屋面防水合同

时间：2023-04-10 08:39:48 其他合同范本我要投稿

屋面防水合同15篇

　　随着人们法律意识的加强，人们运用到合同的场合不断增多，它可以保护民事法律关系。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的屋面防水合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

屋面防水合同15篇

屋面防水合同1

　　甲方：_____（以下简称甲方）

　　乙方：_____（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《重庆市建筑管理条例》：甲、乙方双方友好协商，本着平等互利的原则精神，就群乐二期安置房一合同段屋面、厨房、厕所防水事项达成以下一致协议，并订立本合同共同遵照执行。

　　一、工程名称：群乐二期安置房一合同段。

　　二、工程地址：巴南区花溪镇群乐村

　　三、工程内容

　　屋面及厨、厕防水面积：（最终以实际收方结算面积为准）。

　　四、合同价款：

　　（1）、“911”聚氨脂防水涂料2mm元/平方），原材料牌子：重庆长寿升旺牌。

　　（2），分格网及表面处理：/平方（大写：）（此价格包括嵌缝油膏，一布二油贴缝）

　　（3）、单价含成型交工的各种费用。

　　五、工程总额：以实际最终结算价为准。

　　注：1、屋面及厨、厕防水面积及工程总量均为预算数，最终以甲、乙双方认可的结算数量、金额为准。

　　以上单价包含基层处理、制作、安装材料（主、辅材）及人工费、运输费、利润、税金、管理费、安全费、清洁费、关水实验，工程所需检测的一切费用、维修费、放水等费用（不含增加任何费用），不含土建配合费。

　　六、工程材料、质量和技术要求

　　1、本工程屋面、厨厕防水材料：2mm厚“911”聚氨脂防水涂料（重庆长寿升旺牌厂家）

　　2、本工程屋面及厨厕防水由乙方负责施工。

　　3、施工标准：按现行国家相关验收评定标准验收。

　　七、工程工期

　　1、本工程屋面、厨厕防水施工时间：（按甲方要求）

　　2、施工进场时间：进场时间以需方书面通知为准。

　　3、施工进度安排：严格按施工管理人员计划安排施工。若工程进行中工期要求有所调整，甲方应书面通知乙方。由甲方、土建施工方原因及其他不可抗力因素造成房屋及厨厕防水工期延误，乙方不予承担责任。

　　八、付款及结算方式

　　1、付款方式：

　　（1）不支付预付款。

　　（2）工程竣工验收并结算后，除结算总金额的5%作为质保金待质保期（质保期为五年）满后支付外，剩余款项甲方于结算后三十日后内一次性支付给乙方。

　　2、如甲方未按上述要求履行付款义务，乙方有权对本工程作暂停处理，待甲方将工程款项支付后方予复工，由此产生的工期延误及其它责任，乙方概不负责。

　　3、款项支付方式：乙方提供正式发票，甲方转账支付。

　　4、结算方式：

　　甲方应于工程验收合格（同时乙方提交甲方资料完备）之日起30日内乙方完成工程金额的结算工作（双方签字确认）。

　　九、甲方责任

　　1、提供工程有关设计图纸。

　　2、提供材料库房，在现场内提供供水、电源接口由乙方使用，保证供水、供电。

　　3、为乙方提供搭伙膳食方便。

　　4、协助乙方对施工成品进行保护，由于甲方造成的损坏，由甲方自行负责。

　　5、及时对乙方的施工质量进行监督检查，提出整改要求。

　　6、由甲方原因造成的返工费、运输费由甲方负责。

　　7、积极组织协调工程完工验收，并协调乙方办理结算。

　　十、乙方责任

　　1、负责按甲方的要求施工。

　　2、负责乙方施工人员遵守甲方现场各项管理制度，接受甲方检查。

　　3、因乙方原因在制作、运输、安装过程中造成种种损失及费用由乙方承担。

　　4、负责产品的制作、运输、安装过程的清洁、保护直至交验。

　　5、明确派驻现场施工的负责人及技术、质量、安全人员并提哦给你名单及联系电话。

　　6、按有关规定采取严格的.安全保护措施，承担由于自身原因造成的安全事故，由乙方自行承担。

　　7、施工前必须先做样板间，由监理、项目部、质监站同甲方共同审查合格后，才能进行大面积施工。

　　十一、保修服务

　　乙方承包范围内的全部工程五年内免费维修，因住户使用造成损坏，由乙方进行维修，但收取成本费用。

　　十二、违约责任

　　1、任何一方如中途单方撤销或无故不履行合同，除应偿付对方未履行合同总价款10%的违约金外，还要赔偿对方的一切损失。

　　2、未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

　　十三、其它

　　1、本合同经双方签字后立即生效。

　　2、本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议明确，补充协议及合同那个附件与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同保修期满并且无保修责任，工程款项付清后自然失效。

