电力工程合同

时间：2023-02-26 13:09:27 其他合同范本我要投稿

电力工程合同

　　随着时间的推移，合同出现的次数越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编为大家整理的电力工程合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

电力工程合同

电力工程合同1

　　第一部分协议书

　　甲方（全称）：

　　乙方（全称）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、承包方式：

　　二、合同工期

　　工期：自签订合同之日起60天

　　三、质量标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%，优良率：安装工程为：85%，土建工程为75%。

　　电力工程施工合同

　　四、合同价款和支付方式：

　　1、合同价款：______。

　　2、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付20%合同款，款项合计______元，其余款项根据工程进度进行支付，留合同价款的5%为质保金，质保期满后付清。

　　五、其他约定：

　　1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过10%的则按照新价格执行。

　　2、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承担违约责任，乙方延误一天工期须按合同价款0.2%向甲方支付违约金。

　　第二部分通用条款

　　第一章双方一般权利与义务

　　第一条甲方代表

　　甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合停电等。

　　第二条乙方代表

　　乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。

　　第三条甲方工作

　　1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件。

　　开通施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，并保证施工期间的畅通。

　　2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确负责。

　　3、办理施工许可证、10KV线路红线图及其他施工所需证件、批件和临时施工用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。

　　4、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底，施工图设计或与工程配套的设计费用由甲方承担。

　　5、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、古树名木等保护工作并承担有关费用。

　　6、竣工工程交付给甲方后，由甲方负责保护工作，由于甲方保护不善发生损坏或被盗的由甲方负责。

　　第四条乙方工作

　　1、按照合同所要求的工程规模、质量标准及设计图纸来组织材料供应和施工。

　　2、按工程需要设置施工安全防护设施，并做好安全防护设施的维修。

　　3、乙方必须严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护等方面的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知乙方，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。

　　4、向甲方提供年、季、月度工程进度计划和相应施工进度报表。

　　5、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。

　　6、工程在未交付给甲方之前由乙方负责保护工作，保护不善发生损失的由乙方负责。若施工场地在甲方地址内，乙方可以委托甲方进行保护，有关费用由乙方承担，发生被盗或损坏的由甲方负责。

　　7、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，施工场地内工料尽场地清，乙方承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　第二章工程验收

　　第五条隐蔽工程和中间验收

　　工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收，乙方准备验收记录，验收合格，由甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。

　　第六条竣工验收

　　工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告，甲方负责组织供电等部门验收，乙方协助。甲方收到乙方竣工验收报告后28天内不组织验收，视为竣工验收报告已被认可，甲方从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

　　第三章设计变更

　　第七条设计变更

　　甲方对原工程设计进行变更或同意乙方的变更设计申请，应按约定的期限送交原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图纸和说明，对于较大设计变更和重大设计变更还应取得有关部门的批准，预算资金不足的追加投资后发给乙方设计变更电力工程施工合同通知，否则乙方有权拒绝变更，因变更导致合同价款的增减及造成的一方损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。

　　第四章质量保修

　　第八条质量保修

　　保修期为两年，从工程实际竣工验收合格之日起计算，保修期内属乙方提供的设备材料及安装质量问题，乙方应及时处理好，并承担费用，属甲方自己购买的设备材料的质量问题，甲方不按操作规程使用、人为损坏以及不可抗拒的`自然灾害等原因造成的损失，由甲方负责并承担费用。

　　第五章争议、违约

　　第九条争议

　　一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、人员调解。

　　二、协商、调解不成的，可向工程所在地的仲裁机构申请仲裁；双方未达成仲裁协议的，可向工程所在地的人民法院起诉。

　　第十条违约

　　任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求的，应承担违约责任，向对方支付违约金。违约金数额为合同价款的20%。

　　第六章其他

　　第十一条安全施工

　　电力工程施工合同

　　一、乙方执行电力建设安全施工管理有关规定，认真采取安全防护措施，严防事故。

　　二、乙方承担自身安全措施不力而出现事故的责任和因此发生的费用，施工过程中发生的一切安全责任事故由乙方承担一切责任，非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用，发生重大伤亡事故，乙方应立即上报有关部门，并通知甲方代表，按有关规定和政府有关部门的要求处理。

　　第十二条工程停建和缓建

　　一、由于政策变化、甲乙双方之外原因导致导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行的，双方可签订协议变更、中止或解除合同，双方互不负违约的责任。

