电力工程合同

时间：2023-03-13 12:09:52 其他合同范本我要投稿

电力工程合同15篇

　　随着法律观念的日渐普及，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的电力工程合同，希望对大家有所帮助。

电力工程合同15篇

电力工程合同1

　　根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部第110号令）及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，三方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1 施工地点：_________.

　　1.2 工程装饰装修面积：_________.

　　1.3 工程户型（以房管局登记备案为准）：_________.

　　1.4 施工内容及做法（见附件1：《广东省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2：《广东省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3：《广东省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》）。

　　1.5 工程承包方式，经商定采取下列第_________种方式：

　　（1）乙方（承包人）包工、包全部材料（见附件4：《广东省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料、设备明细表》）；

　　（2）乙方（承包人）包工、包部分材料，甲方（发包人）提供其余部分材料（见附件4及附件5：《广东省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料、设备明细表》）；

　　（3）乙方（承包人）包工、甲方（发包人）提供全部材料（见附件5）。

　　1.6 工程期限：

　　开工日期：_________年_________月_________日；

　　竣工日期：_________年_________月_________日。

　　1.7 工程款：本合同工程造价为人民币_____元，金额大写：____（见附件6：《广东省室内装饰装修工程施工合同工程报价单》）。

　　若变更施工内容或材料等，变更部份对应的工程款按实际发生另计。

　　第二条工程质量标准

　　2.1 本工程质量执行国家标准gb50096-1999《住宅设计规范》、gb50327-20xx《住宅装饰装修工程施工规范》、gb50210-20xx《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关国家和行业标准。

　　2.2 装修室内环境污染控制应严格执行gb50325-20xx《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等相关国家、行业和地方标准。

　　2.3 其它约定标准（在“是”或“否”对应的“□”中打“√\”或填写其它标准）：

　　（1）gb/t18883-20xx《室内空气质量标准》□是□否执行；

　　（2）_________.

　　第三条丙方的责任

　　3.1 根据甲方的需要，负责组织不少于_________家具备资质的装饰装修设计和施工单位为甲方进行工程方案的设计与工程报价，供甲方择优选择；若甲方对以上丙方组织的设计和施工单位均不满意时，丙方有义务再次组织新的设计和施工单位与甲方接洽。在甲方与设计施工单位接洽过程中，丙方可向甲方提供中立的免费咨询服务，以协助甲方挑选实用、符合甲方需求的设计和施工方案，并在可能的情况下，争取设计施工单位的免费设计。甲方亦可另寻设计单位或自带设计方案。由甲方与设计单位签订《广东省室内装饰装修工程委托设计合同》，约定具体事宜。

　　3.2 根据甲方的需要，组织材料供应商为甲方配售建筑装饰材料，同时组织具备资质的检测实验室对以上材料进行免费验收，确保达到相关国家标准的要求。甲方亦可自行选购材料，并选择丙方组织的检测实验室进行有偿验收。

　　材料验收单位为_________，具体可参见《广东省室内装饰装修工程材料委托验收合同》（合同编号：_________）。

　　3.3 根据甲方的需要，组织具备资质的工程监理单位有偿为甲方作工程投资、质量、进度等方面的监理和验收服务。由监理单位与甲方签订《广东省室内装饰装修工程委托监理合同》，约定具体事宜。

　　工程监理单位为_________，具体可参见《广东省室内装饰装修工程委托监理合同》（合同编号：_________）。

　　3.4 根据甲方的需要，在本工程竣工后，组织具备资质的检测实验室对室内环境质量进行有偿检测验收，以确保达到gb50325-20xx《民用建筑工程室内环境污染控制规范》及其它约定标准的要求。丙方保证其所组织的检测实验室检测收费不高于市场平均价。由环境检测验收单位与甲方签订《广东省室内装饰装修工程室内环境检测委托合同》，约定具体事宜。

　　环境检测单位为_________，具体可参见《广东省室内装饰装修工程室内环境检测委托合同》（合同编号：_________）。

　　3.5 对检测验收室内环境质量不合格的项目，丙方应督促乙方进行治理或返工，直至达标为止。

　　3.6 合理监控工程款，向甲方保证工程款的安全；在乙方顺利履行职责时，按约定及时向乙方出示同意拨款证明材料；工程款有结余时，及时同意甲方取走工程结余款。在施工项目变更时，负责督促甲方补交增加项目对应的工程款或保证甲方能取回剩余的工程款。在甲乙两方出现纠纷、甲乙两方尚未对纠纷达成统一意见并提供有效书面材料时，不得同意甲方提走剩余的工程款（具体可参见4.1款）。