　　4、本合同执行过程中如产生纠纷，甲乙双方应协商解决，协商不成，则向人民法院提起诉讼。

　　5、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力，双方共同信守执行。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

屋面防水合同2

　　甲方：联系人身份证：

　　乙方：联系人身份证：

　　本着友好磋商、互相配合的原则、甲方同意将屋面防水维修工程承包给乙方施工。为了明确双方的职责。确保该工程按质期完成。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，认真商议应共同遵守，严格履行以下条款：

　　一.工程概况：

　　1..工程地点：

　　2.工程名称：

　　3.工程内容：基层清理、修补残损屋面及女儿墙水泥砂浆抹灰层、铲除原屋面破损防水层、新作改性沥青卷材SBS防水层、垃圾清运。

　　4.承包方式：包工、包料

　　5.质量要求：按照国家防水验收规范达到

　　6.承包价格：经甲方验收合格，以实际施工面积元/平米

　　二、乙方职责：

　　1.本工程开工之日起，听从甲方安排、服从甲方指挥，不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业，确保维修工程在甲方规定的'时间完成

　　2.在维修施工过程中，乙方要严格遵守文明安全规章制度，如有违反安全规章制度所造成的安全事故，由乙方自己承担

　　3.质量保证，乙方所施工的屋面维修工程，在三年之内发现渗漏，乙方无条件免费保修(如自然灾害、人为破坏不在保修之列)

　　三、甲方职责：

　　1.甲方免费为乙方提供三通：路通、水通、电通

　　2.协助乙方搞好安全设施，配合乙方进行施工，确保工程顺利进行

　　四、付款方法：工程开工后，乙方材料进场后甲方应支付维修面积总价的 % 、待工程完工后，通过关水48小时测试不漏水，甲方应在五天之内除预留3%保修金外一次付清工程款(三年保修期满后如无质量问题，保修金全部返还乙方)。

　　五、法律责任：

　　1.合同签订之日起，任何一方不得擅自终止合同，违者按总造价的3%赔偿给对方作为违约金

　　2.合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲乙双方应本着实事求是的精神，及时协商解决，如协商不成，任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁，及向人民法院提起诉讼

　　3.本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决，以上条款望双方共同遵守，此合同一式两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方签字盖章生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

屋面防水合同3

　　甲方：Z商贸有限公司

　　乙方：Z建筑防水装饰工程部

　　经甲乙双方友好协商，现就乙方承包甲方所属XX广场大厦、xx公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议：

　　1、工程具体范围：XX广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水，卧龙公寓顶层面防水层，中餐厅层面防水层进行翻修处理，在原有防水层另行加铺SBS防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造，对部分节点与立面墙体进行防水处理，具体工程量见<附件清单>，具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。

　　2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包，包干价为元。

　　3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工，采用符合国家标准的材料，确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题（人为或不可抗力因素除外）乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复，乙方承担修复的所有费用。如在保修期内，出现质量问题，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方，甲方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。

　　4、工程进度及完成时间为7天，自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工，工期顺延，由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。

　　5、工程完工且经甲方验收合格后，甲方在七个工作日内支付工程款的80%即元，其余20%即元留作质量保修保证金，一年后无质量问题甲方将质保金的75%即元支付给乙方，余款在五年保修期满时支付给乙方。

　　6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的'各项管理规定，避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

　　7、本协议一式三份，双方各执一份，甲方物业公司一份，自双方签字之日起生效。

　　8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决，不能协商一致的，任何一方均有权向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　甲方：Z商贸有限公司乙方：