　　1、甲方应按合同约定支付乙方在合同变更、中止或解除之前已完工程的价款，以及已进行或已履行的部分工作、服务费用等为完成整个工程所发生的开支，并赔偿乙方有关损失。

　　二、由于任何一方原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行的，责任方应承担违约责任，责任方除应赔偿对方为该工程所投入的设备材料费损失及人工费。

　　第十三条合同的生效与终止

　　一、合同自双方签字盖章之日起生效。

　　二、在工程移交生产、甲方支付完工程款后除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止；保修期满，有关保修条款终止。

　　第十四条合同份数

　　电力工程施工合同

　　合同一式陆份，具有同等效力，由甲、乙双方各执叁份。

　　甲方：______

　　地址：______

　　开户银行：______

　　账号：______

　　法人代表：______

　　委托代理：______

　　电话：______

　　签订日期：______

　　乙方：______

　　地址：______

　　开户银行：______

　　账号：______

　　法人代表：______

　　委托代理人：______

　　电话：______

　　签订日期：______

电力工程合同2

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费万元（具体明细见附表）：

　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从年月日至年月日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的`工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：

　　①责令乙方立即停止施工，

　　②不付乙方工程款，

　　③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　22、未尽事宜，双方另行协商。

　　23、附则：

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：

　　年月日年月日

电力工程合同3

　　浙江五洲工程项目管理有限公司 (甲方)

　　建德市龙源电力有限公司 (乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托, 承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程, 具体事宜双方明确如下：

　　一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：

　　1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试

　　二、有关技术及服务要求：

　　1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配

　　合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。

　　2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有

　　关质量、技术标准。

　　3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。

　　4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。

　　三、工程款项及费用的结算：

　　1、工程款结算按<浙江省建设安装定额20xx版、预算管理制度及规定>执行。

　　2、工程预算款总计：102496元；

　　（高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收）

　　3、本工程款分 2次结清，其中：

　　(1) 、合同签订3天内应付工程款的.70%

　　(计70000元)

　　(2) 、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。

　　4、工程款的结算以审计决算为依据。

　　四、施工及竣工验收：

　　1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等) ，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。

　　2、乙方应在20xx年月日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。

　　3、施工期间, 甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。

　　4、乙方在施工期间应注意安全, 做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所

　　造成意外事故和损失，由乙方自负。

　　5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。

　　五、合同未尽事宜，双方协商解决。

　　六、合同双方代表签字盖章后生效。

　　七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。

　　甲方： (盖章) 乙方： (盖章)

　　代表：代表：

电力工程合同4

　　发包方：_____________________(以下简称甲方)

　　承包方：_____________________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程中电气分部分项工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：______________建筑面积：______________ 工程地点：______________结构型式：_____________

　　二、工程分包形式和分包范围：按建筑面积轻包，内容有：

　　三、合同工期：开工日期：_______;完工日期：__________________

　　四、质量要求与验收标准：

　　本工程单位工程质量等级为合格，必须符合国家现行标准规范及设计图纸和变更内容的要求。

　　五、承包价格及决算方式：

　　1、承包价格：按建筑面积_______元/m2承包，待工程完工后，按合同规定的建筑面积计算结帐。

　　2、承包范围：含临电及全部图纸及变更内容。

　　3、付款方式：乙方进场后，随着工程进度按月支取生活费，工程竣工完成后付至合同价款的80%，在其后六个月内结至95%，余5%为质保金，质量保修期为一年，保修期内如因施工质量问题，乙方无条件维修，如因其它原因造成的质量问题，由乙方负责维修，责任方承担费用。保修期满，无质量问题，保修金结清。

　　六、双方的权利和义务：

　　(一)甲方的权利和义务：

　　1、甲方有权统一安排施工进度，安全防护，施工现场布置，施工机械设备的使用等。

　　2、甲方要求乙方所有进场人员必须遵守以下规定：(1)进入施工现场必须正确配带安全帽;(2)不允许穿拖鞋进入施工现场;(3)作业必须系好安全带;(4)严禁从高处向下抛掷物品;(5)严禁私自拆改安全防护设施;(6)严禁酒后上岗，无证上岗;(7)严禁非机电人员操作机电设备及私拉乱接电源;(8)严禁违章操、违章指挥;(9)材料应按规格码放整齐，不许乱扔小型配件;(10)不允许大材小用、无计划用料，造成材料浪费;(11)严格执行宿舍卫生制度;(12)严禁聚众赌博、打架、违法乱纪;(13)使用无磷洗衣粉，生活污水、剩饭菜等不得随地倾倒;(14)宿舍不得有长明灯;(15)严格遵守作息时间、操作规程、做到施工、生活不扰民;(16)控制减少施工扬尘的产生;(17)不得在现场焚烧各种废弃物，以免造成环境污染;