　　3.7 负责与合同有关事项的组织协调工作。当甲方委托丙方组织相关建材配售、工程监理及环境监测单位或委托丙方组织工程验收时，丙方应及时履行职责，以不影响工期为准。因丙方原因造成工程延期的，责任由丙方承担。

　　第四条甲方责任

　　4.1 本合同签定后_________日内，甲方需将全部工程款项存缴于丙方指定的特约帐户，并由甲方和丙方共同监管和发放。每次提款需由甲丙双方出具书面认可，甲方或丙方无权单方面提取款项。

　　若甲方委托乙方购买材料，则乙方购买材料对应的'款项属本工程款的一部分，应一同缴存于以上特约帐户。若变更施工，增加工程对应的材料和施工等费用款项应一同缴存于以上特约帐户；但若精简工程，除非另有约定，减少施工所对应的费用款项不得提前从该特约帐户提出，须等工程完工后再返还甲方。

　　本工程款项特约帐户为：

　　开户名：_________

　　开户行：_________

　　帐号：_________

　　4.2 开工前_________天，为乙方入场施工创造条件，并进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采用保护措施。若甲方自带设计方案，在现场交底前还应向乙方提供经确认的施工图纸或施工说明文件_________份。

　　4.3 向乙方提供施工所需水、电等设备，并说明使用注意事项，水电费用由_________方承担。负责办理施工所涉及的各种申请、批文等手续及应当由甲方支付的相关费用。

　　4.4 遵守物业管理的各项规章制度，并负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。

　　4.5 甲方不得有下列行为：

　　（1）随意改动房屋主体和承重结构。

　　（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。

　　（3）在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

　　（4）破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气管道设施。

　　（5）强令承包人违章作业施工的其它行为。

　　4.6 凡涉及4.5款所列内容的，甲方应当向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明，再由房管部门批准。

　　4.7 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。

　　4.8 指派_________为甲方驻工地代表（如有需要），负责合同履行和对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记、签证手续和其他事宜。甲方驻工地代表所签署的文件应视为甲方对有关事宜的确认。

电力工程合同2

　　发包人（全称）：____

　　承包人（全称）：___

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程地点：__

　　工程内容：____

　　资金来源：_____________

　　二、工程承包范围

　　承包范围：________

　　三、合同工期：

　　合同工期总日历天数_____天

　　四、质量标准

　　工程质量标准：_______________

　　五、合同价款（构成见附表）

　　金额（大写）：壹万圆整（人民币）

　　￥：_10000.00_元

　　六、合同约定其它内容

　　1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。

　　2、已完工程成品保护的.特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。

　　3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。

　　4、工程结算支付方式：

　　工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。

　　5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。

　　6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。

　　7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

　　8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。

　　七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。

　　八、合同生效：

　　合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。

　　九、补充条款

　　1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则有承包人承担全部责任。

　　2、承包方收到款项时首先提供同等额数的发票。

　　3、承包方做到现场安全、文明施工，确保工程质量，所发生的一切安全、质量事故全部有承包人承担所有损失及责任。

　　4、其他未尽事宜，双方另行协商。

　　甲方:

　　乙方：

　　日期：

电力工程合同3

　　甲方： (简称甲方)

　　乙方： (简称乙方)

　　一、项目立项：

　　乙方负责办理甲方安装供电部门专变立项报批所有相关手续，由甲方提供准确的申请立项资料。

　　二、工程名称：

　　三、工程范围：

　　800KVA变压器安装及调试。电缆敷设及调试。接地网制作及调试。计量表计安装。

　　四、工程地点：

　　五、承包方式：包工包料(不含低压配电出线)。

　　合同价款：人民币大写：整 (小写￥： )。

　　六、付款方式：转帐。工程自签订协议之日起，甲方应按工程款项

　　七、合同工期： 60个工作日竣工。(以甲方首付工程款到帐之日起计算开工日期)。

　　八、在施工中如遇下列情况拖延工期，双方应及时协商顺延。因款未到而影响的延期。因人力不可抗拒的原因被迫停工。因整体方案变更不能继续施工。因土建施工原因而被迫停工。因线路不能停电而造成的延期。

　　九、工程质量和竣工验收：按国家供用电施工规范标准由供电局验收合格同意送电为标准。

　　十、双方主要责任：

　　1、在商定的'时间内做好施工范围内前期工作等。指派专人配合施工，解决甲方应解决的问题及其它事宜。工程未经验收，甲方不能提前使用或擅自改动设备，因此产生的损失和费用，由甲方承担。

