保护与水土保持和安全文明生产等的管理规定，执行甲方制定的环境保护措施、管理方案和环保要求，加强从业人员的环保教育，杜绝人为破坏和污染环境及生态系统，严格控制污染源，按规定排放污染物，避免和减少因施工方法不当引起的对环境污染和破坏。

　　14、乙方在施工中发现古墓、文物或有考古研究价值的物品时，应立即保护好现场，并在4小时内通知甲方，双方按文物管理部门要求采取妥善措施保护，若未按规定采取措施造成的损失由乙方承担。

　　15、若乙方未履行上述条款，发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等安全事故，以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用，均由乙方依法承担。上述行为若给甲方带来不良的影响，即视为乙方违约，甲方有权终止合同。

　　第七条工期延误

　　1、由于甲方或业主物资供应或业主设计变更、施工图纸供应、征地拆迁等原因造成的工期延误，只顺延工期，不增加费用。

　　2、由于业主方原因造成的材料供应不上，甲方不赔偿任何费用。如因甲方原因造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时，从第6天起，按照甲乙双方确认的人员，给予乙方每人每天20元的生活补贴，其他费用不予考虑。如因不可抗力造成的窝工、停工和其他损失，甲方不予补贴费用。

　　3、由于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工期延长者，甲方不顺延工期，造成的损失由乙方负责;甲方有权终止协议。

　　第八条材料供应及机械设备使用

　　1、材料供应

　　(1)甲方供应的材料包括钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防水板，甲方供应至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场，卸车费、倒运费由乙方自行负责。甲供材料数量限额为设计量加上定额损耗，超限额数量部分按照采购单价加收15%的业务提成费。材料款以双方确认的单据为准(向乙方出示并提供发票复印件一份)，经双方人员确认，在当月计价款中扣除(材料单价以甲方实际购买的单价为准)乙方根据工程进度必须在每月二十五日前以书面形式上报合理的材料计划，否则由此造成的材料供应不及时或工期拖延，其责任由乙方全部承担。《甲方提供材料清单》见附表。

　　(2)除上述明确甲方提供的材料外，其余材料由乙方自行采购。乙方自行采购的材料必须保证材料质量达到本工程及甲方规定的标准，同时向甲方报送每次采购各种材料的出厂质检合格证，并征得甲方现场工程师、监理工程师、业主同意，试验合格后方可使用，否则，由此造成的一切损失由乙方负责。

　　(3)施工中乙方采购材料的保管、使用、回收等全部由乙方负责。

　　(4)本合同工程所使用的材料因市场价格上涨所带来的一切风险及损失由乙方自行承担。如果业主对本工程材料进行调整，材料调差待业主批复后按照《雅砻江两河口水电站交通工程3#公路ⅱ标段施工》招标文件合同专用条款第70.1条进行调整。

　　2、施工机具、机械设备供应

　　(1)乙方按照投标承诺及合同约定配备设备及小型机具，应及时组织上场，安排操作人员和进行管理。《乙方上场主要施工机具、机械设备清单》见附件。

　　(2)乙方提供的机械设备、施工机具性能应满足施工需要。

　　(3)本工程所需机具、设备由乙方自行解决。

　　第九条变更设计

　　1、甲方有权对乙方承担的工程提出变更设计，乙方必须按照变更设计组织施工。

　　2、乙方提出工程变更时，由乙方提交变更设计相关基础资料，报甲方施工技术部门审核后编制变更设计单，上报监理、业主，待业主批准后方可实施。

　　3、对于人力不可抗拒的自然灾害(如战争、瘟疫、地震)所造成的损失，由乙方提出申请，甲方汇总上报，待业主批复(损失金额)后，按标段批复总额%进行补偿。

　　4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例，按各自上报金额统一下浮。

　　第十条计量与算

　　1、对业主计量：乙方按甲方要求的时间及格式将已达到计量要求的工程及施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查，经审查无误后乙方全面配合甲方报监理对相关工程进行验收签证并进入当月计量程序。

　　2、甲方对乙方的计量：甲方对乙方的算单价为乙方分包范围内的工程量清单综合单价或业主批复的新增单价，算工程量以乙方分包工程范围内甲方对业主算工程量为准，完成本工程所需的全部费用及与之相关的风险费用全部包括在清单单价中，除非业主对该单价调整，任何情况下均不调整。

　　3、乙方必须在每月18日前将已完工程项目的工程量清单报甲方现场技术、质量人员审查。

　　4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项工程项目数量报表后，由施工技术部、物资设备部、安全环保部、质量管理部、计划部负责现场核实，确认已完分项工程数量无误且达到质量标准及验收标准，资料提交齐全时给予计量，发现工程质量不合格不予计量，并责令乙方返工处理，期间发生的一切费用均由乙方承担。待工程全部达质量标准后，重新申报验工计量。