　　3、甲方有权对乙方的违章行为和违反施工现场管理规定的行为给予处罚，对不合格的劳务人员给予辞退，以无能力履行合同的分包队伍有权清除出场，解除分包合同，对清除出场的队伍不予结算。

　　(二)乙方的权利和义务：

　　1、乙方进场后，需提前做出材料计划，并与现场核算员进行核实确定，施工中无其他正当原因造成材料用量超出的'，其超出部分的材料费由乙方承担。乙方对甲方所进材料进行验收，不合格的产品不准用于工程，否则一切返工由乙方自付。

　　2、乙方自行对承包工程进行管理，但必须执行甲方的有关现场的管理规定，乙方应提供合格的、充足的劳务人员，向项目部提供进场人员花名册(花名册内容包括人员姓名、年龄、性别、工龄、籍贯、身份证号、上岗证号、技术级别、近期健康状况)。

　　3、乙方必须以大局为重，服从甲方对整体工程的统一指挥和统一安排，积极配合甲方完成各项工程任务指标，及时调配参建人员，满足工期和工程质量的要求，不得以任何理由推托、阻碍甲方的正常管理工作。维护安全防护设施和自用机械的保养工作，精心计算原材料的加工，减少材料浪费。

　　4、乙方从甲方处所领用的各种工具和材料不得随意损坏、丢失，如有此现象发生，其费用由乙方承担。

　　5、自备小型工具和个人安全防护用具，以保证满足甲方的工期要求和质量要求，遵守施工现场的安全管理制度和操作规程，文明施工，安全作业，不得违章指挥、违章作业、野蛮施工。乙方承包本工程在施工过程中发生任何安全事故，责任均由乙方承担。

　　6、乙方有权要求甲方提供有健康保障的劳动环境和休息场所，对因甲方原因造成的停工或工期延误，提出索赔和工期顺延(必须实事求是，不得弄虚作假，否则甲方将给予重罚)。由乙方施工原因造成的工程质量问题，其后果均由乙方负责。

　　七、工程验收：

　　乙方在施工过程中，必须进行严格的自检、自查工作，合格后，报工程项目管理人员进行复查和现场监理工程师及业主代表终验，全部合格通过后，方为有效工程量。

　　八、工程结算：

　　工程完工后，乙方持甲方工程施工负责人开具的结帐单和合同文本，到财务部结帐(结帐单应注明完成质量情况和工期情况，且必须有项目经理和技术负责人的签字及不拖欠工人工资证明，否则不予结算)。

　　九、补充内容：

　　本合同一式四份，双方签字后生效，乙方一份，甲方财务一份，项目部一份，存档一份。

　　发包人：承包人：

　　项目经理：电话：

　　电话：

　　年月日

电力工程合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目

　　工程名称：内容、规模与范围(详见工程设计委托书)

　　第二条甲方责任

　　1、甲方应向乙方提供勘测设计工作所必需的资料并对所提供资料的准确性承担责任。

　　2、负责与本工程配套项目的设计委托，并协调设计过程中的有关配合问题。

　　3、按本合同要求付给乙方设计费。

　　4、维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。

　　第三条乙方责任

　　1、按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料，按与甲方约定时间交付设计文件，并保证质量。

　　2、乙方根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提供设计文件。

　　3、乙方对所承担设计的建设项目应配合甲方开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改概(预)算。

　　第四条勘察设计费用

　　1、乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费用。

　　2、结算办法：

　　①甲方应交付乙方委托勘察设计费：(RMB)￥：元整(大写：万仟佰拾元整)。

　　②甲方预付之定金扣抵相同金额的勘察设计费。

　　3、设计完成后，乙方通知甲方领取缴款通知书，甲方应及时付清勘察设计费用，逾期一年不付清勘察设计费用的，视为甲方放弃该工程设计，除另有约定外，缴款通知书时间即为支付勘察设计费用时间。

　　第五条违约责任

　　1、因勘测设计质量低劣造成工程重大质量事故，引起工程返工浪费的，乙方除了应该完善勘测设计外，尚应根据因此而造成的损失大小减收(受损失部分的勘测设计费)以至免收勘测设计费。