　　2、工程中途由于甲方原因设计变更以及设计错误致使施工错误，造成不良后果返工，由甲方负责。

　　3、甲方有责任统一组织现场治安保卫工作。

　　乙方责任：

　　1、乙方应按时向甲方报送施工计划，工程交付时间不符合合同规定，由乙方负责甲方损失。

　　2、乙方在施工中必须采取安全措施，保证线、材、表均符合国家规范要求，如发生安全事故、设备质量事故，由乙方负责。

　　3、做好现场消防保卫工作。

　　4、乙方在施工过程中尽量不影响工地的正常用电。

　　5、乙方送电后，甲方一星期内未付清余款乙方有权停电。

　　十一、本协议书双方签字盖章后生效。

　　十二、验收合格通电后本协议自动失效。

　　十三、本协议一式四份，双方各执二份。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　开户行：开户行：

　　帐号：帐号：

　　盖章：盖章：

　　年月日年月日

　　甲方责任：

电力工程合同4

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。

　　一、劳务协作性质：短期临时用工。

　　二、劳务协作用途：仅限于电力工程施工。

　　三、工作地点： (甲方指定的工作区域)。

　　四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。

　　五、协议有效期：

　　1、本协议有效期为日历天，自年月日起至年月日止。

　　2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：

　　a、因甲方原因导致工程工期顺延的;

　　b、因不可抗力导致工程工期延误的;

　　六、现场代表

　　1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。

　　2、乙方委派的现场代表人为 (姓名)，身份证号：。

　　七、甲方的权利和义务

　　1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。

　　2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。

　　3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。

　　4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。

　　5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。

　　八、乙方的权利和义务

　　1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。

　　2、乙方登高作业人员和技术工人必须具备相应资格证件和工作经验。

　　3、乙方进入工作现场前，应对工作现场进行勘察，熟悉环境与场地。

　　4、乙方应加强现场工作人员的安全教育，严格按照《电力安全工作规程》做好安全措施，正确佩戴使用安全工器具和劳动防护用品，做好安全防护工作，并做好检查记录。

　　5、严格按照设计图纸要求、施工安装规范和技术交底的要求工作，确保工效和质量。

　　6、乙方应安全文明施工，不得对甲方和第三方造成人身和财产损失。

　　七、安全责任

　　1、因乙方原因在工作时间发生安全事故的`，由乙方承担全部经济损失，并按国家相关规定对事故进行处理。

　　2、协议有效期内，乙方人员在非工作区域内发生一切安全责任事故由乙方负全部责任。

　　八、工作质量验收及质保期

　　1、工作质量验收依据：设计图纸及国家验收规范。

　　2、乙方在申请甲方对工作验收前，应按甲方要求提供齐全的资料档案。

　　3、质保期：自通过验收之日起计算，质保期为一年。

　　九、合同金额及付款方式

　　1、协议价款：元整(￥ )。

　　2、乙方在完成约定工作内容并通过甲方验收后，甲方一次性支付95%的协议款，余款在质保期满付清。

　　十、争议解决方式

　　履行协议发生争议的，由双方协商解决。协商不成，双方约定向兴山县人民法院提起诉讼。

　　十一、其他

　　本协议一式四份，甲乙双方各执二份，自双方签章后生效。未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　甲方(章)：乙方(章)：

　　甲方代表：乙方代表：

　　______年______月______日

电力工程合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托,承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程,具体事宜双方明确如下：

　　一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：

　　1、250KVA变受电工程的`设计、设备购置、安装调试

　　二、有关技术及服务要求：

　　1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配

　　合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。

　　2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有

　　关质量、技术标准。

　　3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。

　　4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。

　　三、工程款项及费用的结算：

　　1、工程款结算按<浙江省建设安装定额20xx版、预算管理制度及规定>执行。

　　2、工程预算款总计：102496元；

　　（高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收）

　　3、本工程款分2次结清，其中：(1) 、合同签订3天内应付工程款的70%

　　(计70000元) (2) 、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。

　　4、工程款的结算以审计决算为依据。

　　四、施工及竣工验收：

　　1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等)，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。

　　2、乙方应在______年______月______日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。

　　3、施工期间,甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。

　　4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所

　　造成意外事故和损失，由乙方自负。

　　5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。

　　合同未尽事宜，双方协商解决。

　　合同双方代表签字盖章后生效。

　　合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。

　　甲方：(盖章)乙方：(盖章)

