简单建筑施工合同

时间：2023-11-13 11:50:13 志杰其他合同范本我要投稿

简单建筑施工合同（通用14篇）

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编收集整理的简单建筑施工合同（通用14篇），欢迎阅读与收藏。

简单建筑施工合同（通用14篇）

　　简单建筑施工合同 1

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　甲方在建房屋___栋，建筑层数___层，___层约_____平方米，___层约_____平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。

　　甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。

　　乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。

　　二、承建项目

　　乙方按照设计图纸或甲方提出的.要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。

　　三、承包价格

　　每平方米人民币大写：_______________元，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。

　　四、付款方式

　　合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付___%，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到___%，完成第___层以及屋顶付到___%付款___元，工程全部完工，交验完毕付到___%，预留___%为质量保证金，完工___年内无质量问题，清尾款。

　　五、双方责任

　　甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

　　六、质量要求

　　乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。

　　七、注意安全

　　劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

　　八、工期要求

　　主体工程工期为___(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方必须在_____年___月___日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便及时筹备。

　　九、后期维修

　　因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并承担由此发生的相关赔偿以及责任

　　十、其它

　　其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。

　　本合同___式___份，甲乙双方各执___份，从签字之日起生效。

　　甲方签字(章)：____________

　　乙方签字(章)：____________

　　__________年_______月_______日

　　简单建筑施工合同 2

　　合同编号：

　　发包方：________________

　　承包方：________________

　　签约时间：________________

　　签约地点：________________

　　为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　(一)工程名称：____________

　　(二)建筑面积(工程形式)____________

　　(三)施工地点：________________

　　(四)工期：

　　1、开工：____年__月__日;

　　2、竣工：____年__月__日;

　　3、合同工期总共历时____天。

　　(五)承包形式：

　　(六)工程质量标准：

　　(七)工程价款：共计人民币_________元。

　　(八)付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。

　　(九)质保期：____年。

　　(十)双方的责任义务

　　1、发包方的责任义务

　　①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

　　②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

　　③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

　　④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

　　2、承包方的责任义务

　　①按发包方要求及图纸要求进行施工;

　　②如期完成施工任务;

　　③接受发包方的技术指导和质量标准要求;

　　④负责发包方提供料物及设备的保护;

　　⑤教育施工人员爱护甲方的`材物，不得偷窃和损坏;

　　⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;

　　(十一)其他

　　1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

　　2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

　　3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

　　发包方：___________________________

　　承包方：___________________________

　　委托代理人：___________________________

　　日期：___________________________

　　简单建筑施工合同 3

　　发包方：_________建筑施工有限责任公司（以下简称甲方）

　　承包方：_________（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将______公司______工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。

　　一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：

　　该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。

　　二、本合同期限：

　　从20___年__月__日起至20___年__月__日止。

　　三、工程质量标准：

　　所有分项工程质量确保优良

　　四、劳务管理费的上缴及付款方式：

　　1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的`合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。

　　付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付____，装修完工前付____。

　　五、乙方的职责

　　1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。

　　2、协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。

　　六、乙方的职责：

　　1、全面履行______公司与______建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。

　　2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。

　　七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。

　　八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。

　　甲方：____

　　乙方：____

　　甲方代表：____

　　乙方代表：____

　　20___年__月__日

　　简单建筑施工合同 4

　　合同编号：______________

　　发包方：________________________________

　　承包方：________________________________

　　签约时间：______________

　　签约地点：______________

　　为了保证________________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　1、工程名称：________________________

　　2、建筑面积(工程形式)：________________________

　　3、施工地点：________________________________

　　4、工期：

　　(1)开工：________年____月____日;

　　(2)竣工：________年____月____日;

　　(3)合同工期总共历时________天。

　　5、承包形式：________________

　　6、工程质量标准：________________

　　7、工程价款：共计人民币________元。

　　8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计________元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计________元;质保金______元，质保期满后支付。

　　9、质保期：________年。

　　10、双方的责任义务

　　(1)发包方的责任义务

　　①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

　　②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

　　③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

　　④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

　　(2)承包方的责任义务

　　①按发包方要求及图纸要求进行施工;

