我要投稿 投诉建议

装饰工程合同

时间:2023-03-10 12:55:51 其他合同范本 我要投稿

装饰工程合同合集15篇

  随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,很多场合都离不了合同,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编为大家整理的装饰工程合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

装饰工程合同合集15篇

装饰工程合同1

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的原则,甲方现委托乙方制作安装楼梯扶手和玻璃护栏工程一事,经双方友好协商,达成如下协议:

  一、 工程概况

  (1) 工程名称 楼梯扶手、玻璃护栏、排窗

  (2) 工程地点 卧云路与天都路交叉口

  (3) 承包范围:包工包料

  (4) 尺寸规格:详见图纸附表

  二、 质量要求技术标准

  严格按照图纸和甲方要求施工。

  三、 工程价款

  (1) 楼梯扶手每米130 元;

  (2) 玻璃护栏每米270 元;

  (3) 排窗每米270 元;

  (4) 决算是按实际数量计算。

  四、 付款方式

  (1) 按工程实际面积计算,材料进场时甲方支付总工程款的20%。

  (2) 外框安装完毕甲方再支付总工程款的40%。

  (3) 整个工程全部结束验收合格后,甲方再支付总工程款的35%。

  (4) 验收合格后一年后付清扶手、护栏工程款,两年后付清门、排窗5%的`工程款。

  (5) 质保期内负责的质保服务事项:油漆胶连、玻璃拉手。我们所做工程所有另部件全保。

  五、 合同争议和解快办法

  (1) 乙方在施工中如质量安装技术不合格,中途返工所造成的损失由乙方承担,与甲方无关。

  (2) 如甲方款不到位和其它原因,使乙方无法正常工作所造成的损失由甲方承担,与乙方无关。

  (3) 因一方原因无法进行履行时,应及时以书面形式通知对方。并由责任方赔偿对方经济损失。

  (4) 及时批复乙方提交的各种报告,工程预算的书面文件,工程竣工后及时组织验收。

  六、 其它约定

  (1) 甲方提供制作规格和图纸一份,并向乙方进行现场交底;

  (2) 甲方无偿提供场地和电源。

  (3) 乙方施工现场安全责任事故与甲方无关,由乙方承担。

  (4) 乙方施工工期根据甲方需要提前一周通知乙方进行供货。

  七、 本协议经甲乙双方签字盖章后生效,工程竣工建设单位组织验收合格后,除质保金外,全部费用结算后终止。

  八、 本合同一式两份,双方各执一份。

  九、 合同订立时间

  年 月 日。

  甲方:

  法定代表人:

  电话:

  年 月 日

  乙方:

  法定代表人:

  电话:

  年 月 日

装饰工程合同2

  依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,结合本省家庭装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事项,达成如下协议:

  第一条 工程概况

  1.1工程名称:住宅装修。

  1.2工程详细地点:

  1.3工程内容及做法(详见:家装工程预算书)

  1.4合同价款(此报价不含税收)。

  1.5工程承包方式种承包方式:

  (1)基础装修部分,详见(工程预算书)。

  (2)588套餐,详见(套餐表)

  (3)整装方式(包基础施工材料、包部分或全部主材等),详见(工程预算书)。

  注:以上关于双方承包方式,甲、乙双方应认真按照预算书中明确的要求执行,不经双方书面签字同意,不得变更。

  1.6合同工期

  (1)开工进场时,甲、乙双方共同对原土建、水、电工程进行质量确认,如有问题,由甲方负责解决后,乙方开始进场施工,并从此时计算工期(超出确定开工日期的,工期顺延)。

  (2)合同工程期限__________天(不含国家规定的节假日,节假日工期顺延)

  开工日期:年 ___ 月__ 日,竣工时间为年 ___ 月__ 日;

  1.7本工程建筑面积________平方,工程总造价为¥:___________元(人民币);

  (大写)元(人民币);主材另见主材代购清单及(工程预算书)。

  详见:工程预算书(预算由甲方签字认定,完工后乙方按实际成品工程量、按预算单价结算)。

  第二条 甲方责任

  2.1 开工前 3天,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内家具、陈设或室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;乙方不对余留陈设损坏负责。

  2.2 施工期间的水源、电源由甲方承担其费用。否则由此造成的工期拖延由甲方承担。

  2.3不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。

  2.4负责办理物业部门或小区管委会和有关部门办理有关手续及相关费用的`开工手续,并承担物业部门的装修期间管理费、电梯使楼复费、垃圾外运费、装修押金(包含甲方、乙方)等任何名目的收费由甲方负责缴纳,乙方不承担小区物业方收取任何费用,负责协调施工过程中与邻居之间的关系。(施工人员出入证费用由乙方承担)。

  2.5参与工程质量和施工进度的监督,积极配合材料进场验收、隐蔽验收、分项验收以及工程竣工验收。

  2.6 甲方因事不能参与验收,应书面委托专人对材料进场验收、隐蔽验收、分项验收以及工程竣工验收及工程变更进行签认。

  第三条 乙方责任

  3.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,3.2严格执行本省有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

  3.3 保护好原居室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;

  3.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

  第四条 工程变更

  4.1甲方变更或增减施工项目时,应与乙方协商,双方签署《工程变更单》并列明调整的价款和工期的相应顺延后,乙方按《工程变更单》执行。(依照建筑装饰行业惯例,减项不缩减工期)。

  4.2合同履行中的各项协商事宜、项目变更等均须由乙方签约代理人或监理与甲方共同商定并签署书面协议或《工程变更单》,任何口头承诺或口头协议均无效,任何非乙方签约代理人签署的协议及一切变更手续无效。

  4.3施工中甲方与乙方施工人员违背4.2条约定所做的变更洽商内容所引起的一切后果均由甲方承担,给乙方造成额外费用和损失的应予承担和赔偿。

  4.4工程增项或变更应适当顺延工期。

  4.5合同签订后,如甲、乙两方,其中任何一方要求解除合同,须按合同额的10%支付对方违约金。

  4.6合同签订后,工程开工前,如甲、乙两方,其中任何一方要求减少合同规定的项目时,为部分违约,须向另一方支付减项全额10%的违约金。

  4.7工程施工后,如甲乙双方任何一方要求减少合同规定的施工项目时,为部分违约,须向另一方支付减项全额30%的违约金。若甲方要求减掉的项目乙方材料已进场或已经施工,甲方须另外向乙方支付该项目所发生的费用。

  4.8如甲方增加项目,其价款应由甲方先确认,并交纳增项工程全款后,乙方方予施工。

  第五条 材料供应

  5.1按合同约定由甲方提供的材料、设备(甲方填写装饰装修材料明细表),甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续。

  5.2按合同约定由乙方提供材料、设备(乙方填写装饰装修材料明细表),乙方应在材料到施工现场前通知甲方,并接受甲方检查确认。

  5.3如由乙方提供的材料,在使用中出现不符合预算要求的,甲方有权要求更换,乙方应无条件予以更换。造成的工程质量问题的,乙方应无条件整修并承担其费用。

  5.4由甲方负责采购供应的材料应该是符合设计及施工要求的合格产品,并按施工进度送到工地现场。甲方应在材料进场前一天通知乙方,双方共同验收并办理交接手续。因甲方供应材料延误或发生规格差异等质量问题,造成工期延误,由甲方承担。

  5.5甲方委托乙方代购材料的,须在合同中列明“甲方委托乙方代购材料清单”,并将代购全款交乙方财务部,需有乙方盖章签字,甲方未书面委托乙方代购而经由其他任何个人(设计师、施工经理)推荐或代购的,乙方不承担任何责任。

  5.6甲方所提供的材料,设备经乙方验收、确认办理完交接手续后,在施工使用中的保管由乙方负责。

  第六条 工期延误

  6.1 对以下原因造成竣工日期延误,工期相应顺延。

  ⑴ 设计变更和工程量增加;

  ⑵不可抗力(包括但不限于自然灾害、政府行为等非人力所能控制的因素);

  ⑶停水、停电或物业管理部门原因要求暂时停工。

  ⑷本合同所指“工期”指符合物管部门及国家有管规定的准许施工的有效期(如静音施工工期属非有效工期,应相应顺延)。遇国家法定节假日、物管部门禁止施工则工期顺延。

  ⑸因甲方未按合同约定未完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延,因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。

  ⑹甲方未按期支付工程款,乙方有权停工,合同工期相应顺延,同时甲方应承担由此造成的一切责任和损失。

  ⑺因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;工程完工验收时乙方工程质量存在问题,由乙方返工或整改,其费用由乙方承担,工期不顺延。

  第七条工程验收与结算

  7.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

  ⑴隐蔽工程验收

  中期验收(含水电隐蔽工程验收、防水工程、吊顶基层、其它木作基层)或(水电隐蔽工程验收、泥作工程过半)

  ⑵分项验收

  ⑶竣工验收

  7.2 中期验收结束后,甲方应在接到乙方进度款催款通知(口头或书面)两日内到乙方财务部交付工程进度款。甲方未按约定交付足额工程进度款,乙方有权暂停施工,同时,由于甲方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金50元;由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金50元;工期延误最高封顶为3000元。

  7 .3工程验收前2日,乙方通过口头或书面形式通知甲方对工程进行验收,甲方接到乙方验收通知单2日内进行验收。工程验收后,甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。自提交之日起二日内无异议,即视为甲方同意支付乙方工程尾款,如果甲方未按上述时间足额支付尾款,每拖延一天应乙方支付50元违约金。验收时甲方签署验收单,付清尾款后,乙方签署保修单,并与办理工程移交手续。