　　授权人签字：授权人签字：

　　年月日年月日

屋面防水合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

　　一、工程名称地点及材料

　　1、工程名称：XXXXXX

　　2、工程地点：XXXXXX

　　3、工程材料：根据公司工程联系单位通知要求，屋面、室内防水工程采取用SBS 4.0厚施工。

　　二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包安全文明施工、保进度等总包方式。

　　三、工程造价：按每平方米元计算。

　　四、双方责任：

　　1、甲方责任

　　(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

　　(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

　　(3)为乙方施工，提供方便、工人工地住宿等。

　　(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

　　2、乙方责任;

　　(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。

　　(2)配合公司整体进度，按甲方提出的`施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。

　　(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

　　(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，

　　确保工程质量达到优良标准，并对工程保修一年。

　　五、付款方式：

　　2栋楼完成付已完工程量80%，验收合格付工程总造价的85%，审计结算后付总造价的95%，剩余5%为保修金，按国家规定保修期为年，保修期满一次性付清。

　　六、其它：

　　本合同1式二份，各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳定金后生效，具同等法律效力，如有未尽事宜，双方共同协商解决。

　　甲方：乙方：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

屋面防水合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包形式：

　　四、工程内容

　　花园小区8号楼屋面防水维修。

　　五、工程造价

　　本工程合同包干价为__元。双方自正式签订合同日期起，乙方进场施工。工程施工完备验收合格资料齐全后，全部付款。付款时乙方须提黄山市建安工程有效发票。

　　六、双方责任

　　1、在施工前，乙方应提供确认的符合规范要求的方案。确保做到安全、合理的改造。

　　2、乙方必须严格按规范施工，保证施工质量，甲方对施工工地提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收及资料的整理汇编。

　　3、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的'运输费已包括在预算书内。

　　七、双方一致同意合同签订后在20xx年4月16日前完工，工程如延期，每天按1000元罚款，所造成停工窝工以及返工等损失，均由乙方负责。

　　八、设备材料供应办法。为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证。设备及安装必须符合国家及黄山市有关标准规定，如由于乙方提供的材料、设备和安装造成影响使用及事故均由乙方全部负责，不足部分由乙方补全。

　　九、在工程竣工前三天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。

　　十、争议的处理

　　1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

　　2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种(2)方式解决：

　　(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

　　(2)依法向人民法院起诉。

　　十一、本协议一式贰份，甲方执壹份，每份具有同等效用。

　　十二、本协议自双方签章日起生效，竣工验收维修期满后失效。

　　甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________

　　法定代表人(签章)：_________法定代表人(签章)：_________

　　委托代表：_________委托代表：_________

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　帐号：_________帐号：_________

　　电话：_________电话：_________

　　签订时间：_________年___月___日签订时间：_________年___月___日

屋面防水合同6

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合当前有关规定，和本程的具体情况，遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则，经双方协商订立本合同。

　　一、工程地点：

　　二、工程名称：

　　三、工程内容：

　　1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚B防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。

　　2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250高。

　　四、工程量计算及工程造价

　　1、按设计图纸和实际发生的.工程量计算面积(大约3000㎡)。

　　2、屋面防水二层B，按每平方米43元结算。

　　3、卫生间天沟按20元㎡结算。

　　五、付款方式：屋面防水施工完毕，经甲方验收合格，通过天下大雨检验没有漏水渗水，甲方付工程总价90%，________年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款10%，与乙方结清工程款。

　　六、甲方义务：

　　1、提供乙方用于本工程的有关图纸。

　　2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必须平整光滑，无裂纹、起砂、空鼓现象，转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧，并经监理验收交给乙方。

　　七、乙方负责：

　　1、必须按照施工图纸及施工方案施工。

　　2、并提供所用的材质报告、验收报告、质量合格证，以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。

　　3、防水保修期为________年，如屋面有漏水现象，由乙方维修。

　　八、其他：

　　1、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

　　2、本协议一式3份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　________年____月____日：

屋面防水合同7

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　经甲乙双方友好协商，现就乙方承包甲方所属________广场大厦、________公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议：

　　1、工程具体范围：________广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水，卧龙公寓顶层面防水层，中餐厅层面防水层进行翻修处理，在原有防水层另行加铺SBS防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造，对部分节点与立面墙体进行防水处理，具体工程量见<附件清单>，具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。

