建筑材料合同
随着人们法律观念的日益增强,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同也是非常有必要的行为。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?以下是小编整理的建筑材料合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
建筑材料合同1
甲方:____________
乙方:____________
第一条:标的、数量、价款及交(提)货时间
第二条、质量标准:产品质量达国家标准要求。乙方供货到场时,须同时提交产品检查报告、合格证以及其他需要提供的说明产品质量的证书证件。
第三条、供货方式:每次发货前,甲方须提前三天,以书面的形式向乙方提供供货数量,并明确发货人的地点和接收人。
第四条、运输方式及到达地点和费用的`承担:运输费由乙方承担,运输中的一切风险包括交通事故、材料丢失,由乙方承担,甲方按甲方产品需要单为准,送达目的地的产品,双方的履行相关手续后,甲方应全部接受:甲方指定的卸货地点必须具备车辆进出卸货条件,否则造成的前部经济损失由甲方补偿。
第五条、结算方式:
第六条、违约责任:违约方依据《中华人民共和国民法典》条款规定承担违约责任。
第七条、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发在的争议,由双方当事人协商解决:协商不成也可以直接向出卖人(即供货方)所在地人民法院起诉。
第八条、乙方收到甲方订货单后合同开始履行。
第九条、本协议一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效,均具有同等法律效力。
第十条、其他约定事项:
甲方:____________乙方:____________
日期:____________日期:____________
建筑材料合同2
合同编号:__________________
出卖人:_____________________________ 买受人:_____________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及相关法律法规,遵循公平和诚实信用的原则,出卖人和买受人经协商达成如下协议: 第一条
第二条 第三条 第四条
质量标准、要求:______________________________________________________。
标的物的技术标准按国家标准和行业标准执行;无国家标准、行业标准或买受人有特殊要求的,按如下标准执行:________________________________。 标的物的包装费用由出卖人承担。标的物的包装方式应符合国家和行业标准,如国家/行业标准对标的物包装方法没有规定的,出卖人应采取通用的、足以保护标的物的包装方式。
买受人对标的物的包装方式有特殊要求的,出卖人应按买受人的要求执行。
第五条 第六条
标的物的随附必备品(使用保养说明、技术指标、质量合格证明文件等)、配件、工具的规格、型号、数量及包装方式:。 标的物的交付方式为出卖人送货,费用由出卖人承担。
出卖人按约定的时间、地点向买受人交付标的物(包括标的物的随附必备品、配件、工具等),并经买受人检验合格的,方为正式交付。 交付时间:_____________________________________。 交付地点:。
第七条 第八条
标的物所有权自正式交付时转移;标的物损毁、灭失的风险自正式交付时起由买受人承担。
标的物交付时,买受人按约定的质量要求和技术标准对标的物进行检验。在检验中发现标的物质量、数量、品种、规格、型号、花色、包装方式等事项不符合约定标准的,买受人有权提出异议和处理方法。出卖人应在买受人提出异议后3日内负责处理,否则视为认可买受人提出的异议和处理方法。 出卖人和买受人对标的物检验时间、方式的其他约定:。
第九条 第十条
标的物为需要安装和调试的成套设备的,出卖人应按照买受人要求的时间、地点完成标的物的安装、调试。 标的物的合理损耗标准及计算方法:_____________________________________。
第十一条 买受人付款方式及付款期限:。
第十二条 出卖人对标的物的质量承担保修责任,保修期从___年__月__日至___年__月__日。保修期内,买受人按合同总价的'___%预留质量保修金,保修期满无质量问题的予以退还。
标的物在保修期内出现质量问题的,出卖人应及时予以维修、更换,并赔偿由此给买受人造成的全部损失(包括但不限于停窝工损失、向第三方承担的经济责任)。出卖人未按买受人要求及时维修、更换标的物的,买受人有权自行维修,费用直接从预留的质量保修金中抵扣,不足部分买受人有权继续向出卖人追偿。
第十三条 违约责任:
1. 出卖人逾期交付标的物、交付标的物的质量、数量、品种、规格、型号、花色、包装方式不符合合同约定标准的,是出卖人违约;买受人逾期付款的,是买受人违约。
2. 因出卖人违约导致买受人遭受损失或向第三人承担经济责任(包括但不限于停窝工损失、向建设单位、分包单位承担违约责任等),出卖人应当赔偿买受人全部经济损失。
3. 出卖人交付标的物的质量、数量、品种、规格、型号、花色、包装方式不符合合同约定标准的,买受人有权拒收该部分货物或拒付该部分货款;出卖人应负责更换、修复标的物至合同约定标准。如出卖人未按买受人要求更换、修复标的物至合同约定标准,买受人有权要求其继续履行或要求解除合同。买受人解除合同的,出卖人应向买受人支付合同总价3%的违约金,不足弥补买受人损失的,出卖人应继续赔偿。