　　5、计量数量为乙方实际完成、达到本协议要求质量标准、并经现场监理工程师、甲方现场技术负责人员签字认可的不超过图纸设计量的数量。甲方与业主计量支付完成并被批准后方对乙方进行计量，计量数量为乙方承包范围内的甲方与业主所计量数量。乙方应及时提供相关检验资料，如检验资料提供不及时而导致甲方不能按时从业主方计量，由此引起的.一切损失均由乙方负责。

　　6、算工程量以乙方实际完成并经业主及甲方竣工验收合格批准的不超过设计图纸数量为准。

　　7、每月计量报表业主批复后，甲乙双方共同清理当月计量工程量，并将乙方范围内的复印给乙方一份。

　　8、算前，乙方须将所保管使用的属甲方提供主材的剩余部分、周转材料、机具等移交给甲方，材料的节超由甲方核算，周转材料不足部分和机具损毁部分由甲方物资部门按合同要求核定赔偿费用后交由计划部门算。

　　第十一条劳务报酬价款支付

　　1、劳务报酬的支付：甲方财务部门依据批准的支付凭证，扣除其它应扣款项(包括代发工资、代付和代缴款项等)，从银行转账支付。

　　2、甲方按批准的验工计价款，扣留当月业主批复计价金额的%作为工程质量保证金(工程质量保证金限额亿×%×%=万元，如果变更超过业主规定的限额需要增加，乙方也相应增加)%的管理费、税金、乙方发生的各种罚款、借款、租用甲方的机械费等费及其他应扣款项后支付。

　　3、预付款待业主支付后，按乙方承担工程比例支付乙方，乙方确保专款专用，不得将资金外挪或用到其他项目。预付款支付分两次支付，支付比例及程序按照《雅砻江两河口水电站交通工程3#公路ⅱ标段施工》招标文件专用条款第60.5条规定支付。

　　4、计价支付以业主计价支付周期为准，但推迟7个工作日，计价支付相关条款按业主对甲方要求进行。

　　5、甲方向乙方每次拨付工程款之前，乙方必须将上次拨付工程款开支原始依据和本次申请拨付资金开支计划，经甲方现场指导监督和财务监督人员审核、签署意见后，依据《劳务施工合同》条款，方可拨付工程进度款。否则，不予拨款。

　　6、乙方应固定财务人员，建立健全财务开支明细表台帐。将经济活动相关资料和资金流向报甲方备案，并接授甲方核查。

　　7、支付方式：在甲方收到业主支付的工程进度款后10个工作日内，通过银行转帐一次或多次支付。如遇本工程业主资金不到位或业主计量款拨付延误，甲方支付工程款的日期相应顺延，乙方应积极采取措施不得影响工程进度，延期支付的资金不计利息和违约金。

　　第十二条履约保证金

　　1、乙方履约保证金为叁拾万元，在签定合同前一次足额交纳。

　　2、若合同执行期间，因乙方原因未能履行合同条款，则履约保证金予以扣除。

　　3、合同执行期间，因业主或甲方原因未能履行合同条款，则按约定返还乙方履约保证金。

　　第十三条履约、质量保证金返还

　　1、履约保证金在乙方按照合同要求实施和完成了全部合同工程内容并全部验收合格且乙方将民工工资、材料款等全部付清的条件下，业主向甲方返还该款项后一个月内甲方无息退还履约保证金。若工程有安全、质量问题(或隐患)或乙方拖欠民工工资、材料款等，在乙方未及时处理或处理不力时，甲方有权动用该保证金进行善后处理。(由于甲方原因造成业主扣甲方履约保证金不能或不足额返还，不影响甲方对乙方的履约保证金返还)

　　2、质量保证金返还

　　工程质量保证金待保修期满业主返还甲方后，甲方扣除乙方管段工程维修费后一个月内返还乙方。

　　第十四条甲方权利及义务

　　1、全面履行总承包合同的义务，组织实施施工管理，对工程的工期、质量负总责。

　　2、负责该工程项目的控制测量、试验工作(乙方试验人员全面配合)，及时提供施工设计图纸及有关技术资料;开展设计图纸会审、施工前的交底和培训，协助乙方解决技术难题;收集整理技术档案资料和交工验收。

　　3、负责编制施工组织设计，制定各项管理目标，下达年、季、月、旬(周)施工计划，审核材料、设备计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。

　　4、对乙方的工程进度、安全质量、现场管理、环水保等进行监控，对不按要求操作的，有权责令乙方停工整改，其发生的费用由乙方全部承担。

　　5、负责验工计价。

　　6、负责与业主、监理、设计有关部门联系，协调施工现场关系;对现场管理、安全质量、环水保、施工进度及内业资料进行检查评比并给予表彰和奖罚。

　　7、如因乙方原因造成的罚款均由乙方全部承担;若因乙方原因被业主或监理通报，每通报一次罚款10000～20000元。

　　8、在拨付劳务报酬前，甲方有权对乙方外欠材料款、租用设备费用及雇佣工工资进行代扣、代发和监督兑现。

　　第十五条乙方权利及义务

　　1、对本合同劳务分包范围的工程进度、安全质量、环水保、文明施工及现场管理向甲方负责。在合同签订后7天内按甲方要求及乙方承诺组织具有相应资格证书的熟练工人、管理人员及技术人员，自有机械设备、周转料进入施工现场，并满足施工需要。负责编制详细施工方案，报甲方批准后实施。乙方承诺上场的人员、机械设备见附件《乙方上场主要人员清单》、《乙方上场主要机械设备清单》。