装饰工程合同3

  发包方(甲方):
  承包方(乙方):
  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》相关规定,经双方进行友好协商,签订本合同
  一、工程概况
  (1)工程名称:食堂、厨房、车库装饰装修工程
  (2)工程地点:榆树市人力资源和社会保障局东侧二楼
  二、工程承包范围
  (1)拆门、堵门口、移门口,门口上做铁横梁,包厨房门口
  (2)厨房的动力电源线和普通电源线安装,以及整个二楼的开关,插座更换
  (3)拆除厨房原有地砖、墙砖、吊顶
  (4)厨房地面做防水,粘贴厨房的.地砖和墙砖,铝扣轻钢龙骨吊顶
  (5)所有墙体刮大白,喷乳胶漆二遍
  (6)一楼楼梯下砌墙
  (7)修补踢脚线
  (8)建筑垃圾的清理
  (各种工程量详见预算书)
  三、承包方式
  甲方工程由乙方总承包,总造价共计人民币:159114元(大写:壹拾伍万玖千壹百壹拾肆元整)含税,且须按甲方要求方式提供发票
  四、工期
  实际开工日为乙方提供进场报告经甲方批准之日为准
  五、工程质量标准
  (1)工程质量验收标准:合格
  (2)工程符合甲方的要求
  (3)施工中如甲方发现存在问题,通知乙方改进,乙方须在_2_天内采取有效措施纠正否则甲方有权采取措施,直至终止合同,由此造成的损失由乙方承担
  六、双方权利义务
  一方违约,应向守约一方支付违约金为合同价款的5%,如违约金不足以赔付因此造成守约方实际损失的,违约方除支付违约金外,还应补足实际损失部分
  (一)、甲方权利义务
  1、提供符合进场施工的条件协助办理各项施工手续
  (二)、乙方权利义务
  a)乙方与甲方签定合约后不得将该工程转包给其他施工单位施作
  b)按工期、按质量如期完成工程
  工程质量保证:
  1、所有材料规格须依据工程估价单所指定的品牌及规范或甲方指定品牌
  文明施工:
  1、施工材料整齐堆放
  2、保证不偷工减料,并保持现场卫生
  3、遵守当地政府施工规定,保证尽量不引起周边居民的投诉,如因投诉引起相关责任的,一概由已方负责
  安全施工:
  乙方应对员工进行安全教育,严格按安全施工法则施工,如乙方员工出现任何安全事故,乙方自愿承担因此发生之事故费用
  七、工程验收
  (1)如质量不符合甲方规范要求,由乙方在商定的期限内补建或返修补充后再验收,直至符合要求为止
  (2)最后验收为合格竣工期
  八、争议解决方式
  如发生争议应双方先行协商,如协商不成时,向工程所在地人民法院提起诉讼
  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________
  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________
  _________年____月____日       _________年____月____日

装饰工程合同4

  合同编号:_________

  施工合同发包方(甲方):_________

  住所地址:_________

  联系方式:_________

  手装修合同报价清单机号(bp机号):_________

  施工合同承包方(乙方):_________

  单位地址:_________

  法装修合同简单版定代表人:_____装修合同模板____

  工程监理人:_________

  联系电话:_________

  本工程设计人:_________

  联系电话:_________

  本工程项目装修合同签订需要注意的细节经理:_________

  联系电话:_________

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结装修合同报价清单合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在装修合同怎么写平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下条款:

  1.1工程地点及面积:_________

  1.2工程造价:¥______装修合同电子版___元,大写(人民币):_________

  1.3工程承包方式:双方商定采取下列第_________种装修合同注意事项别忽视承包方式。

  (1)乙方包工、包装修合同模板电子版全部材料。(见附件五:乙方提供装饰装修材料明细表)

  (2)乙方包工、部装修合同模板分包料,甲方提供部分材料(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表,附件五:乙方提供装饰装修材料明细表);

  (3)乙方包工、甲方包全部材料(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表)。

  1.4工程期限_________天;开工日期_________年_________月_________日竣工日期_________年_________装修合同怎么写月_________日

  若本工程实行工程装修合同怎么写监理,甲方(或乙方)与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方(或甲方)。

  双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:

  3.1甲方自行设计并提供施工图纸,交图时间为_________月____装修合同模板电子版_____日,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份。(见附件六:家庭装饰装修工程设计图纸);

  3.2装修合同模板电子版甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份(见装修合同签订需要注意的细节附件六:家庭装饰装修工程设计图纸),设计费由甲方支付(此装修合同模板电子版费用不在工程价款内);

  3.3施装修合同电子版工图纸双方签后生效。

  4.1开工前______装修合同范本简单___天,为乙方入场施工创造条件。全部腾空或部份腾装修合同范本简单空房屋,清除影响施工的障碍物;对只能部份腾空的房屋中所滞留的家具、陈设应采取保护措施,以不影装修合同报价清单响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的牲口应认真清点及保护,并且双方签订“物品清单”;

  4装修合同模板电子版.2开工前将原有的电话设备拆除;提供施工期间的水源、电源,并说明使用注意事项;

  4.3负责协调施工队与邻装修合同里之间的关系;

  4.4禁止拆动室内承重结构,如需拆、改建筑的承装修合同书重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线,应负装修合同书责到有关部门办理相应的审批手续;根据有关部门规定,甲方无权要求乙方移动或改造暖气、燃气管线;装修合同简单版

  4.5参与对工程质量、装修合同模板电子版施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收;

  4.6工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用,由甲方交纳(出入证除外),乙方协助提供物管所需相关材料。

  5.1施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》,保证工程质量,按期完成工程;

  5.2在甲方未正式提供有关部装修合同模板门的审批文件前,严禁改动建筑主体、承重结构、暖气及燃气管线装修合同注意事项别忽视等,否则应承揽相应责任;

  5.3严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

  5.4保护好原居室装修合同范本简单室内的家具和陈设,保证居室内上、下管道的畅通;

  5.5保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场;

  5.6因乙方在施工中违反物业管理规定而引起的罚款及赔偿责任由乙方负责承担;

  5.7乙方设计师负责对甲装修合同电子版方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后,乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系,以确保装修合同签订需要注意的细节工程中的统一装修合同模板电子版指挥和管理。

  6.1为确保甲方工程质量、工期及保修服务,合同签订后如有工程项目或装修合同注意事项别忽视施工方式的变更,须由双方协商后签署书面协议《装饰装修工程变更单》(见附件七:家庭装饰装修工程变更单),同时调整相关工程费装修合同报价清单用及工期,口头承诺或口头装修合同书协议均视为无效;凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工内容所引起的一切后果,均由甲方承担;

  6.2合同签订后,甲方工程减项超过总工程款5%以上时,须向乙方支付减项总额8%的变更费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场,甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退装修合同范本简单货费用;若甲方要求减少的施工项目已施工,甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费、管理费及拆除费;

  6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲装修合同简单版方该增加项目100%的工程款后方予以施工。

  7.1由甲方提供的材装修合同怎么写料、设备,其规格、装修合同注意事项别忽视质量应符合设计要求(见附件四:甲方提供装饰装修材装修合同签订需要注意的细节料明细表)。甲方应按时将装修合同书材料、设备运到施工现场并通知乙方,双方共同验装修合同书收并办理交接手续;若甲方未按时装修合同模板电子版提供材料或材料的规格、质量不符装修合同合设计要求,由此而延误工期或影响工程质量,责任由甲方承担;

  7.2由装修合同注意事项别忽视乙方装修合同简单版提供的材料、设备的(见附件五:乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方,双方共同验收;若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符,甲方有权拒绝使用,由此装修合同模板而延误工期或影响工程质量,责任由乙方承提;

  7.3甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准,由乙方负责为甲方代购的(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表。应备注乙方代购),在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使装修合同用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费(材料款的_________%)+材料运输费(根据实际情况确定);若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货,以及因此延误工期,均由甲方承担任;

  7.4除合同注明外,五金(门锁、拉手、水龙头等)、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等,均由甲方购买并按时运到现场;若需要乙方代购,加收所购材料款_________装修合同简单版%的采购费及运输费。

  8.1对以装修合同范本简单下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

  (1)工程量变化和设计变更;

  (3装修合同)甲方未按时参加阶段验收而造成装修合同模板电子版的停工;

  (4)甲方同意工期顺延的其他情况。

  8.2因甲方未按装修合同简单版约定完成其应负装修合同签订需要注意的细节责的工作而影响工期装修合同模板电子版的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延;

  8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延;

  8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承提,工期不顺延装修合同。

  9.1双方约定本工程施工质量按下装修合同电子版列第项标准验收:

  (1)《gb50210-___建筑装饰装修工程质理验收规范》

  (2)《成都市家庭房屋装饰装修装修合同简单版工程质量验收规定》

  (装修合同书3)其它验收标准:装修合同报价清单_________装修合同怎么写

  9.2装修合同模板电子版施工过程中双方对工程质量发生争议时:

  (1)可向成都市消费者协会家庭装饰装修投诉中心或成都市建筑装饰协会投诉进行调解;

  (2)如不服调解,由双方同意的工程质量检测机构鉴装修合同怎么写定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。

  第十条工程验收和保修

  1装修合同电子版0.1双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收:

  (1)水、电管线,防水层装修合同电子版及吊顶基层等隐蔽工程验收;

  (2)油漆、面层涂料施工前验收;

  (3装修合同电子版)竣工验收。乙方应提前二装修合同模板天通知甲方进行各阶段验收,各阶段验收合格后应填写工程验收单(见附件八:工程验收单)。若甲方接装修合同签订需要注意的`细节到通知后,未按时参加验收,乙方有权停工装修合同等待,由此装修合同模板电子版给乙方造成的装修合同模板电子版工期延误及其它损失均由甲方承担;

  10.2工程竣工验收合格并结清工程余款后,乙方向甲方办理移交手续装修合同模板电子版(见附件九:工程结算单),并填写工程保修单(保修期为贰年)(见附件十:工程保修单)。

  第十一条工程款支付方式

  11.1双方约定按以下第_______装修合同模板电子版__种方式支付工程款:

  (1装修合同签订需要注意的细节)合同生效后,甲方按下表中的约定直接向乙方财务支装修合同范本简单付装修合同报价清单工程款:

