我要投稿 投诉建议

装饰工程合同书

时间:2023-04-01 10:21:58 其他合同范本 我要投稿

装饰工程合同书(15篇)

  在当今社会,人们对合同愈发重视,合同的用途越来越广泛,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编为大家收集的装饰工程合同书,欢迎阅读与收藏。

装饰工程合同书(15篇)

装饰工程合同书1

  甲方:

  乙方:

  本工程甲方委托乙方承担设计、施工、安装任务(包工包料) 为明确双方权利和义务,结合装修工程的具体情况,双方达成如 下协议:

  一、工程概况

  工程地点:

  房屋结构:

  1、工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式:

  (1) 乙方包工、包料(乙方提供装修材料明细表);

  (2) 乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料

  2、工程总造价和工程内容:,设计费元,管理费_____________元,税金________元,工程内容见工程预算清单、施工图。

  3、工程施工安装内容及施工安装费用以本工程报价单为准。增加项目经甲、乙双方协商同意后,签字生效,另行计费。

  4、工期:双方商定本工程工期为,按时按质完成全部施工及安装任务,即签定开工报告之日起。

  二、甲方工作

  1、对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其它事宜。

  2、甲方向乙方提供施工所需的水、电。

  3、甲方在开工前到物业办理好一切装修手续。

  三、乙方工作

  1、指派工地施工监理,按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务。

  2、按照国家建设部有关规定进行操作,做好防火工作。

  3、按照施工图纸进行施工。

  4、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  四、关于工程款结算的约定

  1、签订施工合同当日付整。

  2、工程进场木工完工付整。

  3、工程验收后全部结清计元尾款。

  五、关于材料的约定

  1、乙方根据图纸的.要求供应材料。

  六、关于双方责任的约定

  1、甲方责任

  A、不能按期付款而造成的损失由甲方承担,工期相应顺延。

  B、因甲方原因变更设计造成材料、人工浪费,损失由甲方承担,工期相应顺延。

  C、因甲方原因(乙方违约除外)终止合同而工程量未过半,乙方应收取实际工程款。

  2、乙方责任

  A、不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担。

  B、在施工中违反操作规则造成人员伤害,责任由乙方自负。

  C、由于乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用,由乙方负责在工程结算款中扣除。

  D、其它未约定事项由双方协商解决。

  七、关于设计与施工及验收的约定

  1、乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内约见甲方审图,经甲方确认后签字认可,乙方方可施工。

  2、乙方必须严格按甲方认可的图纸施工(安装)。

  3、在施工过程中,甲方提出变更设计,停止施工或增减项目,应

  4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,且工期不顺延。

  八、违约责任

  按《合同法》有关规定。.

  九、装饰工程报价单,施工图经双方协商,达成一致的其他具体问题协议,作为合同的附件,与合同具有同等效力。

  十、本合同一式两份,甲、乙各执一份。

  十一、本合同一经双方签章后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

装饰工程合同书2

  编号:

  甲方:

  乙方:

  工程名称:

  工程地点:

  承包范围:

  承包方式:

  工程总造价(金额大写):¥元

  依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规。经双方协商就工程的有关事宜达成如下协议:

  第一条:工程概况

  1、工程名称:

  2、施工内容:

  3、工程期限:_____年___月___日开工,_____年___月___日竣工。

  4、承包方式:一切材料乙方自备。

  第二条:工程做法及合同价款

  注1:按实际完成工程量依据合同单价进行结算。

  注2:以上单价为综合单价,包括人工费、材料费、管理费、意外伤害保险费、利润、税金。

  注3:工程竣工后,由甲乙双方测量核实所发生的工程量并提供结算清单。注4:本工程保修期为三年。

  第三条:付款方式

  1、签合同人员进场甲方付乙方30%的工程款。

  2、工程验收合格后,付清余款。

  第四条:工程质量标准及保修

  1、严格按照《安装分项工程施工工艺规程》及国家现行规范施工及验收。

  2、进场先进行原材试验合格后,方可进行安装施工。

  3、整体工程完工,乙方自检合格后报验,并以书面形式通知甲方,验收合格后,双方办理移交手续;验收不合格,乙方必须在限定时间修改后重新报验。验收结论以甲方出具的《竣工验收通用表》为准。

  4、乙方所施工的项目,根据国家有关规定实施保修,竣工验收合格后签订保修合同,按国家相关规定执行。

  第五条:甲方工作

  1、由全面负责本项目的施工监督工作。

  2、工程验收合格后,甲方对乙方提交的'工程结算单进行审核。

  3、甲方街道报验通知时,及时验收。

  第六条:乙方的责任和义务

  1、由组织过硬的施工队伍,保证所有施工人员持证上岗并能按操作规程、规范及有关工艺要求进行施工。全面负责工程的施工质量、工期、成本、安全生产和文明施工。

  安全生产条款:

  一、认真遵守安全规程制度和有关安全生产指示,根据本组人员的技术、体力

  思想等情况,合理安排工作,做好安全交代,对本组人员在生产中的`安全健康负责。

  1、督促本组人员严格遵守各项安全炒作规程和安全生产规章制度,

  2、组织搞好安全活动日,开好班前安全会。

  3、对新调入工人做好现场安全教育。

  4、经常检查所管人员及现场的安全生产情况,发现问题及时解决或及时上报。

  5、发生工伤事故要详细记录及时上报,并组织全组人员认真分析,提出防危措施,发生重大伤亡事故要保护现场,并立即上报。

  二、工地安全员职责

  1、坚持“安全第一,预防为主”的方针,对本工地人员和新上岗的职工进行安全生产和文明施工的经常化教育。

  2、督促本工地人员严格遵守各项安全操作规程和安全生产规章制度。

  3、负责督促和检查个人防护用品的发放和在生产过程中使用情况。

  4、协助工地负责人对本工地设施、设备进行安全检查。

  5、及时发现事故隐患,与工地负责人一道采取有效措施,防止事故发生。

  6、协助工地负责人组织安全活动,制订或修订安全制度。

  本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  本合同订立时间:_____年___月___日(即日起生效)

  甲方:(章)

  乙方:(章)

  法定代表人签字:

  法定代表人签字:

  电话:

  电话:

  开户银行:

  开户银行:

  账号:

  账号:

装饰工程合同书3

  合同编号:____________

  签订日期:________________

  甲方(委托人):_________ 代表人:_________

  乙方(被委托人):_______ 代表人:_________

  一、装饰施工项目:

  1、装饰施工地点:

  ______区(县)______路(村)_____弄(巷)______号_____楼_____室。

  2、房屋结构:_________________ 。

  3、装饰施工内容及要求:(详见施工图纸及报价单,并以报价单为准,见附表一)。

  二、工程期限及保修期:

  1、工期_______天:(日历)

  自_____年_____月_____日起至_____年______月______日止。

  2、工程保修期:______月。保修期自本工程竣工甲方验收合格之日起,由乙方开具工程保修单。

  三、工程造价及付款方式:

