工程施工合同(15篇)
随着法律观念的日渐普及,越来越多事情需要用到合同,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么常见的合同书是什么样的呢?下面是小编为大家收集的工程施工合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
工程施工合同1
甲方:________________
乙方:________________
一、承包内容:________________化粪池修建五座,包括土方开挖,外运,回填,砼垫层,池底板,池壁、池顶板及成套盖板,钢筋制作安装,图集中要求的抹灰,预留管洞、完工后垃圾清运等全部工作内容(不含下水管道的引入和引出工程,实际发生时可现场办理书面签证)。具体挖深甲方现场确定及建设单位下发的施工图纸。(做法详见合同附件及国标02S701)
二、承包工程名称:________________
三、承包工程地点:________________
四、承包方式:________________包工包料,包工期,包质量,包安全。
五、承包工程质量相关要求
质量必须达到国家质量检测评定标准的合格条件,按设计和规范要求进行施工,所有材料必须有产品合格证明。
六、施工工期:________________总工期为天,自20年月日开工,于20xx年12月22日竣工。
七、工程总造价:________________元
人民币大写:________________(包括税金)
八、甲、乙双方的义务
1、甲方负责同有关方面协调,保证乙方施工期间,必须水、电、路畅通。并做好施工期间的质量技术交底,安全检查,质量验收工作。
2、乙方保证按照合同工期完工,甲方保证按合同规定付款。
3、乙方必须服从甲方施工人员的指挥和要求,严格遵守施工规范,及时通知甲方现场代表对每一道工序进行验收,合格后再进行下道工序施工。
4、乙方必须采取严格安全防护措施,如发生安全事故乙方应承担一切经济和法律责任。
5、如因停水、停电原因影响施工,则工期顺延。
九、付款方式
1、工程完工经甲方验收合格后10天内,甲方向乙方支付工程总造价的`95%,剩余款5%作为质保金,质保期为一年。
2、在质保期内如所建化粪池工程未发生因施工原因引起的质量问题,质保期满后10天甲方将质保金一次性支付给乙方(质保金不计利息)。
是、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效,到工程款项付清时自动终止。
甲方:________________(签章)乙方:________________(签章)
法人代表:________________法人代表:________________
日期:________________日期:________________
工程施工合同2
发包人(全称):__________________
承包人(全称):__________________
一、工程概况
工程名称:_____________
工程地点:_____________
工程内容:_____________
工程立项批准文号:_____________
资金来源:_____________
二、工程承包范围:
三、合同工期:_____________
开工日期竣工日期:_____________
四、工程质量标准:质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定为合格工程标准为依据,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。
五、合同价款
金额(大写):_____________________________元(人民币)
¥:_____________________________元
六、组成本合同的文件包括:
1、本合同专用条款
2。标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、工程量清单
5、工程报价单或预算书,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成。
七、发包人向承包人提供图纸日期和套数:6套。发包人应按专用条款约定的日期和套数,向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
监理单位委派的工程师
姓名:_______________
职务:_______________
发包人委托的职权:__________________
需要取得发包人批准才能行使的职权:______________________________________________
发包人派驻的工程师
姓名:________________
职务:________________________
职权:_________________________________________________________________________
承包方项目负责人:_____________
承包人委托的职权:_____________
项目经理:_____________
八、双方约定现场工程师工作职权:
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将此函件提交工程师,工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外,发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
工程师的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,工程师可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的,承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的,视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理,应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告,工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知承包人。紧急情况下,工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议,但工程师决定仍继续执行的指令,承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担,延误的工期相应顺延。项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时,项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向工程师关交报告。责任在发包人或第三人,由发包人承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在承包人,由承包人承担费用,不顺延工期。
九、发包方的工作:
1、在开工前7日内将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定地点,保证施工期间的需要;开通施工场地与城乡公共道路的通道,约定的施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;
2、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责;
办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外)在开工前7日内完成;
3、确定水准点与座标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验在开工前7日内完成;
4、组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底在开工前7日内完成;
5、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作、承担有关费用;
十、承包人的工作:
1、在每月1日向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表;根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,产负责安全保卫;向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施,发包人承担由此发生的费用;
2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用,因承包人责任造成的罚款除外;
3、已竣工工程未交付发包人之前,承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复;发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款,按约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作;
承包人应按约定的日期,将施工组织设计和工程进度计划在开工前提交,工程师逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意。承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工,接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时,承包人应按工程师的要求提出改进措施,经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
工程师认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工,并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后48小时内未予答复,承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。
十二。、工程质量检验:
质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。工程质量达不到约定标准的部分,工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。工程师的.检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期。
十三、隐蔽和中间验收的内容:
基础工程具备隐蔽条件或达到主体中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,工程师应承认验收记录。经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工。
十四。安全施工与检查:
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。
十五、合同价款确定与支付:
工程取费按丙类计算,执行现行内蒙地区定额标准结合图纸和实际工程量为计算依据,参照当地的政策。法规。文件。现行材差和人工费调差。主体两层封顶后发包方支付以完工程量80%工程款,主体全部封顶后发包方支付已完工程量的80%工程款,装修工程中期发包方支付装修工程的造价60%工程款,完工验收合格后一月内支付工程款额度达到工程总造价的95%。
十六、工程量的确认:
承包人应按约定的时间,向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量),并在计量前24小时通知承包人,承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程价款支付的依据。工程师收到承包人报告后7天内未进行计量,从第8天起,承包人报告中开列的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人,承包人未能参加计量,计量结果无效。
十七、工程款(进度款)支付:
在确认计量结果后5天内,发包人应向承包人支付工程款。发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款),承包人在约定支付时间7天后向发包人发出要求支付的通知,发包人收到通知后仍不能按要求支付,承包人可在发出通知后7天停止施工。发包人可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第5天起应付款的贷款利息。发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。
十八、材料设备供应:
由发包人所供应材料必须符合使用标准并且不得高于当地市场价格,工程竣工结算时执行地区定额材差指导价格。
十九。工程设计变更:施工中发包人需对原工程设计变更,应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准,并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;增减合同中约定的工程量;改变有关工程的施工时间和顺序;其他有关工程变更需要的附加工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。
承包人在工程变更确定后14天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行:合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。
二十、竣工验收与结算:
工程具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收有关规定,向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。发包人收到竣工验收报告后15天内组织有关单位验收,并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后15天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。发包人收到承包人竣工验收报告后15天内不组织验收,从第16天起承担工程保管及一切意外责任。工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用。发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由发包人承担责任。
工程竣工验收报告经发包人认可后15天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算。发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后10天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告通知经 二十一、违约、索赔和争议:
争议发生时向有管辖权的人民法院起诉,违约方并承担工程总造价5%违约罚金,并承担给对方直接造成的经济损失。
二十二、双方关于不可抗力的约定:
不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。不可抗力事件发生后,承包人应立即通知工程师,产大力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生,承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内,承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:
(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;
(2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
(3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;
(4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;
(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担;
(6)延误的工期相应顺延。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
二十三、保险:
工程开工前,发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险,支付保险费用。运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备,由发包人办理保险,并支付保险费用。发包人可以将有关保险事项委托承包人办理,费用由发包人承担。
承包人必须为人事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。保险事故发生时,发包人承包人有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。
二十四、合同终止和解除:
发包人承包人履行合同全部义务竣工验收合格并且工程款结算完毕后本合同即告终止。
发包人承包人协商一致或停止施工超过56天,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
二十五、工程保修范围和时间:
保修范围有防水项目保修期限2年。给排水项目保修期限1年。供热项目保修期限2年。维修经费使用预留的5%保修金。
二十六、本合同一式六份,正本两份,副本四份,签字盖章后生效。
合同订立时间:________年__________月__________日
合同订立地点:
发包人:(公章)_______________________
承包人:(公章)______________________________
住所:_______________________________
住所:______________________________________
法定代表人:_________________________
法定代表人:________________________________
委托代表人:_________________________
委托代表人:________________________________
电话:_______________________________
电话:______________________________________
传真:_______________________________
传真:______________________________________
开户银行:___________________________
开户银行:__________________________________
账号:_______________________________
账号:____________________________________
_____________年_____________月_____________日
工程施工合同3
施工单位:公司
承包单位:化工有限公司
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司XX防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则
1、工程名称:公司梅林生产、生活基地
2、工程地点:上梅林深华石料公司大院内
3、工程内容:
根据公司xx工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜 ,屋面防水工程采用聚氨酯“851”防水涂膜 。
二、承包方式:
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:
厨卫间聚合物防水每平米20元;屋面“851”聚氨酯防水每平米28元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准:
乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准,严格参照广东省防水工程新规范标准DBJ15—19—97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任:
1、甲方责任:
应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
甲方有权对乙方在施工过程中的.工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、乙方责任:
听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送市“建科院”检验合格后使用。
配合市建公司梅林生活基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。
六、付款方式:
本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方,留5%的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:_________ 乙方:_________
代表:_________代表:_________
工程施工合同4
项目单位: (以下简称“甲方”)
施工单位: (以下简称“乙方”)
甲、乙双方依照《网络综合布线国家颁发的有关规范及标准和其他有关法律,行政法律,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 网络综合布线工程事项协商一致,订立本合同,以资共同守信。
一、 工程概述: 工程名称: 网络综合布线工程 工程地点:
二、 工程承包范围: 网络布线工程,甲方要求的网络综合布线系统的全部内容。
三、合同工期: 合同工期总日历天数:15天,具体开工日期以合同生效次日起计算,如遇以下情况工期做相应顺延:
(1) 甲方在开工前未能向乙方提供施工场地或施工场地不能满足施工要求;施工临时设施,材料仓库,施工水电、部门协调等工作未能解决,影响进场施工。
(2) 经甲、乙双方协商同意,在施工中设计有变动而影响施工进度的。
(3) 因自然灾害或其他不可抗拒力因素。 四 承包方式: 本合同中规定的工程以包工、包料、包质量、包工期、包安全的方式实施总包工程。 五 合同价款及结算方式:
(1) 本工程合同总价为:人民币 元,大写:元 整。 (其中单点施工费:网络 元点合计 个点。如有添减按实际点数计算)。
(2)本合同双方约定工程款支付方式为:合同签订____日内预付全合同价40%,即人民币 元,大写: 。工程设备及材料到现场后再付全合同价40%,即人民币 元,大写: 。待整个网络工程验收合格并结算完毕后一周内甲方一次性支付全合同价的20%,即人民币 元,大写: 。
(3)因甲方使用功能提高发生的设计变更导致的工程量增减,甲、乙双方以工程量联系单的`方式予以确认,工程完工以后据实结算。除此之外工程量清单中没有的项目不予增加,均包含在其他项目中。
(4)本合同采用固定单价,工程量清单中的综合单价不因劳动力、机械、材料、设备等市场因素价格变化而做任何变化,工程量以甲、乙双方确认的实际工程量为标准进行结算。
六、组成合同的文件及要求:
(1)本合同协议书。
(2)合同有关当事人相互之间根据本合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、联系单、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传、传真(书面文件)等。
(3)双方有关工程的洽商,变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
(4)合同文件的解释以国家现行法律、法规为准,当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工作进度的情况下,由双方协商解决。
七、 工程验收及质保:
(1)工程质量标准:本合同工程质量要求符合国家有关工程合格等级标准。
(2)乙方必须按照施工图纸,说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方代表的监督。
(3)乙方按工程进度及时提供关于工程质量的技术资料,严格按照建设单位要求组织设备、材料、并提供设备、材料出厂合格证、说明书、进口设备的商检证明等资料。
(4)工程竣工验收应以施工图纸,设计说明、设计变更通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
(5)甲、乙双方约定本工程完工以后,甲方收到乙方报告后____日内入组织验收, 如超过报告____日,甲方未按时验收,视为甲方默认验收完毕。
(6)验收中发现有不符合质量要求的部分,由乙方负责返工。
(7)对未验收工程,在交工前乙方负责保养,并告知甲方不得使用,如甲方已经使用,即视同交验。
(8)全部工程的质保:硬件设备(路由器、交换机、机柜、电源插板、面板、网线)等根据硬件厂家提供的质保方式质保,线路及敷设管线非人为、自然灾害和其他不可抗拒因素导致损坏的________年质保。在质保期内如因人为或自然灾害因素导致线路中断或网络故障,乙方只提供技术支持,不对任何直接或间接性后果负责。
(9) 软件类故障保修期为6个月,在质保期内如因人为自然灾害因素或运营商发生重大变化,导致网络故障或网络中断,乙方则只负责提供相关的技术支持。如超过保修期,乙方则按照甲、乙双方所商定的费用按次收费进行付费服务。
八、双方的权利及义务:
(1)甲方权利义务:
1、有权要求乙方按时保质保量完成工程施工任务。
2、向乙方提供必须的施工条件。
3、向乙方提供有关技术资料图纸等。
4、指派代表,负责签署相关合同文件,和处理施工中的协调工作。
5、依照合同约定向乙方即使支付工程款。
6、及时组织验收及办理结算手续。
7、提供零时库房、施工场所施工所用水电等。
(2) 乙方义务与权力:
1、有权要求甲方按合同约定付款。
2、按合同约定要求完成施工任务。
3、按照合同约定承担工程质量和保修期内质量保证责任。
4、乙方遵守安全施工的相关法则,操作规程,因违反上述法规、规章、规程引起的施工安全事故均由乙方承担。
5、乙方将充分考虑配合甲方及其委派监理对工程的合同意见及要求。
6、指派文X向同志为工程代表,负责签署相关合同文件和处理施工中的协调工 作。
九、违约责任
(1)由于甲方未能依约履行义务的,应赔偿乙方因此而造成的经济损失。
(2)由于乙方未能依约履行义务的,应赔偿甲方因此而造成的经济损失。
十、争议解决方式 合同发生争议时,双方应及时协商,协商不成,甲XX同意选择下列第( )种解决方式:
(1) 可提交市仲裁机构。
(2) 向人民法院起诉。
十一、附则
(1)合同未尽事宜,由双方另行协商解决。
(2)本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
(3)本合同一式两份,甲XX方各执一份,均具有有同等法律效力。
甲方: 乙方:
委托代表人(签字): 委托代表人(签字)
工程施工合同5
工程项目名称:
委 托 方:
服 务 方:
工程建设项目管理合同建设单位:
项目管理单位:
根据国家及地方颁布的有关法律、法规及条例,结合工程的具体情况,经甲、乙双方友好协商,甲方委托乙方对第二条中所明确的工程项目进行全过程项目管理服务,并就具体事项达成如下一致协议。
第一条 词语定义1.1业主:在协议书中约定,具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。
1.2项目管理单位:在协议中约定的,具有工程建设项目管理相应资质的和独立法人资格的,接受业主单位委托的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。
1.3项目经理:企业法定代表人在管理的建设工程项目管理中的具有相应资格的委托代理人。
1.4设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.5监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.6代理单位:指受发包人的合法委托,以发包人的名义代理实施项目或项目部分内容发包工作,并具有相应资质等级证书的单位。
1.7承包单位:在协议书中约定,被项目发包人接受的具有工程项目施工承包主体资格的当事人或取得当事人资格的合法继承人。
1.8造价咨询单位:指业主委托的负责本工程造价咨询并取得相应工程造价咨询资质等级证书的单位。
1.9工程:指业主和管理单位在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.10项目管理酬金:指管理单位为进行建设项目筹建、建设、联合试运转、验收总结等工作发生的管理费用。
1.11工程前期:指自工程立项起至工程设计完成止的`阶段。
1.12施工准备期:自施工图设计开始起至签发开工令为止的阶段。
1.13施工实施期:自工程开工至按施工合同完成了项目全部任务为止的阶段。
1.14竣工验收期:承包人按施工合同完成了项目全部任务,提出交工至发包人组织验收通过为止的阶段。
1.15造价咨询:指具有造价咨询资质的单位受发包方的委托对工程项目进行造价控制的活动。
1.16施工监理:指工程施工阶段监理单位对工程质量、进度、投资、安全文明施工进行控制的监理活动。
1.17管理期限:协议书中约定的服务期限。
1.18开工日期:指发包人、承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.19竣工日期:指发包人、承包人在协议书中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.20图纸:指发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括文字配套说明和有关资料)。
1.21合同关系:指发包方和承包方通过合同(协议)来约定各自的权利和义务的平等关系。
1.22管理关系:指管理单位按业主授予的权力对被管理单位实施的管理。
1.23施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体制定的供施工使用的任何其他场所。
1.24书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等或以有形地表现所载内容的形式。
1.25工程项目总投资:指完成工程项目所发生的价款支出。主要包括土地费、设计费、勘察费、配套增容费、建安工程投资(包括设备)、二次精装修费、工程预备费等。
1.26项目建设周期:指从项目的立项至工程竣工验收交付使用止的全部时间。
1.27竣工验收:指承包人按合同完成的项目全部任务,经验收合格,由发包人组织验收的活动。