  (2)支付次数支付时间付款比例支付金额第一次合同签订之日第二次隐蔽工程验收后3日内第三次竣工验收合格后4日内

  (3)其他支付方式:_________

  11.2工程验收合格后2日内,乙方应在向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后2日内如未有异议,双方应在工程结算单(见附件九:工程结算单装修合同范本简单)上签,甲方并同时向乙方结装修合同注意事项别忽视清工程尾款。

  11.3甲方应将工程款直接交乙方财务部。工装修合同注意事项别忽视程款全部结清后,乙方应穨甲方开具正式统一发票。若因甲方将工程款直接交给乙方施工人员而造成装修合同范本简单损失,责任由甲方自负。

  12.1装修合同电子版合同签订后,合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造装修合同成合同无法履行的,应及时装修合同模板通知另一方,经双方协商同意后,可办理终止或延期履行合同手续,违约方应向守约方支付工程造价_________%的违约金;若因此造成损失的,违约方应予以赔偿;

  12.2工程未验收合装修合同电子版格或未结清尾款而未移交,甲方使装修合同模板用装修合同范本简单或擅自动用工程成品的,工程视为合格,由此而造成损失的由甲方负责,装修合同报价清单并视为装修合同甲方自动放弃保修及维修权利且乙方仍有追收尾款的权利;

  1装修合同模板电子版2.3甲方未按期支装修合同模板电子版付第二(三)次工程款的,乙方有权停工,每延误一日向乙方支付工程总装修合同报价清单造价2‰的违约金;

  12.4由于乙装修合同方原因,工程质量达不到双方约定的质量装修合同标准,乙方负责修理,所需修理费用由乙方承担,工期不予顺延装修合同模板电子版。

  12.5由于甲方或乙方原因致使工期延误,每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。

  第十三条合同争议的解决方式

  双装修合同范本简单方发生争议协商解决不成时,按下列第_________种方式解决:

  (1)向_________仲裁委员会申请仲裁;

  (2)向人民法院起诉。

  第十四条几项具体规定

  14.1工程地在市区以外的装饰工程,乙方加收工程总造价的3%-10%的远程施工费;

  14.2因工程施装修合同报价清单工而产生的垃圾,由乙方负责清运到政府规定的垃圾堆放点,甲方应支付垃圾清运装修合同模板电子版费用(人民币)_______装修合同签订需要注意的细节__元,(此费用不在工程款内);

  14.3施工期间,甲方将外屋门钥匙_________把,交给乙方施工负责人___装修合同模板______负责保管。工程竣工移交后,甲方负责提供新锁_________把,由乙方当场负责安装好交付甲方使用;

  14.4施工期间,乙方每天的工作时间为:上午_________点_________分至_________点_________分;下午_装修合同注意事项别忽视___装修合同_____点_________分至____装修合同简单版_____点_________分。

  15.1装修合同怎么写本合同签订后工程不得转包;

  15.2甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,双方签(盖章)后生效,甲、乙双方各持一份;

  15.3凡在本市各家庭装饰装修市场内签订合同的,本合同一式三份,甲、乙双方及市场有关部门签(盖章)后生效,三方各持一份;

  15.4合同履行完后自动终止;

  15.5本合同实行当事人自愿鉴证,以保护合同当事人的合法权益。

  15.6合同附件为本合同的组成部份,与本合同具有同等法律效力。

  第十六条其它约定条款_________

  甲方(签):_________装修合同怎么写乙方(盖章):_________

  法定代表人(签):_________委托代理人(签):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  家庭装饰装修市场合同认证意见(商场合同认证章):_________

  委托代理人(签):_________

  联系电装修合同注意事项别忽视话:_________

  _________年____月____日

装饰工程合同5

  建设单位:__________________,以下简称甲方

  设计单位:__________________,以下简称乙方

  甲方委托乙方承接___________________装饰工程设计,经甲乙双方友好协商,达成如下协议:

  第一条本合同依据

  1、1《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》。

  1、2其他相关法律法规。

  第二条工程概况

  2、1工程项目名称:__________________________________

  2、2工程项目地点:__________________________________

  2、3工程项目类型:__________________________________

  2、4工程项目面积:建筑面积__________平方米,使用面积__________平方米。

  第三条甲乙双方提供相关资料及文件

  3、1甲方向乙方提供的资料及文件

  3、2乙方向甲方提供的设计文件

  第四条设计费用及支付方法

  4、1双方商定,本合同的设计费为__________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。

  4、2支付方式:

  4、2、1本合同生效后三天内,甲方支付设计费__________万元作为设计定金。

  4、2、2设计方案、施工图绘制完毕并经甲方签字认可后,甲方结清乙方剩余设计费(不留尾款),计人民币__________元。

  第五条双方责任

  5、1甲方责任

  5、1、1甲方按本合同3、1规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限性负责。甲方提交上述资料及文件超出规定期限,乙方按本合同3、2条规定交付设计文

  5、1、2甲方变更委错误,或对提交资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

  5、1、3在合同能够履行期间,甲方单方提出解除合同的,即使乙方未开始设计工作,乙方也不退还甲方已付的设计费。

  5、1、4甲方不得向第三方扩散、转让乙方提交的产品图纸等技术经济资料,如发生以上情况,乙方有权索赔。

  5、2乙方责任

  5、2、1乙方按本合同第3、2条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。乙方对设计文件出现的'遗漏或错误负责修改或补充。

  5、2、2合同生效后,乙方单方提出解除合同的,乙方应返还设计费。

  5、2、3乙方不得将本工程项目设计图纸转作他用。第六条其他

  6、1本合同第3、2条规定乙方交付的设计文件份数超过工程设计收费标准规定的份数,乙方另收工本费。

  6、2甲方要求乙方承担本合同内容之外的工作,另行支付费用。

  6、3由于不可抗拒因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

  6、4本室内装饰设计合同在履行过程中发生纠纷,委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时,双方同意由当地仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

  6、5本合同未尽事宜,双方可签补充议作为附件,补充协议与本合同

  6、6本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。

  6、7双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

  6、8本合同经甲、乙双方盖章签字后自____年____月____日生效。

  甲方名称:(盖章)乙方名称:(盖章)

  法定代表人:(签字)_____________法定代表人:(签字)_____________

  委托代理人:(签字)_____________委托代理人:(签字)___________开户银行:____________________开户银行:____________________

  银行帐号:____________________银行帐号:____________________

  鉴证日期:____年____月____日

装饰工程合同6

  委任单位:

  施工单位:

  就 装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:

  一、 工程名称:

  二、 工程地点:

  三、 工程项目内容:

  四、 工程期限:本工程自 年 月 日至 年 月 日完工。

  五、 工程造价为人民币:

  六、 付款方式:

  1、 合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额 预付款。

  2、 开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额 预付款,余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程量结算)

  七、 材料设备:

  本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。

  八、工程施工:

  1、 乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。

  2、 乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。

  3、 施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。

  4、 乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的'损坏,由施工方负责。

  5、 如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。

  九、工程质量:

  1、 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。

  2、 由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。

  3、 由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。

  4、 装饰工程质量保修一年。

  十、工程验收:

  由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由

  甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

  十一、违约责任:

  任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿

  给守约方。

  十二、备注:

  本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲、乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合

  同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。

  十三、本合

  同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。

  甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章): xx装饰工程公司

  代表人: 代表人:

  日期: 日期:

装饰工程合同7

  甲方:(委托人)

  乙方:(承包人)

  经双方友好协商,根据相关法律法规,甲方装饰装修工程有关事宜达成以下协议:

  第一条:承包内容

  1、工程承包方式:包工包辅料

  2、开工日期:竣工日期:

  3、工程总造价:

  第二条:双方责任

  1、甲方提供水电

  2、甲方对工程质量,进行精度监督检查,对所有进场材料进行验收,验收合格,方可使用。

  3、乙方必须根据甲方要求进行施工。

  4、在施工过程中,出现的安全事故由乙方全部承担,甲方概不负责。

  第三条:付款方式

  乙方进场一星期后甲方付给乙方人民币,工程途中付款人民币,工程全部结束后验收合格支付全部余款。

  甲方(签字)

  乙方(签字)

  签订日期年月日

装饰工程合同8

  发包人: 承包人:

  住所: 住所:

  委托代理人: 营业执照号:

  电话: 法定代表人:

  电话: bp机号:

  委托代理人: 电话:

  本工程设计人: 电话:

  施工队负责人: 电话:

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条 工程概况

  1.1 工程地点:____________________________________________________。

  1.2 工程内容及做法(详见附表1:家庭装饰装修工程施工项目确认表。附表2家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。

  1.3 工程承包方式,双方商定采取下列第__________种承包方式。

  (1)承包人包工、包料(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);

  (2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表。附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);

  (3)承包人包工、发包人包料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表)。

  1.4 工程期限________________天,开工日期_________年_______月_______日, 竣工日期_________年_______月_____日;

  1.5 合同价款:本合同工程造价为(大写):_______________________元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单)。

  第二条 工程监理

  若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

  第三条 施工图纸

  双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供:

  (1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸);

  (2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)______________________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

  第四条 发包人义务

  4.1 开工前_______天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

  4.2 提供施工期间的水源、电源;

  4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;

  4.4 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

  4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

  4.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

  第五条 承包人义务

  5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

  5.2 严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

  5.3 保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;

  5.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

  第六条 工程变更

  工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:家庭装饰装修工程变更单)。

  第七条 材料的提供

  7.1 由发包人提供的材料、设备(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;

  7.2 由承包人提供的材料、设备(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。

  第八条 工期延误

  8.1 对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:

  (1)工程量变化或设计变更:

  (2)不可抗力;

  (3)发包人同意工期顺延的其他情况。

  8.2 因发包人未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。

  8.3 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

  8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。

  第九条 质量标准

  双方约定本工程施工质量标准:______________________________________________

  施工过程中双方对工程质量发生争议,由_____________________________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的'相关费用由承包人负责,经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人负责。

  第十条 工程验收和保修

  10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

  (1)_______________________________________________________________;

  (2)_______________________________________________________________;