　　2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包，包干价为_________元。

　　3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工，采用符合国家标准的材料，确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题（人为或不可抗力因素除外）乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复，乙方承担修复的`.所有费用。如在保修期内，出现质量问题，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方，甲方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。

　　5、工程完工且经甲方验收合格后，甲方在七个工作日内支付工程款的80%即_________元，其余20%即_________元留作质量保修保证金，一年后无质量问题甲方将质保金的75%即元支付给乙方，余款在五年保修期满时支付给乙方。

　　6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定，避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

　　7、本协议一式三份，双方各执一份，甲方物业公司一份，自双方签字之日起生效。

　　8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决，不能协商一致的，任何一方均有权向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　甲方：________商贸有限公司乙方：_________

　　授权人签字：_________授权人签字：_________

　　____年____月____日

屋面防水合同8

　　甲方：：

　　乙方：

　　依据中华人民共和国合同法a；a；、中华人民共和国建筑法a；a；及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

　　一、工程概况：处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米

　　1、工程地点：____市____区下马槽宜化循环经济工业园区

　　2、工程名称：湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理

　　3、工程内容：新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15a；de)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。

　　二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

　　三、主材选用及工程价款等：

　　1、选用材质：3B 防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工

　　2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)

　　3、施工厚度要求：采用外3厚 B防水卷材

　　4、全部包工包料，单价为 27元平方。

　　6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。

　　四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。

　　五、工程质量：

　　1、工程质量标准：合格工程质量标准。

　　2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。

　　六、合同价款与支付方式

　　按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。

　　在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。

　　达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。

　　七、工程款支付办法：

　　1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。

　　2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的____日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　十、安全施工文明施工

　　安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。

　　十一、工程转包和分包

　　本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。

　　十二、保险

　　承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。

　　十三、工程质量保修

　　本防水工程的保修期为________年；

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　十四、违约责任：

　　1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。

　　2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

　　3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。

　　4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

　　5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的'管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。

　　6、在保修期间(保修期为________年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。

　　7、在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。

　　8、工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。

　　十五、其他事项：

　　1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。

　　2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　甲方负责人签字：乙方负责人签字：签约日期：签约日期：

屋面防水合同9

　　建设单位：____省省直属机关事务管理局(以下简称为甲方) 承包单位：(以下简称为乙方)

　　为保障甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律，经双方协商同意，按下列条款订立本合同：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：____省法制办屋面防水改造工程。

　　2、工程地点：督院街。

　　3、工程内容：

　　A、屋面：结构层上重新找坡(兼保温层)、找平层、新做B防水卷材、保护层、屋面刚性防水层。

　　B、墙面：、找平层、新做B防水卷材、保护层压光。

　　C、具体做法详见施工图。

　　二、工期和质保期：

　　1、按甲方要求，遇雨顺延。

　　2、防水工程质量保修期________年。

　　三、承包方式：

　　1、乙方包工、包料、包质量、包管理、包进度、包安全，结算时按实际施工面积为准。

　　2、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准，严格参照新规范施工及甲方要求施工，防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水，平整均匀与基层有一定粘结力，满足房屋综合验收的要求。

　　四、甲方责任：

　　1、非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。

　　五、乙方责任：

　　1.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的.原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。

　　2.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。

　　六、合同价：

　　合同价暂定：18.5万元(大写：壹拾捌万伍仟元整)，最终以审计审定金额为准。

　　本工程计价方式采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-)及其配套文件和________年《____省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件作为计价方式。安全文明施工费按满额计取。材料单价按施工同期的《____市建设工程造价信息》所列的单价(包括厂商报价)执行。

　　七、付款方式：

　　合同签定乙方进场后，按工程总造价的 30 %工程款支付预付款，工程完工并验收合格后支付到总工程款的97%，剩余总造价的3%在工程竣工________年以后支付。

　　八、违约责任：

　　甲、乙双方任何一方违约所造成的损失由违约方负责。

　　九、本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力，未尽事宜，双方共同协商解决。

　　甲方：甲方代表签字(盖章)：

　　乙方：乙方代表签字(盖章)：________年____月____日

屋面防水合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方共同协商决定，由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。具体约定如下：

　　一、施工期限：

　　自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。逾期、日罚金￥元。如遇降雨或因甲方的原因而停工的，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。