1.28竣工结算:指承包方全部完成了协议书中约定的内容,交工之后,向发包方进行的最终工程价款结算的活动。
1.29竣工决算:指建设项目竣工后,由建设单位编制竣工决算报表和竣工财务情况说明书的活动。
1.30竣工备案:建设单位自工程竣工验收合格之日起15日内依照有关法规向有关建设行政主管部门进行竣工验收备案的活动。
1.31联动试车:指新建企业或新增加生产工艺过程的扩建企业在竣工验收前,按照设计规定的工程质量标准,进行整个车间的有负荷或无负荷联合试运行。
1.32违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.33索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿的要求。
1.34不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.35 小时或天:本合同规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后天是 休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
1.36审计:由国家规定的审计所或部门免费对工程各项费用的合法性进行审核的活动。
1.37项目管理月报:由项目管理单位按月向业主报告工程项目实施情况的报告。
1.39指定分包:指由发包方指定单位分包部分工程内容。
1.40竣工资料:指在协议中约定或按国家有关规定,承包方应当提供的有关工程的资料(包括书面、电子、影像资料)。
1.41重大变更:指业主或由于客观原因改变工程的主要使用功能、建设地点、增减建设规模15%以上,分期或合并建设或提前或推迟3个月以上实施的行为。
1.42业主代表:业主派出的授予处理工程项目建设相关事务的全权代表。
第二条 组成本合同的文件1、 本项目管理合同;
2、 附件:项目管理的工作内容和职责(若分列);
3、 本合同实施过程中经双方协商一致的补充合同文件。
第三条 工程概况工程名称:
工程地点:
建筑面积:
项目建安总投资(暂):
第四条 项目管理服务方式本工程由甲方委托乙方并在甲方领导下实施项目管理,提供全过程建设管理和咨询服务。
乙方派出由项目经理、专业技术人员、管理工程师等组成的项目管理班子从对工程前期、施工阶段、竣工验收及交付使用诸阶段,根据甲方确定的项目功能定位、建设标准、设计方案、投资规模等进行计划、组织、控制和协调等管理和专业咨询服务。
第五条 项目管理的依据1、 项目管理合同文件;
2、 与本工程建设有关的政府部门的批准文件;
3、 与本工程有关的其它合同文件;
4、 经业主批准的项目管理计划书;
5、 与工程有关的工程建设法规、规范、验收标准。
第六条 乙方管理内容和职责6.1总则乙方在签订合同后一个月内应向甲方提交符合合同和甲方基本要求的项目管理计划书,主要包括拟达到的项目管理目标、项目概况、项目管理组织机构、项目实施总进度及节点实施计划,项目管理的主要内容和方法,拟采用的相应措施以及主要工作的管理流程等。
(一)工程前期6.2项目建设策划6.2.1按照基本建设程序列出项目建设流程。
6.2.2制定项目建设的轮廓计划。
6.2.3进行甲、乙双方工作界面及职责的划分。
6.2.4计算关键线路和关键节点的工作时间。
6.2.5对关键节点工作进行描述和控制措施提出建议。
6.3项目建设前期工作及市政配套的管理6.3.1办理立项阶段市政配套征询。
6.3.2办理项目初步设计审批手续,初步设计文件报送有关土地、规划、消防、通讯、环保、环卫、卫生防疫、交通绿化、劳动保护、人防、抗震、监测、工务所、上水、电力等部门审批。
6.3.3按工程开工条件要求办理施工场地,申办临时用水、用电、建筑红线、水准点等手续。
6.3.4选择符合资质的专业监测单位进行地下管线监测。
6.3.5协助甲方审核监测合同及费用。
6.3.6申报地下管线监测保护,办理“绿卡”。
6.3.7申领临时用地规划许可证。
6.3.8联系与规划部门做好基地红线测放。
6.4组织、协调管理6.4.1联系、协调与项目有关的部门和社会配套单位的关系。
6.4.2对勘察、设计、施工等招标代理工作进行监督、协调,为招标工作顺利开展提供相关资料。
6.4.3协调勘察、设计工作,努力使设计成果符合项目的功能要求和满足甲方使用要求。
6.4.4组织或协助主管单位召开本工程扩初设计审批会。
6.4.5组织设计优化设计,及时将各方审核意见、专家咨询意见以及甲方使用意见提供给设计单位,对项目设计进行优化。
6.5合同管理6.5.1起草或组织起草设计合同、勘察合同。
6.5.2组织合同谈判。
6.5.3协助甲方对合同条款的最终确认。
6.5.4监理合同执行台帐,对合同进行跟踪管理。
6.5.5主持合同争议的协调,配合合同争议的仲裁或诉讼。
6.6工程投资管理6.6.1协助业主审核支付申请。
6.6.2审核各相关合同费用及其支付方式。
6.6.3协助业主组织设计单位、造价咨询机构对工程概算进行审核。
6.7工程进度管理6.7.1按照甲方对总工期的要求,制定分阶段工程进度计划,督促检查落实各阶段各单位进度实施情况。
6.7.2制定项目总进度网络计划,确定控制节点,提出控制计划目标。
工程施工合同6
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下:
一、甲方将土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资,乙方占总利润的70%;甲方不出资,负责管理及项目的签订、收款等工作,甲方占利润的30%。
二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完,协议自动失效。
三、甲乙双方合作期间,盈利或亏损各自按比例分配。
四、合作期间双方一方持卡,一方负责保管该储蓄卡密码,以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知,以短信的形势等。
五、合作期间,甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。
六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款,只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出,或工程相关的'费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出,每个月按比例支付部份分成。
七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。
甲方(盖章) ___________ 乙方(签章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 _____ 日
工程施工合同7
甲方(发包单位):
乙方(承包单位):
甲方同意将 工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。
一、工程项目名称(工程地点):工程价款360000元整。清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固),包模板2300元/米。
二、承包方式:
1、包工包料;
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间
四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的`前提下求美观。
六、付款办法:
1、总工程价款(金额大写 元整;
2、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50%付给作工料费,剩余50%尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。
九、补充协议:
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
电话:_______________________电话:___________________________
传真:_______________________传真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
工程施工合同8
甲方:
乙方:
为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商,就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议,内容如下。
第一条:工程概况
1.工程地址:湖北____县____区
2.工程项目:公司综合楼楼面厕所地面防水。
3.施工内容:甲方要求乙方,防止楼顶.厕所地面漏水,漏雨的目的。
4.承包方式:包工不包料、包工期、包质量、包安全。
第二条:工程价格:
1.屋面B每平米8元(含燃气)
2.厕所丙纶布每平米 元
第三条:质量要求
1.施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应协商解决。
2..工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外,还应当达到甲方要求的质量标准:施工后,楼顶整体平面平整,无鼓包,接口牢固,密封好,排水口流水通畅,室内外各处无任何漏水痕迹。
第四条:工程工期
1. 工程时间:自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。
2. 如果因乙方原因而延迟完工,每日罚款500元。
第五条:付款方式
1.工程完工后付工程款70%, 甲方保留5%工程款作为工程维修押金,
2.工程保修期________年,在工程交工后________年内,工程质量出现任何问题,均由乙方无偿修理,保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。
第六条:施工安全:
乙方必须保持施工现场整洁,并遵守甲方公司安全管理的有关规定,对 施工人员人为造成的`不安全后果负全责。
2.施工结束后,由公司派人对施工布局、施工质量进行验收,凡是没有达 到要求的不符合标准的地方,重新施工,返工全部费用由乙方自行承担。
第七条:合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力 .