  工程总造价:(大写)_________(小写)_______元

  其中:设计费________元,人工费_______元,材料费_______元。

  合同生效时,甲方支付总价款的______%,计_____元,其余价款根据施工进度计划分期支付:

  ______年______月_____日前,支付总价款的____%,计______元;

  ______年______月_____日前,支付总价款的____%,计______元;

  ______年______月_____日前,支付总价款的____%,计______元;

  余款:______元,工程验收后一次付清。

  双方款项往来,均应出具发票(或正式收据)。

  四、材料、设备的供应

  1、甲方提供的材料、设备(见附表二)

  本工程甲方负责采购供应的'材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按施工进度计划及时供应到现场。

  甲方提供的材料抵现场后,经乙方验收签字,并由乙方负责保管,由于保管不当造成损失的,由乙方负责赔偿。

  2、乙方采购的材料、设备(见附表一)

  凡由乙方采购的材料、设备必须与报价单中注明的品牌、规格、型号、质量、计量标准相符,并提交购货发票,经甲方签字认可后再行使用。

  乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异应禁止使用,如已作用,对工程造成的损失由乙方负责。

装饰工程合同书4

  合同编号:

  购货单位:(以下简称甲方)供货单位:(以下简称乙方)

  为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  第一条材料品牌名称

  规格数量

  单价交付时间

  合计人民币金额(大写)

  第二条产品的质量标准,按下列第()项执行:

  (1)按国家标准执行;

  (2)无国家标准而有部颁标准的,按部颁标准执行;

  (3)无国家和部颁标准的,按企业标准执行;

  (4)没有上述标准的,或虽有上述标准,但需方有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。产品标准名称和编号

  第三条产品的'交货单位、交货方法、运输方式、到货地点

  1.产品的交货单位:

  2.交货方法,按下列第()项执行:

  1、乙方在收到甲方首批传真订单(或电话、短信通知)____个工作日内将货物送至合同指定地点。重复订单,____个工作日内将货物送至合同指定地点。

  九、双方的权利和义务:

  1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化,经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。协商不成,仍按原条款执行。

  2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求,甲方有权拒收货物。如甲方拒收,乙方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物,且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。

  3、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品,必须符合相关的国家、行业或企业标准,并随货附带生产许可证、产品合格证、化验报告等手续。

  4、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测,如发现质量问题,乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的,乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。

  5、因乙方产品内在质量问题,引发甲方生产或质量事故,造成甲方损失的,乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等),此责任不因甲方已进行质量监测而免除。

  6、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符,应赔偿甲方违约金_________元。

  7、双方都应保守对方的商业机密。

  十、补充协议:___________________________________.

  十一、特别声明条款:_____________________________.

  十二、合同有效期:________年____月____日起至20________年____月____日止。

  十三、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效。双方发生争议时,协商解决,协商不成任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  十四、合同签订地:

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  法人代表:法人代表:

  委托代理人:委托代理人:

  电话:电话:

  传真:传真:

  开户行:开户行:

  账号:账号:

  日期:________年____月____日

装饰工程合同书5

  发包人(甲方):________

  承包人(乙方):________

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定。甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上,就发包人室内装饰装修工程有关事宜协商一致,达成如下协议:

  第一条工程概况

  1、工程名称:________

  2、工程地点:________

  3、承包范围:参见合同附件(二)《装饰工程预算书》所列项目。

  4、工程承包方式:双方商定采取下列第

  (1)承包人包工、包料;

  (2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料;

  (3)承包人包工,发包人包料。

  第二条工程价款

  工程价款(大写金额)叁拾伍万壹仟玖佰伍拾肆元整详见合同附件(二) 《装饰工程预算书》。

  第三条付款方式

  1、双方约定按以下第

  2、特别费用的约定

  a、施工过程中,施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。

  b、施工过程中,由于乙方的原因违规被执法机构或管理机构罚款的,罚款由乙方支付。如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,罚款由甲方负责。

  c、合同附件预算表中没有列明税费的,税费由甲方按实际征税额向有关部门缴纳。已经列明税费的,由乙方负责缴交。

  3、乙方按双方签署的预算附件项目执行,如甲方增加新的工程项目,经双方协商,另行签署补充合同,其工程项目涉及的款项,甲方应先预付30%的工程款,工程进度到50%时,甲方在验收前支付给乙方工程款。如其工程材料款项大于该项目的50%,甲方应按实际比例先支付给乙方备料款。

  第四条质量要求

  1、工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。工程验收标准,双方同意参照____市地方标准DB3130-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。

  2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加或减少的费用,应另签定补充合同。

  4、凡由甲方自行采购的材料、设备、产品质量由甲方自负,施工质量由甲方负责。

  5、甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。

  第五条材料供应

  1、甲方所提供的材料均应用于合同规定的'装潢工程,非经甲方同意,不得挪做它用。

  2、乙方提供的材料,未按附件(二)所报的价格或底于报价和品牌.设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

  3、甲方负责采购供应的材料、设备、,必须是符合设计要求的合格产品,并按时供应到现场。如延期,施工工期顺延,并按延误工期处罚,按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

  第六条工程期限

  1、工程期限天,开工日期年日,竣工日期________年____月____日。

  2、如果是乙方原因而延迟完工,每日按

  3、甲方自行挑选的材料、设备、因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担。乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  4、在施工中,因工程质量问题,双方意见不一致而造成停工,均不视为误工或延迟工期,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以保证继续施工。

  5、施工中如因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方承担全部施工费用。如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

  6、施工中,甲方未经乙方同意。私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。

  第七条工程验收

  1、工程质量验收,(按附件二图纸报价材料等验收),除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部竣工后,乙方通知甲方进场竣工验收。

  2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在十天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任,甲方自行搬进入住,视为验收合格。

  3、甲方如不能在乙方指定时间内前来验收,应及时通知乙方,另定日期,但甲方应承担工序及工程的竣工日期。

  4、甲方验收工程合格后,双方办理工程结算和竣工移交手续。

  第八条其他事项

  1、乙方指派(姓名)为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量按期完成施工任务。

  2、乙方负责施工现场的安全、.严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。XX发生,必须尽快负责修复或赔偿。

  3 、乙方必须做好对施工人员参加各类人身保险.一但发生事故乙方自己解决.对甲方无关系.