第十四条 本合同在履行过程中发生争议的,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向买受人所在地人民法院起诉。 第十五条 本合同一式____份,双方各执____份,自双方加盖公章之日起生效。
第十六条 补充条款:_________________________
出卖人:_______________________________
住所地:______________________________ 电话:_______________ 委托代理人:______________
买受人:_______________________________
住所地:______________________________ 电话:_______________ 委托代理人:______________
________年_____月_____日
________年_____月_____日
建筑材料合同3
供货单位:____________(以下简称甲方)
购货单位:____________(以下简称乙方)
双方在平等互利基础上,依据《中华人民共和国合同法》的规定,就乙方购买甲方产品的有关事宜,经过双方充分协商,达成以下协议,供双方共同遵守。
第一条产品的名称、品牌、规格型号、价格及采购数量若双方暂不确定具体的采购数量,采用按实结算的(实际采购数量以乙方现场负责人签认的送货单为准),乙方需要时应提前天报计划或通知甲方,甲方必须按时供应。
第二条产品的技术标准、质量要求
2、1产品的技术标准按下列第()项执行:
(1)按国家标准的合格产品。
(2)按部颁标准。
(3)按其他有关标准和规范等,即________。
2、2质量的保证期为:
2、3甲方应提供产品质量符合有关标准的书面证明资料、产品合格证书、生产许可证作为本合同的附件,并加盖公章。
第三条产品的交付方式、交付地点及运输费用
3、1双方约定在合同签订后日内供货给乙方,产品的交付方式、交付地点及运输费用按下列第()项执行:
(1)由甲方负责运输并承担运费,将货物运至乙方要求的地点。
(2)由甲方负责运输货物至乙方要求的地点,但由乙方承担运费。
(3)由乙方自提货物并承担运费。
(4)由乙方自提货物,但由甲方承担运费。
3、2货物的上车费由承担。
3、3若采用甲方送货的交付方式,双方约定交付地点为____________。
3、4装标准为出厂标准,无包装物回收。
第四条产品的验收方式及异议的提出方式
4、1乙方在收到货物后按本合同第二条的标准对产品进行验收。
4、2对产品的问题提出异议的有关约定,双方选择下列第()项执行:
(1)乙方在使用中发现甲方供应的产品的品种、型号、规格、花色和质量不符合规定的,均可随时提出异议。
(2)若发现产品的品种、型号、规格、色样和质量不符合要求的,乙方应在____日内向甲方提出书面异议。该异议期的起算点,产品由甲方负责运输的,从乙方收到货物之日起计算;产品由乙方自提的,从乙方提货7日后开始计算。
4、3甲方在接到乙方书面异议后,应在7日内负责处理,否则即视为默认乙方提出的异议和处理意见。
4、4乙方对产品质量提出异议的,乙方有权将产品送相关国家检验部门进行检验。如检验合格,有关检验费用由乙方自行承担;如检验不合格,则由甲方承担一切费用,并赔偿给乙方造成的其他经济损失。
第五条货款结算及支付方式
5、1若所购货物按照本合同第一条能够在签定本合同时确定详细数量的,自产品按本合同第三条约定交付给乙方后,货到初步验收合格后付%,送检质量合格后支付____%,余款____。
5、2若双方约定按实际需要量结算的,选择下列第()项执行:
(1)每月25日甲方将实际供应量报送乙方核对,并出具要求付款的书面申请,乙方在双方对帐确定具体金额后,于次月10日内按双方结算金额的____%安排资金支付,余款___。
(2)双方约定
5、3乙方向甲方付款方式均采用下列第()项执行:
(1)银行转帐支票。
(2)银行承兑汇票。
(3)现金。
第六条双方违约责任
6、1双方任何一方违反本合同约定的,都应承担相应的违约责任。
6、2甲方违反合同或报价表、投标书约定提供产品,或提供质量不合格产品的,乙方有权暂缓支付货款,或退货并收回已支付的货款,同时甲方要承担乙方因此受到的直接和间接损失。
6、3乙方提前报计划或通知甲方后,甲方供货不及时或逾期交货的,每迟延一日按________承担违约金,同时甲方应承担乙方因此受到的直接和间接损失。
6、4甲方未按合同第五条约定提供合法有效的`请求付款的书面申请的,乙方不承担逾期付款的违约责任。
6、5若因双方约定或产品特性需要进行生产加工而甲方未按乙方要求进行加工的,乙方可以拒绝付款直至甲方按要求进行生产加工,甲方同时应赔偿由此给乙方带来的一切损失。甲方在乙方要求维修后逾期维修的,每迟延一日按承担违约金。
6、6甲方保证对其所供应产品拥有合法的经销权或特许经销权,否则甲方将承担由此给乙方带来的直接和间接损失。
第七条解决合同争议的方式
7、1在双方发生合同争议时,应本着平等互利、实事求是的原则协商解决,若在此前提下仍不能解决,选择下列第()项方式处理:
(1)向市仲裁委员会申请仲裁。
(2)向方所在地人民法院起诉。
第八条本合同的合同期限为____年____月____日至____年____月____日。
第九条本合同壹式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。
第十条其他约定事项
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑材料合同4
供应商(以下简称甲方):
买方(以下简称乙方):
经甲乙双方协商,就甲方提供的乙方木材及模板材料达成如下协议,特订立本合同,并以诚信为本。
一、货物内容
二、交通:
甲方负责运输(或托运),运费由甲方承担..