  (3)_______________________________________________________________。

  承包人应提前二天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)。

  10.2 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(详见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)。

  10.3 本工程自验收合格双方签之日起保修期为__________________________月。验收合格签后,填写工程保修单(见附表10:家庭居室装饰装修工程保修单)。

  第十一条 工程款支付方式

  11.1 双方约定按下列第_______种方式支付工程款:

  (1) 合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:

  支付次数 支付时间 支付金额

  第一次 开工前三日工程进度过半双方验收合格 支付 ____元

  第二次 开工前三日工程进度过半双方验收合格 支付 ____元

  第三次 开工前三日工程进度过半双方验收合格 支付 ____元

  工程进度过半指:___________________________________________________________

  (2) 其他支付方式:_______________________________________________________

  11.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_______日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)并签,发包人应在签时向承包人结清工程尾款。

  11.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。

  第十二条 违约责任

  12.1 合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给双方造成损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

  12.2 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

  12.3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  12.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_______________元。

  12.5 由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。

  12.6 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金__________元。

  第十三条 合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_____________种方式解决:

  (一)提交_________ _____________________仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院提起诉讼。

  第十四条 几项具体规定

  14.1 因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)_____________________________元(此费用不在工程价款内)。

  14.2 施工期间,甲方将外屋门钥匙________把,交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_______把,由乙方当场负责安装交付使用。

  14.3 施工期间,乙方每天的工作时间为:

  上午______点_______分至______点______分;

  下午______点_______分至______点______分;

  第十五条 其他约定事项________________________________________________

  第十六条 附则

  16.1 本合同经双方签(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  16.2 本合同签订后工程不得转包。

  16.3 本合同一式_________份,双方各执____________份,___________部门_____份。

  16.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  合同附件:

  附表1-1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(一)

  附表1-2:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(二)

  附表1-3:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(三)

  附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表

  附表3:家庭居室装饰装修工程报价单

  附表4:发包人提供装饰装修材料明细表

  附表5:承包人提供装饰装修材料明细表

  附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸

  附表7;家庭居室装饰装修工程变更单

  附表 8:家庭居室装饰装修工程验收单

  附表 9:家庭居室装饰装修工程结算单

  附表 10:家庭居室装饰装修工程保修单

  发包人 (签):_____ 承包人(盖章):______

  法定代表人:__________

  委托代理人:__________

  ________年____月____日 ________年____月____日

  鉴证意见:____________

  鉴证机关(章)________

  经办人:______________

  ________年____月____日

装饰工程合同9

  雇主(甲方):

  承包商(乙方):

  根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑装饰工程施工合同示范文本》,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

  第1条项目概况

  1.1项目名称:

  1.2项目现场:

  1.3合同范围:

  1.4合同方式:

  1.5工期:工程于___年___月___日开工,___年___月___日竣工。

  1.6合同价格(人民币大写):

  第二条甲方的工作

  2.1开工前天,甲方应确认乙方提供施工图纸或作业指导书,并向乙方提供现场炕底。清空全部或部分房屋,排除影响施工的障碍物。对滞留在只能部分腾空的房屋内的家具和陈设采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气、通讯等设备,并说明使用注意事项。处理施工中涉及的各种申请和批准。

  2.2被任命为甲方在施工现场的代表,负责合同的履行。监督检查工程质量和进度,办理验收、变更、登记等事项。

  2.3负责保护周边建筑及装饰、设备及管线、古树名木、绿地等。免受损坏,并承担相应费用。

  2.4如确需拆除、改变原有建筑结构或设备管线,应向有关部门办理相应的审批手续。

  2.5协调相关部门做好现场安全、消防、垃圾处理等工作。

  第三条乙方的工作

  3.1参与甲方组织的施工图纸或做法中规定的现场炕底,编制施工方案和进度计划,并提交甲方审批。

  3.2被任命为乙方在施工现场的代表,负责合同的履行。按要求组织施工,保质保量按时完成施工任务,解决乙方负责的一切事宜。

  3.3严格执行施工规范、安全操作规程、消防安全规定和环保规定。施工应严格按照图纸或作业指导书进行,并保留所有质量检查记录。参与竣工验收,准备工程结算。

  3.4遵守国家和地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护施工现场周围的建筑物、设备管线和古树名木不受损坏。做好施工现场安全和垃圾处理,处理施工及周边单位(居民)造成的扰民问题

  之间的关系。

  3.5未经甲方同意或有关部门批准,施工过程中不得随意拆除和改变原有建筑结构和各种设备、管道。

  3.6在工程竣工移交给甲方之前,负责保护现场的所有设施和成品。

  第四条关于工期

  4.1甲方要求提前完成合同约定的工期时,应取得乙方同意,并向乙方支付因赶工而采取措施的费用。

  4.2由于甲方未能按约定完成工作,工期将顺延。

  4.3由于乙方责任,中途无法按期开工或无故停工,影响工期,不顺延工期。

  4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气、不可抗力,工期相应顺延。

  4.5甲方如需变更设计或增加或减少预算项目,应提前通知乙方。乙方应出具变更单,变更单应在开工前经甲方确认,并增加或减少相应的工程款。

  第五条工程质量验收协议

  5.1本工程以施工图纸、作业指导书、设计变更以及《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)和《河南省卡片建筑装饰工程质量检验评定标准》(YJG33-97)等国家和省的规范和标准作为质量评定和验收标准。

  5.2本工程质量应符合国家和省的质量评定标准。甲方要求部分或全部项目达到优良标准时,应向乙方支付增加的费用。

  5.3甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的验收手续。如果甲方未能按时参加隐蔽工程和中间工程的验收,乙方可自行验收,甲方应予以承认。如甲方要求复检,乙方应按要求进行复检。复验合格,甲方承担复验费用,导致停工,工期顺延。并承担因乙方原因造成的材料和人工费用损失以及因工程延误造成的损失。

  5.4如因乙方原因造成质量事故,返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  5.5工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应在收到验收通知后天内组织验收,并办理验收交接手续。如甲方未能在规定时间内组织验收,应及时通知乙方并另行确定验收日期。但甲方应确认完工日期,并承担乙方的保管费用及相关费用。

  第六条工程价款及结算协议

  6.1双方同意合同价格为固定价格,根据工程报价执行。

  6.2本合同生效后,甲方应按以下约定分期支付工程款,余款在竣工结算时一次性结清。

  (1)施工现场开工前支付元。

  (2)支付人民币半个项目。

  (3)项目结束支付元。

  6.3工程竣工验收后,乙方应提出工程结算并向甲方发送相关资料..甲方应在收到上述资料后天内完成审查,期满未提出异议的,视为同意。

  第七条材料供应协议

  7.1乙方在本项目中采购的所有材料,甲方应根据乙方提供的预算材料和样品标准进行验收,如不符合质量要求或规格不同,不得使用。如已使用,给工程造成的损失由乙方负责。

  7.2乙方使用甲方认可的材料后,如甲方提出更换或提高标准,甲方应承担乙方增加的工程费用和材料费用..

  第八条安全生产和消防规定

  8.1在施工期间,乙方应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》和《建筑安装工人安全操作规程》(安全:乙方应对施工中的安全问题进行自检,承担自己的责任,并对自己的人员进行纪律处分,服从甲方的统一管理..中华人民共和国消防条例(防火:如因乙方施工不慎引起火灾,乙方应负全部责任,并对甲方的`损失承担赔偿责任。)等相关法律法规。

  第九条违约责任

  9.1因甲方原因造成的停工或窝工,甲方应赔偿乙方损失。

  9.2甲方同意在未办理任何手续的情况下,擅自拆除、改变原有建筑结构或设备管线,由此造成的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担。

  9.3未经甲方同意,乙方擅自拆除、修改原有建筑结构或设备管线,由此造成的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担。

  9.4如甲方未办理验收手续,甲方应提前使用或擅自使用,造成的损失由甲方负责。

  9.5如因一方原因导致合同无法继续履行,应通知另一方并办理合同终止协议,责任方应赔偿另一方由此造成的经济损失。

  第十条争议或争议解决

  10.1在本合同履行过程中,双方如有争议,可在不影响工程进度的情况下,通过协商解决或请有关部门调解。

  10.2如果双方不愿意通过协商和调解解决争议,或者协商和调解不成,双方同意由仲裁委员会仲裁因执行本合同而产生的争议(如果双方不在本合同约定的仲裁机构,事后未达成书面仲裁协议,可向人民法院提起诉讼)。

  第十一条其他协议

  第十二条补充规定

  12.1本工程的保修期及保修范围:除人为损坏或不可抗拒的自然因素外,经双方同意由乙方承建的工程。质量保证基金在保修期满后付清。

  12.2本合同一式两份,双方各执一份。甲乙双方各执一份。

  12.3本合同应在履行完毕后自动终止。

  12.4附件

  (1)施工图纸或实践说明

  (2)工程项目清单

  (3)项目预算

  (4)对外关系(城管、消防、规划等。)由甲方协调

  (5)装饰施工项目付款附件

  甲方: 乙方:

  代理: 代理:

  ___年___月___日 ___年___月___日

装饰工程合同10

  雇主:(以下简称“甲方”)

  承包商:(以下简称“乙方”)

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证项目的顺利进行,结合项目的具体情况,经友好协商,签订本合同(包括其附件及所有补充合同),以资共同遵守。

  第一个项目概述

  1.1项目名称:。

  1.2项目地点:。

  1.3项目内容和做法(详见:项目预算报价表和施工图)。

  1.4工程承包方式:双方同意采用以下方式。

  (1)乙方应承包劳务和材料。

  (2)乙方承包工程和部分材料,甲方提供部分材料(详见《甲方提供装修材料明细表》和《乙方提供装修材料明细表》);

  (3)乙方承包劳务,甲方承包材料(详见甲方提供的装修材料明细表)。

  1.5项目周期为_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

  1.6合同价格:本合同工程造价见《工程预算报价表》。施工过程中如有增减,双方应协商并签字确认后增加或减少费用。

  第二条施工图纸

  双方同意施工图纸应由下列人员提供:

  (1)甲方设计并提供施工图一式两份,甲方一份,乙方一份(详见装饰工程设计图);

  (2)甲方委托乙方设计施工图一式两份,甲、乙双方各一份(详见装饰工程设计图),设计费为人民币元

  第三条甲方的义务

  3.1开工前__________天,为乙方进入施工现场创造条件。包括:拆除室内家具陈设或堆放遮盖不易移动的室内家具陈设,以不影响施工为原则;如甲方未采取必要的保护措施,造成家具和陈设的损失,由甲方负责。

  3.2负责办理施工涉及的申请、审批手续,支付物业管理办公室及审批的全部费用。

  3.3负责施工用水、用电;

  3.4负责协调乙方与其邻居及物业管理办公室的关系;

  3.5不要拆除室内承重结构。如需拆除原有建筑的非承重结构或设备管线,应向有关部门办理相应审批手续;

  3.6施工期间,甲方仍需部分使用现场,并负责施工现场的安全和消防;

  3.7参与工程质量和施工进度的检查和监督,办理验收、变更登记等事宜,负责材料进场和竣工验收。

  3.8按时、保质、保量提供施工用自购材料。

  第四条乙方的义务

  4.1被任命为乙方的现场监督,负责本合同的履行;按要求组织施工,保质保量,按期完成施工任务,处理和解决乙方负责的一切事宜。

  4.2施工中严格执行安全文明施工操作规程、消防安全规定、施工规范和质量标准,保质保量按期完成工程;

  4.3严格执行有关施工现场管理规定,严格按照图纸或说明进行安全文明施工,并做好各项质量检查和施工记录;

  4.4保护原有的家具陈设,保证室内上下管道畅通;

  4.5保证施工现场的'整洁,工程完工后负责施工现场的清洁。

  4.6在工程竣工移交给甲方之前,负责保护现场的所有设施和成品。

  第五条工程变更

  如需变更工程和施工方法,双方应协商一致,并签字确认,同时调整相关工程造价和工期(见装修工程增减清单)。

  第六条材料的提供

  6.1甲方提供的材料和设备(详见甲方提供的装修材料清单)应满足设施要求,因质量问题或规格差异造成的工程损失由甲方负责。材料到达施工现场前,甲方应通知乙方,双方共同接受并办理交接手续;验收后由乙方负责保管。

  6.2乙方提供的材料和设备(详见乙方提供的装修材料清单),乙方应在材料运至施工现场前通知甲方,并接受甲方的检查。质量不符合要求或者规格不同的,应当禁止使用;如已使用,给工程造成的损失由乙方负责。

  第七条工期延误

  7.1如因下列原因导致竣工日期延误,经甲方确认后,工期相应顺延;

  (1)工程量变更和设计变更;

  (2)不可抗力;

  (3)甲方同意顺延工期的其他情况。

  7.2如甲方未能按协议完成其负责的工作,影响工期,工期顺延;甲方提供的不合格材料设备影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。

  7.3如果甲方未能按期支付工程款,合同期相应顺延。

  7.4如因乙方未能按期开工或无故中途停工而影响工期,工期不予顺延;如因乙方原因造成工程质量出现问题,返工费用由乙方承担,工期不予顺延。

  第八条项目资金支付方式

  8.1本合同生效后,甲方应按下列规定直接向乙方支付工程款:

  第一次:在签订本合同时,甲方应向乙方支付报价中确定的总金额的%即人民币。

  第二次:木工进场时,甲方支付给乙方报价中确定的总金额(包括工程总金额和增加的工程金额)的%即人民币。

  第三次:当电风扇灰漆进场时,甲方支付给乙方报价中确定的总金额的%即人民币。

  第四次:工程竣工验收,结算完成后,甲方支付给乙方报价中确定的总金额(包括工程总金额和增加的工程金额)的5%,即人民币。

  8.2工程验收后,乙方应向甲方提出工程结算,并向甲方发送相关资料..甲方在收到信息后天内无异议的,视为同意。双方填写工程结算表并签字,甲方在签字时向乙方结算工程最终付款。

  8.3项目资金全部结清后,乙方应向甲方出具正式统一的收据..甲方支付的工程款以乙方财务部门出具并盖章的收据为准

  8.4工程验收合格后,保修期为双方签字之日起12月。

  第九条双方的责任和工期延误的处理

  9.1因甲方以下原因造成的延误和损失由甲方负责,工期顺延:

  (1)无法提供水电;

  (2)无法保证每天工作时间超过8小时(含加班);

  (3)未能按期提供自购材料和设备;

  (4)未按期支付工程款,影响正常施工的;

  (5)因甲方原因变更设计、增加建设项目;

  (6)同意顺延工期的其他情况。

  (7)无故迟收或懒收;

  (8)因甲方责任造成工期延误的其他情况。

  9.2因下列原因造成工期延误的,工期不予顺延:

  (1)因乙方不能按期开工或无故停工而影响工期的,工期不予顺延;

  (2)因乙方原因造成工程质量问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  (3)乙方在施工过程中违反安全操作规范,造成人身伤害的,由乙方负责;

  (4)乙方施工造成甲方货物损坏的,乙方应予以修复或赔偿;

  (5)乙方违反物业管理规定造成的损失由乙方承担..

  (6)如因乙方原因导致工程质量达不到双方约定的质量标准,由乙方负责修复,工期不顺延。

  9.3合同任何一方不履行合同或不履行合同,责任方应承担责任,并赔偿对方造成的经济损失。

  9.4因甲方提前使用或擅自使用成品而造成的损失,由甲方负责。

  9.5如因一方原因导致合同无法继续履行,另一方应及时通知另一方,办理合同终止手续,责任方应赔偿另一方相应的经济损失。

  9.6如甲方未能按期支付工程款,每延期一天,应向对方支付违约金人民币元。

  9.5如因乙方原因造成工期延误,每延误一天,应向对方支付人民币元的违约金。

  第十条设计、施工和验收协议

  10.1乙方设计人员完成的施工图必须在约定时间内与甲方共同审核,经甲方确认签字后,乙方方可进行施工..

  10.2乙方必须严格按照甲方批准的图纸进行施工(安装)..

  10.3在施工过程中,甲方如提出变更图纸、停止施工或增加或减少项目,应以书面形式通知乙方,并列出停止施工或增加或减少项目的原因、项目地点、时间和材料等。根据变更要求,乙方应尽快向甲方提交因变更、增加或减少费用、工期延误、材料损失和停工等原因造成的费用损失而采取的措施清单,并向甲方报告..甲方应在收到报告后两天内做出签字回复或协商解决。

  10.4隐蔽工程验收前,乙方应通知甲方到现场进行验收,验收期限为两天。如甲方未能按时验收货物,乙方可在自检后如实填写隐藏记录,甲方应认可乙方的自检结果..

  10.5工程竣工后,乙方应通知甲方验收。甲方应在收到通知后的日内接受货物,并办理验收交接手续。如甲方未能在上述规定的时间内接受检验,应及时书面通知乙方,并另行确定验收日期;否则,视为甲方通过检验。如另定验收日期,甲方应确认竣工日期,并承担乙方的保管费用及相关费用。

  10.6如双方未办理验收手续,甲方不得入住。如甲方擅自入住,视为合格,由此造成的损失由甲方承担..

  第十一条“工程预算报价表”、“施工图”等文件经双方同意并签字确认,作为合同附件,与合同具有同等法律效力。

  第十二条合同争议的解决方式

  因履行本合同发生的争议,由双方协商解决;也可以由东莞装饰协会调解;协商或者调解不成的,可以依法向人民法院提起诉讼。

  第十三条补充规定

  13.1本合同未尽事宜,双方应本着友好互利的原则协商解决。经协商签订补充协议的,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  13.2本合同签订后,本工程不得分包。

  13.3本合同一式两份,双方各执一份。本合同经双方签字并加盖公章或合同专用章后生效,履行完毕后自动终止。

  13.4本合同附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  乙方:_____________(签字) 装饰工程有限公司(盖章)

  法定代表人:法定代表人:________________________________________________________________________________________________________________ _

  授权代理人:__________________________________________________________________________________________________________________________________ _

  地址: 地址:

  电话: 电话:

装饰工程合同11

  甲方(全称):上海市第五建筑有限公司

  乙方(全称):

  根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《上海市建筑市场管理条例》及有关法律,法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任,权利和义务,经甲,乙双方协商一致,订立本合同。

  工程概况

  1.1 工程名称:

1.2 工程地点:

  1.3 承包范围及内容:

  1.4 建筑面积:

  1.5 甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项,某一产品,半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。

  1.6 承包方式:本工程采用"包工料机消耗,包工期,包质量,包安全,包文明施工,包环境保护,包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容,包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定,约束等"的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。

  合同工期

  2.1 乙方接甲方进场通知后 日内做好施工现场准备工作。

  2.2 合同工期:本工程于 年 月 日开工,

  至 年 月 日竣工,共 个日历天。

  2.3 工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本工程总价的 计算,按天累计。

  第三条 质量

  3.1 本工程质量等级为 。

  3.2 质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为 。

  3.3 本工程质量必须通过甲方,业主,监理,质监站的验收和确认。

  3.4 乙方必须严格按本工程的施工图纸,设计说明,设计变更,技术核定单等工程文件中规定和现行的国家,地方颁发的质量验收规范,标准和规定要求组织施工。随时接受甲方,监理,业主的检查检验,并为检查检验提供便利条件。

  3.5 乙方如达不到本合同约定的质量等级,甲方有权责成乙方进行返工,由此造成的一切工期,经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级,由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。

  3.6 乙方在施工中发生一般质量事故,由甲方提出处理方案,经建设单位同意后,由乙方负责处理,处理结果由甲方报送政府有关部门;发生重大质量事故,必须按政府规定的处理办法进行处理,同时承担因此产生的责任。