　　代表：代表：

　　开户行：

　　帐号：

　　签订日期：______年______月______日

电力工程合同6

　　发包人(全称)：（以下简称甲方）

　　承包人(全称)：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：鄂尔多斯市东胜区铜川镇铜川汽车博览园三期工程

　　工程地点：铜川镇铜川村林家壕社

　　工程内容：规划经三路、规划经五路、规划纬三路的电力管线、

　　电信管线及10KV开闭站建设工程。

　　工程立项批准文号：

　　资金来源：自筹。

　　二、工程承包范围

　　承包方式：工程总承包

　　承包范围：

　　1、电力、电信管线土建施工

　　2、电力、电信管线安装施工

　　3、10KV开闭站电气、土建施工设计

　　4、10KV开闭站土建施工

　　5、10KV开闭站电气安装施工

　　6、协助发包人完成该项工程的电力、电信报装工作

　　7、负责完成该项目的电力施工工程验收工作

　　三、合同工期

　　开工日期：年8月15日

　　竣工日期：年11月15日

　　合同工期总日历天数90天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格。

　　五、合同价款

　　金额(大写)：(人民币)。元。

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1.本合同协议书

　　2.本合同专用条款

　　3.本合同通用条款

　　4.标准、规范及有关技术文件

　　5.图纸

　　6.工程量清单

　　7. 工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的`定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：

　　合同订立地点：鄂尔多斯市本合同双方约定：签字、盖章、后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

电力工程合同7

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　工程经招标由乙方中标承建，现为明确甲乙双方责任，促使本工程按期保质保量顺利竣工，经商定，特订立本合同，具体条款如下：_________________

　　第一条：_________________工程概况

　　1。工程名称：_________________

　　2。工程地点：_________________永泰县

　　3。工程内容及范围：_________________以设计图纸和审计后的工程量清单为依据。

　　4。工程金额：_________________本工程发包价即中标价人民币元。现场工程量增减、设计变更按实签证。工程最终造价以审计部门审定的造价为准。

　　第二条：_________________双方职责

　　1。甲方委托乙方对工程进行施工，乙方应按国家电力部门颁发的规

　　程规定进行施工。

　　2。工程杆洞、拉线洞、拉线及线路走廊征地、赔青费用由甲方负责，

　　施工过程中若需要甲方配合的工作甲方应积极给予配合。

　　3。乙方应按《3～110KV高压配电装置设计规范》、《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》《架空送电线路设计技术规范》、等国家电力部门颁发的规程、规范要求保质保量按时完成工程施工并保证供电部门验收通过且供电等工作。

　　4。本工程材料全部由乙方提供，乙方应按照设计图纸和国家、部颁规范要求采购工程所需要的辅材。

　　5。乙方指派郑明帮同志为项目经理（联系电话：_________________），负责组织本工程项目的`实施。

　　6。施工期间，乙方应严格执行《电力建设安全工作规程》及《电力建设安全施工管理规定》做好安全管理工作，严防事故发生。若乙方原因造成安全问题，责任由乙方自负。

　　7。本工程施工过程中，若遇自然灾害等不可抗力因素影响，造成的经济损失及工期拖延，由甲乙双方另行协商解决。

　　第三条：_________________工程质量及验收办法

　　1。工程竣工且具备验收条件后即由永泰县供电有限公司组织以施工图及国家颁发的施工验收规范为依据进行验收。若验收不合格，乙方必须按规范要求限期整改。属乙方责任造成的问题，整改费用由乙方负责；若属甲方责任造成的问题，则返工费用由甲方负责，

　　第四条：_________________工程工期

　　2。除甲方原因、雨天、停电原因和不可抗拒的因素外乙方不得延误工期。

　　3。因甲方赔青问题造成乙方误工，工期应顺延，并承担相应损失。

　　第五条：_________________付款方式

　　工程施工合同签订后，甲方按发包价的70%支付给乙方作为备料款。工程竣工验收合格并送电、造价经审计部门最终审核后七日内一次性付清余款。

　　第六条：_________________

　　在保修期内如发生施工质量问题乙方应负责无偿修复。

　　第七条：_________________解决争议的方式

　　甲乙双方在协议履行中发生纠纷，应协商解决；协商不成的可以向合同签订所在地人民法院提请诉讼。

　　第八条：_________________其它

　　1、本协议未尽事宜，双方另行协商，并可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　2、本协议自双方签章之日起生效，至保修期满后失效。