三.付款结算方式及期限:
四.交货地点:
五、违约责任:
1.甲乙双方应严格遵守合同,不得违约。如有违约,违约方应向守约方支付违约造成的经济损失。
2.甲方未按时交货的,应向乙方支付违约金,违约金按未按时交货的每日金额的3%计算,违约金不超过货物总额的20%。
3.逾期付款的,乙方应向甲方支付供货总额的3%作为逾期违约金,逾期违约金不超过供货总额的.20%。
六、争议解决方法
因本合同的有效性、履行和解释而产生的所有争议应首先由双方友好解决。协商不成的,双方可依据《中华人民共和国合同法》向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七.合同变更的终止:
甲乙双方应遵守本合同,不得随意变更或终止本合同(除非双方达成一致并签署书面文件)。
八.本合同未尽事宜:
书面文件由双方另行协商签署,与本合同具有同等法律效力。
九.免责条款:
如果任何一方因客观原因未能完成合同的履行,应及时通知另一方其未能或未能完成履行的原因。取得相关书面证明后,允许延期或部分履行合同,并可根据情况部分或全部免除违约责任,单笔逾期付款除外。
十.生效及其他
本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_______乙方(公章):________
法定代表人(签名):________
____年____月____日
建筑材料合同5
甲方:
乙方:
本工程材料运输,经过议价,确定由承担运输任务,现甲、乙双方自愿达成以下协议。
一、运输内容:毛石、石子、钢沙、细沙、废土、废渣等。
二、材料质量,所运输的材料必须由甲方及施工技术人员认定,方可下车,有不合格材料不得下车,废材料不得占道,若不合格材料占道,城管罚款由乙方负责。
三、价格及付款
1、基脚用料
毛石按车计价,每车248.00元(5立方米)材料必须是滴水的青石。钢沙每车248.00元(5立方米)。材料必须是长坡岭的沙。
2、主体用料
浇筑板、柱、过梁所用材料必须是长坡岭的`沙,按每平方米26.00元计价。
3、废土70.00元一车(5立方米),由运沙车拉走,基础完工后付清。
4、废渣拉出不付款,由建筑方帮吊下装车顺车带走。
四、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。以上合同,望双方共同遵守,如有违约造成的一切经济损失由违约方负责。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建筑材料合同6
出租单位: (以下简称甲方) 租用单位: (以下简称乙方) 甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》经双方协商签订此合同,须双方共同遵守执行。
1、乙方租赁材料物资时,须持单位介绍信及担保单位证明到甲方办理物资租赁合同。
2、乙方在甲方处租赁物资,需先向甲方交纳押金,租赁物资退还手续完毕,租金结清,由甲方退还乙方押金。
3、租赁物资价格表:
4、租金结算依据和标准:
结算依据和标准,以双方签订的合同为依据,以甲方“租赁物资收发凭证、码单”并经双方指定经办人签字为准,并同时作为租金结算的有效凭据,以物资发出时日起,按每月日为租金结算日,每月结算一次,最迟不超过十天。
5、租赁时间:自年月日至日止,如期满,租赁物资还未还清,以乙方实际使用时间为准。
6、乙方归还租赁物资,必须按乙方所租物资的“收发凭证原始码单”的规格型号,保持平整、干净、无损缺,修复完好后归还甲方库房验收,如物资无法修复则乙方按市场价赔偿甲方。
7、发货和退货地点:甲方仓库、提货和退货的运费、装卸费用均由乙方自理。
7.1发货和退货时需由甲乙双方指定代表人验收对接,保证物资完好。
7.2甲方必须向乙方提供合格证、登记备案手续、检测报告等其他相关资料。
8、设备维护与修理
8.1设备的维护于修理由甲方负责,每台设备故障停机时间每月累计不得超过48小时,超出时间由乙方从当月租赁款中扣除,扣款额按月租除以当月日历天数计算(备注:6小时未修复,扣除半天租金;12小时未修复扣除当天租金,设备修复期间,乙方应积极调整工作计划,因调整计划产生的'费用由甲方承担)。
9、违约责任:
9.1如乙方有下列行为之一者,甲方有权解除本合同并收取同时承担材料总价值的 %违约金。
(1)、乙方未按合同第四条规定向甲方交纳租金及滞纳金;
(2)、擅自转卖或不按合同规定使用租赁物资的;
(3)、未经甲方同意擅自将物资转租、转借他人的(如甲方同意转租第三者,必须有书面协议和负责人签字即生效)。
9.2如甲方不能按时按量提供材料给乙方造成损失,则乙方有权要求甲方赔偿损失。
10、租赁合同的变更、解除、终止
10.1、租赁期限届满,乙方继续使用租赁物的,应于期满前3日到甲方单位办理延期手续补签协议,并按约定继续交纳押金、租金。未按约定交纳押金的、租金的、遇有甲方上调租金调价标准的,执行甲方上调后对外公布实施的价格,不再另行通知。