  4、乙方严格履行合同,实行信誉工期。

  5、乙方在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起,为12个月。在保修期内由于乙方施工不当造成的质量问题,乙方无条件进行维修,如果由于甲方使用不当,造成的装饰面损坏或不能使用,乙方酌情收费进行维修。

  第九条违约责任

  合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使双方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

  第十条争议解决

  1、本合同履行期间。双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决,或凭本合同和乙方开具的统一发票向____市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。

  2、当事人不愿通过协商,调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向双方当地仲裁委员会申请仲裁,向人民法院提起诉讼。

  第十一条合同的变更和终止

  1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守,任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后,重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式通知对方,应按合同总价款的30%交付违约金,并办理终止合同手续。

  2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式通知对方,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

  第十二条合同生效

  1、本合同和合同附件双方盖章,签字后生效。

  2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

  3、本合同(包括合同附件,补充合同)一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

装饰工程合同书6

  发包人(甲方):________________________

  住所:______________________电话:____________传真:____________

  委托代理人:________________________电话:____________传真:____________

  承包人(乙方):________________________

  住所:______________________电话:____________传真:____________

  法定代表人:________________________电话:____________

  本工程设计人:________________________电话:____________

  施工队负责人:________________________电话:____________

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜(以下称工程),达成如下协议:

  第一条工程概况

  1.工程名称:__________________________________。

  2、工程地点:__________________________________。

  3、承包范围:参见合同附件之预算表。

  4、工程承包方式:双方商定采取下列第____________种承包方式:

  (1)承包人包工、包料;

  (2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料;

  (3)承包人包工、发包人包料。

  (附件即经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修材料明细表》。)

  第二条施工图纸

  双方施工图采取下列第____________种方式提供:

  (1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;

  (2)发包人委托承包人设计施工图纸,设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

  施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。

  施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同的附件。

  第三条甲方工作

  1、开工前天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物(合同已经包清理的除外),对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。

  2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。

  3、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。

  4、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作。

  5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。

  6、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种税费。

  第四条乙方工作

  1.参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审定确认。

  2.施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。

  3.未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  4.保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的通畅。

  5.对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间。

  6.严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

  7.工程竣工前未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。

  第五条关于工期

  1.工程期限____________天,开工日期年____________月____________日,竣工日期年月日。

  2.因甲方及其代理人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的,工期顺延。因乙方及其代理人(代表)原因导致工期延误的,工期不予顺延。

  3.因为如下因素影响而导致不能完成工作的,工期顺延,双方互不承担责任:

  (1)遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、天灾、战争、等不可抗力的;

  (2)经双方同意的工程量变化和设计变更;

  (3)因与甲方和乙方无关的第三方的.原因造成工程延误,第三方因素包括但不限于所在地(小)区的管理机构和隔壁邻居的无理行为;

  (4)经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费;

  (5)经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。

  第六条

  关于材料供应和保管

  1.任何一方负责提供的材料和设备,均须是符合法律、法规规定的合格产品,还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应将材料和设备按时、按量运送到施工现场,并通知对方当事人验收签字确认。

  2.对一方提供的任何材料和设备,如不符质量要求或规格有差异的,对方有权要求更换,提供方应当予以更换。由此造成的费用增加部分,有提供方承担。

  3.材料和设备进场后,统一由乙方负责保管和使用,如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失,应当由乙方负责,施工过程中的正常消耗除外。

  第七条关于质量和验收

  1.工程以施工图纸、作法说明、设计变更和中华人民共和国国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》(gb50327-20xx)为质量评定验收标准。

  2.甲、乙方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收手续;甲方不按时参加验收的,工期应予顺延。

  3.由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量,由甲方自行负责。由乙方负责返工的,返工费用由甲方负责。

  4.工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应当自接到验收通知后天内组织验收,并办理验收移交手续。

  5.验收时,工程项目合格率达到____________%时(以上程价款比例为准),其他不合格项目(不包括工程项目未完成或成品程序未完成的项目)的维修或返工不影响竣工日期的确立,甲方对此应予以确认。

  6.乙方承诺自竣工日期起,为工程项目保修年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布对个别的工程项目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以国家行政部门或者行业机构的规定为准。

  7.甲乙两方约定的其他保修或免保修情况:__________________________________

  ____________________________________________________________________。

  8.工程未验收的,甲方不得先行使用。

  第八条关于工程价款及结算

  1.双方约定按以下第____________种方式支付工程款:

  (1)合同生效后,发包人按下表中的约定,直接向承包人支付工程款:

  支付次数____________支付阶段或时间____________支付金额

  第一次______________________支付____________元;

  第二次______________________支付____________元;

  第三次______________________支付____________元;

  第四次____________工程验收后天工程总造价的5%,约____________元。

  (2)其他支付方式:______________________。

  2.双方同意工程的结算方法按下列第____________种进行结算:

  (1)固定价格,本工程总价款为____________元;

  (2)单价不变,按实际数量加损耗率计算,但是总价不得超过____________元。

  a.乳胶漆和油漆类为:墙面面积(减门不减窗)+顶面面积+6%×拼花部分面积;

  b.瓷砖面积为:实际面积+6%×实际面积;

  c.实木地板面积为:实际面积+6%×实际面积,拼花部分面积+10%×拼花部分面积;

  d.木工衣柜类面积为:实际面积(平方米取整数值,小数位不够0.5平方米按0.5平方米计算,超出0.5平方米的按1平方米计算);

  e.其他按项项目按项计算;

  f.其他按平方米计算的项目为:实际面积+6%×实际面积;

  g.估价项目测量后再具体报价;

  h.经甲方同意代购的项目按预算内造价购买,经甲方同意可以调整。

  3.特别费用的约定:

  (1)施工过程中,施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。

  (2)施工过程中,因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的,罚款由乙方支付;如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,罚款由甲方负责。

  (3)合同附件预算表中没有列明税费,税费由甲方按实际征税额向有关部门交纳;已经列明税费的,由乙方负责缴交。

  (4)物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的,由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。

  4.乙方按双方签署的预算附件项目执行。如甲方增加新的工程项目,另行签署合同。其中涉及款项,甲方应按预付50%、项目完工50%的办法在工程验收前支付给乙方。如其中物料款项大于该项目的50%,则甲方应按实际比例先支付给乙方备料。

  5.工程验收合格后,乙方应将有关资料送交甲方,双方进行工程结算。发包人接到资料后天内未有异议,即

  视为同意按照该资料进行工程结算,双方应填写工程结算单并签字,甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。

  第九条工程预算文件(表)属于本合同附件,所列工程项目除经过甲乙双方同意外,不得随意添加、更改、删除。

  第十条责任与罚则

  1.施工调度、安全管理等事务由乙方负责,其他人事包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作,由此引起的损失和事故由甲方负全责。

  2.因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,每拖延一天,应向甲方支付____________的违约金。

  3.因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。

  4.甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的,应当按照____________支付乙方延期付款违约金。

  5.未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由其自行负责。

  6.因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  7.乙方在遭遇不可抗力影响施工的,应当及时采取措施避免损失扩大,并将有关情况通知甲方。否则,应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。

  第十一条双方如对合同的执行发生争议,应友好协商解决:协商无效的,可提交人民法院诉讼。

  第十二条附则

  1.本合同一式两份,双方个执一份,同具法律效力。

  2.本合同履行完成后自动终止。

  甲方(签字):________________________乙方公司(盖章):____________

  现场代表(签字):___________________现场代表(签字):____________

  证件名称:______________________证件名称:______________________

  颁发机构:______________________颁发机构:______________________

  证件号码:______________________证件号码:______________________

  __________年____月____日___________年____月___

装饰工程合同书7

  甲方:

  乙方:南岳区白蚁防治所

  一、预防工程范围及面积

  预防工程范围:

  预防工程面积:

  二、工程费用

  依照湖南省物价局核定的收费标准及双方协商结果,本项工程房屋装饰装修白蚁预防费用为人民币: 元(大写)