甲方:
乙方:
________年____月____日
工程施工合同9
发包人(以下简称_方):
承包人(以下简称乙方):
依照<中华人民共和国合同法>及其他相关法律、法规,遵照平等、自愿、公平、诚信的原则,_方将苏北路二标段(茂名路东文化路西),人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方,为了保_工程质量和进度,明确_乙双方的权利和义务,经_乙双方协商一致,特立本施工承包合同,供双方共同遵守,具体条款约定如下:
一、项目概况及承包范围
1、工程名称:
2、工程地址:
3、承包范围:完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外运、混凝土的'浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作。
二、承包方式
1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他_配合。
2、包所有人工作用具工具机械等。
三、工程款支付方式
工程款支付:
_方按四次付清,第一次路面切割、拆除及垃圾外运完成支付 元。第二次混凝土的浇筑完成支付 元。第三次侧石平石铺设完成支付 元。第四次步道砖完成支付 元。工程竣工验收合格后,_方于一周内同乙方办理完工程结算,并足额支付乙方的所有工程款。
四、违约金
双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承担,违约责任外还需额外向守约方负担壹万 元/次的违约金。
五、合同生效
1、合同履行过程中若发生纠纷,双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解,调解不成,向工程所在地_法院起诉。
2、本合同一式两份,_乙双方各执一份。
3、本合同由_乙双方负责人签字、盖章后生效,竣工结算工程款支付完毕后终止。
_方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
年 月 日
年 月 日
工程施工合同10
甲方:
乙方:
甲方愿将本电气安装工程让乙方施工,为保质、保量、安全地按期完成施工任务,明确责任,特参照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:忻府区和平西街转盘西北角
工程规模:
二、工程承包范围:
设计所包含的全部内容。
三、工程日期:
开工日期:_年_月_日
竣工日期:_年_月_日
双方约定工期顺延的其它情况:
四、工程质量标准:
符合国家电气安装标准验收规范
五、费用支付
施工安装工程取费及工程量计算的依据和取费标准按国家规定执行。工程量确认后,本工程总费用为40万元。大写肆拾万元整。
工程开工前一次性付清全部工程款,乙方负责工程验收合格后送电正常。
六、甲方的责任与义务
1、甲方应在商定的时间内向乙方提供工程材料存放地点并负责材料的看护。
2、签定协议书后,甲方不得随意终止或干涉乙方施工,但有权监督工程进度及发现乙方不按照设计要求施工时要求乙方返工,并按原设计要求施工。
3、工程涉及的砍树、占地、土地划拨及协调工作由甲方负责与当地部门联系办理。
七、乙方的责任与义务
1、乙方在施工前需制定工程三措并填写开工报告,施工作业人员需持进网作业证,须明确安全员、技术质检员、材料保管员并各负其责。
2、施工中所有需要试验的瓷件及设备必须经过试验,并出具试验报告,发现采用未经试验的瓷件及设备,必须返工,由此引起的损失由乙方负责。
3、乙方如因管理不力造成材料丢失、短缺或滥用低质产品或材料造成费用大增,则此费用由乙方负责。
4、乙方在施工中严格按照安全、技术、组织措施和电业安全工作规程进行施工以确保安全和工程质量。
(1)乙方在开坑时应该专人监护,防止土方塌陷,必须注意地下隐蔽物体如电缆、水管、通信光缆等,如造成破坏,由乙方负责。开坑后的土堆严禁放在交通道路上,如果不及时回填则应设明显标志,防止路人落入坑中。
(2)严禁乙方采用人力叉杆立杆,须采用安全性高的施工机构,并做好一切可能发生意外的防范措施。
(3)运输材料和工具时,乙方必须注意交通安全,材料和工具的`堆放也应该考虑到行人与车辆的交通安全。
(4)乙方的施工机构和工具应有专人负责检查和管理,严禁采用无合格证和危险的施工机械和工具。
(5)在紧、放线或拆旧的过程中必须注意交叉跨越和邻近的电力、通讯等线路,并做好防范措施。
(6)如乙方组织不力、管理不善、违反有关规章制度,在施工过程中造成人员伤亡或设备损坏事故由乙方负责承担。
5、乙方必须照图施工,严格按照工程质量标准施工,负责引发的返工费由乙方负责承担。
6、工程竣工后,乙方报甲方组织自查,自查合格后,填写竣工验收单报电力部门。
补充内容:
八、违约责任
1、甲、乙双方均不得随意解除本协议,非经双方同意擅自解除合同的,由违约方支付对方相应违约金。
2、乙方应严格按照规程操作,及时回填土坑、设立标志。如因过错造成人员伤亡,应承担赔偿责任。
九、合同生效:
双方签字盖章付款之日起生效。
甲方(章):乙方(章):
负责人(签字)负责人(签字)
_年_月_日
工程施工合同11
发包方:(简称甲方)
承包方:(简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和城市信用的原则,双方就本土地平整工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
二、工期:
根据双方协商工程期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,若发生了不可预见或不可抗力时,经甲方代表确认后工期顺延。
三、承包范围
1、承包范围:按甲方提供的图纸规定的范围进行土地平整的工程施工。包含的一切机械设备、施工抽水、土方回填和余土清出场地外运输等。
2、承包方式:按合同承包范围,采用一次性总价包干形式;乙方负
责的范围包括:包机具、工期、质量、安全、包乙方工人劳保用品、劳保福利、工程保险以及所有乙方负责承担和支付的费用。
四、合同价款
本合同采用一次性总价包干形式,含税合同总价人民币¥_________元(大写:__________________)。施工途中除因甲方通知变更所造成增减工程量时按实际发生结算外,甲方不再签证工程量变更增加给乙方。
五、工程款支付方式及结算
支付方法一期付:在工程完成并且经双方认可结算后一次性付清工程款。
六、质量保证
1、工程质量应符合国家、行业及地方先行设计与施工规程、规范、标准等有关规定,单位工程全部达到合格标准。
七、甲、乙双方责任
(一)甲方责任
1、甲方派施工代表,负责代表甲方实施对本工程质量、安全生产、施工进度、综合治理、文明施工进行指导和监督。负责就本工程与施工方或对外相关事宜进行交涉、洽商。
2、工程竣工后,甲方应及时组织专门人员进行验收。
(二)已方责任