　　3、本协议壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

　　发包方：

　　承包方：

　　日期：

电力工程合同8

　　工程名称：安装工程发包人：承包人：合同编号：签订时间：签订地点：

　　发包人（全称）：__________

　　承包人（全称）：__ _ __ ___

　　一、工程概况

　　工程地点：厂内__

　　工程内容：_配电柜安装工程___

　　资金来源：____自筹______ ___

　　二、工程承包范围

　　承包范围：____包工包料____

　　三、合同工期：

　　合同工期总日历天数___15__天

　　四、质量标准

　　工程质量标准：___合格____________

　　五、合同价款（构成见附表）

　　金额（大写）：壹万圆整（人民币）

　　￥：_10000.00_元

　　六、合同约定其它内容

　　1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。

　　2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。

　　3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。

　　4、工程结算支付方式：

　　工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。

　　5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。

　　6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。

　　7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

　　8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。

　　七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。

　　八、合同生效：

　　合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。

　　九、补充条款

　　1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管理的`，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则有承包人承担全部责任。

　　2、承包方收到款项时首先提供同等额数的发票。

　　3、承包方做到现场安全、文明施工，确保工程质量，所发生的一切安全、质量事故全部有承包人承担所有损失及责任。

　　4、其他未尽事宜，双方另行协商。

　　发包人:（公章）承包人：（公章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托人：委托人：

　　年月日年月日

电力工程合同9

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　兹有乙方承包甲方包装、装车、回料、散装糸统、设备润滑、环境卫生等项目，根据《中华人民共和国民法典》和有关规定，按照平等、自愿、协商一致的原则，双方签定劳务项目承包合同如下：

　　一、劳务承包项目：包装、装车、回料、散装糸统、设备润滑、安全管理、环境卫

　　生等.

　　二、承包期限：_________年_______月至_______年_______月.

　　三、承包费用：包装、装车以每_月实际包装量每吨______元/吨结算劳务费,回料每月______元,散灰装车按每月______元.

　　四、承包费支付方式：乙方必须按甲方要求进行工作，甲方以现金按______月向乙方支付承包费用。

　　五、甲方提供条件：甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。

　　六、承包期内乙方的职责、任务和要求：

　　(一)、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方管理规定和各项规章制度，爱护甲方的公共财物和设施及环境。

　　(二)、在承包期内，对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇，由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、由于违章操作、不服从指挥造成的工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。

　　(三)、具体职责、任务和要求：

　　1、每天根据公司发货室提供的'装票据、吨位、品种库号等由包装负责人安排包装人员进行包装，严禁混包、漏包、多装、少装，所装货物必须码放规范、整齐;严禁无票装车或先装车后开票的现象发生。每日由包装负责人对包装称重系统进行校验，确保袋重合格。

　　2、包装物由包装负责人到分厂领用，每次领用后办理出库手续，并建立台帐，每日据实核对包装物的使用量和破损数量，每月底根据袋装水泥产品的实际发出数、破损袋数与领用数进行核对，如有不符，查明原因，及时处理。

　　3、包负责人在每天包装工作完成后，必须将发货票椐统计汇总后交到分厂核算员处登记保管。

　　4、实行包干工资，包装人员不得以任何理由拖廷每日包装量，必须严格按每日公司发货室开出的数量足额包装。以上由于人为因素造成的各项经济损失匀由乙方承担。

　　七、合同的变更、解除或终止：

　　本合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守，需要变更、解

　　除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。

　　八、违约责任：

　　(一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按承包费的5%向乙方支付滞纳金。

　　(二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，甲方有权按不底于承包费总额的10%扣减当月承包费。

　　(三)、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的，由乙方照价赔偿。

　　(四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的，各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。

　　九、未尽事宜：_____其它未尽事宜由双方共同协商，签定补充条款作为本合同附件，具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的，以国家法律、法规为准。

　　十、本合同一式四份，甲、乙双方各持一份;甲方存档一份;财务部门备案一份。

　　甲方负责人签字：___________

　　____________年______月______日

　　乙方负责人签字(印绝)：___________

　　____________年______月______日

电力工程合同10

　　工程名称：xx工程

　　发包单位：xx

　　承包单位：xx

　　施工安全协议

　　甲方：XX电网xx公司

　　乙方：xx

　　工程项目名称：xx

　　工程项目地点：xx

　　计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日

　　甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：

　　一、甲方应承担的安全责任

　　1、根据XX电网公司颁发的(安全生产工作规定)和XX电网公司颁发的(外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定)的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。

　　2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照(中国XX电网有限责任公司电力生产事故调查规程)的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。

　　3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。

　　4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。

　　5、甲方负责检查、监督(建设工程安全生产管理条例)(国务院第393号令)和(电业安全工作规程)、(电力建设安全工作规程)在施工单位安全管理中的落实、执行情况。

　　6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。

　　7、应用(电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系)对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。