  三、工程质量标准

  乙方应严格按照国家建设部和湖南省建设厅白蚁预防技术规程操作,达到合格标准。

  四、工程验收

  对施工完成的项目,甲方现场进行签字验收。

  五、工程包治期限 包治期限为五年。

  年 月 日起至 年 月 日止。(已发现蚁害未进行灭治处理的无包治期限,只进行一次施药处理)

  六、权利义务

  (一)、甲方权利义务

  1.向乙方提供装饰装修方案、图纸等相关资料;

  2.及时向乙方通报装修工程施工进度,配合乙方进行白蚁预防施工,做好施工协调工作;

  3.包治期间内,甲方如对预防处理好后的'房屋进行新的装饰装修,需提前与乙方联系,另行签订补充合同,否则该工程不享受期限包治。

  4. 如果在包治期限内发现蚁害,应及时通知乙方进行防治;

  (二)、乙方权利义务

  1.进行施工防治时,应主动接受甲方现场监督,确保质量。

  2.施工防治完毕后,应及时向甲方交待相关安全注意事项。

  3.包治期间,防治范围内发生蚁害,应及时进行免费防治。

  七、违约责任

  (一)、甲方应按本合同第二条、第四条、第六条第一款履行责任,如有违以上任一条款而影响防治质量的,责任有甲方自负。

  (二)、乙方应按本合同第一条、第三条、第五条、第六条第二款履行责任,如有违以上任一条款导致蚁害发生,在包治期限内由乙方无偿治理。

  本合同一直两份,双方各执一份,自签字之日起生效。

  甲方:(公章) 乙方:(公章)

  代表名称:

  地址:南岳区南街50号 地址:

  电话:0734-5679790 电话:

  年 月 日

装饰工程合同书8

  装饰工程名称:

  建设单位(甲方):

  施工单位(乙方):

  苏州市经济贸易委员会制定

  苏州市工商行政管理局 监制

  苏州市室内装饰工程合同

  甲方(委托人):乙方(被委托人):

  一、 装饰施工项目:

  1、装饰施工地点:

  2、房屋结构:

  3、装饰施工内容及要求:(详见报价单,并以报价单为准)。

  二、工程期限及保修期:

  1、工期:天。因天气变化造成施工难度,影响施工进度,工期顺延。

  自 年 月 日起至 年 月 日止。

  2、工程保修期:月。保修期:月。保修期自本工程竣工验收合格之日

  起,由乙方开具工程保修单。

  3、在工程保修期内,如甲方人为造成损坏,要求乙方维修,甲方应全额付给乙方材料费及人工维修费。

  三、工程造价及付款方式:

  工程总造价:(大写) (小写) 元。

  合同生效时,甲方支付总造价的 20 %,其余价款根据施工进度计划分期支付:水电工完,瓦工材料进场施工之前,支付总价款的35 %,瓦工结束,木工材料进场施工之前,支付总价款的40 %,余款:5%,于工程验收合格后付清。双方款项往来,均应出具正式收据。

  四、材料、设备的供应

  1、甲方提供的材料、设备:

  本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按施

  工进度计划及时供应到现场。

  2、乙方采购的材料、设备:

  凡由乙方采购的材料、设备必须与报价单中注明的品牌、规格、型号、质量、计量标准相符,经由甲方签字认可后再行使用。乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异应禁止使用,如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

  3、 甲、乙双方采购的材料,必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的室内装饰材料有害物质限量强制性国家标准。

  五、施工前准备细则

  1、甲方

  ⑴ 开工前,向乙方提供经确认的施工图纸或工艺质量说明1份,并向乙方进行现场交底,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

  ⑵ 向乙方提供施工需用的水、电等必备设施,并说明使用注意事项。

  ⑶ 施工中使用公用部位操作,由甲方负责协调邻里关系,保证乙方正常施工。⑷ 如需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。⑸ 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。⑹ 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,需征得乙方同意并应支付赶工费,待签订工期变更协议、确定赶工费后再行赶工。

  ⑺ 甲方代表对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续。甲方其他家庭成员对工程及乙方的`意见均需甲方代表与乙方代表接触。

  2、乙方

  ⑴ 组织施工图纸或工艺质量的现场交底,拟定施工方案、进度计划,交甲方审定并签字认可。

  ⑵ 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。⑶ 乙方委派: 为驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,协调由乙方负责的各项事宜。

  六、施工安全与防火

  1、甲方或乙方提供的施工图纸或工艺质量说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

  2、乙方在施工期间内应严格遵守1993年7月29日发布的中华人民共和国行业标准《室

  内装饰工程质量规范》、《建筑安装工人安全操作规范》,注意施工安全。

  3、由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担责任并承担由此引发的一切经济损失。

  七、工程施工变更

  1、工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方代表联系,签订变更单后方能进行该项目施工,所引起增减费用,可在工程第三批付款时,一并结清。如需减项不可超过总价的5%。

  八、工程质量、验收及结算

  1、工程质量按1997月3日发布的中华人民共和国行业标准《家庭装饰工程质量规范》以施工图纸、工艺质量说明,设计变更的内容为合格标准依据。

  2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

  3、工程竣工验收,乙方应通知甲方竣工验收。甲方自接到验收通知3日内组织验收,

  验收合格办理移交手续。如甲方在规定时间内不能阻止验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

  4、工程竣工结算,乙方应提交工程结算单及有关资料给甲方,甲方自接到上述资料5

  天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在3天内结清尾款。

  九、违约责任

  1、甲方责任

  ⑴ 未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料以及由甲

  方引起的其他原因等,除工程日期得予顺延外,还应偿付乙方因此造成停工、误工的实际损失。每停工或误工一天,甲方支付乙方工程造价的1‰。

  ⑵ 由于甲方提供的材料、设备质量问题或规格差异,乙方向甲方提出,甲方仍表示

  使用的而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  ⑶ 工程未经验收,提前使用,发现质量问题,自己承担责任。

  ⑷ 甲方未按合同的约定付款,每逾期一天,按逾期未付款的1‰支付违约金。

  ⑸ 甲方未办理任何手续,要求乙方拆改原有建筑物及设备管线,乙方有权拒绝施工。

  2、乙方责任

  ⑴ 工程质量不符合合同规定,甲方有权要求限期无偿修理或返工,造成损失由乙方负责。

  ⑵ 由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按甲方已累计付款额的1‰支付违约金。

  ⑶ 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场陈设和其他物品,如有损失,应视情况予以赔偿。

  ⑷ 未经甲方同意,擅自拆改原有建筑结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责。

  3、本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将付给对方工程预算总价的20%的违约金,并承担由此造成的其他经济损失。

  十、争议或纠纷的处理

  1、本合同履行期间上方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,

  上方可采取协商解决或请装饰市场管理办公室及有关部门进行调解。

  2、双方协议或调解不成时,双方同意由同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可以向人民法院起诉)。

