景观合同书

时间：2023-03-02 14:27:06 其他合同范本我要投稿

园林景观工程承包合同书推荐度：
相关推荐

景观合同书

　　随着法律观念的深入人心，合同的法律效力与日俱增，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编收集整理的景观合同书，仅供参考，欢迎大家阅读。

景观合同书

景观合同书1

　　合同编号：建园合[ 20xx ]第 003号

　　工程名称：XX苑天台花园（样板房）景观绿化工程

　　建设单位：（甲方公章）施工单位：（乙方公章）

　　法人代表：法人代表：

　　工地代表：经办人：

　　开户行帐号：户行帐号：中国银行XX支行

　　签定日期：20xx年月日

　　园林绿化工程施工合同

　　甲方：河源市XX集团房地产开发有限公司

　　乙方：珠海市XX园林工程有限公司

　　甲方委托乙方承担XX花园二期架空层园林环境工程施工，为了明确分工，互相协作，保证质量，按期完成任务，双方议定以下条款，共同遵守。

　　一、承包范围

　　乙方按照珠海市XX园林工程有限公司设计的广晟花园二期架空层园林环境工程施工图纸进行承建，包括绿化施工、绿化养护工程项目,承包范围如甲方另有增减，须补充合同。

　　二、承包方式

　　本工程采取包工包料，包质量、包工期的方式进行承包。

　　三、合同工期

　　施工工期为（移交场地后）个日历天；具体施工进场时间以甲方进场通知为准。绿化养护期为天。

　　本工程在施工过程中有下列情况，并经甲方代表或现场监理工程师签证，工期可以相应顺延。

　　1、甲方不能按时提供符合要求的施工场地和施工用水用电等。

　　2、在施工地区内有不可抗拒的自然灾害，如暴雨、台风等，使施工受到严重影响者。

　　3、甲方代表或现场监理工程师未按合同约定提供所需指令。批准等，致使施工不能正常进行。

　　4、设计变更和工程量增加。

　　5、甲方未能按约定日期支付工程预付款，进度款，使工程不能正常进行。

　　四、双方责任

　　（一）、甲方责任

　　1、向乙方提供施工场地，负责施工现场有关障碍物的拆除搬迁等工作。

　　2、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至施工场地30米内。

　　3、及时组织交工验收。

　　4、协助乙方办理夜间施工许可等有关手续。

　　5、检查和监督乙方的施工进度、质量、安全生产和工程款的使用情况。

　　6、做好施工队与现场周围有关单位的协调工作，做好当地有关部门与乙方的协调工作。

　　7、合同规定及时审核乙方进度报表、拔付工程款和办理结算手续以及对乙方的有关工程的信函及时答复、签署意见。

　　（二）、乙方责任

　　1、施工要求、合同规定及时组织能满足工程进度和质量要求的人力、施工机械和合同材料进场。

　　2、按设计单位及监理单位提出的`技术要求及质量标准进行施工。

　　3、负责提供施工和生活场地内的临时设施。

　　4、搞好施工组织，制订本专业施工细则，加强施工管理，加快施工进度，确保按时交工。

　　5、甲方和现场监理工程师提供具体项目和各道工序实施性进度计划，向甲方和现场监理工程师提交控制措施（包括组织措施、技术措施、信息管理措施）经甲方审查认可后作为检查控制进度的依据。