　　2、协助完成甲方制定的工程创优目标及措施，确保工程一次创优，杜绝质量事故。

　　3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，与现场其他单位协调配合，接受甲方统一调度。乙方上场的施工人员要有从业资格证书，特种作业人员要有有效的特种作业证书，做到持证上岗。

　　4、配合甲方现场控制测量及试验工作，熟悉图纸，严格按照设计文件、施工规范、施工组织设计、技术交底精心组织施工，确保工程质量、工期和施工安全;甲乙双方共同完成施工日志、施工记录、自检技术资料，竣工资料以及竣工交验工作，申报隐蔽工程检查以及提供相关技术资料及竣工资料的完成，上报施工计划、报表，遵守甲方项目质量、进度、验工计价等管理办法，配合甲方办理交工验收。

　　5、乙方的农民合同工工资必须由甲方代发。乙方按甲方要求每月如实上报欠当地的材料款、设备租赁款、雇佣工工资、税费，上报的资料必须由乙方施工负责人签字加盖公章，由甲方核实后代付或代缴。代发、代付和代缴费用在乙方当期中间算款中扣除，其它乙方未报甲方知情的与当地发生的债务或其他经济来往，由乙方自行偿还，甲方不承担与此相关的任何责任及费用。

　　6、乙方应按时缴纳其它有关的行政规定费用。

　　7、乙方应按时向甲方上报年、季、月施工计划，并有保证措施，乙方必须无条件地接受甲方的施工计划安排，并保质、按期完成。及时、准确、真实地向甲方上报各种资料、报表、数据等。

　　8、在施工中乙方必须加强环境保护，防止水土流失，否则由此引起的一切后果均由乙方负责，费用已经包含在协议单价中，甲方不另行支付，若乙方未及时处理，甲方有权委托其他人员进行善后处理，费用从乙方的计价款或质量保证金中扣除。

　　9、乙方严格按照技术规范要求控制好隧道超挖，设计容许超挖工程量及相应回填工程量均已经包含在相关单价中，不单独计量，不论乙方出于任何原因而造成的超过设计允许范围的超挖，和由于超欠挖所引起的增加的工程量，均不予以计量，由乙方自行承担。

　　10、业主、地方政府组织的各种检查评比及施工过程中的正常检查，若因乙方原因造成业主对甲方罚款，则该罚款由乙方承担，并在当月计量支付款中扣除。

　　11、乙方必须确保洞内“三管两线”布设有序，且应做到不漏水，不漏电，通风防尘和照明符合规范要求。否则，甲方有权责令乙方增加相应设备并对乙方进行每次壹万元的处罚，且甲方可以委托其他单位进行施工，由此带来的一切损失和费用均由乙方自负。

　　12、分项工程交工验收后，乙方应负责对该工程的看管，出现任何问题均由乙方自费修复，直到该合同全部交工验收为止。

　　13、民爆物品的管理必须遵守国家各级民爆物品管理办法和业主的安全管理规定，甲方统一采购，乙方无条件服从。

　　14、不得将本合同范围内工程向第三方进行分包或转包。

　　第十六条自然灾害

　　由于人力不可抗拒的自然灾害所造成的损失，参照建设单位或保险公司补偿标准。由乙方提出申请，经甲方核实后报建设单位或保险公司批复后给予补偿。

　　第十七条违约责任

　　1、乙方承包施工的工程项目禁止分包或转包，如经发现甲方将拒绝对乙方进行计量支付，甲方有权终止合同，乙方必须无条件服从，由此而造成一切损失由乙方承担，乙方无条件退场。

　　2、在业主组织安全、质量、进度检查中，由于乙方原因造成甲方连续两个月被业主评价为较差，则对乙方处罚伍万元，对乙方施工队负责人和技术负责人分别处罚壹仟元，;若由于乙方原因造成甲方连续三个月被业主评价为较差，甲方有权终止合同，没收乙方履约保证金，并要求乙方在7天内退场，由此引起的一切责任及损失均由乙方承担。

　　3、乙方必须按本合同规定的质量、工期要求完成本合同工程的施工，否则乙方应全部承担业主对甲方的处罚和甲方对乙方的处罚。

　　4、乙方应按照甲方批准的实施性施工组织设计上足人员和机械设备，若乙方设备、人员在合同签订后5天内未能及时到场或不能全部到场，则甲方有权另行确定施工单位或对乙方处以伍仟元·人和伍仟元·台机械设备的处罚，由此引起的一切损失由乙方承担。

　　第十八条合同纠纷

　　在履行合同中若出现纠纷时，双方应公平、合理的进行协商解决，若不能协商解决时，须在甲方上级企业工商注册所在地-陕西省西安铁路运输法院或西安市中级人民法院起诉。

　　第十九条补充协议

　　本合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。

　　第二十条合同的终止与生效

　　本合同书经双方签字盖章，乙方上场的人员、施工设备、机具满足合同及甲方要求、在正式施工一个月且经甲方综合评价合格后生效。如甲方的综合评价认为乙方不具备履行合同的能力，本合同无效，乙方立即退出施工现场，甲方按乙方完成合格的工程量和本合同单价支付乙方费用，除此外不再支付任何费用。甲方依据竣工算将相关费用支付完毕，缺陷责任期，本合同自行失效。

　　第二十一条其他

　　1、合同签订地点.