　　二、施工方式：乙方包工、包料。

　　三、结算方式：

　　乙方进场后，甲方按乙方的施工进度，分批次预付工程款。完工后，甲方按乙方实际施工的平方数，经验收合格，给予支付全部工程款。

　　四、质量责任：

　　因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因，造成屋面防水工程完成后出现漏水，乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。

　　五、甲方责任：

　　非乙方施工的.原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。

　　六、乙方责任：

　　1.乙方施工人员必须持证上岗。

　　2.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。

　　3.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。

　　七、质保要求：

　　乙方应保证使用材料的质量（附产品材质书）属实。乙方应保证施工质量达到优良。

　　八、未尽事宜，双方协商解决。

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　十一、本合同自签订之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　负责人：负责人：

　　经办人：经办人：

　　年月日年月日

屋面防水合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方有座落在__________需做屋面防水、厕所防漏。现承包给乙方，经甲乙双方协商一致，特签订合同如下：

　　工程名称：

　　工程数量：约_____平方米，结算时按实际面积计算。承包方式：由乙方包工包料、屋面采用____厚SBS防水卷材承包该项工程，每平方米按_____元计算，厕所采用________材料按__________元每个或________元每平方米计算（其中不含税费）。

　　质量：乙方在施工过程中，保证按照防水操作规程施工，质量必须符合达到有关防水技术验收标准规范，____年内，如因施工或材料原因造成的渗漏返工，经鉴定是乙方施工技术或材料的原因；其工料由乙方负责。如经鉴定是甲方保护不妥；或人为破坏所酿成的漏水；一切开支费用由甲方全权负责

　　施工：屋面在现有地面粉刷收汤较光滑的`干净地面基础上粘铺SBS防水卷材一层；天沟满刮油膏一层，再粘铺SBS卷材一层。

　　付款方式：按单栋付款；施工队、材料进场后完成一栋屋面防水施工，下栋动工前付足前一栋防水款额____%。以此类推，本项目防水工程全部完工后____月内应付清所有防水款额。

　　工期按甲方要求进度，从 _____年__月__日至 _____年__月__日完工，保证按时完成，但因人力不可抗拒原因，不能正常施工，按实顺延。

　　厕所防水工程全部完工后，乙方告知甲方，甲方应在一星期内组织人员对厕所进行试水。试水期为一星期。一星期后如甲方未对厕所试水提出异议，应在完工后半个月（15天）内给予乙方工程款一次性结算到位。

　　违约责任：

　　1、甲、乙双方签字后，必须严格履行合同约定，任何状况下如单方终止合同，违约方赔偿本项工程总造价的____%违约金给守约方。

　　2、甲方必须按合同约定进行付款，如因付款影响工程进度工期由甲方负责。因拖延付款所造成乙方的一切经济损失由甲方全权负责。

　　十、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商后列入备注内。十一、本协议自签订之日起具有法律效力。

　　十二、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，签字生效。

甲方签字：乙方签字：

　　_____年__月__日

屋面防水合同12

　　发包方：

　　承包方：

　　根据《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，本着对双方负责的态度，甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则，共同拟定本项目合同，并严格认真负责执行。

　　内容如下：

　　一、发包方式：

　　技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。

　　二、发包范围：

　　屋面伸缩缝处理，屋面、阴阳角处理及保护层。

　　三、工程总造价

　　(约34108。00元，大写：叁万肆仟壹佰零捌圆)：以现场实际方量为准;

　　四、付款方式：

　　1、乙方进场施工个工作日由甲方付给乙方元材料款。

　　2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%;

　　3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金，一年期满甲方如数拨付给乙方。

　　五、工程质量与施工安全

　　1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案，保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督，否则造成的返工损失由乙方负责。

　　2、乙方在施工中必须做到安全生产，文明施工，并尊重当地群众的民族风情，由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。