　　6、如实填报工程进度，及时编制竣工结算，送监理工程师和甲方审核。

　　7、服从甲方和监理单位的管理，接受主管部门和质监部门的检查监督，安全生产，文明施工。

　　8、认真搞好质量自检工作，作好施工记录，为甲方、监理单位及质监代表检查监督提供方便。

　　9、认真搞好资料管理，及时整理完善竣工资料。

　　10、减少污染，注意环境卫生，保护施工现场的整洁，并做到文明施工。

　　11、负责施工安全，由乙方造成的安全事故由乙方承担。

　　五、工程质量

　　1、乙方施工的苗木和其它材料必须符合设计规格与质量要求。

　　2、乙方必须严格按照设计图纸和设计变更要求进行施工，保证苗木种植数量和质量，确保苗木100%成活。

　　六、交工验收及养护

　　1、工程竣工后，甲方应根据乙方的竣工报告，会同有关部门，按照图纸要求进行项目验收，评定工程质量，并在"竣工验收证明书"上签章。

　　2、工程在未办理交工验收前，甲方不得擅自使用，否则，作甲方同意验收处理。

　　3、乙方必须在工程交工后7天内全部撤离现场，临时设施由乙方负责拆除。

　　4、本工程养期为半个月，在养护期内乙负责对苗木淋水、培土、施肥、防病治虫、修剪造型以及补换苗木，全部费用由乙方负责。

　　七、预结算及付款

　　1、本工程的造价为：人民币元，每户按元/户包干。

　　2、施工中的增加项目结算办法：由乙方向甲方上报增加项目的预算报价，按双方协商计价结算（以监理或甲方现场签证为依据）。

　　3、签订合同后进场两天内，甲方拔付工程款给乙方至工程总价的30% 作施工前的备料费用。

　　4、乙方完成工程进度的80%时，甲方拔付工程款给乙方至工程总价的70% 。

　　5、工程竣工后七天内，甲方拔付乙方工程款至工程总价的95%，余款待养护期满移交后七天内结清，如甲方不按期付工程款，应按拖欠的款项乘以银行规定利率支付利息。

　　八、违约责任

　　（一）甲方违约：

　　1、由于甲方原因造成乙方停工窝工三天以上的，工期相应顺延。

　　2、由于甲方协调不及时而影响工程进度者，工期相应顺延。

　　3、乙方已按图纸施工，由于甲方原因造成乙方经济损失的，甲方负责赔偿。

　　4、由于甲方不按时拔付备料款，进度款造成乙方不能如期开工或停工的，甲方必须赔偿乙方经济损失，工期相应顺延。

　　5、甲方接到乙方的有关该工程的并且需要甲方答复的信函，不按时答复致使乙方不能如期开工的。工期相应顺延。

　　天台花园（样板房）景观绿化工程合同书提要：甲方委托乙方承担XX花园二期架空层园林环境工程施工，为了明确分工，互相协作，保证质量，按期完成任务

　　6、由于甲方原因而终止施工合同，造成乙方一切经济损失，甲方按市有关规定负责赔偿。

　　（二）乙方违约：

　　由于乙方原因有如下情况之一者，甲方有权收回部分工程另行安排施工队伍直至终止合同。

　　1、施工中不重视质量，经甲方、监理、质监部门指出后仍不能改正和采取补救措施者。

　　2、违反安全生产规程，不文明施工，造成严重不良影响者。

　　3、不服从甲方、监理协调、检查和监督管理者。

　　九、其它

　　1、在施工和养护过程中，若施工现场遭遇暴雨、台风、地震等人力不可抗拒的自然灾害，并且乙方虽经努力抢救，仍不可避免地造成的工程损失，由甲方负责补偿，并补回灾害后清理恢复的工期。属于乙方管理的施工设施损失，由乙方负责。

　　2、施工中急需解决的问题，任何一方可书面通知对方，另一方应在24小时内答复和签署意见，否则视为不按时

　　3、甲方委派乙方委派为常驻工地代表，经常联系解决工程事宜。

　　3、合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决，补充合同。

　　5、在合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，可申请调解或仲载，也可以直接向人民法院起诉。

　　6、合同一式肆份，甲乙双方各贰份，经双方法人代表或法人委托人签字盖章后生效，竣工验收及价款结清后自行失效。

　　（本条款后无正式条款）。

景观合同书2

　　发包人： (全称)(简称甲方)

　　承包人： (全称)(简称乙方)

　　依照书名号《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方应本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：高德庄园别墅景观

　　工程地点：南京句容市天王镇磨盘村

　　工程内容：园林硬质景观，绿化工程，喷灌工程

　　二、工程承包范围

　　承包范围：图纸范围

　　三、合同工期

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　合同工期总日历天数90天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：CJJ/T82-99《城市绿化工程施工及验收规范》

　　五、合同价款

　　金额：暂定为拾叁万元 (人民币) ￥：暂定为130000元

　　六、组成合同的'文件

　　组成合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、本合同专用条款

　　3、标准、规范及有关技术文件

　　4、图纸

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协或文件未本合同的组成部分。

　　七、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内(苗木一年的养护保活)承担工程质量保修责任。

　　八、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项。

　　九、合同生效

　　合同订立时间：年月日

　　本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

　　本合同自双方签订之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

景观合同书3

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，甲乙遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就同意订立本合同，达成协议如下：