　　2、本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

　　甲方：(盖合同专用章)乙方：(盖章)

　　甲方法定代表人乙方法定代表人

　　或或

　　授权的代理人(签字)授权的代理人(签字)

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　签约地点：签订日期：年月日

安装合同 篇2

　　于____年____月____日，______________有限公司（简称甲方），与______________有限公司（简称乙方），签订安装主机的项目合同。

　　1．安装工程名称：_____________________。

　　2．工程地点：甲方___________________港口。

　　3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。

　　4．完工期限：本安装工程将配合甲方___________________在甲方港口建造工程完工后_____天内，完成安装工程，其中包括______________主机试验运行。

　　5．安装工程总价格：_______________美元整。

　　6．安装工程付款进度：

　　第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价_____％，即________________________美元整；

　　第2期：甲方在a港口造船工程开始时，付给乙方工程总价_____％，即____________________美元整；

　　第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价_____％，即_______________________美元整；

　　第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的_____％，即_________________美元整；

　　第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的_____％，即________________美元整；

　　第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的_____％，即_____________________美元整。

　　7．违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的_____％计算，即_____________美元整。

　　8．增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

　　9．监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的.指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

　　10．工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。

　　11．工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

　　12．工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。

　　13．附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

　　14．附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。

　　附件包括：（1）图样；（2）估价单。

　　15．合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

　　16．附加条款：主机的保养乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对__________主机保养服务_____年，每_____个月派员一次维护正常运行。

安装合同 篇3

　　甲方：海淀街道办事处

　　乙方：北京蓝天美绿化园林有限公司

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规规定，双方在遵循自愿、平等原则的基础上，经协商一致同意，订立本合同，以供双方信守：

　　第一条：工程概况

　　1、

　　2、

　　3、 承包范围：

　　4、 承包方式：

　　第二条：产品及材料要求

　　1、 满足GB176565—20xx防盗安全们同用技术标准级技术。

　　2、 填充物：具有防火隔热功能

　　3、 防盗筋：按国家要求标准

　　4、 锁具：符合国家防盗要求

　　5、 配件：配件必须齐全

　　6、 铰链：可调铰链、安全可靠、调整方便

　　7、质量必须经甲方检验合格，才能安装。乙方必须出具产品合格证、

　　质量保证书、资质证、营业执照、检测报告书等质量合格证书，并提供维修卡，以便备查。前述证件作为本合同的附件。

　　三、工程量、单价及总价款

　　1、单价包括运输保管费、上下车劳务费、税费、维修费、安装费、调试费、技术服务及厂家对用户的承诺、售前售后保修等费用。

　　2、工程量以具体实际安装的工程量为准。

　　注：安装完毕，乙方及时通知甲方进行验收，所有安装工程经甲、乙、监理三方共同验收，验收合格后由三方代表签字确认（以此作为工程的最终依据）。乙方当场将所有钥匙交付给甲方。

　　3、质量保证期、保修：在安装完毕验收后之日起,保修期为一年,乙方免费负责维护,在保修期内,由于人为造成的质量问题,由乙方负责维修,由甲方支付相应费用.

　　三、双方的权利与义务

　　1、甲方的权利与义务

　　（1）甲方有权随时检查、监督乙方提供的产品质量，安装质量。

　　（2）有权要求乙方按照工程项目进度进行安装。

　　（3）有权接受乙方交付的所有防盗门钥匙并自行保管。

　　（4）提供堆放场地和协调施工现场工作。

　　（5）按合同约定及时支付乙方的工程款。

　　2、乙方权利与义务

　　（1）乙方必须在本合同签定之日起3 日内，按照本合同第二条第7项的约定提供相关证件作为合同的附件。

　　（2）按照国家建筑施工规定进行施工，积极做好安全施工工作，从进场安装至安装完毕，因安装施工发生的一切安全事故由乙方自行承担，甲方概不负责。

　　（3）配合甲方工程项目建设需要进行安装施工，服从甲方的施工安排。

　　（4）承担安装所发生的`运输、上下车劳务费、用电、用水等有关一切费用。

　　（5）因安装质量不符合国家、行业以及本合同约定的要求，产生的 一切返工费用由乙方承担。

　　（6）按照工程验收规定要求负责竣工验收等有关资料的编制，经甲方、监理方确认后并入土建方工程资料。

　　（7）保证提供的防盗门质量，实行三包政策。

　　（8）在质保期内，在接到甲方维修通知后 24小时内赶到现场，并做好维修工作。

　　四、违约责任

　　1、以上适宜,须双方共同遵守,如有违反,甲乙双方互相追究对方的责任并且承担相应的经济责任.