　　8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

　　二、乙方应承担的安全责任

　　1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。

　　2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。

　　3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训，并经考试合格记录在案，经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。

　　国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训，持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。

　　4、项目部和施工现场应参照XX电网(电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册)中的规定进行布置，制定各种安全文明施工管理制度和应急预案，要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌，应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设(安全、质量、工期)目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。

　　5、遵守现场劳动纪律和规章制度，进入施工现场必须严格执行有关规定，凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以证明其身份，确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备，安全警示标志齐全。

　　6、针对施工实际情况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等，安全措施要到位。

　　7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定，制订相关的劳动保护用品发放标准;为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品;按不同岗位的'生产特点配备安全防护用品和安全用具，并指导、监督和检查使用情况。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

　　8、进入施工现场的所有人员着装必须符合(电业安全工作规程)和(电力建设安全工作规程)之规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。

　　9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定，必须有出厂合格证明，经试验合格后方可使用，并应建立发放、使用、管理制度和台账。

　　10、乙方要应用(电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系)对工程项目部及施工现尝班组管理等进行自检查自评。

　　11、乙方与甲方是劳务合同关系，严禁乙方将施工项目转包。

　　12、对所提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。

　　13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

　　三、甲、乙双方共同遵守的规定

　　甲、乙双方在签订施工安全协议后，均必须严格遵守国家各项法律、法规，严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。共同遵守原电力工业部部颁的(电业安全工作规程)、(电力建设安全工作规程)和(建设工程安全生产管理条例)(国务院第393号令)，共同遵守中国南方电网公司颁发的(安全生产工作规定)、(安全生产奖惩规定)、(安全生产监督规定)、(输变电工程安全文明施工规范要求)、(电网建设安全健康与环境管理办法实施细则)和(电网建设工程安全健康和环境管理设施规范应用手册)、(外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定)等有关规定。

　　四、违约处理

　　在协议签订的有效期内，如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐患者，将严格按照XX电网公司关于(关于印发海南电网公司输变电工程施工现场管理规定的通知)(XX电网建〔XX〕168号)和(XX电网公司电网建设工程奖惩办法 (试行)的通知)(XX电网建〔XX〕175号)文件要求及国家、行业有关条款，加强考核力度，对施工单位违反现场安全管理或造成工程质量事故的情况，严格执行奖惩制度。奖罚情况报XX电网公司备案。

　　五、其他

　　1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。

　　2、在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员，但所需全部费用由乙方承担。

　　3、根据双方签订的(单相计量装置轮换改造工程承发包合同书)，乙方应按单项工程(或一次性)缴纳3千元的安全文明施工保证金。保证金建立专户管理，甲方对乙方违反现场安全规定者进行处罚，处罚以书面通知形式告知对方，工程竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方，不足时乙方应补交。。

　　六、本协议有效期自xxxx年xx月xx日至 xxxx年xx月xx日止。

　　七、本协议一式贰份，甲方、乙方各执一份，签字盖章即生效。

　　甲方：乙方：

　　甲方委托代表：乙方委托代表：

　　甲方经办人：乙方经办人：

　　年月日年月日

电力工程合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　某某公司因生产需要安装******kVA配电变压器**台以及架设**等级线路**km。根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商决定，甲方将此受电工程以包死形式承包给乙方并达成本协议，双方共同遵守。

　　第一条工程名称：

　　第二条工程地点：

　　第三条工程内容：

　　第四条施工期限：年月日至年月日确因不可抗力或民事工作影响而被迫停工时，工期顺延。

　　第五条合同价款

　　合同价款总额（大写）（人民币），（小写）

　　￥（元。）

　　第六条付款方式：甲方于合同签订后两日内向乙方支付合同价款的80%；工程结束，验收合格送电前结清剩余工程款。

　　第七条甲方责任

　　1、甲方负责本工程的青苗赔偿、树木砍伐、附着物的拆迁和赔偿以及保证施工正常进行而采取的地方性行政协调工作，负责为线路

　　施工所跨越的公路、电力线、通讯线、河流办理相应的审批手续。若因甲方协调工作未及时处理，而导致乙方的怠工，甲方应承担相应误工费用。

　　2、甲方按合同规定拨付工程款。

　　3、甲方负责监督乙方的施工进度与工程质量。

　　第八条乙方责任

　　1、按照施工图和有关规范要求组织文明施工，服从甲方代表的监督。

　　2、按照施工工艺保质、保量、按期完成施工任务，并负责竣工验收等事宜。

　　3、严格执行《电力安全工作规程》、《电力建设工作规程》，依据有关规程要求组织施工。乙方在施工中因违反安全工作规定和现场工作要求，以及由于个人违章所造成的人员、设备、工程质量等方面的事故，均由乙方自行承担，与甲方无关。