　　一、项目概况：

　　1、项目名称：__________

　　2、项目地址：__________

　　二、本合同施工范围：

　　项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设。

　　三、合同工期：

　　开工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日

　　四、合同价款及付款方式：

　　总造价为610万元，增减项根据甲方意见进行调整，合同签订后支付总造价的30%，全部工程完工后支付总造价的50%，竣工验收后再付款10%，保修期满后付清所有尾款，保修期为________年。

　　五、乙方向甲方承诺：

　　按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　六、甲方向乙方承诺：

　　按照合同约定的'期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　七、各方权力及义务：

　　1、甲方的权力及义务：

　　(1)、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。

　　(2)、协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点，并说明使用注意事项。

　　(3)、按合同的约定及时支付乙方工程款。

　　(4)、按规定提供施工场地并提供有关隐蔽、障碍物资料。

　　(5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的期限办理竣工结算。

　　2、乙方的权利及义务：

　　(1)、乙方驻工地代表负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。

　　(2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好采购、运输、保护等工作。

　　(3)、按施工安全规范规定，采取施工保卫安全等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全。

　　(4)、接受甲方监督和管理并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。

　　(5)、严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，确保工程质量和合同工期。

　　(6)、参加工程竣工验收，竣工验收合格后，应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。

　　(7)、及时向总包单位支付施工、生活用水、电费用。

　　(8)、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理。

　　八、质量与验收：

　　1、本工程按国家现行《基础设施工程施工及验收规范》进行检查验收，园建工程按《建设工程施工质量验收统一标准》(gb50300-)及其他相应国家规定标准验收。中标质量标准即合同质量标准，竣工验收如未能达到中标质量标准的，乙方应向甲方支付工程总造价5%的违约金，因此给甲方造成的其他损失乙方应据实赔偿。

　　2、乙方必须严格按施工图、国家施工规范和附属设施有关专业验收标准精心施工，确保质量。各分项工程，隐蔽工程，尤其是中间验收必须严格按规范要求规定进行逐项检查验收，并提前48小时通知业主、监理、设计等部门派员参加，质量不合格的承包单位无条件返工，直到合格为止。

　　九、合同生效：

　　合同订立时间：________年____月____日，本合同双方约定签字盖章后生效

　　十、合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：__________

　　_______年____月____日

　　________年____月____日

景观合同书4

　　甲方:__________________

　　乙方:__________________

　　甲方委托乙方对__________________进行园林景观设计。为明确甲乙双方责、权、利关系，根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》，并结合本项目园林景观设计的实际情况，经双方本着平等、互利、合作的原则，友好协商，签订本合同，供双方遵照执行。

　　一、项目名称及地址

　　1、项目名称:___________________________

　　2、项目地址:___________________________

　　二、设计工作内容

　　甲方提供的__________________用地红线范围内的环境景观设计(内容为整体规划及景观设计，不包括展览馆建筑设计及配套智能化设计);

　　三、设计阶段、设计深度、设计周期

　　1、整体规划阶段

　　(1)甲方配合内容

　　用地红线范围及1:200测量图纸;

　　展览馆建筑平面及效果图;

　　组织乙方现场踏勘;

　　向乙方提供正式工作任务书(包括具体工作任务和甲方要求)。

　　(2)乙方完成内容及标准

　　提供景观总体规划图;

　　局部效果图及意向图;

　　方案设计汇报ppt;包括:

　　①选址;

　　②规划理念;

　　③总体规划平面图;

　　④功能分区图;

　　⑤展示内容介绍(室外景观部分和展览馆平面布置，其中展览馆相关图纸由甲方提供)

　　⑥智能化意向(包括太阳能、污水处理系统、新风系统、地暖系统、声控系统、感应系统、智能监控系统及其他生态环保、人性化系统各一张)

　　设计师负责向甲方解说一次。

　　(3)设计周期:_________个工作日(从收到甲方支付预付款起算)

　　2、施工图设计阶段

　　(1)甲方配合内容

　　确认方案阶段设计之内容，并给乙方正式工作任务书;

　　建议植物选配及物料采用;