　　2、由甲方提供的基础资料不准确，或不能按期提供设计所必需的工作条件和基础材料，而造成乙方停工、返工或修改设计的，甲方应按乙方为此而消耗的工作量增付费用和按天付给乙方以阶段设计的`设计费千分之五的违约金，乙方设计阶段的提交日期亦应顺延。

　　3、因建设计划项目变更，或设计原则与原设计任务书有重大变更造成设计报废的，甲方应按国家规定的各阶段收费标准向乙方付清设计费，如仍须乙方设计则双方应经过协商另行签订合同。

　　第六条

　　合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不了时由各自主管部门组织调解，调解达不成协议时向江阴市人民法院提起诉讼。

　　第七条

　　合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。本合同附件的勘察设计委托书为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

　　第八条

　　本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，壹份留存。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表(或委托代理人)：

　　______年______月______日

电力工程合同6

　　_______公司(甲方)

　　_______公司(乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托,承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程,具体事宜双方明确如下：

　　一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：

　　1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试

　　二、有关技术及服务要求：

　　1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。

　　2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有关质量、技术标准。

　　3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。

　　4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。

　　三、工程款项及费用的结算：

　　1、工程款结算按执行。

　　2、工程预算款总计：102496元;

　　(高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收)

　　3、本工程款分2次结清，其中：

　　(1) 、合同签订3天内应付工程款的.70%(计70000元)

　　(2) 、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。

　　4、工程款的结算以审计决算为依据。

　　四、施工及竣工验收：

　　1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等)，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。

　　2、乙方应在__年__月__日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。

　　3、施工期间,甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。

　　4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失，由乙方自负。

　　5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。

　　五、合同未尽事宜，双方协商解决。

　　六、合同双方代表签字盖章后生效。

　　七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。

　　甲方：(盖章)

　　乙方：(盖章)

　　代表：代表：

　　__年__月__日__年__月__日

电力工程合同7

　　发包人：

　　设计人：

　　签订日期：

　　经发包人和设计人协商一致，发包人委托设计人承担唐山市X区域改造项目电力工程施工图纸的设计以及天津设计院电气图纸的对接和补充设计工作。

　　第一条本合同签订依据

　　1.1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2、国家及地方有关工程勘察设计管理的法规和规章。

　　1.3、唐山市X区域改造项目的批准文件。

　　第二条设计依据

　　2.1、发包人提交的文件、图纸等基础资料

　　2.2、设计人采用的主要技术标准：

　　①、项目所在地电力部门相关的规定和要求。

　　②、现行的《供配电系统设计规范》。

　　③、现行的《电力工程电缆设计规范》。

　　第三条合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：1、合同书;2、其它有关文件。

　　第四条本合同承发包主要内容和涵盖范围

　　4.1、该项目建筑红线范围内商业配电室电气设计、住宅变配电室的基础提资设计、室外电缆管线土建设计。

　　4.2、该项目范围内的变配电室低压动力供电系统设计。

　　4.3、制冷机组10KV动力配电系统设计。

　　4.4、对天津设计院电气专业变配电系统的设计图纸中未完善的或缺项的部分进行对接和补充设计。

　　4.5、因为各建筑的.各功能分区的低压配电系统设计院已经做出设计，因此，已有设计院的设计可做为变配电室低压出线的依据。变配电低压系统应根据所需为各个单体建筑选择出线开关和出线电缆的型号规格及参数。

　　4.6、因该项目总体施工图审查的需要，设计院对变配电室照明、变配电室接地、变配电室火灾报警系统已经做出设计。但因变配电设备位置等不确定的原因，所以不能作为最后施工的依据。该部分由本合同设计人审核确定或重新做出设计。

　　第五条设计成果要求

　　5.1、设计文件、图纸等设计成果(含设计采用的设备、材料、电线电缆、元器件的规格、型号、参数等)须符合现行的国家标准和规范以及供电部门的规范、规程、规定和相关要求。

　　5.2、设计人承诺本次设计与该项目的总体设计单位(天津设计院)的设计成果无缝对接，并对天津设计院的设计进行完善和补充，做到不留空白。

　　5.3、设计成果须通过工程所在地供电部门的审定并达到施工单位按图施工的深度。

　　第六条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

　　6.1、发包人于本合同签订之日起10日内提供以下6.2款所述的资料。

　　6.2、发包人提供天津设计院设计的该项目的全套施工图电子版(含全部专业)和电气专业的施工图纸质文件各一套。

　　6.3、供电方案由发包人按照供电局的要求进行审批，完成后提供给设计人作为本次设计的依据。供电方案的申办事宜设计人应无偿提供技术性配合。

　　第七条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

　　7.1、交付时间：发包方将供电部门批准的供电方案提交设计人后20日内。

　　7.2、交付地点：项目所在地

　　7.3、交付的设计文件和份数：设计人向发包人交付经供电审核部门审核通过的纸质版施工蓝图8套。

　　第八条双方责任和义务

　　8.1、发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，并承担责任。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　8.2、在合同履行期间，因发包人原因解除本合同，设计人未开始设计工作的，发包人不支付违约金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付(因设计人原因发包人解除本合同的除外)。