  十一、附则

  1、本合同一式四份,双方各执二份。

  2、本合同甲乙双方签字后,即可生效。

  十二、其他约定

  1除甲方不能按时付款外,乙方不得停工。

  2乙方施工期间,水电费由甲方自理。

  3严格按照报价表中所列项目施工。

  甲方(签章):乙方(签章):

  代表人: 法定代表人:

  单位地址:单位地址:

  年 月 日年 月日

装饰工程合同书9

  上诉人黄某因与被上诉人梁某建筑装修工程合同纠纷一案,不服广东省佛山市顺德区人民法院(20xx)顺法民一初字第01001号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭进行了审理,现已审理终结。

  原审判决认定:20xx年2月8日,原、被告签订《协议书》,协议约定被告委托原告对被告自有的碧桂园彩虹一街9号房屋进行承包装修工程,具体内容见工程预(结)算报价表,总工程造价为306406元,按八折结算价为245124.8元。如有增加,另行计算。工程验收后付清工程款,工程保质期为一年。签订协议后,原告进场施工,在施工过程中,根据原告的要求,增加了部分工程项目,故房屋装修工程结算总造价为327209。68元。20xx年6月,原告将装修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元却以工程不合格为由没有支付给原告。

  另查,原告并不具备房屋工程装修资质。

  原审判决认为:由于原告不具备房屋装修工程资质,故原、被告之间的房屋装修工程合同无效,但由于房屋装修工程已完成,被告亦已使用该房屋,其亦当庭表示工程预(结)算报价表中装修项目已装修完毕,故被告应按约支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程预(结)算报价表及清楚其内容,故应视为双方已结算,被告应承担支付工程款87000元的责任。原告的诉讼请求有理,予以支持。被告认为原告进行的装修工程不合格,要求索赔的辩称,由于被告没有在本案提起反诉,且被告亦明确表明另案起诉,故对该辩称不作处理,被告可另案起诉。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十六条的规定,判决:被告黄某应自本判决生效之日起三日内,支付原告梁某装修工程款87000元。本案受理费3120元,由被告负担。

  上诉人黄某上诉称:

  一、上诉人与被上诉人签订合同并进行不合格装修工程明显存在欺诈的手段;

  二、原审适用关于建设工程合同的规定是错误的,本案应适用承揽合同。承揽合同的一个重要原则是承揽合同是完成工作的合同,承揽合同必须要求承揽人按照发包人的意思,完成了承揽项目,再进行项目的结算。上诉人在一审庭审中已多次表明被上诉人未完成合同约定的义务,故上诉人依法未将余款付给被上诉人,并非上诉人延付工程款。

  三、本合同纠纷中,被上诉人必须承担瑕疵担保责任。在上诉人入住该房后,发现该房存在超过20处质量问题,被上诉人的行为本身已构成了违约。四、工程款的结算价格存在争议。五、上诉人是香港人,不熟知大陆的有关法律规定,原审在上诉人不知情的情况下,作出不公平的判决。综上,特提出上诉请求:

  1、撤销(20xx)顺法民一初字第01001号民事判决;

  2、驳回被上诉人的诉讼请求;

  3、本案的诉讼费由被上诉人承担。

  被上诉人梁某辩称:原审判决认定事实清楚,适用法律正确,请求二审法院予以维持。

  本院对于原审认定的事实予以确认。

  本院认为:本案的上诉争议焦点系上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元。

  首先,双方当事人系因在履行房屋装饰装修工程合同中引起该纠纷,故该案的案由应定性为建设工程施工合同纠纷。建设工程施工合同系承揽合同中的`一种特殊形式合同,所以建设工程施工合同在适用承揽合同的一般规定的同时,在法律法规对建设工程合同有特殊规定的情况下应当优先适用该特别规定。双方当事人于20xx年2月8日签订的《协议书》,因被上诉人不具有房屋装修工程资质,故该协议违反法律及行政法规的强行性规定,应属无效合同,不受法律保护。原审对该合同效力定性正确,本院予以维持。

  其次,关于上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元的问题。上诉人在一审庭审过程中,明确确认了以下事实:其一,讼争工程已经完工,且其已经入住使用;其二,讼争工程总价款为327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系讼争工程的质量问题。根据上诉人的自认,该案所涉法律关系中的权利、义务明确,上诉人应当向被上诉人承担其尚欠工程款87000元之支付义务。故上诉人关于其不应支付87000元工程款的上诉请求,缺乏事实和法律依据,本院不予支持。

  至于讼争工程的质量问题,在原审法院行使了充分的释明权的情形下,上诉人明确表示就质量问题,另案解决。原审法院对于讼争工程质量问题没有处理,符合民事诉讼中“不告不理”原则,程序合法,本院予以维持。上诉人在二审诉讼期间提交的《调查取证申请书》是要求法院对讼争房屋工程质量问题进行处理,因原审法院对讼争房屋工程质量问题不作相应审查,故本院不予准许。上诉人可另循其他法律途径进行救济。综上,原审判决认定事实清楚,适用法律正确,依法应予维持。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项的规定,判决如下:

  驳回上诉,维持原判。

  二审案件受理费3120元,由上诉人黄某负担。

  本判决为终审判决。

装饰工程合同书10

  委托方:(简称甲方)____________

  地址:____________

  施工方:(简称乙方):________

  地址:________

  兹有____________工程,经双方确定设计、预算,决定由乙方施工,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着相互协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过甲乙双方协商签定合同。

  一、工程名称:________________

  二、工程地点:________________

  三、工程造价:预算价(人民币)

  四、工程承建范围:

  所有项目以甲乙双方确定的预算书中内容为准。

  承包形式:⑴包工包料⑵包工⑶部分包料⑷业主自购

  五、付款方式:

  1.合同签定当天,甲方应支付乙方工程款人民币___________;

  2.乙方水电验收后,甲方应付乙方工程款人民币___________;

  3.工程完成80%指工程中水、电管线全部铺设完成,墙面、顶面基层按工序要求全部完成,门、窗及细木白茬制品基本制安完成,甲方应付乙方工程款人民币________;

  4.竣工验收后____天内,如无工程质量遗留问题,甲方将本工程总造价的余额一次性支付给乙方。

  5.工程款全部结清后,乙方向甲方开具收据为工程主要凭证。

  六、工程期限:

  1.双方商定总工程为_____天(不含节假日)。开工日期为________年____月____日,竣工日期为________年____月____日。

  2.对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期顺延;

  ⑴工程质量变化或设计变更;

  ⑵不可抗力;

  ⑶甲方同意工期顺延的其他情况。

  七、甲乙双方职责:

  甲方职责:

  1.对乙方进行监督管理;

  2.对乙方的施工进度进行审核;

  3.协助乙方安排施工场地;

  4.负责办理乙方进场前的报批,报建及工人进场的一切手续;

  5.按时支付乙方工程款,确保工程进度。

  6.无偿提供施工期间的.水源、电源。

  7.甲方在坚定合同时认可的设计方案,乙方在按设计方案正常施工或已施工完毕的项目,如甲方提出要更改或拆除重做,甲方应补偿乙方施工人员每人每天80元,材料损失按市场实际价格由甲方补偿购买。