　　提供建筑相关图纸及室外管线布置图。

　　(2)乙方完成内容及标准

　　总平面分布图(1:100);

　　放线定位图(1:100);

　　各细部标高图(1:100);

　　各区域灌溉及给排水图(1:100);

　　园林灯具照明及电路系统图(1:100);

　　各区域物料图及样板材质和色彩;

　　乔木布置平面图及定位图(按乔木规格定位);

　　灌木布置平面图及定位图;

　　地被(草坪)植物位置图;

　　总体植物目录表(具备乔灌木的品种、胸径、冠幅、高度及数量);

　　各区域铺地、台阶、建小品的建筑、结构施工详图(1:20);

　　道牙、花槽(台)、休闲座椅的建筑、结施施工详图(1:20);

　　水景给排水施工详图(1:20);

　　花架、亭子的建筑、结构施工图(1:20);

　　照明灯具的规格、尺寸、灯具颜色和灯光色彩详图以及样灯和有关资料;

　　施工图预算;

　　以上所列图纸(2号图)向甲方提供捌套施工蓝图和光盘壹套，同时各专业设计师向甲方及施工单位进行设计交底和施工图会审。

　　(3)设计周期:_________个工作日(从收到甲方第二次付款起算)

　　四、设计费用计算及支付

　　1、设计费用计算:本工程总用地面积为_________㎡，其中绿化用地_________㎡，按实际绿化用地每平方米_________元人民币计算设计费，本合同共计设计费人民币￥_________万元(大写:__________________元正)

　　2、设计费支付方式

　　(1)第一次付款:本合同签订后五日内，甲方支付乙方设计预付款￥_________万元(大写:__________________元正)。

　　(2)第二次付款:乙方提供整体规划阶段ppt并汇报一次，并经过甲方确认后五日内，甲方支付设计费￥_________万元(大写:__________________元正)。

　　(3)第三次付款:乙方施工图设计阶段任务完成，并经过甲方确认后五日内，甲方支付乙方设计费￥_________万元(大写:__________________元正)。

　　(4)施工图经甲方确认后，如甲方要求乙方进行重大设计修改，甲方应向乙方额外支付该修改部分的.设计成本。

　　(5)所有费用均由现金支付，如需由乙方开具发票，所需税费由甲方额外支付。

　　五、违约责任

　　1、本合同签订后，甲方不履行合同，甲方无权请求返回所付设计费。乙方不履行合同，乙方退还甲方所付设计费。

　　2、乙方设计文件不能达到本合同约定设计标准及要求，甲方处乙方本合同总价款的_________%的违约金。

　　3、甲方不能按时确认乙方设计图说，乙方按拖延的时间顺延设计工期。

　　4、乙方设计图说满足设计标准及要求时，甲方如不按时支付设计费用，每逾期一天，甲方向乙方支付设计费总价款的_________%的违约金。

　　六、其它

　　1、甲方维护乙方设计成果的所有权，不得将乙方设计图说转让给第三方重复使用，也不得未经乙方书面同意重复利用乙方设计图说。

　　2、本合同甲、乙双方签字盖章生效，甲乙双方结清设计费后自动失效。

　　3、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决，协商不成，任何一方均可向本合同签约地人民法院起诉。

　　4、本合同一式四份，甲、乙方各执二份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章):__________________乙方(公章):__________________

　　法定代表人(签字):____________法定代表人(签字):____________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

景观合同书5

　　（以下简称甲方)

　　(以下简称乙方)

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，甲乙遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就，同意订立本合同，达成协议如下：

　　一、项目概况：

　　1、项目名称：

　　2、项目地址：

　　二、本合同施工范围：项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设。

　　三、合同工期：

　　开工日期：________年____月____日

　　竣工日期：________年____月____日

　　四、合同价款及付款方式

　　五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　七、各方权力及义务：

　　1、甲方的权力及义务：

　　(1)、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。

　　(2)、协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点，并说明使用注意事项。

　　(3)、按合同的约定及时支付乙方工程款。

　　(4)、按规定提供施工场地并提供有关隐蔽、障碍物资料。

　　(5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的期限办理竣工结算。

　　2、乙方的权利及义务：

　　(1)、乙方驻工地代表负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。

　　(2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好采购、运输、保护等工作。

　　(3)、按施工安全规范规定，采取施工保卫安全等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全。

　　(4)、接受甲方监督和管理并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。

　　(5)、严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，确保工程质量和合同工期。

　　(6)、参加工程竣工验收，竣工验收合格后，应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。

　　(7)、及时向总包单位支付施工、生活用水、电费用。

　　(8)、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的`工作质量问题，负责无偿修理。

　　八、质量与验收

　　九、合同生效

　　合同订立时间：________年____月____日

　　本合同双方约定签字盖章后生效

　　十、合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

景观合同书6

　　经甲乙双方协商，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国著作权法》有关规定。甲方将位于项目的景观工程设计委托给乙方，并达成如下协议：