1、委派为现场管理代表及安全负责人。执行国家的政策、法律法规及公司的给昂规章制度,贯彻落实政府及上级主管部门有关质量安全、文明施工、综合治理等规定。
2、乙方必须根据甲方提供图纸对施工范围内的.地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)进行核查、勘探以免造成破坏,否则一切后果由乙方负责。
3、乙方必须具备相应的设备和技术力量、以保证按图纸规定的标高和包含施工工作面的范围组织施工,否则乙方无条件翻工以满足要求。
4、乙方必须文明施工并负责场外渣土的保洁清理、夜间施工有关证件的办理及其费用。
5、乙方必须提供经税务部门认可的建安发票,否则甲方有权拒绝付款。
八、其他
1、因本合同有关事项及合同履行过程中发生争议,双方应协商解决。
2、其他约定:
3、本合同一式两份,正本一份,副本一份,甲、乙双方各执一份,每份具同等法律效力,合同自经双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
日期:
工程施工合同12
发包方(甲方):
承包方(乙方):
身份证号码:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建筑部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规和规章,并结合当地市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:融创“书香佳苑”
工程地址:福鼎市桐山街道小路片区
建筑面积:商住1#-9#楼市场1#、2#楼合计.92㎡
二、承包范围
本工程的施工图纸、会审纪要、设计变更中所有的给排水、电气(强、弱电、不含消防弱电联动系统工程)安装工程所包含的全部内容。
A、给排水部分:
①给水部分:从小区自来水公司总水表后所有承包范围内的给水部分(总平给水管道以后按图纸另定)至所有用水末端的给水工程施工安排及系统试压。
②排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
B、电气部分:
①从低压计量表后(公共部分从主、备用电表后面开始,商业住宅部分从计量表后开始计算)至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束。
②接地网、引上线、避雷带网的施工,施工图中所有从低压配电柜至强电井、总配电箱等所有的钢管预埋(埋地部分的防腐处理)、电线电缆的预埋盒安装等。
弱电部分的智能化系统、电视电话、网络宽带等依据设计图纸将管道预埋到位,并做好引线保证管道畅通。
C、甲方单独分包项目
①高低压配电室电缆、高低压柜、变压器、低压配电室一户一表电缆及安装(设备基础及电缆沟部分除电力部门以外的'均由乙方负责)
②接地网、引上线、避雷带网的施工,施工图中所有从低压配电柜至强电井、总配电箱等所有的钢管预埋(埋地部分的防腐处理)、电线电缆的预埋盒安装等。
弱电部分的智能化系统、电视电话、网络宽带等依据设计图纸将管道预埋到位,并做好引线保证管道畅通。
用工人员的一切劳保用品和安全防护用品。如:安全帽、安全带、绝缘手套、防护面罩、防尘罩、工作鞋、雨衣等所有个人劳保防护用品、用具。晚上加班临时流动用电的灯具(灯具线应用三芯电缆线)等工料费用均属乙方的承包范围。
另配有当地建设与安监部门认可的水电工证的工人,负责安装及管理工地现场日常的施工用电、用水及设备电器等包括日常的巡视与维护。
当地元/㎡的劳务挂靠费包含在承包范围内。
三、承包形式
乙方包工、包辅材(定额内主材由甲方提供、其余的材料均属乙方承包范围)的形式,自负盈亏。
四、机具
乙方提供除塔吊和施工电梯外的施工需要的所有机械设备。
五、承包价格
整个项目所用水电安装分项综合平均包干单价为元/㎡,合同总价为人民币元,综合包干单价含以下项目:
A、预埋14%元/㎡(砌砖前)
B、接管8%元/㎡(砌砖期间)
C、给排水18%元/㎡(粉刷后)
D、穿电线、安装电箱20%元/㎡(预验收前)
E、装灯具、开关、插座20%元/㎡(预验收前)f、扫尾工程等20%元/㎡(预验收前)
以上综合平均包干单价已考虑合同约定的工作内容和承包范围及各种因素对价格及人工费的影响,在任何情况下均不得调整。
六、付款、结算方式
乙方施工到六层顶板按照水电预埋项目完成量的75%支付进度款,六层以上按乙方月完成工程量75%支付,主体封顶后付至乙方总完成工程量85%,工程预验收通过后补足工程款90%,工程竣工验收合格后付至95%。余款5%作为保修款待质保期满一年后无质量问题10日内一次性支付给乙方。
竣工验收工程质量如达不到合同规定标准,因乙方原因,乙方应在十天内负责返工至合同规定标准为止,返工的所有费用乙方承担。
结算办法按照国家现行的《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T-20xx规定的建
筑面积以平方米计算工程量,不加任何系数。
七、工程质量及技术要求
工程质量:合格
乙方必须严格按照国家及地方现行的有关法律、法规、质量验收规范及工程建设强制性标准进行施工。
八、施工工期:
依据建设单位及甲方要求随钢筋、土建进度同步施工,不得以任何理由拖延工期,否则每拖延一天工期处于违约金500元/天,第二天处于违约金1000元/天,以此类推,以上工期延误的违约金由乙方当月支付工程款时扣回。
楼层板钢筋每绑一间板底钢筋,水电应随后预埋到位,一个施工段板底筋全部绑完,水电应在2个小时内预埋完毕。
乙方技术力量不足或劳动力不足影响工期,甲方有权另聘其他包工班组,进行分割承包,另包工班组的单价超出乙方承包单价部分乙方负责。
九、安全生产责任:
乙方必须严格按照国家及地方现行的有关施工安全技术规范和标准以及融创置业公司有关规章制度组织现场安全文明施工,如若乙方原因造成的安全事故及产生的法律及经济责任由乙方承担。
一切服从现场管理人员指挥,不得任意盲目生产,工人进入工地必须戴好安全帽,不准穿三鞋以及酒后上班。
水电安装工程按照安全操作规程施工,乙方若不按规范施工视情节轻重每次予以贰佰至壹仟元的违约金。
各种电动工具应保证有完好的防护罩,电线应用电缆线,不得使用胶质线,并且电线应架空,不得有满地面电线,机械设备应盖防护棚操作,电动工具有专人使用,不得他人随便乱用,否则视情节轻重每次处以贰佰至壹仟元违约金,且发生事故乙方应负事故责任和经济责任。
工地现场的围护或者安全防护设备,乙方如施工需要移除的(要经甲方同意)和不慎破坏的要及时恢复,否则费用乙方负责。
十、材料供应
乙方施工的辅材必须经甲方检查合格后方可投入使用。
乙方须提前30天申报当月甲方供材料的数量包括品种、规格、数量、进场时间等)因乙方不及时上报或上报数据有误,造成材料供应不及时的责任由乙方承担。
甲供材料设备,应提前24小时通知乙方,货物运到现场后,乙方应指定甲供材料交