10.2、乙方未经甲方同意擅自转租、变卖、抵押租用材料或变更合同约定使用地址的,按本合同第八条处理。
10.3、本合同自签订之日起生效至租赁物返还及各项费用结清之日终止。
11、本合同在执行中如发生争议,双方协商解决,协商不妥,任何一方均可向合同签订据地的人民法院起诉。
12、本合同未尽事宜,经双方负责人协商作出补充条款与本合同一样具有法律效力。
13、其它约定事宜:
14、本合同一式二份,双方各执一份,经双方单位盖章和负责人签字后生效。
15、乙方指定经办人:(领料人)(如有变动乙方应向甲方书面通知,否则造成损失由乙方负责)。
甲方(章): 乙方(章):
负责人签字: 负责人签字:
建筑材料合同7
供货方:(以下简称供方)
需货方: (以下简称需方)
供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则,经双方协商一致,根据《中华人民共和国经济法》的规定,订立合同如下:
第一条、产品大写
肆佰柒拾玖万壹仟元整
第二条、供货日期:
从20xx年1月21日起至需方工程竣工完成日止。期间送货以需方通知为准(需提前三天通知)。
第三条、质量要求:
供方在需方用货前提供货物样品,由供方提供产品合格证,并负
责产品检测,检测费用由供方负责,检测报告及现场拉拔试验提供给需方存档,供方供给需方同样质量的产品。供货方必须保证原材料为合格产吕,需方使用后,供方必须保证外墙面不发生渗漏。如供货方的产品发生外墙渗漏、面砖脱落等现象,供货方应承担全部经济损失,并按需方要求的工期负责外墙面的维修,如果供方未能按需方要求的时间进场维修,需方有权另择其他队伍维修,其相关费用在留20%的'货款中扣除。
第四条、货款及费用等付款及结算办法:
1、交货方式:所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点,所需运输费用由供方承担,并由供方负责卸车。
2结算方式:乙方随货开具的送货单由甲方现场验收小组签收的验收单为依据结算,每月25日数量结算一次。
第五条经济责任
(一)供方应负的经济责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,需方同意利用者,按质论价。不能利用的,供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间,每逾期一日,供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。
2、供方示按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,需方如果需要,应照数补交。如需方需要而供方不能交货,则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、如因供方的产品使用后出现质量问题,造成外墙面砖脱落,或外墙渗水,供方应承担全部经济责任。
(二)需方应负的经济责任
1、供方供货无误的前提下,如需方中途退货或使用其它同类产品,需方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。
2、需方如未按规定日期向供方付款,每延期一天,应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方,作为延期罚金。
第六条 产品价格如须调整,必须经双方协商后方能变更。
第七条 如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时,应提前7天与供方协商。
第八条 本合同所订一切条款,任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第九条 任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第十条本合同工在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,如协商不成,供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十一条本合同自双方签章之日起生效,到供方将全部订货送齐经需方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十二条本合同在执行期间,如有未尽事宜,由供需双方协商另行签订补充协议,补充协议与本合同有同等效力。
第十三条本合同一式贰份,由甲、乙双方各执壹份。
甲方(盖章): 乙方(盖章): 经 办 人: 负 责 人:
日 期:20xx年1月21日 日 期:20xx年1月21日
建筑材料合同8