　　一、设计周期

　　此项目设计周期天，本合同自年月日至年月日。

　　二。乙方的景观设计工程

　　根据项目的特点乙方的设计工作分概念及初步设计阶段。深化扩初设计阶段。施工图设计阶段

　　甲方对以上各阶段的设计如作修改，应向乙方补给相应的设计时间。

　　三．乙方的详细工作任务

　　1、概念设计，初步设计阶段

　　甲方将项目总体规划方面的情况告之乙方，乙方根据甲方确认的项目总体规划和甲方对景观设计的初步设想，开展概念设计，确立总体景观设计的主题，能够和项目总体规划有机的结合，内容如下：

　　a）概念设计说明；

　　b）总体景观设计概念分析图和组团分析图；

　　c）总平面图；

　　d）主要景观区域的分布图，可用图片的形式来表达。

　　（1）乙方根据经甲方确认的概念设计及其意见，开展方案深化设计（进一步表达方案的构思和内容）。

　　a）方案设计说明和主要植物品种的说明；

　　b）景观方案彩色部总平面图，其中包括道路铺装、绿化；

　　c）景观结构分析以及景观立体模式分析；

　　d）项目各级景点和景区的平面、立面和文字说明；

　　e）用以表达主要景点（经与甲方商定）的彩色效果或图片：主入口、中心道路、景观小品；

　　f）项目景观道路设计图，提供平面和文字说明。

　　2、深化扩初阶段

　　扩初设计是为了控制景观设计的细部效果，并根据甲方确认的总体环境规划，完成分区的细化及深化设计工作。

　　该阶段的设计成果包括：

　　1．总技术说明：

　　2．项目园境规划平面图（彩色），以及分区放大平面图：

　　3．提供各种铺装大样和地面停车处理方式；

　　4．园林照明系统、排水系统、喷灌系统组织的布置图及部分大样图、灯具的选型图；

　　5．绿化栽种区域地带的地形整体，垂直分布图；

　　6．植物品种和布置图及观赏特性（主要景观树木的选型图和选择苗木的艺术要求）；

　　四．报酬及其支付方法

　　参照国家及河南省规划设计收费有关标准，经双方协商确定本项目的景观设计单价为平方米。景观的计价面积为：总规划用地面积减去规划用地内建筑单体的总基础面积。即：总规划用地面积平方米减去规划用地内建单体的总基础面积平方米等与平方米。则项目的总设计费=总景观设计面积乘以设计单价。