  乙方职责:

  1.乙方提供设计,设计方案以及图纸必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-)

  2.必须严格按照执行安全施工图施工,确保工程质量,按合同或补充协议所规定的时间,如期完工,并保证正常使用。

  3.施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成本合同工程。

  4.严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定。

  5.有责任做好材料、设备的采购、保管工作。

  6.保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。

  7.参加工程验收工作,准备验收报告单。

  8.严格按照双方认可的合同附件《装修预算》所约定的供材方式和内容进行提供。

  9. 提供的建筑装饰装修材料必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的十种《室内装饰装修有害物质限量》标准,和经行政部门批准具有检测资质的专业检测部门提供的检测合格报告。

  八、增减项目:

  1.甲方要求减项的,应在材料进场前提出。否则应按实际情况补偿乙方材料费用及材料搬运费用,并纳入结算。

  2.甲方要求增加的项目,应在进行此道工序一周前提出,并与乙方签定项目追加单,工期相应顺延。

  3.增加项目造价累计超过1000元的,应纳入二期工期款中支付。如已超过二期工程中支付日期,则应在签字项目追加单____日内支付,否则乙方可不做此增项。

  4.如须更改设计图纸的,提出一方应在进行此项施工五天前提出,并出具相应变更图纸。

  九、违约责任:

  1.甲方未按时支付工程款,如经乙方通知____日内仍未付款。乙方可自行停工。同时甲方应赔偿乙方人工损失,人工按80元工日计。工期顺延。

  2.乙方未按本合同或其附件规定的日期交工,每逾期一天甲方可扣除乙方100元人民币,并纳入结算。

  3.结算款的尾款必须严格按照付款方式支付,否则乙方将根据相关法律要求甲方履行。

  4.施工过程中所有发生的安全事故以及造成的损失,均由乙方承担,与甲方无关。

  十、验收及保修;

  1.验收日期以乙方向甲方提交书面申请____日期为准。

  2. .在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收;

  ⑴材料验收;

  ⑵隐蔽工程验收;

  ⑶竣工验收;

  3.工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方自接到竣工验收通知单后____日内组织验收。验收合格后,双方办理移交手续,签署保修单,提交水电改造图。

  4.双方进竣工验收前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全与清洁。

  5.双方未办理验收手续,甲方不得入住,如甲方擅自入住视同验收合格。此造成的损失由甲方承担。

  6.保修范围为:乙方施工过程由于手工,用材不合规范,造成甲方使用不便及损坏的,属保修范围。

  7.保修期为两年:

  十一、其他说明:

  1.所有图纸必须经甲乙双方签字确认后可用作施工,甲乙双方不得随意更改。

  2.所谓不可抗力,是指不能预见、不能克服的客观情况,包括自然界的原因引起的不可抗力(如风暴、地震等)和社会原因造成的不可抗力(如动乱、战争等)。

  3.合同一式两份,甲乙双方个执一份,具同等法律效力,经甲、乙双方签字(盖章)后生效。如有未尽事宜,甲乙双方可进行协商另定补充协议作为合同之附件。

  4.本合同履行完毕后自动终止。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

装饰工程合同书11

  甲方:

  乙方:

  现有 装饰工程委托乙方进行装饰设计及施工,在甲乙双方友 好协商的基础上,结合本装饰工程的具体情况,就本工程项目的承包达成以下协议:

  一、工程概况:

  1、工程名称:。

  2、工程地点:。

  3、工程施工内容:以预算上所列项目为准。

  4、承包方式:包工包料

  5、工程工期:工程自年年 月 日竣工。

  6、合同价款:项目另做变更。

  7、付款方式:

  A、合同签订当天,甲方向乙方支付人民币。水电工、泥工基本完成,甲方向乙方支付人民币30% 。木工基本完成,甲方向乙方支付人民币币。

  B、验收合格无质量问题,甲方向乙方付清余额。 甲方责任:

  1、量、进度进行监督检查,办理验收、登记手续和其他事宜。

  2、工程开工前向乙方确认该工程的项目内容及作法说明,购买材料。

  3、工程施工过程中,保证乙方施工所必需的水、电,保证乙方施工所需的日工作时。

  4、甲方负责办理物业管理处、城管、消防等部门的一切手续和相应费用,确保乙方进场时间。

  5、根据甲方实际需要自购的'施工材料、设备、设施等,甲方应在接到乙方通知后一天内采购供应至工地现场。

  6、保证按期支付工程款。

  7、因甲方原因造成的材料、人工的相应增加所产生的费用由甲方负责。

  二、乙方责任:

  1、指派为乙方驻施工现场代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务。参加竣工验收、编制工程结算单,解决由乙方负责的各项事宜。(并指派人员协助甲方选购材料,确保所购材料质量。)

  2、严格执行篱工规范、安全操作规范、防火安全规定、环境保护规定;严格按照图纸或做法说明进行施工,对施工中项目变更、更改设计的施工做法,事先交甲方审定、批准后方可施工。

  3、遵守有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫、垃圾处理等工作。

  4、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆毁原建筑物结构及各种设备管线。

  5、施工过程中在工地发生的安全事故由乙方负责。

  四、工程质量、工期、保修:

  1、本工程以(湖南地区装饰装修验收标准)为质量验收标准。

  2、由于甲方原因临时更改图纸、或其提供的材料设备质量不合格、或非乙方造成的停水停电等不可抗拒的因素影响工程的质量、工期,工期须延。

  3、由于乙方原因造成的质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  4、由于甲方原因导致施工中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,按每天150元/天/人补偿乙方。甲方不按合同约定拨付工程款,每拖欠一天,按付款额的2%支付滞纳金。

  5、由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方约金。

  6、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用所造成的损失由甲方负责。

  7、乙方包工包料施工的项目保修:工程验收后贰年内免费,贰年后维修只收取成本费。

  8、因一方原因合同无法继续履行时,应通知双方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  五、附则:

  1、本协议正本两份,双方各执一份,具有同等效力。

  2、本协议自签订之日起生效,全部履行完毕后自动终止。

  3、本协议之未涉及或未详款部分,以政府或有关主管部门所规定为准。

  4、凡本协议或与本协议有关的争议,双方应友好协商解决。

  5、本协议之未尽事宜,双方另行协商。另议所形成之书面文件,为协议之补充,与本协议具有同等效力。

  经甲乙双方协商,甲方将装修工程款汇入长沙市芙蓉区家辉装饰设计有限公司账号如下:

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

装饰工程合同书12

  委任单位:

  施工单位:

  就装饰装修工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程项目内容:

  四、工程期限:本工程自×年×月×日至×年×月×日完工。

  五、工程造价为人民币:××

  六、付款方式:

  1、合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额预付款。

  2、开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额预付款,余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程量结算)

  七、材料设备:

  本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。

  八、工程施工:

  1、乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。

  2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。

  3、施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的'增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。

  4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。

  5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。

  九、工程质量:

  1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。

  2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。

  3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。

  4、装饰工程质量保修一年。

  十、工程验收:

  由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

  十一、违约责任:

  任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿给守约方。

  十二、备注:

  本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲、乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。

  十三、本合同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。

  甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章):

  代表人: 代表人:

  日期: 日期:

  签订合同地点:

装饰工程合同书13

  甲方:

  乙方:

  签约地:

  为了发挥甲、乙双方各方的优势,增强企业的竞争力,甲方(资质方)经与乙方(挂靠方)经充分协商,就双方合作事宜达成以下协议:

  一、合同标的

  乙方承揽的____________________工程,属于甲方经营资质范围,乙方以甲方名义及其提供的经营、资质文件承揽施工,并接受甲方的行业指导意见,甲方向乙方收取项目管理费用。

  二、合作期限

  本合同项下合作期限为:自该工程施工合同签署生效起至该工程履行完毕止。

  三、管理费

  1、管理费用为该工程施工合同所反映的总金额的____%计收。

  2、该管理费用,若乙方从甲方账面过账的,甲方可以从到账金额中扣除;或甲方开具委托收款书由乙方收款时,由乙方交付给甲方。

  3、若建设方支付的工程款转入甲方帐户的,在三日内转给乙方;涉及甲方开出发票的,税金由乙方承担;

  四、税费及权益

  1、凡由施工单位负责交纳的税费等有关费用,均由乙方负责;

  2、需由甲方开具发票的,税金包括:营业税 %。

  3、除涉及甲方的税金及管理费外,工程所获权益均属乙方;

  五、经营管理

  1、甲方必须合法经营,维护现行的商业信誉,提高企业竞争力,确保市场主体地位,确保并逐步提高相应的资格、资质;不得干预乙方的经营;

  2、甲方应协助乙方办理工程项目协议的签订、盖章等相关手续;

  3、乙方挂靠在甲方名下,在工程业务上自主经营、自负盈亏、独立核算,严格执行以甲方名义与建设方签订的项目协议并自觉维护双方的信誉,;

  4、合作期间,若乙方因承揽业务之需,需要招用、雇佣员工,由乙方自主决定;

  5、乙方须对自行招用的工人应加强管理、教育,在上岗前必须接受各项培训和安全教育;

  6、乙方在施工过程中,要严抓工程质量,若因乙方原因导致工程验收不合格的,其责任由乙方自行处理、承担,与甲方无关;工程结束后的'质量保修责任亦由乙方全部负责;

  7、因业务上产生的纠纷(包括与建设方之间发生的纠纷),由乙方负责处理,责任亦由乙方承担;若因业务上的纠纷未能协调解决而在诉讼程序中解决的,甲方须配合乙方共同处理,甲方不承担经济责任;

  六、施工安全

  1、乙方必须严格按照相关法律、法规、施工技术规范、验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,并尽到安全施工、文明施工等作为施工人应尽的责任,避免安全事故的发生;

  2、在施工过程中,乙方的施工组织管理行为均由乙方独立完成并完全负责;

  七、违约责任和争议的解决方式

  本合同项下的相关事宜,若出现争议纠纷时,双方友好协商解决;协商不成时,任何一方有权向其驻地人民法院起诉。

  八、其他

  1、本协议双方签名盖章生效,相应工程合同执行完毕,本合同自动终止。

  2、本协议一式四份,双方各执两份。

  3、本协议未尽事宜双方另行协商解决。

  甲方(章): 乙方(章):

  缔约代理人: 缔约代理人:

  日期: 日期:

  附:甲、乙双方企业营业执照复印件

装饰工程合同书14

  发包人编号:

  承包人编号:

  备案编号:

  鉴证编号:

  发包人:

  承包人:

  按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。

  第1条 工程概况

  1.1工程地点:

  1.2工程内容:房屋间数 室 厅;总建筑面积 平方米。

  1.3承包范围: 1.4承包方式:双方商定采取下列第 种承包方式:

  (1)承包人包工包全部材料;

  (2)承包人包工包部分材料;

  (3)承包人包工、发包人包料。

  1.5 开工日期: 年 月 日

  竣工日期: 年 月 日

  总日历工期(包括法定节假日): 日

  第2条 合同价款与支付

  2.1合同价款

  金额(人民币大写):¥:

  2.2合同价款采用方式

  双方商定本合同价款采用第 种方式确定。

  (1)采用固定价格。固定价格加 %包干风险系数计算。包干风险包括 (2)采用可调价格,按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。

  (3)成本加酬金

  2.3工程预付款

  合同生效后,发包人向承包人预付工程款 %即人民币(大写) 预付款扣回的时间、比例:

  2.4工程款(进度款)支付

  (1)工程款支付方式:

  (2)工程款支付金额和时间: 工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。

  发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。

  第3条 施工图纸

  双方商定施工图纸采取下列第 种方式提供:

  (1)发包人自行提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。

  (2)由承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。

  第4条 发包人工作

  4.1指派 为发包人驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  4.2装饰装修工程开工前,负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记,并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议,主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道),负责到有关部门办理审批手续。

  4.3向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

  4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

  4.5开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。

  4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,如无能力处理也可委托承包人处理,承担相应的费用。

  第5条 承包人工作

  5.1指派 为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

  5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工,做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收,编制工程结算。

  5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

  5.4未经发包人同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  5.5工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  5.6保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  第6条 材料供应

  6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

  6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。

  6.3凡由承包人采购的'材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。

  第7条 安全生产和防火

  7.1发包人提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

  7.2发包人提供确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。

  7.3承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。

  7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,应承担由此引发的一切经济损失。

  第8条 工程质量及验收

  8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定 标准(可选择优良或合格)。

  8.2优良工程等级增加的经济支出 8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。

  8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。

  8.5工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。

  8.6装饰装修工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料及设备的,应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。

  第9条 工程变更

  9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时办理变更洽商签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

  9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用,必须经发包人批准。

  第10条 竣工结算

  10.1工程竣工合格后,承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告,办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议,即视为同意。

  10.2工程结算报告经发包人批准后,双方签字,三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算,应承担违约责任。

  第11条 工程保修

  11.1验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。

  第12条 违约责任

  12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人 元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的

  支付滞纳金。

  12.2由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人 元违约金。

  工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的 %。

  12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

  12.4未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

  12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。

  12.6未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。

  12.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  12.8双方约定其它违约责任:

  第13条 争议的解决方式

  13.1本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第 种方式解决:

  (一)提交大连仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向工程所在地人民法院起诉。

  第14条 不可抗力

  14.1双方关于不可抗力的约定:

  第15条 保险

  第16条

  本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数:

  第17条

  合同备案、鉴证

  合同备案、鉴证:(现场签字)

  发包方:

  法定代表人:

  身份证号:

  承包方:

  法定代表人:

  身份证号:

  第18条

  合同日期

装饰工程合同书15

  甲方:

  乙方:

  本合同依据国家工商局和国家建设部共同制定GF-96-0205建筑装饰工程施工标准合同(乙种本)订立,具体合同条款如下:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程项目:塑钢窗、百叶窗、幕墙、栏杆、楼梯扶手