货地点,提供的甲供材料交货地点应为机动车可以到达的位置,并保证甲供材料水平搬运距离不超过50米,垂直搬运距离不超过正负一层;甲供材料的卸货及场内倒运由乙方负责,费用由乙方承担。乙方应在货到 5小时内组织并完成四方验收;乙方应在接收甲供材时与监理、供货方、甲方核对接收数量,并在相关单据上签字盖章。
定额内主材甲方提供,乙方所用甲供材料(以领料单为准)使用量大于定额含量的,以超定额含量部分乘以市场价的系数赔偿甲方损失及管理成本,少于定额含量部分的材料归乙方所用。定额内含量按照现行定额以甲方委托第三方造价咨询公司审核结果为准。《福建省安装工程消耗量定额》(20xx版)。
十一、甲方责任
甲方应于施工前向乙方提供水电施工图纸一套并进行技术交底,监督乙方按照施工方案及图纸进行施工。
甲方应根据工程特点与有关规定,制定技术安全保证措施,挂设施工所需的安全网及防护栏杆,以保证工人的施工安全。
甲方提供水源到各层、电源每三层设一个末级箱和每层进料平台一个固定灯、总电源箱、塔吊上照明大灯一盏、堆料场所。
甲方提供材料垂直运输条件、楼层主轴线、标高具体详细尺寸、位置。以保证施工工期和技术要求。
十二、乙方责任
乙方应按照设计图纸、会审纪要、设计变更、工作联系单施工,不得任意更改,否则返工自负。
乙方应建立水电安装工程质量检查制度,并配备技术雄厚管理水平高的管理班组,做到按图施工无误,随时接受甲方和监理及质检部门的检查。
乙方不得将工程转包、分包,否则甲方有权单方面终止合同,乙方先退场后结算,并按照所完成的工程量办理50%作为结算,结算款待工程竣工验收后付款,不计其他任何费用。
整个承包项目是乙方原因造成未施工完毕退场,乙方先退场后结算,按乙方所完成的工程量50%作为结算,结算款待工程竣工验收后付清,不计其他任何费用。
工人进场乙方即为每位工人签订务工劳动合同和每个月工人工资报表(应由工人身份证号码和工人签字)各送给甲方一份,否则不支付当月工程进度款。并服从甲方对民工工资发放监管制度的管理,否则每次予以叁仟元的罚款。
砼浇捣时应配备足够的人力、物力进行跟班巡查和保护预埋线管及预留孔洞不受破坏,跟班巡查的工人必须对板的负筋保护、不得踩筋,否则每次罚款500元,由工程款中扣回。
工程竣工验收合格后质量保修期为一年。
施工期间乙方做好成品、半成品保护,如有破坏由乙方负责承担修复和经济费用。 乙方做好各个工人防偷防盗工作,如有发生、发现一次罚款500元-5000元,罚款由乙方支付工程款中扣回,情节严重者转交公安机关处理。
十三、违约责任
乙方应严格按合同约定的工期及甲方现场分部分项节点工期要求为准,每延误一天乙方承担违约金500元,累计延误超过5天,除承担违约金外,甲方有权采取终止合同,责令乙方无条件退场等一切断然措施,且按乙方完成工程的50%工程量进行结算,由此产生的所有责任由乙方自行承担。
若本工程验收因安装原因未达到合同约定的质量和安全要求,造成工期延误和返工损失等,由乙方完全承担责任和相关费用,另乙方支付双倍所产生费用予甲方作为违约金。乙方在质量、进度、安全、文明施工等方面未能满足要求,影响了甲方施工,造成甲方的直接经济损失由乙方承担违约责任。若经甲方提出整改而拒不执行的,甲方有权单方解除合同,责令乙方退场,由此发生的损失费用由乙方承担。
十四、其他:
乙方进场的施工工作人员身体应健康强壮、素质高、不得出现各种疑难杂症病人和传染病人,以及犯罪人员,否则立即清出工地。杜绝18周岁以下有,55周岁以上及有高血压、心脏病等重大疲劳人员参与施工,否则处于每次每人贰佰元的违约金。
各楼层发现乙方工人大小便,甲方有权每次每人处违约金贰佰元,由乙方当月支付工程款中扣回或者乙方工人发现其他班组工人在各楼层大小便捉到,甲方给予奖励壹佰元。
不准集众用各种形式进行赌博、打架,不得使用电炉、电炒锅、电饭煲、电热棒以及其他电器、煤油炉、液化气,否则发现没收,并罚款每次贰佰元,工人违反扣款乙方负责。工人不得在各楼层砌灶明火煮菜煮饭,否则每次罚款壹仟元乙方负责,罚款由乙方工程款中扣除。
工人进场应持进程劳务证,身份证,计划生育证,当地派出所暂住证,置业资格证,并持证上岗,工人进场应上交一寸相片四张,身份证复印件二分,不得留宿外人,否则经济处罚由乙方负责,工人不得带家属和小孩进入工地,否则乙方应向外租房,租金乙方负责。
合同中各项乙方未能按时按量完成或做到,甲方有权另派其他班组施工完成,费用概由乙方负责。
合同生效后双方必须树立正确的经营思想,始终如一,知道工程竣工验收,结算完毕。若因乙方原因造成工程中途停滞,乙方除负有经济责任外,甲方有权终止合同。
本合同签订后甲方收到乙方工程质量履约保证金之日起生效,至该工程价款全部结算后自行失效。
本工程甲方原因停工一个月以上,甲方应补贴乙方工人出勤人数每人每天20元。 以上各条款罚款扣款甲方可单方面从当月进度款中扣除,如乙方不是重复累犯,在结算时予以一次性返还。
合同签订时付工程履约保证金壹拾万元,市场1#、2#楼完成时返还贰万元,其他各栋待施工至六层顶板后按照每栋壹万元无息返还给乙方。
本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。
十五、争议解决
未尽事宜双方共同协商解决。
双方在合同履行过程中如发生争议,双方约定协商解决,协商不成提交工程所在地仲裁机构仲裁。
甲方代表:
电话:
乙方代表:
电话:
订立时间: 年 月 日
工程施工合同13
发包人(全称):_________
承包人(全称):_________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:
一、工程概况
工程名称:_________
工程地点:_________
工程规模及结构特征:_________
工程承包范围:_________
工程立项批准文号:_________
资金来源:_________
二、合同工期
开工日期:_________
竣工日期:_________
合同工期总日历天数_________天。
三、质量标准
工程质量标准:_________
四、合同价款
币种:_________
合同总价(大写):_________元(小写)¥:_________元
综合单价或费率:详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程报价单或预算书(非招标工程)
五、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书;
2、中标通知书(适用招投标工程);
3、投标文件(适用招投标工程);
4、经确认的.工程报价单或预算书(适用非招投标工程);
5、本合同专用条款和补充条款;
6、本合同通用条款;
7、标准、规范及有关技术文件;
8、图纸;
9、工程量清单;
10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;
11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要;