　　本项目实际确定的景观设计费总计：元整

　　本项目景观设计费甲方按分期的方式支付给乙方，具体安排如下

　　五、甲乙双方项目负责人员组成表

　　六、甲方的`权利和义务

　　·权利

　　1．在乙方进行景观设计的每个阶段，甲方有权以书面形式提供建议。

　　2．乙方进行景观设计的每个阶段工作完成后，甲方组织会审验收。

　　·义务

　　1。甲方应向乙方提供设计所需的项目建设规划方案及项目的技术资料（包括设计所需设计院的总图。设计所含的所有专业电子版图纸）。

　　2。在乙方进行设计过程中，甲方应保持与乙方的充分沟通，定时会审图纸。

　　3。甲方对乙方提交的概念和初步设计方案审核确认后，在乙方进行深化设计时甲方不得推翻原来的概念和初步设计方案而重新设计，否则甲方向乙方补偿合同额50%的修改费。

　　七．乙方的权力和义务

　　·权利

　　1乙方发现甲方不能及时提供设计所需的图纸及其他技术图纸时，乙方有权解除合同并赔偿乙方损失。

　　2乙方基于本合同完成的设计成果著作权归乙方，不经乙方同意甲方不得将本次工程设计成果转让给第三方或用于其它方面和项目。

　　3如果甲方不能按合同约定向乙方支付设计费时，乙方有权终止设计。其间造成的延误的工期及其他损失由甲方承担，并支付乙方损失（按合同额的2倍）。

　　义务

　　1．乙方要按时按量完成甲方交给的设计方案，乙方不能擅自改变设计内容。

　　八．违约责任

　　１．如果乙方未能按照合同要求日期进行景观设计工作，赔偿甲方的损失。

　　２．甲方如果不能按约定要求与乙方交换意见，定期会审方案，图纸及甲方多次修该设计造成乙方工作延误，乙方可以解除合同，甲方支付乙方违约金。

　　3．甲方对乙方提交的概念和初步设计方案审核确认后，在乙方进行深化设计时，甲方不得推翻原来的概念和初步设计方案而重新设计，如果甲方执意要改变方案，应向乙方补偿相应的设计费。

　　九．本合同一式４分，甲乙双方各执两份。合同双方盖章签字后方可生效

　　甲方：乙方：

　　法人：法人：

　　日期：年月日日期：年月日

　　委托代表人：委托代表人：

　　开户行：开户行：

　　账号：帐号：

景观合同书7

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲方将_________________工程的园林景观结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工作内容：

　　二、工期

　　1、本工程工期为______天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（现场具备开工条件）开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。

　　2、工期顺延：

　　（1）未及时签审施工图纸和施工组织计划；

　　（2）设计变更；

　　（3）甲方未能按期提交施工场地；

　　（4）连续4小时遇雨和停水、停电；

　　（5）未按合同规定时间拨付工程款项；

　　（6）其他。

　　三、工程合同价款及支付方式

　　1、经双方商定本项目免收设计费，本工程暂定造价____________元；按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算；结算工程量以现场实际收方量为准。

　　2、合同签订后______日内，甲方支付乙方工程预付款____________元整。

　　3、工程竣工并验收合格后_______日内，双方上述方式办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的_______%，余结算总额的_______%作为保修金，保修期满后甲方付清余款。

　　四、设计调整

　　本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量据实计算，造价按本合同第三条进行增减。

　　五、保修期

　　1、保修期：从乙方递交竣工报告后的第_______日起算，保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期_______年，工程部分保修期为_______年。

　　2、成活率：植物管护移交时按行规达到_______%的成活率。

　　六、双方的责任

　　（一）甲方责任：

　　1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；

　　2、合同签订后_______日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方；

　　3、负责协助办理施工的各项进场手续；

　　4、负责协调现场各施工单位间的关系；

　　5、若施工变更应以书面形式通知乙方；

　　6、按合同规定时间按时付款。

　　（二）乙方责任：

　　1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；

　　2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的.管理；

　　3、文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；

　　4、负责施工中的成品保护；

　　5、工程完工时，配合甲方完成验收。

　　七、材料的认定及采购

　　1、乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。

　　2、设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。

　　八、竣工验收：

　　1、甲方在收到乙方竣工报告的_______日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；

　　2、若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。

　　九、合同的变更和解除

　　1、合同经双方签字后生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议，在补充协议签订前，必须将本合同未经事宜清算，结清合同款项，在补充协议生气之日起，本合同失效。如未对本合同清算或结算合同款项之前，补充协议无效。

　　2、合同签订后且项目定制前，甲方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款_____%支付违约金，并办理解约手续。

　　3、项目定制已进行或定制完工后，甲方提出终止合同，须向乙方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，承担乙方全部损失，订立终止合同协议，解除本合同。

　　十、违约责任

　　（一）甲方违约责任：

　　1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；

　　2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；

　　3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的_______%向乙方支付逾期违约金。

　　（二）乙方违约责任：

　　乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的_______‰向甲方支付违约金。

　　十一、争议解决方式

　　在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。

　　十二、附则

　　1、本合同经双方签字盖章后生效。

　　2、未尽事宜，双方协商解决。

　　3、本合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　住所：

　　代表人：

　　联系电话：

　　工程所在地：

　　_______年_______月_______日

　　乙方：

　　住所：

　　责任人：

　　联系电话：

　　工程所在地：

　　_______年_______月_______日

【景观合同书】相关文章：

景观工作总结01-16