　　3、若在工程验收过程中发现质量问题，应由承包方负责返工维修，并承担一切返工维修费用，若因此造成经济损失的，承包方应负责赔偿。

　　六、竣工验收：

　　乙方完善施工过程中图片或文字资料，及验收清单，归类存档并移交甲方。

　　七、双方责任

　　1、甲方负责协调项目所在地的.一切事项。

　　2、甲方保证该项目施工所具备的的水通，电通，路通。

　　3、甲方为乙方负责生产生活提供便利，费用由乙方自行承担。

　　4、乙方在施工中发现施工方案有变更，需取得甲方同意方可实施。

　　5、乙方在施工前必须将编制的技术设计施工方案报甲方备案，并向甲方提供施工大事记，施工记录。

　　6、工程施工期间，甲方可以随时派员对工程进度，经费使用进行检查，监督，乙方应按月向甲方报送工程进度和经费使用情况，甲方视其工程完工情况按进度拨款。

　　7、工程完工后3个工作日内，乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料，甲方组织有关部门参加验收，验收合格后移交甲方管理使用。

　　八、合同期限：

　　年月日始—— 年月日此。

　　九、本工程人为或不可抗拒因素造成的质量问题，乙方概不承担任何责任。如甲方需要乙方继续维修，乙方有权另取费用。

　　十、争议与解决

　　若甲、乙双方在合同执行中出现争议，应本着对工程实施有利原则协商解决，或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁，或通过司法程序解决。

　　十一、本合同为尽事宜，双方另行商定。

　　十二、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式2份，双方各持1份，具有同等效力。

　　发包人：

　　承包人：

　　年月日：

屋面防水合同13

　　承包人(全称)：

　　分包人(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

　　一、分包工程概况

　　分包工程名称：

　　分包工程地点：

　　分包工程承包范围：

　　分包方式：

　　二、分包工程造价

　　三、工期

　　开工日期：本分包工程定于____年____月____日开工;竣工日期：本分包工程定于____年____月____日竣工;合同工期总日历天数为：________天。

　　四、工程质量标准及施工内容

　　1、本分包工程质量标准约定为：

　　2、施工内容：

　　五、结算方式

　　工程完成后，达到竣工验收条件，甲方组织相关部门进行验收，竣工验收合格后，30日内支付工程总造价的95%，余款在甲方和业主的工程结算办理完毕后二十天内付清。

　　六、承包方义务

　　1、开工前，甲方向乙方提供原设计图纸、变更通知及发包方要求说明，并向乙方作现场交底;清除影响施工的障碍物。

　　2 、合同签订后，甲方做好施工组织设计，各分部门分项开工前要有具体的施工方案、方法、质量保证措施和技术交底工作。

　　3 、驻工地代表：负责合同履行、办理验收、签证、变更登记手续，协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度，使施工能正常进行。

　　4 、甲方协助乙方做好现场成品的保护、防盗等工作。

　　5、甲方负责该防水工程项目的质量、安全、进度、文明施工和技术的检查和监督，组织工程质量的检查、验收。

　　6、对乙方施工的工程，甲方工地代表负责进行监督，对不合格的工程﹙工序﹚甲方有权责令其返工或停工，费用由乙方承担。因甲方原因返工的，费用由甲方负责。

　　7、甲方对乙方交接的防水层成品有保护的责任。

　　七、分包方义务

　　1 、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设

　　计精心施工，确保工程质量达到约定的标准，由于施工质量达不到要求造成的损失由乙方负责，投入足够的人力、物力，保证工期，因乙方的原因不能确保工期，造成甲方的经济和其它损失完全由乙方负责。加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做的`文明施工，承担由于自身责任造成的损失及各种罚款。

　　2、工程完工未移交甲方前，负责对现场成品进行保护。

　　八、工程保修

　　1、工程质量保修期为5年，质量保修期从工程验收合格之日算起。

　　2、保修范围：搭接开裂、材料脱落造成漏水属于保修范围。找平层开裂、基层裂缝、基层沉陷而造成材料断裂或人为损害造成漏水不属于保修范围。

　　3、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到保修通知之日后7个工作日内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人修理，保修费从质量保修金内扣除。

　　4、施工中对防水成品损坏或污染，经甲乙双方确认，由甲方负责处理。需要返工的由甲方负责费用。

　　九、争议

　　甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可向当地人民法院起诉。方式解决：

　　十、合同份数

　　本合同正本两份，具有同等效力，由甲方和乙方各执一份;本合同副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。

　　十、补充条款：

　　十一、合同的生效

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

屋面防水合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程中的屋面防水施工工程事宜协商一致，订立本合同。