　　4、乙方承包工程范围内的项目，必须自行组织施工，不得转包、分包，否则甲方有权停止其转、分包施工，由此发生的全部经济损失由乙方承担。

　　第九条验收及移交

　　1、工程验收：工程竣工验收由乙方书面通知甲方，由甲方会同验收单位按施工图纸及《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》作为质量评定和验收标准。在验收中发现属乙方施工质量问题，乙方

　　应及时无偿返工处理，如造成工程延期每日按已收工程款的千分之三向甲方支付违约金。（如因设计和材料存在问题，由乙方负责。）

　　2、工程移交：工程竣工验收合格后交付甲方。

　　第十条质量保修

　　本工程所使用材料质量保修期为个月，保修期起始日自工程竣工验收交付之日计算。保修期内因材料质量出现问题，由乙方无偿进行返修。因甲方原因造成的'维修，相关费用由甲方承担。

　　第十一条争议解决

　　因履行合同所发生的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。如协商不能解决争议，则应将争议提交合同签订地法院进行裁决。除非法院另有裁定，诉讼费用应由败诉一方承担。在法院诉讼期间，除诉讼部分之外的其他合同条款应继续履行。

　　第十二条附则

　　1、本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同一式两份，双方各执一份，效力均等，完成合同规定的全部内容后终止。

　　2、本合同条款的任何变更，须经双方协商一致并签订书面协议，该协议作为本合同的附件。

　　甲方（盖章）乙方（盖章）

　　委托人：委托人：

　　时间：年月日时间：年月日合同签订地点：

电力工程合同12

　　甲方： xx州水务局

　　乙方： xx水电工程局有限责任公司

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，xx州水务局将xx县结古镇禅古新村0.4kv～10kv线路工程承包给xx水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况：0.4kv～10kv线路工程、变台安装及下户线路安装

　　一、工程名称：xx县禅古新社区水利配套基础设施(供电)工程

　　二、工程内容： 0.4kv～10kv线路工程、变台安装及下户线路安装工程

　　三、工程地点：xx县结古镇禅古新村

　　四、设计单位：xx水电勘探设计院

　　五、工期： 20xx年月日至20xx年月日

　　五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准

　　六、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定(￥ )万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

　　第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律

　　一、合同语言：汉语

　　二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。

　　三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。

　　第三条甲乙方驻工地代表

　　一、甲方项目负责人：

　　二、乙方项目负责人：

　　三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

　　四、监理工程师代表：

　　第四条甲方工作

　　一、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给施工单位提供施工的便利条件。

　　二、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

　　三、开、竣工时间由甲方确定。

　　四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。

　　五、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械使用费。

　　第五条乙方工作

　　一按照国家电力工程质量验评标准，担负xx县结古镇禅古新村建设0.4kv～10kv线路工程、变台安装及下户线路安装施工任务。

　　二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

　　三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。

　　四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

　　五提供施工的工程进度计划。

　　六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通管理规定和其它施工单位的相互配合。

　　七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

　　八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

　　九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求。

　　十积极配合甲方的工作，承担相应的重建保电工作。

　　第六条工程质量

　　一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

　　二、质量评定部门：由甲方确定。

　　第七条验收和重新检验

　　一甲方根据乙方的申请，组织青海xx电力公司生技部、供电所对工程进行竣工验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

　　二检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。

　　第八条工程预付款

　　本工程开工前预付工程款造价的30℅。

　　第九条工程款支付

　　一工程款支付方式：转账或支票

　　二工程款支付金额和时间：按工程进度支付工程款。

　　第十条竣工决算

　　一竣工日期为乙方送交竣工报告的'日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

　　二乙方在工程竣工验收合格后向甲方提交决算报告。

　　第十一条保修条款

　　一保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量证明文件。

　　二保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。

　　第十一条争议

　　因执行本合同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，有xx州仲裁委员会仲裁。

　　第十二条安全施工

　　在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责;由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任。

　　第十三条合同的生效和份数

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

　　第十五条附加条款

　　合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：xx州水务局乙方: xx水电工程局

　　负责人：

　　法人代表：

　　开户行：

　　账号：

　　年月日

电力工程合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　一工程名称：《牡丹江市商业大厦第九第十第十一层宾馆翻修改造工程》