　　2、本合同为一式两份,甲乙双方各执一份,具有共同法律效力,经

　　甲乙双方签字后生效.

　　五、争议解决办法

　　甲、乙双方因履行本合同发生的争议，双方应互谅互助尽量协商解决，如协商不成，双方一致同意可向 当地 人民法院起诉。

　　六、支付方式

　　1、本工程竣工验收合格后 。

　　七、其他

　　1、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，未尽事宜双方可以另行协商，如有需要可以签定补充协议。本合同及本合同附件、补充协议具有同等法律效力。

　　2、本合同一式效力。

　　甲方：海淀街道办事处 乙方：北京蓝天美绿化园林有

　　限公司

　　法定代表人：法定代表人：

安装合同 篇4

　　甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则， 结合本工程的实际情况，经甲乙双方协商，甲方将 工程强电安装的施工任务承包给乙方，并达成以下协议条款，双方遵照执行。

　　一、工程概况：

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地址：

　　1.3工程内容：强电安装

　　二、工程承包范围及方式

　　2.1承包范围：2#楼配电柜至用户电表出线的安装（包含电梯的电源安装）。

　　2.2承包方式：分包（电缆线及卡表由甲方提供，乙方负责安装）

　　2.3机具供应：施工机具乙方自理

　　三、合同工期

　　3.1开竣工日期：开工日期为 年 月 日；竣工日期为年 月日。

　　四、工程质量

　　4.1 工程质量标准：合格。

　　4.2必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》。

　　五、合同价款

　　5.1合同预算价格：材料款（148960元）、工程安装费（24000元）。

　　六、付款方式

　　乙方工人进场后，甲方支付乙方工程款的50%（除材料款），乙方所购材料由甲方认定后一并支付给乙方，余款在工程结束经甲方验收合格，一周内甲方支付乙方至总工程款的95%（除材料款），剩余5%作为保修金，半年内无质量问题后一次性付清。

　　七、甲方责任

　　7.1甲方满足施工用电量的需求。

　　7.2甲方随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。

　　7.3甲方负责协调承包人与其它分包商的配合工作。

　　7.4甲方负责对乙方的安全施工教育。

　　八、乙方责任

　　8.1乙方应根据甲方提出的要求和有关技术交底进行施工。承包人应及时提供和保证相关人员、机具的供应和到位，以确保整个施工的顺利进行。

　　8.2乙方应认真按照质量标准操作规程和图纸设计要求施工，并按甲方的指令及要求对工程施工中存在的质量问题进行修改，返工，直至达到合同标准。但由于乙方原因造成的返工等人工费均由乙方自理，材料费按预算价赔偿，并承担相应的违约责任。若因乙方原因造成严重质量事故，给甲方造成经济上的重大损失，甲方将单方解除合同，并将从乙方工程费中扣回其损失。

　　8.3 乙方要根据工程进度计划及所需劳动力情况，按合同要求的人数认真的组织劳动力按时进场。

　　8.4乙方在施工过程中，必须按施工操作规范及甲方的`安全交底要求组织劳动力施工，切实加强安全生产及防护措施的教育。如果乙方违反操作规程或违章作业发生伤、亡、残等一切安全事故，所有费用及安全事故责任均由乙方自负，甲方概不承担。

　　8.5乙方应坚持文明施工，经常保持操作面及施工现场整洁，做到工完料净、场清。

　　8.6乙方应严格遵守甲方的规章制度，服从甲方的领导，不得中途减员及停工，否则由此给甲方造成的一切经济损失由乙方承担。

　　8.7乙方负责二次材料进场和保管、领用。安全帽、安全带、等安全防护用品自理。

　　九、 违约责任

　　9.1一方当事人未按约定履行合同给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。

　　9.2一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

　　9.3对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。造成的损失由乙方承担。

　　9.4甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期。

　　9.5乙方施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方赔偿因其违约给甲方造成的其它损失。

　　十 、 合同纠纷的解决方式

　　10.1甲乙双方进行协商调解

　　十一、合同份数及生效日期

　　本合同未尽事宜双方协商解决，本合同一式两分，发包人、承包人各执一份，合同自双方签字之日起生效，结清工程款后终止。

　　甲方代表：（章）乙方代表：（章）

　　年 月 日年 月 日

安装合同 篇5

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称： ；

　　2、工程地点： ；

　　3、工程范围： ；（详见施工图纸内容）；

　　4、承包方式：＿ 。

　　5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。

　　二、合同工期及工期延误

　　1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天（以实际进场施工之日算起）；

　　2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿ ＿的违约金，算至验收合格之日；

　　3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；

　　b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；

　　c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；

　　d设计变更或工程量增加；

　　e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时；

　　f不可抗力；

　　g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。

　　4、承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

　　三、质量标准

　　工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

　　四、合同价款

　　总计合同金额（大写）（人民币） ，小写￥ 。

　　五、工程款结算及支付

　　1、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；

　　2、纲结构主体完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；

　　3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；

　　六、施工准备

　　1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

　　2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；

　　3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；

　　4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的.加工并运抵工地现场

　　5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；

　　七、安全施工与检查

　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；

　　2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；

　　3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；

　　4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　八、工程竣工验收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；