  3.7 甲方为维护自身的声誉,品牌,形象,将对本工程质量进行不定期的巡查,在巡查过程中发出的.质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕,发出的对乙方的罚款通知,须说明罚款理由并由乙方全额承担,乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。

  第四条 环境安全标化

  4.1 本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场安全生产保证体系,通过安全生产保证体系的认证并达到"上海市标化工地"标准要求,并承担安全贯标,一体化贯标和上级部门各种检查和罚款所发生的费用。如达不到以上标准,甲方将对乙方进行合同总价 %的罚款。

装饰工程合同12

  发包人:承包人:

  住所:装修合同注意事项别忽视住所:

  委托代理人:营业执照号:

  电话:法定代表人:

  电话:BP机号:

  委托代理人:电话:

  本工程设计人:电话:

  施工队负责人:电话:

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条工程概况

  1.1工程地点:____________________________________________________。

  1.装修合同注意事项别忽视2工程内容及做法(详见附表1:家庭装饰装修工程施工项目确认表。附表2家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。

  1.3工程承包方式,双方商定采取下列第__________种承包方式。

  (1)承包人包工、包料(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);

  (2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表。附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);

  (3)承包人包工、发装修合同模板包人包料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表)。

  1.4装修合同书工程期限________________天,开工日期_____装修合同签订需要注意的细节___装修合同模板电子版_年_______月_______日,装修合同书竣工日期_________年_______月_____日;

  1.5合同价款:装修合同模板本合同工程造价为(大写):_______________________元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单)。

  第二条工程监理

  若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

  第三条施工图纸

  双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供:

  (1)发包装修合同范本简单人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包装修合同注意事项别忽视人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工装修合同书程设计图纸);

  (装修合同模板电子版2)发包人委托承包人设计施工图纸,图装修合同纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)________________装修合同书______装修合同范本简单元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

  第四条发包人义务

  4.1开工前_______天,为承包人入场施工创造条件装修合同电子版。包括:搬清室内装修合同怎么写家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为装修合同怎么写原则;

  4.2 提供施工期间的水源、电源;

  4.3负责协调施工队与装修合同范本简单邻里之间的关系;

  4.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

  4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项装修合同书工作;

  4.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

  第五条承包人义务

  5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

  5.2严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境装修合同注意事项别忽视;

  5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;

  5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。装修合同模板电子版

  第六条工程变更

  工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:家庭装饰装修工程变更单)。

  第七条材料的提供

  7.1由发包人提供的材料、设备(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表),装修合同签订需要注意的'细节发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;

  7.2由承包人提供的材料、设备(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。

  第八条工期延误

  8.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:

  (1)工程量变化或设计变更:

  (2)不可抗力;

  (3)发包人同意装修合同模板电子版工期顺延的其他情况。

  8.2因发包人未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。

  8.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

  8装修合同模板电子版.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。

  第九条质量标准

  双方约定本工程施工质量标准:_______________装修合同简单版_______________装修合同报价清单____装修合同注意事项别忽视____________

  施工过程中双方对工程质量发生争议,由___装修合同书________________________装修合同模板__部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人负装修合同范本简单责,经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人负责。

  第十条工程验收和保修

  10.1双方约定在装修合同模板施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

  (1)_装修合同模板电子版______________________________________________________________;

  (2)_______________________________________________________装修合同简单版___装修合同模板_____;

  (3)_装修合同签订需要注意的细节_____________________________________________________________装修合同电子版_。

  承包人装修合同签订需要注意的细节应提前二天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填装修合同书写工程验装修合同报价清单收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)。

  10.2工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)装修合同范本简单。在工程款结清装修合同报价清单后,办理移交手续(详见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)。

  10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为__装修合同怎么写________________________月。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表10:家庭居室装饰装修工程保修单)。

  第十一条工程款支付方式

  11.1双方约定按下列第_______种方式支付工程款:

  (1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:

  支付次数支付时间支付金额

  第一次开工前三日工程进度过半双方验收合格支付___装修合同电子版_元

  第二次开工前三日工程进度过半双方验收合格支付____元

  第三次开工前三装修合同日工程进度过半双方验收合格支付____元

  工程进度过装修合同模板电子版半指:__装修合同签订需要注意的细节_______装修合同报价清单__________________________________________装修合同模板________

  (2)其他支付方式:_______________________________________________________

  11.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_______日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工装修合同报价清单程结算单(见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。

  11.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发装修合同范本简单票。

  第十二条违约责任

  12.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款装修合同或给双方造成损失均由责任方承担责任,并赔偿给装修合同怎么写对方造成的经济损失。

  12.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

  12.3因一方原因,造成合装修合同怎么写同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  12.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金____装修合同模板___装修合同书________元。

  12.5由于承包人原因装修合同电子版,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予装修合同怎么写顺延。

  12.6由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金__________元。

  第十三条合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由装修合同签订需要注意的细节有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_____________种方式解决:

  (一)提交_________ _____________________仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民装修合同电子版法院提起诉讼。

  第十四条几项具体规定

  14.1因工程施工而产生的垃圾,由承包人装修合同怎么写负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)_____________________________元(此费用不在工程价款内)。

  14.装修合同范本简单2施工期间,甲装修合同书方将外屋门钥匙________把,交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_______装修合同电子版把,由乙方当场负责安装交付使用。

  14.3施工期间,乙方每天的工作时间为:

  上午______点_______装修合同模板电子版分至___装修合同模板电子版___点______分;

  下午___装修合同___点_______分至______点______分;

  第十五条装修合同模板其他约定事项______________________________________________装修合同注意事项别忽视__

  第十六条附则装修合同报价清单

  16.1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  16.2本合同签订后工程不得转包。

  16.3本合同一式__装修合同书_______份,双方各执____________份,___________部门_____份。

  16.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  发包人(签字):_____承包人(盖章):______

  法定代表人:_______装修合同模板___

  委托代理人:________装修合同模板电子版__

  ________年____月____日________年____月____日

  鉴证意见:____________

  鉴证机关(章)________

  经办人:______________

  _装修合同注意事项别忽视_______年____月____日

装饰工程合同13

  上诉人黄某因与被上诉人梁某建筑装修工程合同纠纷一案,不服广东省佛山市顺德区人民法院(20xx)顺法民一初字第01001号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭进行了审理,现已审理终结。

  原审判决认定:20xx年2月8日,原、被告签订《协议书》,协议约定被告委托原告对被告自有的碧桂园彩虹一街9号房屋进行承包装修工程,具体内容见工程预(结)算报价表,总工程造价为306406元,按八折结算价为245124.8元。如有增加,另行计算。工程验收后付清工程款,工程保质期为一年。签订协议后,原告进场施工,在施工过程中,根据原告的要求,增加了部分工程项目,故房屋装修工程结算总造价为327209。68元。20xx年6月,原告将装修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元却以工程不合格为由没有支付给原告。

  另查,原告并不具备房屋工程装修资质。

  原审判决认为:由于原告不具备房屋装修工程资质,故原、被告之间的房屋装修工程合同无效,但由于房屋装修工程已完成,被告亦已使用该房屋,其亦当庭表示工程预(结)算报价表中装修项目已装修完毕,故被告应按约支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程预(结)算报价表及清楚其内容,故应视为双方已结算,被告应承担支付工程款87000元的责任。原告的诉讼请求有理,予以支持。被告认为原告进行的装修工程不合格,要求索赔的辩称,由于被告没有在本案提起反诉,且被告亦明确表明另案起诉,故对该辩称不作处理,被告可另案起诉。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十六条的规定,判决:被告黄某应自本判决生效之日起三日内,支付原告梁某装修工程款87000元。本案受理费3120元,由被告负担。

  上诉人黄某上诉称:

  一、上诉人与被上诉人签订合同并进行不合格装修工程明显存在欺诈的手段;

  二、原审适用关于建设工程合同的.规定是错误的,本案应适用承揽合同。承揽合同的一个重要原则是承揽合同是完成工作的合同,承揽合同必须要求承揽人按照发包人的意思,完成了承揽项目,再进行项目的结算。上诉人在一审庭审中已多次表明被上诉人未完成合同约定的义务,故上诉人依法未将余款付给被上诉人,并非上诉人延付工程款。

  三、本合同纠纷中,被上诉人必须承担瑕疵担保责任。在上诉人入住该房后,发现该房存在超过20处质量问题,被上诉人的行为本身已构成了违约。四、工程款的结算价格存在争议。五、上诉人是香港人,不熟知大陆的有关法律规定,原审在上诉人不知情的情况下,作出不公平的判决。综上,特提出上诉请求:

  1、撤销(20xx)顺法民一初字第01001号民事判决;

  2、驳回被上诉人的诉讼请求;

  3、本案的诉讼费由被上诉人承担。

  被上诉人梁某辩称:原审判决认定事实清楚,适用法律正确,请求二审法院予以维持。

  本院对于原审认定的事实予以确认。

  本院认为:本案的上诉争议焦点系上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元。

  首先,双方当事人系因在履行房屋装饰装修工程合同中引起该纠纷,故该案的案由应定性为建设工程施工合同纠纷。建设工程施工合同系承揽合同中的一种特殊形式合同,所以建设工程施工合同在适用承揽合同的一般规定的同时,在法律法规对建设工程合同有特殊规定的情况下应当优先适用该特别规定。双方当事人于20xx年2月8日签订的《协议书》,因被上诉人不具有房屋装修工程资质,故该协议违反法律及行政法规的强行性规定,应属无效合同,不受法律保护。原审对该合同效力定性正确,本院予以维持。

  其次,关于上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元的问题。上诉人在一审庭审过程中,明确确认了以下事实:其一,讼争工程已经完工,且其已经入住使用;其二,讼争工程总价款为327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系讼争工程的质量问题。根据上诉人的自认,该案所涉法律关系中的权利、义务明确,上诉人应当向被上诉人承担其尚欠工程款87000元之支付义务。故上诉人关于其不应支付87000元工程款的上诉请求,缺乏事实和法律依据,本院不予支持。