根据《中华人民共和国合同法》及相关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守和发展。
一、项目概述
1.项目名称:遵义市指挥中心、训练基地、作战后勤保障旅建设项目
2.项目地点:遵义市新浦新区
3.合同范围:围栏工程的材料、运输和供应
二.名称、规格、型号、数量和金额:
三.结算和支付方法
从材料进场之日起,每两个月支付一次预付款,并预留一个月的预付款。如果甲方不需要材料,应在半个月内按实际收到金额结算。
四.双方的权利和义务
1.甲方的权利;乙方提交所有车辆信息,包括驾照、行驶证、身份证等。并要求乙方在规定的时间内将货物交付至甲方指定的地点。如果乙方不配合或不服从甲方的正常管理,甲方有权要求乙方变更合同内容或解除合同。
2.乙方的权利;根据合同、发票和收货人,甲方应按约定的时间收取材料费用。
3.甲方的义务;按照约定的时间向乙方支付材料费。
4.乙方的义务;在规定的期限内,将货物运输到甲方指定的地点,以保证材料的质量要求。乙方应积极配合甲方开展工作,服从甲方的`正常管理,否则甲方有权解除合同。乙方运输的水泥和标准砖必须免费向甲方提供出厂合格证及相关资料。如乙方未能履行上述义务,甲方造成的一切损失由乙方赔偿..
违约责任——乙方的责任
1.乙方收到甲方通知后,应在4小时内通过短信回复确认购买内容并发送至甲方指定的地点。如果材料到达现场较晚,甲方有权拒收。
2.乙方到达甲方收货人清点验收货物时,如发现货物数量不足,甲方有权从所有未结算的列车中扣除短缺数量进行结算。
3.乙方不得无理阻碍现场材料的正常运输,由此产生的后果由乙方承担全部责任。
4.乙方应负责协调运输引起的所有干扰。
5.如在运输过程中发生交通事故、车辆故障和违反法律法规,乙方应负全部责任,与甲方无关..
6.如乙方未履行或不当履行上述合同约定的其他义务,或履行义务时出现错误,给甲方造成经济损失的,乙方应全额赔偿甲方的经济损失。
7.如甲方未能按期付款,乙方有权阻止甲方施工。
因执行本合同而产生的任何争议应由双方协商解决。协商不成的,由当地仲裁机构仲裁。
本合同签订后,甲乙双方如需提出补充或修改,可签订补充合同,作为本合同的补充合同,具有同等法律效力。
乙方(公章): 。
法定代表人(签名):
建筑材料合同9
出卖人:
买受人:
根据《中华人民共和国民法典》,本着诚实信用、平等互利的原则,供需双方经协商订立本合同:
一、工程名称:
________________________。
二、施工地点:____________市____________区____________路北侧、____________西侧备注:以上单价、数量均为暂定,出卖人与买受人以进场时市场价格及实际数量进行结算。
三、买受人购买的建筑材料的总金额人民币____________元整,¥____________元;买受人扣除出卖人结算总价5%作为建筑材料的质量保证金,待住宅楼质保期满后返还给出卖人,在质保期内如建筑材料有质量问题出卖人负责履行保修义务,否则买受人有权扣除质保金作为罚款,质保金在保修期内不计利息。
四、质量要求技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:
1、出卖人所供的建筑材料成批量生产以前须由出卖人送样品至现场经买受人、监理、建设单位确立后由出卖人报验,合格后方可成批量生产。
2、出卖人所供的建筑材料质量必须符合国家规定要求,进场提供厂家资质、检验报告、合格证。符合《建筑给排水工程施工质量验收规范》标准。自工程移交瑞达物业公司之日起两年质保期和终身维修,超出质保期或买受人使用不当造成的,收取维修工本费。
五、交货地点和方式:合同签订之日起五日内出卖人根据买受人要求分批提供,交货地点鲁银名邦豪庭工程施工现场,若未按买受人要求时间供货至现场,由出卖人承担违约责任。
六、运输方式、到达站、港及装卸费用负担:由出卖人负担全部费用。
七、包装要求及费用负担:由出卖人负担全部费用。
八、合理损耗及计算方法:施工过程中所有损耗由出卖人承担,由出卖人承担全部费用。
九、验收标准、方法及提出异议的期限:国家标准、双方确认的图纸、技术交底函件、洽商记录或其他书面约定、承诺书、投标报价书等;货到指定地点三日内,买受人组织并完成验收,若有异议当即书面通知出卖人,24小时内将标的物全部退场,并承担因此而造成的违约责任以及工期延误的损失。
十、随机备品、配件、工具数量及供应方法:随标的物备齐,与标的物一并移交。
十一、交付定金预付款数额及时间:本工程无预付款。十二、结算方式及期限:货到现场后,经买受人验收合格,安装完成后须经监理方验收合格并签字后,根据建设单位付款情况同比例支付,工程竣工验收合格后交付瑞达物业,支付剩余工程款,预留5%作为质量保证金,待保修期满且无质量问题后根据发包人付保修金比例无息返还。
十三、违约责任:出卖人未按买受人要求时间供货的或因标的物不符合要求退场重新加工订货的,每延期一天按银行同期贷款利率支付违约金。