　　2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；

　　3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；

　　4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；

　　5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

　　九、现场代表

　　发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿ ＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。

　　十、违约责任

　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。

　　十一、争议解决

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。

　　十二、附则

　　本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同

　　2、标准、规范及有关技术文件

　　3、图纸

　　4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

　　合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

　　合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　本合同共＿ 页

　　发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人：

　　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 住所：

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：

　　电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话：

　　传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真：

　　开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿ 开户银行：

　　账 号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 账 号：

　　邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿ 邮政编码：

安装合同 篇6

　　甲 方：连州市初级中学教学楼工程项目经理部

　　乙 方：复合钢板门制安班组

　　依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合

　　同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规及国家、省、市有关政策规定，结合工程具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致订立本合同。

　　第一条：工程概况

　　1.工程名称： 连州市初级中学教学楼工程

　　2.工程所在地：连州市枇杷山脚下

　　3.门窗工程内容及主要情况：

　　(1) 按照建筑工程总承包合同和建筑工程分包法规的有关规定，乙方承揽甲方总承包工程中的复合钢板门制安 分项工程，本分项工程以包工包料形式承包。

　　(2) 根据甲方提供的由设计单位设计并经建设单位认可的合格的门窗图纸要求，制作安装复合钢板门；本工程复合钢板门使用的型材材质、规格及型材表面处理方式等具体情况列表要符合要求。

　　第二条：复合钢板门单价、及制作依据：

　　1. 尺寸1.5m×2.1m的复合钢板门，单价按850元/樘计算。

　　2. 尺寸1.0m×2.1m的复合钢板门，单价按560元/樘计算。

　　3. 尺寸0.9m×2.1m的复合钢板门，单价按510元/樘计算。

　　4、 制作安装依据：根据国家、省标准有关的规范及制作要求以及图纸设计或变更进行安装制作。

　　第三条：工程期限

　　1 .本工程乙方应在20xx年月日前进入工地施工。工期总日历天数为 日。

　　2. 工期顺延：因下列原因造成承包工程工期延误，工期相应顺延。

　　（1）甲方未按约定支付工程款，致使承包工程施工不能正常进行。

　　（2）不可抗力原因。

　　第四条：甲方职责

　　1.甲方在合同签订后 3日内，向乙方提供图纸 1 套，并同时按工程要求向乙方提供门设计图纸及有关指标要求。

　　2.对需要进行门施工详图及节点细部深化设计时，甲方应协调建设单位及工程设单位，提供经图审合格的门窗施工详图及节点图样。

　　3.甲方依照本合同所列的.国家标准及审核合格的设计图纸，检查验收乙方的产品及施工质量。

　　4.甲方按合同约定及时拨款。

　　5.因甲方原因出现合同变更，给乙方造成的损失应承担赔偿责任。

　　6.甲方负责协调施工现场用水、用电及垂直运输等事项。

　　第五条：乙方职责

　　1.乙方不得转让，再分包工程。

　　2.乙方按甲方提供的门设计图纸，以及本合同约定的国家、省标准制作安装门。

　　3.乙方应编制门分项工程施工组织设计，并按合同进度要求及时安装门窗。

　　4.乙方向甲方提供的各种门配件、材质必须是符合国家、省标准和工程要求的合格品。配合甲方做好竣工验收工作，并提供相关资料。

　　5.乙方接受监理单位监理，并提供有关资料。

　　6.乙方应服从甲方对施工现场的统一指挥、调度、管理。

　　7.乙方应编制门分项工程施工安全方案，做好安全施工、文明施工，严格按操作规程施工。由于不按操作规程施工造成的质量、安全事故及人身伤害、财产损失的，乙方承担相应的责任。甲方只承担保险规定范围数额。

　　8.工程完成合同内容后，按双方约定及时办理中间移交手续。乙方应积极配合门单项工程验收，参加建设单位组织的建设工程竣工验收。

　　9.本工程保修期为3个月。在保修期内因门窗制作安装质量

　　原因造成的损坏，乙方负责维修和更换。如乙方接到通知后不能在 5 日内维修，又不派人员联系维修事宜的，甲方可自行安排维修，并书面告之乙方。所需费用甲方将从保修金中扣除。非因工程质量原因造成的损坏，甲方须向乙方支付维修费用。

　　第六条：付款方式：乙方材料按甲方要求的日期进场，甲方当日须向乙方付进场材料总造价的50%。当批材料安装完毕并经甲方验收合格后5天内支付至90％给乙方；经建设单位、监理、设计等有关单位验收合格后5天内支付至97％，剩余3％作为质量保修金待保修期到期后5天内全部付清。