  4、工程范围及内容:泰尔国际1#、2#、3#、4#、5#、6#楼按图纸设计要求与甲方指定材质购料施工,所有塑钢窗、百叶窗、幕墙、栏杆、楼梯扶手

  5、承建方式:双包,即包工包料

  6、工程质量:合格

  7、合同价款:约壹仟万元整(实际金额以最后决算为准)

  8、甲方现场代表:

  9、乙方现场代表:

  10、本工程包括项目(按提供幕墙施工图):1#、2#、3#、4#、5#、6#号楼所有塑钢窗、百叶窗、幕墙、栏杆、楼梯扶手

  二、预算施工面积:塑钢窗、百叶窗、幕墙(约计)11500m2,栏杆、楼梯扶手约3000m。

  三、合同承包单价:

  塑钢窗: 元/m2;百叶窗: 元/m2;幕墙: 元/m2;栏杆、楼梯扶手 元/m(具体所用材质按乙方所提供材料报表作附件;如实际施工所用材质与报表不同,单价另行计算)。

  四、工程结算依据

  国家有关建筑安装及装饰工程的计算规则以及该工程竣工图为结算

  五、乙方向甲方提供承包合同履约的担保金为柒拾万元整(小写:70万元整)不计息。

  六、材料供应

  由乙方按照设计要求供应。先提供样品按样品验收、检查。

  七、付款方式

  工程预付款和工程进度款的支付办法:3#、4#、5#、6#楼盘每一幢做完后按实际完成工程量付80%,1#、2#楼盘每月按完成工程量付款80%,余下的工程款待竣工验收合格后一次性付总工程款17%,留3%作为保修金,一年期满后付清。

  八、履约保证金返还:竣工验收合格,无重大质量安全事故退还保证金不计息。

  九、现场签证

  本工程施工中如发生工程项目及工程数量增减,工程结构、工程设计变更及材料变更等,均应及时办理签证手续,提出工程变更通知等,以作为办理工程结算的依据。

  十、质量与检验

  1、施工单位应根据施工竣工规范和技术操作规程,按照设计单位及甲方认可的设计方案及施工图进行施工。隐藏工程双方应共同验收。

  2、工程质量应达到国家质量评定单项合格工程标准。取得四川省遂宁市相关法定验收部门的竣工验收报告。

  3、如果工程使用的原材料不符合国际、部标的不合格产品,或乙方未按照设计要求或国标部标相关安装规范的要求进行安装,乙方不能因其保修期已过而免除违约责任和赔偿责任。

  十一、甲方责任及义务

  1、甲方应按合同中规定的付款条件及时付款。若甲方未及时付款,按1‰/天计算利息。

  2、甲方对工程进度、质量及现场材料进行监督检查,对违反合同规定的施工及时纠正。并有权作出相应的处罚。

  3、甲方收到乙方经甲方现场代表签字的请款报告,甲方须在三日内将工程款汇入乙方的指定账户。

  十二、乙方责任及义务

  1、乙方应按合同规定保证工程质量、进度、安全施工。如乙方未按合同约定时间安装完成本工程,未按时将经检验合格的工程交付给甲方,应支付甲方延期交付滞纳金100元每天。

  2、乙方应严格按照甲方签字认可的.施工图进行施工。如乙方未按施工图纸进行施工,或未使用约定之合格材料的,甲方可通知其限期整改,且工期不得顺延。如乙方拒绝整改或未按期整改超过(7)天,乙方应支付甲方违约金1000元每次。如乙方超过3次拒绝或超期整改,乙方应除依约支付违约金外,甲方还可解除合同,乙方只能按已完工程之合格总量结算后收取70%工程款。

  3、乙方进场所有人员必须服从甲方及施工总包方的管理,文明施工,违者甲方及总包方有权按照施工现场的管理规定给予处罚。

  4、乙方现场施工人员与乙方为雇佣关系,施工人员的工资、劳动保护、劳动安全等有劳动法调整的法律责任均由乙方承担,甲方与乙方现场施工人员无任何劳动法律关系。

  十三、质量验收以《建筑幕墙工程及室内装饰标准及技术规范》(JGJ102-20__)(JG3035-96)。

  十四、竣工验收

  1、工程完工后,乙方应及时提交技术资料、竣工图和竣工验收报告。竣工日期为乙方送交报告,取得并向甲方提供相关职能部门验收报告的日期。

  2、甲方代表在收到乙方送来的全套报建、验收资料及竣工报告7天内不组织验收,应视为工程验收合格以及竣工验收报告已被批准,甲乙双方即可办理结算。

  十五、结算方式

  1、乙方以书面形式提交甲方结算通知书 。

  2、本合同结算办法按实际已完合格施工内容照实结算。

  3、甲方代表在5天内不办理结算手续视为该结算文件批准认可。

  十六、工程质保

  十七、施工安全

  1、乙方进场施工时,严格按国家及成都市安全文明施工规定组织施工,制定切实可行的安全文明施工管理规章制度 ,建立完善的安全管理机制,并在施工中严格监督实施。

  2、凡因乙方原因,乙方及乙方相关人员在施工过程中,发生的人员安全伤亡事故,由乙方自行承担一切责任,并由乙方完全承担一切损失费用。如第三方原因造成乙方人员伤亡或财产损失,先由乙方负责处理,承担费用,后由乙方向责任方追偿,甲方可协助乙方处理相关事宜。

  3、因乙方原因造成甲方或第三方人员伤亡或财产损失的,应由乙方承担一切责任和赔偿费用。((包括但不限于:财产损失、人身损害赔偿、甲方对第二方的赔偿、甲方间接损失、调查取证费、律师费等)。

  十八、施工条件

  施工中的三通一平,现场障碍,前道工序的完工验收等,甲方应提前解决。施工用电、现场临设(脚手架)等土建配合及配合费工作应由建设单位负责提供解决。

  十九、报建报审

  外墙工程如需立项报建报审,报建报审手续由乙方负责办理,报建报审费用由乙方承担。

  二十、施工工期

  1、本工程项目制作加工及施工工期: 天。

  2、开工时间:以甲方书面通知为准。

  3、如因甲方不依约按工程进度支付工程款,从而造成工期顺延。如因工程变化和设计变更,停电、降雨(超过8小时)等不可抗力原因造成工期延误,工期相应顺延。

  二十一、甲方提供所有劳务人员食宿场地。

  二十二、其他约定

  乙方向甲方提供承包合同履约担保金柒拾万元汇入甲方帐户上后,此合同生效。

  本合同未尽事宜,双方协商解决。双方如因合同发生争议,可要求索赔、调解或直接向当地地方人民法院起诉。

  二十三、附则

  本合同一式贰份,双方各执壹份。合同经双方签字签章后生效。本合同双方全部履行完毕后自行终止。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

【装饰工程合同书】相关文章:

装饰工程合同书12-31

装饰工程合同书15篇02-14

装饰合同书02-18

装饰施工合同书03-22

装饰工程实习日记12-01

装饰合同书14篇02-19

建筑装饰工程实习日记01-02

建筑装饰工程实习报告01-16

建筑装饰工程实习总结04-30