十四、如需要提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件:/十五、解决合同纠纷的方式:本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,当事人双方同意由/仲裁委员会仲裁。
十六、未尽事宜,经双方协商一致可另行补充约定。补充约定与附件均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
十七、合同签订时间:____________年____________月____________日
签订地点:________________________。
合同履行地:____________工地现场。
十八、合同生效与终止:
本合同自供需双方签字盖章之日起生效,货款付清后合同终止,本合同一式陆份,出卖人二份,买受人四份。
十九、双方协商的其它条款:
1)建筑材料到达现场后,由出卖人负责卸货。若未取得买受人同意的情况下,私自随意在现场卸货,处合同总价款5%的罚金,由此造成货物的损坏、丢失等情况全部由出卖人承担。
2)出卖人在施工现场卸货时,若造成现场物品损坏或发生的人员伤亡事故,由此造成的.全部责任和经济损失由出卖人承担。
3)出卖人未按买受人要求时间将建筑材料送到施工现场,处合同总价款1%/天的罚金,并承担由此给买受人造成的所有经济损失。
4)出现不合格建筑材料,出卖人无条件退换。若出卖人未能及时退换不合格建筑材料,处合同总价款10%的罚金,由于出现不合格建筑材料所给买受人造成的全部经济损失由出卖人承担,且买受人有权单方面终止合同,不承担违约责任。
5)若在双方未协商的条件下,出卖人中途停止供应建筑材料,对出卖人处建筑材料合同总价20%的罚款,赔偿由此给买受人造成的所有经济损失,且买受人有权单方面终止合同,不承担违约责任。
6)买受人和出卖人双方特别约定,本合同债权不得转让,如违反本约定,除转让行为无效外,违约方应支付另一方合同价款5%的违约金,并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。
7)买受人购买的建筑材料,在买受人未验收交接之前均由出卖人保管,无论丢失、损坏与买受人无任何关系,出卖人承担全部经济损失。
8)买受人购买的建筑材料,经买受人现场人员验收后发生的建筑材料损坏、丢失与出卖人无关。进场未验收的建筑材料由出卖人负责保管,损坏、丢失出卖人承担全部经济损失。
9)本合同是依据双方签订合同之前认可的资料,如有更改,须另立书面洽商记录。与本合同有关的报价单、洽商记录、往来函件和售后服务记录单是本合同的组成部分,具有同等法律效力,随合同一并执行。
10)出卖人根据施工图纸及现场位臵,对建筑材料进行二次深化设计并提供相关图纸及资料。
11)材料进场时间列表作为本合同附件以及结算依据。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑材料合同10
甲方:
乙方:
一、材料名称:
二、质量标准:
1、贴膜后玻璃安全防爆、耐酸碱。
2、贴膜后玻璃强度增加,不起泡不打摺。
3、玻璃破碎时被膜粘牢,不会飞溅伤人。
4、质保期________年。
三、供货时间:________年____月____日起,________年____月____日止,共计天。
四、供货数量费用及付款方式:
1、单价为元米
2、总供货量米,费用:元整。
3、合同签订当天甲方支付元为定金,余款元,待全部货到后付清提货。
五、甲方责任和义务:
甲方应及时支付合同约定的材料费用,不得拖欠,否则甲方应承担由于延期付款和拖欠材料费用由此引起的一切后果,并承担对乙方造成的损失。每延期付款一天,应赔付对方总材料款的.千分之三。
六、乙方责任:
1、乙方应作好膜的包装工作,保证材料质量。
2、乙方应按约定如期供货,不得延误。由于乙方原因不能如期供货,每延期一天,应扣罚总款的千分之三。
七、其它约定:
1、本合同自签订之日起生效,任何一方不得单方违约,否则应向对方支付本合同总金额20%的违约金,且在____日内一次付清。
2、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建筑材料合同11
甲方(买方):
乙方(卖方):
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,就甲方购买乙方建筑周转材料事宜协商一致,签订本合同。一、采购内容:宝晨租赁站现有所有建筑周转材料(详见附件清单),堆码厂房、办公场所使用权3年。
二、采购价格:⑴架管 元/米,合计 米,总计 元; ⑵扣件 元/个,合计 个,总计 元;
⑴、⑵总价合计:
三、付款方式:合同签订后5日内,甲方以转帐方式支付乙方首期款 万元(大写: ),余款 万元,(大写: )乙方同意甲方无息在 年 月 日前支付。