　　第七条：工程变更：甲方需要对工程设计进行变更应提前 5 日以书面形式向乙方发出通知，并附变更图纸，双方签认后方可生效。因变更给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。

　　第八条：工程验收与结算：乙方工程竣工后，向甲方提交门分项竣工报告，并附全部门工程竣工资料。甲方收到竣工报告后 5 日内组织有关单位验收，并在验收后 3 日内提出修改意见，逾期不组织验收或未提出修改意见的，以乙方提交竣工验收报告之日为实际验收日期。工程未经验收，建设单位擅自使用的，以使用之日为实际竣工日期。并应按工程已验收移交，支付工程款。

　　第九条：违约责任

　　1.甲方不能按约付款的，乙方有权中止制作安装，并可要求

　　甲方按延期款项的日分之五支付违约金。甲方延期付款导致工程停工超过30天仍不付款的，乙方有权选择解除合同，并由甲方赔偿损失。

　　2.因乙方原因门制作安装质量达不到国家验收标准及合同要求或不能按合同进度要求的，应支付违约金 贰万元。造成工程损失的，由乙方承担赔偿损失。

　　第十条：解决争议办法

　　1.因履行合同发生争议，由双方协商解决。

　　2.协商不成时双方可向连州市人民法院提起诉讼。

　　第十一条：附则

　　1.本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，

　　2.本合同自双方签字盖章后生效。未尽事宜，双方另行协商。

　　甲方代表 ： 乙方代表：

　　年 月 日年月 日

　　联系电话： 联系电话：

安装合同 篇7

　　合同编号：__________

　　发包人(简称甲方)：____________________

　　承包人(简称乙方)：____________________

　　依照(中华人民共和国合同法)以及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，达成如下协议：

　　第一条工程概况和造价

　　一、工程地点：______________________________。

　　二、工程内容及施工方法：____________________。(详见附件一(工程设计图)和附件二(工程方案书))。

　　三、本工程由_______方设计，提供工程设计图纸一式_______份。

　　四、总价款：￥__________元(人民币大写____________________元)其中：设备材料费__________元，人工费__________元，拆除费 __________元，清洁、搬运、运输费__________元，图纸设计费__________元，管理费__________元，其他费用__________元。

　　五、本工程设备材料供应详见附件三(设备材料供应清单)。

　　乙方提供的设备材料：________________________。

　　甲方自购的设备材料：________________________。

　　第二条工期

　　开工日期：__________________________________。

　　竣工日期：__________________________________。

　　第三条工程监理

　　若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订(工程监理合同)，并将监理人员的姓名、单位、联系方式及职责等在开工前通知乙方。

　　第四条施工配合

　　一、甲方义务

　　(一)提供房屋原始图纸等相关文件。

　　(二)需在地面上有特殊要求的，预先向乙方提出，以便乙方采取预留措施；开工前，在乙方指导下完成以下工作：清空并整平地面、打通墙面管道通孔、使线缆管路不暴露于地面、对室内陈设归堆和遮盖、提供符合施工条件的水源、电源、气源。

　　(三)保护乙方已施工完成的部分。

　　(四)参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收。

　　(五)______________________________________。

　　二、乙方义务

　　(一)施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

　　(二)保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通。

　　(三)保证施工现场的整洁，工程完工后负责清理施工现常

　　(四)______________________________________。

　　第五条工程质量和验收

　　一、本工程质量标准按下列第_______项执行。

　　(一)执行国家现行的jgj 142-XX(地面辐射供暖技术规程)和gb 50243-XX(通风与空调工程施工质量验收规范)。

　　(二)按双方约定的标准______________执行。

　　二、施工过程中，甲方提出变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设备，须提前与乙方联系，签订(工程项目变更单)(见附件四)后方能进行施工。

　　三、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收，乙方应提前_____天通知甲方，阶段验收合格后应填写(工程质量验收保修单)(见附件五)：