12、工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。
六、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。
七、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工,在缺陷责任期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同书所约定的全部义务。
八、发包人承诺
发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
九、合同生效
本合同订立时间:_________年_________月_________日
订立地点:_________
发包人和承包人约定自双方签字盖章并送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案后本合同生效。
发包人(公章):_________
承包人(公章):_________
住所:_________
住所:_________
法定代表人:_________
法定代表人:_________
委托代理人:_________
委托代理人:_________
电话:_________
电话:_________
传真:_________
传真:_________
开户银行:_________
开户银行:_________
账号:_________
账号:_________
邮政编码:_________
邮政编码:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同14
发包方(简称甲方):_______________
承包方(简称乙方):_______________
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、概况
1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
2、装饰施工地点:__区(县)___路___弄(村)___号__楼___室。
3、住房结构:_____房型____房___厅___套,施工面积___平方米。
4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、总价款:____元,大写(人民币):_____其中:材料费:______,人工费:______管理费:______,设计费:______垃圾清运费:______,税金(3。41%):____其他费用:______经双方认可,变更施工内容,变更部分的`工程款按实另计。
7、工期:自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工,工期___天。
二、关于材料供应的约定:
1、甲方提供的材料:________________________________
2、乙方提供的材料:________________________________
三、关于工程质量及验收的约定:
1、本工程执行db08—62—97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db3130—1999《住宅装饰装修验收标准》____市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由___方设计施工方案。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
6、工程验收。
四、有关安全生产和防火约定:
五、关于工程价款及结算的约定:
1、工程款付款方式列下表:
2、工程结算:
3、工程保修期。
六、其它事项
1、甲方工作:__________________________________
2、乙方工作:__________________________________
七、违约责任:_________________________________
八、纠纷处理方式:_______________________________
九、合同的变更和解除:_____________________________
十、其它约定:_________________________________
十一、本合同一式_____份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章):______
乙方(签章):______
委托代理人:______
法定代表人:______
住址:______
地址:______
电话:______
电话:______
邮编:______
邮编:______
签订日期:___年___月___日
签订地点
工程施工合同15
甲方:_______________
乙方:_______________
甲方为了发展村级公益事业,加快村级环境面貌提升进度,计划通过一事一议项目硬化村内道路。本着双方自愿、友好合作的前提、并经村民代表会议表决通过,甲乙双方达成协议如下:
一、施工范围:________村村内主街道硬化________米,路宽________米,合计________平米;水泥厚度________厘米。
二、完工及验收日期:合同签订之日起________个月内完工,完工后________个工作日内由甲方按合同约定进行验收。
三、合同金额:承包总价款_______________元、款计(大写)_______________。
四、付款方式:完工后________日内由甲方负责验收,验收合格后立即清算工程款;本着互相尊重的原则,甲方在经济条件充裕的`情况下可提前支付乙方部分工程款,待工程完结后出示相关付款手续办理工程款结清事项。
五、权利和义务:甲方有义务为乙方施工提供便利,并解决可能出现的村民纠纷,如乙方正常施工遭受村民拦阻,且甲方未尽调解义务造成的施工延期,乙方不负担任何赔偿责任,并有权力向甲方追讨误工费用。
六、违约责任:乙方如果无正当理由超期完工,每天支付________元赔偿金;乙方超期________个月或因工程质量问题达不到甲方验收标准视同违约甲方不负担任何施工费用。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自签字之日起立即生效!
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
【工程施工合同】相关文章:
工程施工合同01-21
工程施工合同范文03-02
工程施工合同2015年02-07
2015工程施工合同范文02-06
绿化工程施工合同02-19
工程施工合同范本02-15
消防工程施工合同02-27
简单建设工程施工合同02-27
小型建设工程施工合同02-23
大型建设工程施工合同02-23