四、采购前企业的亏损和债权债务的处理:全部由乙方承担与甲方无关。
五、 双方的权利与义务
(一)甲方:
1、不得毁坏堆码场地、办公场所的建筑物原貌和使用性质 ;
(二)乙方:
1、承诺建筑周转材料都达到国家建筑周转材料的使用标准,并保证所有权属卖方无其他所有权争议;
2、应按买卖合同规定,保证甲方无偿使用堆码场地、办公场所3年,并提供相关物业所有人的书面证明材料;
六、违约处理:
1、在合同期限内,乙方违约不能提供承包方承包建筑周转材料和场地堆码、办公厂房使用的,给甲方造成经济损失的`,乙方承担所造成经济损失的双倍赔偿金给甲方,并全额退还甲方已付首期款,本合同自行终止。
2、在合同期限内,甲方违约给乙方造成经济损失的,甲方承担双倍赔偿金给乙方。
七、 双方约定的其他事项:
八、本合同未尽事宜,双方协商签订补充合同补充合同与本合同具备同等法律效力,协商不成提请仲裁裁决或向当地人民法院提起诉讼。
九、本合同一式两份,甲乙双方方各执一份,具备同等法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日 年 月 日
建筑材料合同12
立合同各方:
甲方:(买方,以下简称甲方)
乙方:(卖方,以下简称乙方)
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律、法规的规定,经协商一致,订立本购销合同,以致共同遵照执行。
第一条买卖标的、规格、价格、数量
2、货品为原装产品;
3、以上产品为定制产品,交货时间为收到货款后20个工作日
4、以上价格为交货价。
第二条付款方式
1。款到发货。
第三条交付方式
1。交付时间:
乙方在收到货款后20个工作日
甲方联系人
电话:
联系人:
2。交货地点及运输方式
交货地点:
第四条甲、乙双方的责任
1。乙方责任
(1)乙方应按约定向甲方交付货物,但乙方如提前交付货物,应及时通知甲方,并经甲方同意。
(2)乙方应保证交付的货物质量符合本合同规定,并担保对该货物享有合法权利。
(3)乙方向甲方提供由XX公司出具的合格产品质保书壹份。
2。甲方责任
(1)甲方应按约向乙方支付约定货款及本合同约定的其他费用。
(2)甲方应在本合同约定的时间、地点或在临时变更单已取得甲乙双方一致同意的`时间、地点受领货物,不得借故拒绝和延迟接收货物。
第五条违约责任
1。若乙方延迟交货,则每延期一天按未交货物价值的万分之四向甲方支付违约金。
2。若甲方延迟付款,则每延期一天按应付而未付款的万分之四向乙方支付违约金。
3。任何双方违反本合同的约定,须承担合同总价5%的违约金,违约金不足弥补对方损失的,应补足差额。
第六条争议解决
凡因执行本合同所发生的一切争议,甲、乙双方应以平等、互利、相互谅解为原则进行友好协商;协商不成,双方可选以下2项途径解决:
(1)提交仲裁委员会仲裁:
(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼:
第七条附则
1。本合同以甲、乙双方签字并盖章后生效。
2。本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行协商并签订补充合同,补充合同与本合同具同等效力。
3。本合同正本一式四份,甲乙方各二份。
4。本合同一经涂改自动作废。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
建筑材料合同13
供应商:(以下简称甲方)
买方:(以下简称乙方)
为了实现本合同的目的,明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,供需双方经协商一致,达成如下协议。
第1条产品名称、型号规格、数量及价格(见附表):人民币捌拾陆万贰仟捌佰元整(¥862080元)
第2条技术标准和质量要求:供应商应根据国家质量标准和供应商提供的产品样品和检验报告指标制造并向买方供货,供应商应保证按质按量按时交货。
第3条商品包装标准:有国家技术法规的,按国家技术法规执行;没有国家标准技术要求的,由买卖双方约定。
第4条交货时间、交货地点、运输方式和产品成本。
1.交付时间:
2.交货地点:
3.运输方式和成本:
第5条验收标准和方法:货物到达施工现场后,买方以国家现行验收标准和双方认可的型号、规格、样品为准。供应商应向买方提供产品证书和检验报告。
第6条对质量提出异议的期限:如果买方对供应商的产品有任何疑问或异议,应在15天内以书面形式向供应商提出,并负责保管货物。在此期间,买方有权拒绝支付不符合合同规定的货物。收到买方通知后,供应商应派人员到现场进行处理。否则,视为接受买方提出的异议和处理意见。
第7条结算方式及期限:供应商将货物运至买方施工现场并经买方验收后,买方支付合同款项。
第8条违约责任。
1.供应商提交的产品名称、型号规格、数量、质量与合同不符的`,免费退货、更换、修理;并承担因退货、换货或维修产生的实际费用。否则按违约处理。