  至于讼争工程的质量问题,在原审法院行使了充分的释明权的情形下,上诉人明确表示就质量问题,另案解决。原审法院对于讼争工程质量问题没有处理,符合民事诉讼中“不告不理”原则,程序合法,本院予以维持。上诉人在二审诉讼期间提交的《调查取证申请书》是要求法院对讼争房屋工程质量问题进行处理,因原审法院对讼争房屋工程质量问题不作相应审查,故本院不予准许。上诉人可另循其他法律途径进行救济。综上,原审判决认定事实清楚,适用法律正确,依法应予维持。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项的规定,判决如下:

  驳回上诉,维持原判。

  二审案件受理费3120元,由上诉人黄某负担。

  本判决为终审判决。

装饰工程合同14

  甲方(发包人):__________________

  法定代表人:___________________

  地址:_________________________

  身份证号:_____________________

  联系电话:_____________________

  乙方(承包人):__________________

  法定代表人:___________________

  地址:_________________________

  身份证号:_____________________

  联系电话:_____________________

  工程设计师:___________________

  身份证号:_____________________

  联系电话:_____________________

  施工负责人:___________________

  身份证号:_____________________

  联系电话:_____________________

  合同签订地址:_________________

  根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部第110号令)及其它有关法律、法规,结合室内装饰装修工程的特点,三方在平等、自愿、友好协商的基础上,就甲方装饰装修工程的有关事宜,达成以下协议:

  第一条 工程概况

  1.1 施工地点:________________ 。

  1.2 工程装饰装修面积:________ 。

  1.3 工程户型(以房管局登记备案为准):________________________ 。

  1.4 施工内容及做法(见附件1:《广东省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》)。

  1.5 工程承包方式,经商定采取下列第____种方式:

  (1)乙方(承包人)包工、包全部材料(见附件3:《广东省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料、设备明细表》);

  (2)乙方(承包人)包工、包部分材料,甲方(发包人)提供其余部分材料(见附件3及附件5:《广东省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料、设备明细表》);

  (3)乙方(承包人)包工、甲方(发包人)提供全部材料(见附件5)。

  1.6 工程期限:

  开工日期_____年____月____日;

  竣工日期 ________年 ____月 ____日。

  1.7 工程款:本合同工程造价为人民币________元,金额大写:____________ (见附件6:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程报价单》)。

  若变更施工内容或材料等,变更部份对应的工程款按实际发生另计。

  第二条 工程质量标准

  2.1 本工程质量执行国家标准gb 50096-1999《住宅设计规范》、gb 50327-XX《住宅装饰装修工程施工规范》、gb 50210-XX《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关国家和行业标准。

  2.2 装修室内环境污染控制应严格执行gb 50325-XX《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等相关国家、行业和地方标准。

  2.3 其它约定标准(在“是”或“否”对应的“□”中打“√”或填写其它标准):

  (1) gb/t 18883-XX《室内空气质量标准》□是 □否 执行;

  (2) _________________________________________________。

  第三条 甲方责任

  3.1 本合同签定后________日内,甲方需将全部工程款项存缴于丙方指定的特约帐户,并由甲方和丙方共同监管和发放。每次提款需由甲丙双方出具书面认可,甲方或丙方无权单方面提取款项。

  若甲方委托乙方购买材料,则乙方购买材料对应的款项属本工程款的一部分,应一同缴存于以上特约帐户。若变更施工,增加工程对应的材料和施工等费用款项应一同缴存于以上特约帐户;但若精简工程,除非另有约定,减少施工所对应的费用款项不得提前从该特约帐户提出,须等工程完工后再返还甲方。

  本工程款项特约帐户为:

  开户名:________________

  开户行:________________

  帐 号:____________________________

  3.2 开工前 天,为乙方入场施工创造条件,并进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采用保护措施。若甲方自带设计方案,在现场交底前还应向乙方提供经确认的施工图纸或施工说明文件_______份。

  3.3 向乙方提供施工所需水、电等设备,并说明使用注意事项,水电费用由 方承担。负责办理施工所涉及的各种申请、批文等手续及应当由甲方支付的相关费用。

  3.4遵守物业管理的各项规章制度,并负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。

  3.5 甲方不得有下列行为:

  (1)随意改动房屋主体和承重结构。

  (2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。

  (3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

  (3)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气管道设施。

  (5)强令承包人违章作业施工的其它行为。

  3.6 凡涉及3.5款所列内容的,甲方应当向房屋管理部门提出申请,由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明,再由房管部门批准。

  3.7 施工期间甲方仍需部分使用该居室的,甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。

  3.8 指派 为甲方驻工地代表(如有需要),负责合同履行和对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记、签证手续和其他事宜。甲方驻工地代表所签署的文件应视为甲方对有关事宜的确认。

  第四条 乙方责任

  4.1 根据施工图纸或施工说明,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  4.2 指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。乙方驻工地代表所签署的文件应视为乙方对有关事宜的确认。

  4.3 严格执行施工规范、质量标准、安全操作规范、防火安全规范和环境保护规定。

  4.4积极配合甲方委托人和丙方开展正常工作。配合甲方委托的工程监理开展工作,做好各项质量检查记录和阶段性工程验收。配合竣工验收,编制工程结算。安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

  4.5 严格执行建设行政主管部门施工现场管理规定:

  (1)无房屋管理部门审批手续和加固图纸,不得拆改工程内的建筑主体和承重结构,不得加大楼地面荷载,不得改动室内原有热、暖、燃气等管理设施。

  (2)遵守物业管理规定的施工时间,不得扰民及污染环境;

  (3)因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由承包人承担修理和损失赔偿的责任;

  (3)负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护;

  (5)保证室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁;

  (6)负责将装修垃圾装袋,及时清运到物业指定位置,并支付物业管理所收的相关费用。

  4.6 自备施工工具,并充分利用辅材和主材,减少材料浪费。一般材料的.损耗率应不高于_______%,特殊材料损耗率的约定:

  乙方施工所造成的材料损耗超出以上约定的部分,其费用由乙方承担。

  4.7 向甲方提供项目完善、清楚规范的报价文本,根据工程实际情况由专业的报价师或报价系统提供标准报价。甲乙双方达成一致后,在施工项目不变更的情况下,工程的结算价格与预算价格误差不超过________%,超出部分由乙方承担。

  4.8 甲方为少数民族的,乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。

  第五条 工程变更

  5.1 合同签定后,在施工前或施工过程中如果甲方还需增加工程项目,在增加制作之前,乙方作预算造价;如需变更,甲乙两方须协商一致,参照同类工程价格调整相应费用,并告知丙方。

  5.2 增加项目所需的费用,必须在增加项目施工前一次性交纳至丙方指定的本工程款项特约帐户,由甲丙双方监督发放(参见3.1款及附件7:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程变更单》)。

  5.3 合同签定后,在施工前或施工过程中如果甲方需减少工程项目,三方协商一致后,调整相应费用,并约定:甲方单方面要求减少施工项目所对应的费用(以工程预算为基础),应划拨 %给乙方作为补偿;乙方提议或要求减少施工项目,经甲方及丙方同意后,其对应的费用按原预算的100%在工程完工后返还给甲方。

  第六条 关于工期的约定

  在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,甲乙两方须协商一致,共同签署书面变更单,并告知丙方。同时调整相关工程费用及工期。工程变更单是竣工结算和顺延工期的依据。

  6.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意并告知丙方。

  6.2 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延,责任由甲方承担。

  6.3 因乙方原因不能按期开工或中途无故停工,影响工期,责任由乙方承担。

  6.3 因丙方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延,责任由丙方承担。

  6.5 因设计变更或非甲、乙、丙方原因造成的停水、停电、停气及不可抗力的因素,影响工期,工期相应顺延,甲乙丙三方均不承担该责任。

  第七条 关于工程质量、验收和保修约定

  7.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:

  (1)材料验收;

  (2)隐蔽工程验收(包括水、电等隐蔽工程的验收);

  (3)竣工验收(包括室内环境质量验收);

  (3)其他约定的项目验收。

  7.2 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,并告知丙方。甲方自接到通知起 日内组织工程验收, 日内组织室内环境质量检测验收(根据国家标准,室内环境质量检测验收须于竣工七天以后进行),并办理验收、移交手续。如甲方(或甲方委托人)在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方和丙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用(看管等费用另行约定)。

  当甲方接受丙方组织工程监理及环境检测单位时,丙方有义务督促相关工程监理及环境检测单位进行工程验收,并协助验收;因工程监理及环境检测单位原因造成验收延迟时,由工程监理及环境检测单位担负延迟责任。

  甲方提前入住,视为验收合格,甲方应自行承担工程有关的质量问题,但乙方仍应承担合同的保修责任(详见附件8:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程质量验收单》)。

  7.3 甲方委托的工程监理代表与乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。如复验合格,甲方应承担复验费用,由此影响工期,责任由甲方承担;若复验不合格,其复验及返工费由乙方承担,责任由乙方承担,但工期也予以顺延。

  7.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,其返工费用及材料费用由甲方承担,工期顺延。

  7.5 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用及材料费用由乙方承担,工期不顺延。

  7.6 本工程自验收合格后三方签之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为____年,有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为 年,电路工程的保修期限为____年。同时由甲乙两方签订《广东省室内装饰装修工程施工合同工程保修协议》(详见附件9:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程保修协议》)。

  第八条 关于工程款结算与支付的约定

  8.1 款项往来均应出具收据,施工结束乙方应开具统一发票交于甲方。

  8.2 本合同生效后,丙方根据甲方书面认可分____次,按下表约定支付工程款,尾款在保修期满后,并无发生任何工程质量问题时一次结清。

  批次拨款时间付款比例备注

  第一次开工前____天____%如提前完工,甲方丙方应相应提前划拨相应工程款项。保修期满,付清尾款。

  第二次工期过____%,工程进度过________%.