　　8.3、发包人应按本合同约定的金额和日期向设计人支付费用，设计人应按约定的时间、数量和质量提供设计成果。

　　8.4、设计文件中选用的国家标准图、行业标准图及地方标准图由发包人自行负责。

　　8.5、设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、规程、规定和标准进行设计，并对提交的设计文件的质量负责。

　　8.6、设计人无偿对本设计提供技术支持以及对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。设计人应对设计文件的遗漏和错误在设计合理使用年限内负终身责任。

　　8.7、由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除无偿负责采取补救措施外，应按造价比例免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。

　　8.8、设计人负责对接供电部门对设计文件的审核工作，并按审核意见修改或补充，直至设计文件全部审核通过。

　　8.9、设计人负责设计交底工作。工程开工后及时到施工现场解决有关技术问题并参加竣工验收。

　　8.10、设计人负责本合同涉及的设计变更以及技术洽商的确认工作。与此相关的工作发生的费用已包含在本合同价款内。

　　第九条设计费

　　9.1、设计费包干总额：人民币壹佰X拾万元整(X万元)。

　　9.2、设计费支付时间节点：

　　①、合同签订后15个工作日内，发包人向设计人支付设计费的10%作为该项目首付款，设计人开具有效发票。

　　②、设计文件经供电审核部门通过，发包人收到设计文件时，发包人支付至设计费总额的90%，设计人开具有效发票。

　　③、本设计所含内容竣工验收后七日内或上次付费15个月后七日内(以先到日期为准)付清全部设计费，设计人开具有效发票。

　　④、账户名：电力工程设计院

　　⑤、开户银行：中国银行支行

　　⑥、帐号：123456789

　　第十条争议解决

　　合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第十一条合同生效及其他

　　11.1、设计人为本合同项目的服务至施工安装调试并验收合格结束为止。

　　11.2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　11.3、本合同双方签字盖章即生效，一式5份，发包人3份，设计人2份。

　　11.4、相关本合同内容的双方来往的传真、电报、电子文档、会议纪要等，均视为本合同的组成或补充，与本合同具有同等法律效力。

　　11.5、未尽事宜，经双方协商一致，再行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人名称(盖章)：

　　设计人名称(盖章)：

　　法定代表人：(签字)

　　法定代表(或授人：(签字)

　　日期：______年______月______日

电力工程合同8

　　委托单位：(以下简称甲方)

　　勘测设计单位：(以下简称乙方)

　　一、设计依据：

　　二、勘测设计项目、规模及范围：

　　三、勘测设计主要技术要求：

　　根据国家、电力工业部(含电力规划设计协会)有关电力勘测设计的规程、规定、导则等技术标准及要求执行。

　　四、勘测设计基础资料和外部协议：

　　甲方应向乙方提供设计基础资料和外部协议。科目如下：

　　1、设计委托书，该工程设计范围、最终设计规模以及本期设计规模;

　　2、项目政府相关批文;

　　3、线路资产所有方对甲方要求迁改的线路的迁改答复书。

　　五、完成设计成果时间按具体项目补充协议确定。施工期间，乙方有随时到场服务的义务。竣工验收投运一月后，提交竣工图。

　　六、设计成果文件份数：

　　乙方向甲方提交设计成果文件份数规定如下表：

　　七、勘测设计内容的名称、规模及设计费见下表：

　　八、双方责任：

　　1、甲方：

　　(1)按时提供有关设计基础资料，并对资料的可靠性负责。

　　(2)按本合同规定支付勘测设计费，甲方应根据乙方的设计进度，按时付款给乙方。

　　(3)维护乙方设计成果，不得擅自修改，未经乙方同意

　　不得转让给第三方及本工程以外的其它工程使用。

　　(4)负责安排以及主持办理施工交底会。

　　(5)参加乙方组织的施工图设计成果审查。

　　2、乙方：

　　(1)乙方在勘测设计过程中应严格执行国家及有关部门颁发的对电力工程设计方面的规程、规范、设施的要求及对概预算编制的规定要求，进行本项目的勘测设计工作。按时提供各阶段设计文件及概预算书。若因甲方原因(如范围有变动、方案更改、未按时审查等)乙方可顺延。