　　二工程内容：牡丹江市商业大厦第九第十第十一层宾馆翻修改造工程的室内电力线路的施工。

　　三工程地点：位于牡丹江市牡丹江市商业大厦第九第十第十一层

　　四质量标准：根据甲方设计方案以及图纸进行施工，由甲方负责提供材料和施工条件，质量由甲方负责监督执行。乙方只负责施工防护。

　　五合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定9元/平米（￥）万元人民币，施工总面积为平米，总价为元。

　　第二条工程付款流程

　　本工程采用阶段付款方式，暨按工程款总价平均份数，每天进行一次工程款清算，每次清算款为元。

　　一工程款支付方式：为现金。

　　二工程款支付金额和时间：工程竣工决算后，扣除工程决算款5%做为保修金，为元。在交付使用三个月后甲方暨把5%保修金返还给乙方。

　　第三条合同的.生效和份数

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式三份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，由第三方（担保人）执一份。

　　第四条附加条款

　　合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　_______年____月____日

　　乙方:

　　_______年____月____日

电力工程合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，公司将大庆油田供水销售公司室内装修的电路施工承包给乙方施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　一工程名称：大庆油田供水销售公司办公楼装修电力施工

　　二工程内容：办公楼装修的室内电力施工

　　三工程地点：大庆油田供水销售公司

　　四设计单位：

　　五工期：

　　六质量标准：按工程的合理要求和施工标准执行。

　　七合同价款(工程总造价)：工程施工费用按每层建筑实际面积计算，共四层，即每平米元计算，总造价为 (￥ )万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

　　第三条甲乙方驻工地代表

　　一甲方项目负责人：

　　二乙方项目负责人：

　　三工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

　　第四条甲方工作

　　一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

　　二负责大庆油田供水销售公司、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

　　三负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

　　第五条乙方工作

　　一按照国家电力工程质量验评标准，负责大庆油田供水销售公司室内装修的电力施工任务。按图纸施工，如施工完成后，甲方对图纸有变动产生的费用由甲方负责。

　　二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

　　四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

　　五已经竣工的工程未交付甲方之前，甲乙方共同负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，按责任划分并自费修复。

　　六做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

　　第六条工程质量等级

　　一工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。因材料和材料供应不及时，后果由甲方负责。

　　第七条验收和重新检验

　　一甲方根据乙方的申请，组织大庆油田供水销售公司生产技部、监理部、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

　　二检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的.要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。因甲方原因，由甲方负责。

　　三隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时进行验收。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收。

　　第八条工程预付款

　　本工程开工前预付元工程款。

　　第九条工程款支付

　　一工程款支付方式：现金，每完成一层下管和窜线后，甲方应付给乙方一层总造价的50%，到整栋楼所有线路完成，开关和灯具安装完后付全款的30%。

　　二工程款支付金额和时间：工程竣工决算后，扣除工程决算款5%做为保修金，其余工程决算款付给乙方。

　　第十条保修条款

　　一保修内容、范围：乙方施工的项目。

　　二保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起3天内派人修理，否则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。

　　第十一条合同的生效和份数

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份。

　　第十二条附加条款

　　合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

电力工程合同15

　　浙江五洲工程项目管理有限公司 (甲方)

　　建德市龙源电力有限公司 (乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托, 承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程, 具体事宜双方明确如下：

　　一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：

　　1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试

　　二、有关技术及服务要求：

　　1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配

　　合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。

　　2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有

　　关质量、技术标准。

　　3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。

　　4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。

　　三、工程款项及费用的结算：

　　1、工程款结算按<浙江省建设安装定额20xx版、预算管理制度及规定>执行。

　　2、工程预算款总计：102496元；

　　（高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收）

　　3、本工程款分 2次结清，其中：

　　(1) 、合同签订3天内应付工程款的70%

　　(计70000元)

　　(2) 、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。

　　4、工程款的'结算以审计决算为依据。

　　四、施工及竣工验收：

　　1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等) ，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。

　　2、乙方应在20xx年月日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。

　　3、施工期间, 甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。

　　4、乙方在施工期间应注意安全, 做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所

　　造成意外事故和损失，由乙方自负。

　　5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。

　　五、合同未尽事宜，双方协商解决。

　　六、合同双方代表签字盖章后生效。

　　七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。

　　甲方： (盖章) 乙方： (盖章)

　　代表：代表：

【电力工程合同】相关文章：

电力工程合同02-26

电力工程劳务合同范本（精选3篇）03-04

电力工程施工标准合同范本06-23