　　第一条、工程概况及承包内容

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程承包内容：屋面防水施工工程

　　屋面防水采用改性沥清SBS防水材料(3mm厚)，面积㎡。

　　第二条、施工工期

　　乙方在接到甲方通知后2日内开工，个工作日内完成乙方所承包的屋面防水施工工程。

　　第三条、承包方式

　　乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等承包方式。为满足施工所需的所有施工机械工具均由乙方自带、自备费用乙方自理。

　　第四条、工程造价

　　屋面SBS防水每平米元;(含税金)

　　总价款整(工程量按实结算)。

　　第五条、材料规格及质量标准

　　5.1 材料规格：(本工程屋面防水等级为Ⅱ级)屋面防水采用SBS防水卷材，厚3mm。

　　5.2 材料质量标准：所用防水材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求，材料进场后，应抽样复验，并提出复验报告，进场材料如何，是否合格，标准低于样品材料一律不准进场。

　　5.3 施工质量标准：防水施工必须具有二级以上防水施工的`资质，作业人员应当持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。

　　①基层必须干燥，含水率要求在8%以内。

　　②基层表面要干净，要求用吹风机清除灰尘、杂物，然后刷冷底子油一道，要求涂刷均匀干燥8小时以上方可铺沾卷材。

　　③复杂部位处理，阴阳角部位应做成八字形，女儿墙，管根、烟筒、排气孔、落水口及伸缩缝等转角部位均应做附加层，一般宽为30cm，搭接为8—10cm。

　　④上下层卷材不得相互垂直铺贴，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。

　　⑤天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐，塞入预留凹槽内，用金属压条钉压固定，最大钉距不应大于900mm，并用密封材料嵌填封严。

　　⑥卷材遇墙、壁、管、设备基础等需要上翻时，上翻高度不小于土建完成面以上25cm。

　　⑦防水施工完成，应进行淋水或蓄水试验，蓄水时间不小于48小时。

　　⑧乙方应确保各项防水工程施工达到优良标准，严格按照国家规范(GB50345-20xx)、设计图纸和西安有关标准及甲方要求施工。

　　第六条、安全生产文明施工

　　1、安全生产：乙方在施工中应自觉接受甲方和监理单位的管理和指导，无条件配合建设主管部门的各项检查、验收。按要求配备和安装安全设施、服装和用品。严格依照《陕西省建设工程安全生产管理条例》和国家各项安全生产法律、法规规定组织生产，对违反各项规定和操作规程造成的所有后果均由乙方负责，并承担由此给甲方造成的经济损失。

　　2、文明施工：乙方在施工中应严格按照建筑施工各项安全文明措施实施，乙方现场施工人员的所有劳保用品、服装均由乙方自购、自用，并无条件满足需要，达到甲方和监理单位的验收。积极落实甲方和监理单位制定的各项安全文明施工措施，对不认真履行的，甲方有权进行批评、罚款、直至清退出场。乙方人员无论什么情况都不得在甲方工地、办公场所，市政府部门及社会聚众闹事。

　　第七条、工程验收

　　进场材料需总承包、监理、甲方及质检部门检验合格后方可进场施工，施工完成验收按《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-20xx)和合同规定验收。

　　第八条、违约责任

　　8.1如乙方未能按甲方要求时间完成合同工程，则由乙方向甲方按每延期一天支付该工程价款的1%作为违约金。甲方有权据此提出解除合同并由乙方承担由此产生的一切损失。

　　8.2工程质量标准或检测不符合要求的，则甲方有权责令乙方在3日内整改，因整改造成的工程延期，乙方应向甲方按每延期一天支付该工程价款的5%作为违约金。

　　8.3因乙方原因终止合同时，乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金。

　　第九条、付款方式

　　本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，工程完成30%支付合同价款的10%，完成至60%支付合同价款的30%，工程全部完成支付合同价款的70%，验收合格后支付合同价款的95%，余款5%待工程保修期满后付清，保修期为年。

　　第十条、其他约定

　　10.1本合同的签定地点为西安市。

　　10.2在履行协议过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方当事人由西安市仲裁委员会仲裁，也可向西安市人民法院提起诉讼。

　　10.3本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。