　　(一)设备材料验收；

　　(二)隐蔽工程验收；

　　(三)工程竣工验收。

　　四、工程竣工后，甲方验收通过的，乙方向甲方提供(工程质量验收保修单)(见附件五)，同时提供管线竣工图等资料，并办理验收移交手续。

　　第六条支付方式

　　一、双方约定按下列第_______种方式支付合同款项。

　　(一)双方约定合同款项按如下方式支付

　　1．合同签订时，甲方向乙方支付合同总金额的_____％。

　　2．工程开工后_______天内，甲方向乙方支付合同总金额的_____％。

　　3．验收合格收到(工程结算单)(见附件六)后_______天内，甲方向乙方付清合同余款。

　　4．补充约定_________________________________。

　　(二)其他方式：____________________________。

　　二、竣工结算后，乙方收回分期收款收据同时开具税务统一发票交甲方。

　　第七条售后服务

　　一、保修期从竣工验收通过签字或盖章之日起算。

　　二、系统隐蔽部分“三包”有效期为十年，其他产品按生产商或代理商的相关承诺执行，无相关承诺的.“三包”有效期为两年。

　　三、竣工验收后，乙方应至施工现场为甲方提供一次免费产品使用培训(安装除外)，并提供 次免费调试。

　　四、竣工验收后，由于甲方的原因需要有所变更的，应提前向乙方预约服务时间，变更费用由甲方承担。

　　五、乙方接甲方报修后， 小时内提供服务。如遇特殊情况， 小时内提供服务。

　　六、“三包”有效期内，对于两天内无法修复完好的采暖炉及乙方提供的其他设备(凭发票确认)，乙方承诺免费提供备用设备暂用。

　　第八条违约责任

　　一、甲方责任

　　(一)因甲方原因造成延期开工或中途停工，乙方可以顺延工程竣工日期，每停工、窝工一天，甲方应支付乙方违约金_______。

　　(二)未按合同约定时间付款的，每逾期一天，应向乙方支付违约金 。

　　(三)未办理验收手续，提前使用或擅自动用工程成品，因此而造成的损失由甲方承担。

　　(四)____________________________________。

　　二、乙方责任

　　(一)因乙方原因造成工程逾期竣工的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金______________。

　　(二)合同期限届满，工程质量未达到双方约定的质量标准，乙方应当按工程造价的_____％支付违约金，同时，在工程质量达标前，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金______________。

　　(三)__________________________________。

　　(四)__________________________________。

　　第九条其它约定________________________

　　第十条纠纷处理方式

　　因本合同发生的争议，由双方当事人协商、调解，或按下列第_______种方式解决。

　　一、提交上海仲裁委员会仲裁。

　　二、依法向人民法院起诉。

　　第十一条附则

　　一、本合同经甲、乙双方签字或盖章后生效。

　　二、本合同一式_______份，甲、乙双方各执一份，本合同附件为合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　第十二条合同附件

　　附件一：工程设计图；

　　附件二：工程方案书；

　　附件三：设备材料供应清单；

　　附件四：工程项目变更单；

　　附件五：工程质量验收保修单；

　　附件六：工程结算单(工程合同造价、变更增加项目、变更减少项目、工程结算总额、甲方已付金额、甲方应付乙方金额、乙方应付甲方金额)。

　　合同附件上均应有甲乙双方的签名及具体签署日期。

　　甲方(盖章)：________________乙方(签章)：________________

　　住所 ：_______________________住所：________________________

　　法定代表人：__________________身份证号：____________________

　　委托代理人：__________________委托代理人：__________________

　　联系地址：____________________联系地址：____________________

　　邮政编码：____________________邮政编码：____________________

　　联系电话：____________________联系电话：____________________

　　开户银行：____________________开户银行：____________________

　　帐号：________________________帐号：________________________

　　日期：______年______月______日日期：______年______月______日

安装合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程具体情况，双方经协商达成如下协议：

　　1.工程名称：安装400KVA变压器。

　　2.工程地点： 洛阳***金铅冶炼有限公司工地。

　　3.承包内容：400KVA变压器安装、调试、验收。

　　4.工程造价：8000元(含税金及验收费用)。

　　大写：捌仟圆整。

　　5、工程款支付方式：工程竣工决算验收合格后15日内工程款全部结清，结算时，乙方必须向甲方提供正式税务发票。

　　6.工程开工日期：20xx年12月9日

　　7.工程竣工日期：20xx年12月16日

　　8.工程质量要求：工程质量要达到电业局验收标准.

　　9.甲方主要责任：

　　(1)负责现场的质量监督和管理，对不符合要求的地方可以要求乙方无条件整改、返工。

　　(2)甲方应提供施工所需所有材料。

　　10.乙方主要责任：

　　(1)乙方自行组织施工所用工具。

　　(2)乙方应严格按照国家有关规范施工。

　　(3)对原供电设施由乙方原因造成的损坏或丢失，由乙方负责修复和赔偿。

　　(4)乙方应加强现场施工安全管理，严禁违章作业及违章指挥，随时进行作业现场安全检查，消除隐患后方可作业。

　　(5)乙方应采取严格的安全防护措施，承担由于安全措施不力造成事故的`责任和因此发生的费用。

　　11.违约责任：

　　(1)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按100元缴纳违约金。

　　(2)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

　　(3)质量违约返工至合格，如是乙方责任，费用由乙方承担。如乙方无法在规定期限内完成返工，工程款不予结算。

　　12.保修责任：所有工程保修期限为一年，如在此期间因工程质量出现问题导致无法正常使用，乙方负责无条件维修。

　　甲方(章)： 乙方(章)：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：鉴(公)证机关(章)

　　帐号：帐号：经办人：

　　邮政编码：邮政编码：年月日

　　签订时间：签订时间：

【安装合同】相关文章：

安装合同08-18

（精选）安装合同08-20

安装的合同03-08

安装合同[精选]08-22

【经典】安装合同08-25

设备安装合同10-13

工程安装合同10-11

消防安装合同03-30

安装监控的合同04-08

空调安装合同01-30