　　(2)配合进行图纸交底，解决施工过程中有关设计上的问题。

　　(3)负责向甲方提供安装图及补充的材料，工程安装的预算费用等全套资料。

　　(4)参加甲方安排设计审查以及图纸交底。

　　3、违约责任：

　　(1)、如因甲方变更计划(如停、缓、改)而解除合同时，甲方已付给乙方的勘测设计费，乙方不予退回。

　　(2)、如因甲方变更设计要求，提供的`资料不准确或未按时提供勘测设计上必须具备的资料，而造成设计返工、窝工或需改设计，甲方应按乙方实耗返工的工作量另行增加勘测设计费，工期并顺延。

　　(3)、如因乙方责任推迟提供设计图纸及设计文件，超过

　　一周以上，则每延长一天扣勘测设计费10%，但总扣累计不得超过勘测设计费总额的20%。因乙方设计错误造成工程质量事故，乙方除免收损失部分的设计费。损失严重的，根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的2% 。

　　(4)、如因人力不能抗拒的原因，影响勘测设计图纸、文件等迟期交付时，则不作甲乙双方违约。

　　九、合同有效期及合同份数：

　　1、合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收并结清勘测设计费后本合同自行失效。

　　2、合同份数：本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等效力。

　　十、其他：

　　本合同如有未尽事宜，须经双方按实际情况协商确定。

　　委托方单位名称：承接方单位名称：

　　(盖章) (盖章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

电力工程合同9

　　发包方：______（以下简称甲方）

　　承包方：______（以下简称乙方）

　　根据电网公司批复的______供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费______万元（具体明细见附表）：

　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从______年____________月______日至______年______月______日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5。1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5。2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5。3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5。4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和电网公司、电网公司下发的______号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《______省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《______省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及______供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的.一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0。5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　22、未尽事宜，双方另行协商。

　　23、附则：

　　甲方（签章）：______

　　乙方（签章）：______

　　法定代表人：______

　　委托代理人（签名）：______

　　______年月______日______

　　年____________月______日

电力工程合同10

　　立协议单位

　　甲方：_________(以下简称_________)

　　乙方：_________

　　一、工程名称：_________

　　二、工程地点：_________

　　三、承包形式：包工包料

　　四、工程内容

　　_________

　　五、工程造价

　　本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。

　　六、双方责任

　　1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

　　2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的'工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

　　3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

　　4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

　　5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

　　七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。

　　八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_________(大写)元。变压器油化试验费每台_________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。

　　九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。

　　十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。

　　十一、争议的处理

　　1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

　　2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

　　(2)依法向人民法院起诉。

　　十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。

　　十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。

　　甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________

　　法定代表人(签章)：_________ 法定代表人(签章)：_________

　　委托代表：_________ 委托代表：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　帐号：_________ 帐号：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　签订时间：_________年___月___日签订时间： _________年___月___日

　　协议签订地：_________ 协议签订地：_________

　　甲方（发包人）：_________

　　法人执照号码：_________

　　法定代表人：_________

　　地址：_________

　　委托代理人：_________

　　身份证号：_________

　　联系电话：_________

　　乙方（承包人）：_________

　　营业执照号码：_________

　　法定代表人：_________

　　地址：_________

　　委托代理人：_________

　　身份证号：_________

　　联系电话：_________

　　行业准入证号码：_________

　　工程设计师：_________

　　身份证号：_________

　　施工负责人：_________

　　身份证号：_________

　　丙方：_________

　　社团登记证号码：_________

　　地址：_________

　　法定代表人：_________

　　联系电话：_________

　　委托代理人：_________

　　身份证号：_________

　　合同签订地址：_________

电力工程合同11

　　甲方： (简称甲方)

　　乙方： (简称乙方)

　　一、项目立项：

　　乙方负责办理甲方安装供电部门专变立项报批所有相关手续，由甲方提供准确的申请立项资料。

　　二、工程名称：

　　三、工程范围：

　　800KVA变压器安装及调试。电缆敷设及调试。接地网制作及调试。计量表计安装。

　　四、工程地点：

　　五、承包方式：包工包料(不含低压配电出线)。

　　合同价款：人民币大写：整 (小写￥： )。

　　六、付款方式：转帐。工程自签订协议之日起，甲方应按工程款项

　　七、合同工期： 60个工作日竣工。(以甲方首付工程款到帐之日起计算开工日期)。

　　八、在施工中如遇下列情况拖延工期，双方应及时协商顺延。因款未到而影响的延期。因人力不可抗拒的`原因被迫停工。因整体方案变更不能继续施工。因土建施工原因而被迫停工。因线路不能停电而造成的延期。