2.如果由于供应商的产品包装不符合合同规定而导致货物被划伤或损坏,供应商应负责赔偿。
3.逾期交货的,供应商应向买方支付逾期交货违约金,并承担买方因此遭受的损失。
第10条合同争议的解决方式:因履行本合同发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,按照国家法定程序解决。
第11条其他。
1.在本合同有效履行期间,双方不得随意变更或终止合同。本合同如有未尽事宜,双方协商制定补充条款,补充条款与本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式两份,双方各执一份,双方签字盖章后生效。
乙方(公章):____________________。
法定代表人(签名):_________________________
在______________________________________
建筑材料合同14
发包人:
承包人:
xx小区安置房建设项目是区政府20xx年实施的棚户区改造和安置项目,该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设,因开发商资金链断裂等原因,安置房未能如期交房,给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题,现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目后续建设工程建筑材料供应事项协商一致,订立本合同书。
一、工程概况
工程名称: xx小区材料供应分包工程
工程地点: xx小区
二、工程承包范围
承包范围: xx小区后续工程建筑材料供应、水电供应、办公材料、点工、工地看护等事宜。
三、合同工期
开工日期:20xx年 08月 01 日
竣工日期:至工程竣工
四、付款方式
1.支付 20 万元,用于自工程复工以来已发生的一些费用。同时,承包方正常履行合同承包范围内所约定的事宜。
2.后续工程款,由审计部门跟踪审计,按月据实结算。
五、建筑材料质量按国家强制性标准执行
六、违约、索赔和争议
1、发包人承担的违约责任:发包人无正当理由未按合同规定预付工程款,承包人承诺施工不间断,经承包人书面催告后在30日内,仍未支付的,从催告期满之日起,向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息,直到按合同规定应付工程款支付为止。
2、承包人承担的违约责任:
(1) 发包人首付工程款后,承包人三天内仍不正常进行材料供应的,发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算。
(2)工程材料质量达不到合同规定的质量验收标准规范的要求的',承包人承担由此给发包人造成的一切损失,并在发包人指定期限内整改达到合同规定的标准,返工所产生的费用由承包人承担。
九、工程实施过程中,若协议双方发生争议,首先协商解决,协商不成,向工程所在地人民法院依法诉讼解决。
十、合同生效
合同订立时间: 20xx年08月1日
合同订立地点:
本合同双方约定签订后生效。
承 包 人:(签章) 发 包 人:(签章)
身份证号:
银行卡号:
联系方式:
二○一四 年 八月 一 日
建筑材料合同15
甲方:___________________
乙方:___________________
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,结合建筑材料生产、销售、使用的具体要求,经协商甲方同意购买乙方的建筑材料一批,为明确甲、乙双方的`共同责任,经双方协商一致,签订本合同。
一、质量要求、技术标准按国家现行标准执行。
二、交货方式:乙方将货物送达甲方指定收货地点。
三、货款金额:伍佰零贰万叁仟元整(材料明细附后)
四、付款方式:货到甲方指定地点验收合格后全额支付货款。
五、包装标准、包装物的供应与回收:捆扎包装不散捆,不回收。
六、本合同解除条件:如遇甲、乙双方中有一方未按合同约定履行义务时,另一方有权解除本合同。
七、本合同在履行过程中产生的争议由双方协商解决,如双方确实无法协商的,可向合同签订的人民法院起诉。
八、本合同一式贰份,双方各执一份,从签字盖章之日起生效。
九、材料明细表:
甲方:___________________乙方:___________________
日期:___________________日期:___________________
【建筑材料合同】相关文章:
建筑材料购销合同02-04
建筑材料购买合同02-18
建筑材料供货合同01-03
建筑材料运输合同01-02
供建筑材料的合同01-10
建筑材料采购合同12-08
建筑材料租赁合同11-08
建筑材料供货合同10-09
建筑材料购销合同模板02-16