　　②如期完成施工任务;

　　③接受发包方的技术指导和质量标准要求;

　　④负责发包方提供料物及设备的保护;

　　⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;

　　⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;

　　11、其他

　　(1)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

　　(2)本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

　　(3)合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

　　二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定

　　建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖，但合同没有约定时，由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。

　　依据《民事诉讼法》第二十三条的规定：因合同纠纷提起的诉讼，由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。

　　第三十五条的规定：两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的`，由最先立案的人民法院管辖。

　　三、建筑合同合同履行地的理解

　　所谓“合同履行地“，通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点，即义务清偿地点。

　　建设工程设计合同是双务合同，即由发包人提供设计工作所依据的基础文件和情况，设计人交付设计文件，并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中，与建设工程施工合同有所区别，有的明确了交付设计图纸的地点，有的对交付图纸的地点没有约定。

　　根据《合同法》第六十一条的规定“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充;不能达成协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定”。根据交易习惯，建设工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人接受图纸所在地。

　　发包方：__________________

　　承包方：__________________

　　委托代理人：__________________

　　20______年____月____日

　　简单建筑施工合同 5

　　发包方：_________（以下简称甲方）

　　承包方：_________（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把_________工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：

　　（一）工程项目

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、工程范围：

　　4、承包造价：_________元（大写：_________）

　　（二）工程期限

　　根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期_________天。（雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延）开工日期为20___年__月__日至20___年__月__日，总工期_________天。

　　（三）本工程竣工质量为一次性合格工程

　　乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工。

　　（四）工程价款支付及结算

　　本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。

　　（五）其它约定

　　1、甲方承担的安全责任、权利

　　（1）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程；

　　（2）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；

　　（3）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚；

　　（4）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

　　2、乙方的责任、权利

　　（1）乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度；

　　（2）乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；

　　（3）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作；

　　（4）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。

　　（六）其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　二、建筑工程施工合同签订的主体资格

　　签约过程中，大家注意的重点是合同的'内容，对施工企业而言，建设单位就是上帝，而忽视了对合同主体资格的审查。有时为了促成合作或碍于情面，往往是“走过场”，这样的做法容易导致主体缺陷而使合同归于无效或难以履行，达不到预期目的。

　　因此应该重视合同主体资格的审查，首先，要审查对方的营业执照及年检情况，了解其主体的合法性，如是否合法注册，是否存在未年检而被吊销执照，是否具有资金能力，注册资金的到位情况。在主体资格方面应当着重查看一下对方的营业执照和企业参加年检的证明资料。

　　三、建设施工合同签订注意事项

　　首先，要审查合同内容是否合法，有无违反法律法规的强制规定，是否存在危害社会公共利益或以欺诈、胁迫手段订立合同损害国家利益，是否存在重大误解和显失公平等情况。

　　其次，要审查合同主要条款是否完备、明确，具有可执行性。各评审部门要根据自己的职责和掌握的公司资源情况对合同各条款进行甄别，确认是否齐备，表述是否清楚可行，公司现有资质能否满足，并列明应注意事项。施工合同内容应特别注意以下内容：

　　１、施工范围界定与投标报价或合同价款是否一致及有无动态约定；

　　２、双方权利义务约定是否明确，用户应该提供的设计文件、原始资料等接点规定是否清楚，能否影响工期；

　　３、对用户提出的技术标准及质量、安全等目标要求，能否满足及注意事项；

　　４、价款、支付条件及方式、结算方式、公司能否满足及接受；

　　５、索赔程序是否明确可行；

　　６、合同是否采用格式合同及专用条款、补充条款，表述是否准确，不存歧义，合同的用词用语不需要华丽、完美，但是一定要明确，简单明了，避免毫无意义的空话，同时合同条款之间不能出现矛盾。合同条款的明确性是指用词用语要到达当事人无需再进一步协商的程度；