　　九、工程质量和竣工验收：按国家供用电施工规范标准由供电局验收合格同意送电为标准。

　　十、双方主要责任：

　　甲方责任：

　　1、在商定的时间内做好施工范围内前期工作等。指派专人配合施工，解决甲方应解决的问题及其它事宜。工程未经验收，甲方不能提前使用或擅自改动设备，因此产生的损失和费用，由甲方承担。

　　2、工程中途由于甲方原因设计变更以及设计错误致使施工错误，造成不良后果返工，由甲方负责。

　　3、甲方有责任统一组织现场治安保卫工作。

　　乙方责任：

　　1、乙方应按时向甲方报送施工计划，工程交付时间不符合合同规定，由乙方负责甲方损失。

　　2、乙方在施工中必须采取安全措施，保证线、材、表均符合国家规范要求，如发生安全事故、设备质量事故，由乙方负责。

　　3、做好现场消防保卫工作。

　　4、乙方在施工过程中尽量不影响工地的正常用电。

　　5、乙方送电后，甲方一星期内未付清余款乙方有权停电。

　　十一、本协议书双方签字盖章后生效。

　　十二、验收合格通电后本协议自动失效。

　　十三、本协议一式四份，双方各执二份。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　开户行：开户行：

　　帐号：帐号：

　　盖章：盖章：

　　年月日年月日

电力工程合同12

　　委托单位：_________

　　监理单位：_________

　　本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担_________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。

　　1、工程概况：

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　工程规模为：_________

　　2、合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。

　　3、责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。

　　4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决。

　　（1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款；

　　（2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款；

　　（3）本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围；本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件c-报酬和支付。

　　（4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。

　　5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。

　　6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。

　　7、乙方不得将属于甲方产权内的.财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。乙方临建拆除保证金为合同价款的1％（包含在质量保证金之中），施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。

　　8、乙方拉运材料，设备离开_________时，应经甲方批准同意；甲方材料节余部分应完全归还甲方。

　　9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活，生产临建拆除后，必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。

　　10、未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。

　　11、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至监理合同期满，提交监理总结，结清监理报酬后自然失效。

　　12、本合同正本一式两份（正本要求每页小签），双方各执一份，具有同等法律效力。副本十份，双方各执五份。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　传真：_________ 传真：_________

　　签约地点：_________ 签约地点：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

电力工程合同13

　　甲方：______________

　　乙方：______________工程有限公司

　　一、工程名称：_____________项目

　　二、工程地点：__________________

　　三、工程内容：_________________线路施工及配电箱安装

　　四、工程造价：_________________伍万伍仟捌佰玖拾贰元(55892元)

　　五、双方责任

　　2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

　　3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

　　4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

　　5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

　　六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起，乙方应日内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。

　　七、乙方需文明施工，在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。

　　八、付款方式：_________________在工程竣工后经甲方.监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的'95%其余5%待质保期(一年)满后一个月内付清。

　　九、争议的处理：_________________

　　1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

　　2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：_________________

　　(1)提交仲裁委员会仲裁;

　　(2)依法向人民法院起诉。

　　十、本协议一式四份，甲方执二份，乙方执一份，监理一份，每份具有同等效用。

　　甲方(签章)：_________________乙方(签章)：_________________

　　委托代表：_________________委托代表：_________________

　　签订时间：_________________年______月______日签订时间：_________________年______月______日

电力工程合同14

　　关键词：电力工程；合同管理；电力施工

　　合同经济已经成为现代经济市场的重要方式之一，要加强合同管理，需要企业重视合同管理的作用。电力施工复杂，因此其合同涉及多个方面，合同的签订和管理均要注重全面性，保证在全过程中的管理合理性，包括洽谈阶段、划拨极端和签订阶段以及生效阶段。合同管理涉及到一些变更内容，需要企业管理者着重进行分析，保证合同管理制度的完善性，实施全面性的、法制化的合同管理过程。