  8.3 在乙方按合同约定向甲丙两方提出工程确认(阶段验收)及拨款要求后,甲方和丙方应在三个工作日内组织前期工程确认或阶段验收,并在确认或阶段验收达标后三个工作日内出具同意拨款的书面证明材料;甲方或丙方对前期工程提出异议时,应在异议解决后三个工作日内出具同意拨款的书面证明材料。

  8.4除尾款外的工程款结清后,办理移交手续(详见附件10:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程结算单》)。

  8.5 本合同工程款在存放于特约帐户时所产生的利息归 方所有;每批次工程款划拨手续费用由____方支付。

  第九条 关于材料供应的约定

  9.1 本工程使用的建筑装饰材料,应为符合工程设计要求和《室内装饰装修材料有害物质限量标准》系列国家标准的合格产品,并具有法律效力的合格证书或检验报告。

  9.2 甲方负责采购供应的材料、设备应按时供应到现场,并与乙方办理好交接手续。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由甲方承担运输费用。乙方发现由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经组织检测验收后交乙方保管。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。

  9.3 甲方采购供应的装饰材料、设备均应用于本合同规定室内装修,非经甲方同意,乙方不得挪作它用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

  9.4 乙方负责采购的材料、设备,经组织验收后,由甲方确认备案,不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的一切损失由乙方负责。

  第十条 有关安全施工和防火的约定

  10.1 甲方提供的施工图纸或施工要求说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

  10.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

  10.3 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

  第十一条 违约责任及奖励约定

  11.1 一方当事人未按约定履行合同义务给他方造成损失的,应当承担赔偿责任;因违反有关法律法规受到处罚的,最终责任由责任方承担。

  11.2 一方当事人无法继续履行合同的,应及时通知其他两方,并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

  11.3 甲方无正当理由未按合同约定期限同意划拨每批次工程款,每延误一日,应向乙方支付迟延部分工程款千分之____的违约金。

  11.34由于乙方责任延误工期的,每延误一日,应向甲方支付本合同工程造价金额千分之____的违约金。

  11.5 丙方无正当理由未按合同约定期限同意划拨每批次工程款,每延误一日,应向乙方支付迟延部分工程款千分之____的违约金;丙方无正当理由未按约定同意甲方提取工程结余款,每延误一日,应向甲方支付结余款千分之____的违约金。

  11.6 开工后,甲方提出提前完工的要求,乙方遵照甲方需求,在保证施工质量的前提下,每提前一天,甲方应奖励乙方人民币____元。

  第十二条 争议或纠纷处理

  12.1 甲乙两方因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,经甲乙双方同意,可由丙方进行调解,或提请其他个人或组织调解。

  12.2 本合同在执行中发生的任何争议,调解不成时,选择以下第____种解决方式:

  (1)提请__________仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向人民法院提起诉讼。

  第十三条 其它约定

  13.1 乙方不具备营业资格或相应资质的,甲方有权终止本合同,乙方应当立即返还甲方已支付的费用,并赔偿甲方损失。

  13.2 施工期间,若甲方或丙方发现乙方违规施工或有其他违反合同的行为时,有权要求乙方暂时停工,与乙方交涉,要求返工或作相应补救措施,情节严重时,甲方有权终止合同。施工期间,甲方无正当理由阻止工程施工,或拒绝按约定支付工程款项,经乙方交涉无果时,乙方有权中止合同。

  13.3 施工期间,甲方将门钥匙壹把交给乙方保管;工程竣工验收后,乙方应将门钥匙交还给甲方。

  13.4 工程竣工经丙方验收合格交付甲方使用后,甲方在保修期后使用过程中再发生任何质量的问题,乙方不再承担质量责任;但乙方可优先为甲方提供有偿维修服务。

  13.5 其它补充约定:

  (1)________________________________________________ 。

  (2)________________________________________________ 。

  第十四条 附则

  14.1 本合同经甲、乙、丙三方签(盖章)后生效。除保修条款之外的其它条款,在工程验收、交接完毕,甲方支付相应款项后自动终止;保修期满,甲方支付保修对应尾款后有关保修条款终止。合同文本一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。

  14.2 本合同签定后工程不得转包。

  14.3 本合同附件为本合同的有效组成部分,经三方签(盖章)后生效,具同等法律效力。

  甲方(签章):____________________ 法定代表人:____________________

  乙方(签章):____________________ 法定代表人:____________________

  ________年____月____日

装饰工程合同15

  填写合同须知

  一、凡在北京地区承担建设工程设计任务的单位,统一使用本合同;

  二、填写本合同时,必须使用正楷,字迹工整清晰,填写内容准确齐全;

  三、本合同中的附件3"委托设计项目表",由设计单位根据工程特点列表填写,附于合同后,双方加盖合同章和骑缝章;

  四、本合同不适用外资、中外合资、中外合作设计项目;

  五、本合同由XX市勘察设计管理处统一单位编号;

  六、本合同由XX市城乡规划委员会制定,XX市工商行政管理局监制,任何单位不得自行翻印。

  委托单位:______________________________(以下简称甲方)

  设计单位:______________________________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》,以及XX市的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。

  第一条工程项目

  甲方委托乙方承担以下工程设计任务:

  工程名称:

  工程地址:

  工程任务批准文件:__________________________(见附件1);

  XX市城市规划管理部门批准文件:____________(见附件2);

  本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件3)。

  第二条 设计资料、设计阶段及设计文件的提交

  本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期,并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能,经甲乙双方共同协商,约定如下:

  (一)甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料:序号文件内容或名称文件提交日期备注

  (二)乙方按约定的时间提交下列设计文件:序号设计文件名称份数交付日期备注提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准,超出部分另行收费。(三)设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定,则可待设计工作进行到可确定时,甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》,作为本合同的附件执行。

  第三条设计收费及支付方法

  (一)本工程设计收费按照国家和XX市现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸,设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费,具体数额由甲乙双商定。

  (二)本工程设计收费详见附件3"委托设计项目表"。本合同生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的20%作为合同定金,设计工作完成后,定金抵做工程设计费。

  (三)乙方向甲方提交初步设计文件时,甲方向乙方拨款付应付设计费总额的30%(不含定金)。

  (四)乙方向甲方提交施工图设计文件时,甲方向乙方按设计概算结清全部工程设计费。

  (五)对采用先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的设计,经XX市城乡规划委员会会同有关部门确认后,可适当增收工程设计费。增收金额按XX市有关标准执行,未定具体标准的,由甲、乙双方商定。

  (六)本合同在执行期间,如遇国家规定的`设计收费标准调整时,甲乙双方已定的设计收费额应按新标准重新核定,并按核定后的设计收费额进行结算。

  第四条双方责任

  (一)甲方责任

  1、如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。

  2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。

  3、负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作,并负责将报批结果正式书面通知乙方。

  4、甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时,应向乙方正式发出邀请书,并且负责乙方必要的工作条件,所需费用由甲方负担,不计入工程设计费总额之中。

  5、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。

  6、在不增加工程设计费总额的情况下,甲方有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目,协助乙方办理技术合同中应由甲方办理的有关手续。技术合同可作为本合同的合同附件与本合同具有同等效力。

  (二)乙方责任

  1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家和XX市的有关规定,规范的要求,符合甲方的建设使用要求。

  2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构和竣工的验收。

  第五条工程设计版权

  本工程的设计版权全部属乙方所有,甲方有责任对此给予保护,不得将本工程的设计造型、设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用,亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。

  第六条违约责任

  (一)由于甲方变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等,给乙方造成设计返工时,双方需重新商定提交文件的日期。甲方要按实际返工日向乙方支付费用,每日按_____元计算。如变更导致重新设计的,则按本合同第七条执行,结清应付设计费,结束本合同关系并重新签订合同。(二)甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时,甲方从应付设计费的次日起计算,每延误一天,关系并重新签订合同。

  (二)甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时,甲方从应付设计费的次日起计算,每延误一天,向乙方按应付工程设计费的_____偿付违约金。

  (三)由于甲方违反本合同第五条之约定,乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求,违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍,并承担违反政府有关规定及法律的责任。(四)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,每延误一天,向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。(五)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在设计上继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

  (六)甲方不履行合同时,乙方不返回定金,且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时,应双倍返还甲方定金,同时返还已收取定金外的全部设计费。

  第七条合同生效、中止与结束

  (一)本合同需经甲乙双方加盖单位法人公章,并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字(或盖章)方为有效。本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。

  (二)甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时,应提前一个月书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前,本合同继续有效。

  (三)因甲方原因要求中途停止设计工作的,已付定金不退还;当设计工作进行相应设计阶段不足一半时,甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时,甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时,甲方应支付该阶段的全部设计费。同时,按本条第(二)款办理,结束本工程甲乙双方合同关系。(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件,甲方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。

  第八条不可抗力

  本合同在执行过程中,若发生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行时,甲乙双方可协商解决,不受本合同有关条款的约束。

  第九条合同纠纷解决方式

  本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,采取下列第____种方式解决:

  1、向XX市城乡规划委员会申请调解;

  2、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;

  3、向有管辖权的人民法院起诉;

  4、其它解决方式:

  第十条未尽事宜与附加条款

  (一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。

  (二)本合同附加条款如下:

  ______________________________________________________________________________________________

  本合同正式一式两份,甲乙双方各执一份。副本____份,甲方执____份,乙方执____份。

  合同签订地点:XX市_____________区(县)

  建设单位:设计单位:

  单位法人代表:______________单位法人代表:

  委托代理人:______________委托代理人:

  单位地址:______________单位地址:

  单位电话:______________单位电话:

  邮政编码:______________邮政编码:

  开户银行:______________开户银行:

  开户帐号:______________开户帐号:

  年月日年月日

【装饰工程合同】相关文章:

装饰工程合同02-18

住宅装饰工程合同03-05

涂料装饰工程合同02-25

建筑装饰工程合同03-09

装饰工程的合同范本02-12

装饰工程合同范本02-21

装饰工程分包合同02-06

装饰装修工程简单合同12-30

装饰工程合同书12-31

装饰工程施工合同02-02