　　一、电力工程合同管理的问题

　　1.法制观念较弱，缺乏合同管理意识

　　电力工程合同是保证工程的承发包双方合法权益的保证，在签订和整个执行过程均需要履行责任，合理的合同是企业关注的问题。目前电力企业工程合同中存在诸多的问题，首要问题就是一些小的工程商对合同的重视程度不足，直接表现为重视利益但却缺乏法律意识，不能对企业的合理利益进行规划。企业对于利益的追求过于强烈，尤其是在经济利益低下阶段，企业经济利益放在第一位，忽视了合同管理细节内容，但是这恰恰导致了成本上升，合同的不合理现象，导致工程利益损失。导致合同签订过程中存在漏洞，执行过程中存在一定的利益都市，招标过程中存在一定的合同内容修改现象，企业合同管理人员的协调性不强，合法权益被侵占，最终导致企业利益丢失。

　　2.合同管理与工程招投标管理相互分离

　　电力企业合同与招标之间要求存在一定的偏差，合同具有法律效应，招投标需要严格按照法律规定进行，保证工程进度、成本和施工过程的合理性，对于工程进度而言，要保证投标书的编制与管理体制的一致性，因此在施工方与工程建设方签订合理的合同。该合同以文件的形式转给项目经理，技术部门则按照合同执行，但是由于当下的合同管理与工程招标投标管理分离，导致合同的执行连贯性不强，企业技术人员对于合同的理解不深刻。最明显的表现就是文件的形式与内容与工程需求脱节。

　　3.按合同索赔很难实现

　　随着工程施工的进行，施工中存在的利益分割不均，安全事故大量存在，但是由于合同索赔存在一定的困难，这一问题出现的主要原因在于合同签订阶段的模糊性，但电力工程施工过程中，难免会出现变更问题，但是合同的变更缓慢，导致业主不履行合同内容。甚至合同无法签订，影响承包商利益。同时，承包商为了保证自身利益，往往是不是以合同约定来进行索赔，因此导致合同索赔存在一定的困难。

　　二、加强电力工程合同管理的策略

　　1.提高管理人员对于工程合同的认识

　　企业合同管理人员和执行人员均应认识到合同管理的重要性，保证合同签订阶段的合理性，并且要求企业员工严格按照法律意识规范自身行为。对其合同和法律体系进行强化培训，做好合同的审核工作，使合同能够表达准确，保证自身利益，对合同变更内容做好说明，防止信息模糊性。另外，在合同风险的防范上，企业合同管理人员要确保索赔的合理进行，通过合同管理的约束，来施工企业具备市场观念和行为提高合同管理人员的法律意识，对其进行法律知识的强化培训，从而学会利用法律来保护自己的合法权益，在合同签订过程中要做好审查工作，避免出现条款不明，表达不准确的情况，而且在施工中还要加强项目管理工作，确保施工合同能够得到真正的履行。打破观念的束缚，仔细研究索赔相关内容，保证合同中的条款能够履行，建立相关的索赔档案，约定合同履行实践面积是向业主递送索赔文件。

　　2.理顺招投标管理与施工合同管理关系

　　在企业合同管理中，招投标管理与施工合同管理中存在的问题导致其不合理现象的发生。分析合同管理的问题，我们就会发现，虽然合同管理的`条件就是招投标，但是经济利益则是工程造价最大的影响因素，并且静态工程已经无法适应企业发展的需求，现场施工管理存在较大的变动，保证企业施工定额与市场之间的材料、价格等理论相背离，这就导致企业不得不背离招投标的相关条款，另算企业成本。使工程造价与实际造价之间相互分离，工程清单就会由投资商或业主委托造价咨询单位依据设计图纸直接计算给出，这样可以有效的减小施工中对于图纸的误解。施工单位应在投标过程中负责合同审核，毕竟企业具有一定的采购和管理水平，有助于合同的日后执行。

　　三、总结

　　市场经济已经逐渐规范，电力企业施工也应根据合同内容进行规范。但是由于电力工程具有复杂性，施工变更多，因此合同管理往往存在一定的困难，使合同管理的问题大量存在。为了促进电力工程的发展，合同管理应成为工程管理的核心内容，保证合同签订和履行阶段的合理性。

　　参考文献

　　[1]毕韬.电力工程合同管理探析[J].科技资讯，20xx，（26）：131-132.

　　[2]张谊.我国建设工程合同管理存在的问题及改进措施[J].科技信息，20xx，（31）：485，489.

　　[3]赵富为，国宏兴.核电项目建安工程合同管理浅谈[J].科技信息，20xx，2（17）：389.