　　７、纠纷解决方式约定是否合法有效，是否存在风险；

　　８、识别出新的、不熟悉的、公司缺乏经验的材料、设备、施工工艺、验收标准及超出常规的特殊要求，并进行交底和指导履行；

　　９、违约责任约定是否对等，如果有严厉的违约责任应明确提出注意事项等等，合同条款的对等性是公平原则的重要内容，不要签义务多、责任重、权利少这类一边倒的合同，例如合同只规定我方违约要如何处理而无对方违约如何处理的内容。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　20___年__月__日

　　简单建筑施工合同 6

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲方______改造，现委托乙方施工承建，甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。为确保质量，按时完成任务，甲乙双方本着平等互惠，公平公正的`原则，就有关事项达成以下协议：

　　一、工程名称：____________。

　　二、工期：______年______月至______年______月

　　三、工程议价：______元。

　　四、承包方式：包工包料。

　　五、工程内容：大门拆建，门卫房拆建，围墙拆建，硬化篮球场，排球场，操场垫高整平铺石粉，教学楼内外粉，校路铺花砖，楼前区铺花砖等。

　　六、乙方在建设施工时，一定要保证质量，如有不符合质量问题，要求翻工，造成的浪费由乙方负责，并负责翻工费用。

　　七、乙方在施工期间要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方负责。

　　八、在改造期间，任何一方修改施工内容，增加工程项目，必须甲乙双方商量，双方达成一致后，方可施工。

　　九、甲方需为乙方施工提供便利，保证施工期间施工场地通水通电。

　　十、付款方式：完工后，经甲方或有关单位验收合格后全部付清。

　　十一、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商，意见一致后可作补充条文。

　　十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方确认后，双方法人签字即可生效，双方必须严格遵守执行。

　　十三、结算付清工程款后，本合同书自然终止无效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　简单建筑施工合同 7

　　甲方：____________________________________

　　乙方：____________________________________

　　双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：____________________________________

　　工程地点：____________________________________

　　工程内容：____________________________________

　　二、工程承包范围

　　承包范围：_____________________面积为准

　　三、合同工期

　　开工日期：_________年_________月________日

　　坯房竣工日期：_________年_________月________日（中途如有下雨一天则往后推迟一天）

　　竣工日期：______年______月______号

　　合同工期总日历天数：_________年_________月________日

　　四、工期延误

　　因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延

　　1.设计变更和工程量增加；

　　2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时；

　　3.不可抗力自然条件；

　　五、工程竣工

　　乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。

　　六、工程质量标准：__________县质量检测局为准（不包括材料质量）。

　　七、合同价款

　　金额：建筑面积每平方米￥____________元×建筑面积的总平方米

　　工程预支款：￥____________万元

　　竣工日付款：余下总金额的____________%

　　工程款结算：检测工程竣工日后____________个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款。

　　八、组成合同的.文件

　　1.本合同协议书

　　2.标准、规范及有关技术文件

　　3.图纸

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前______个工作日向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。

　　十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。

　　十二、本合同正本______份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存______份。

　　十三、合同生效

　　合同订立地点：_________________________________________

　　本合同双方约定___________________________________后生效。

　　甲方（签章）：_________________________

　　乙方（签章）：_________________

　　日期：___________年________月________日

　　___________年________月________日

　　简单建筑施工合同 8

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》的相关规定，_________（以下简称甲方）将在北五十家子镇升弘养殖场建筑工程承包给_________（以下简称乙方），经双方协商，达成如下承包协议：

　　一、建设物料及施工费用共239万元，核算标准如下：

　　1、圈舍主体建筑：圈舍总面积2000平方米，包工包料600元/平方米，合计120万元。

　　2、办公室及防疫室200平方米，工料及施工费20万元。饲料加工车间200平方米，工料及施工费12万元。

　　3、青贮池3000立方米，工料费合计45万元，干草棚300平方米，工料费6万元，沼气池200立方米，工料费16万元。

　　4、院墙及厂区绿化、路面硬化施工及物料费20万元。

　　二、施工期限

　　工程建设自20______年4月份开始，20______年10月30日前交工验收。

　　三、甲方前期拨款

　　甲方前期拨付乙方预备资金50万元，用于园区建设前期施工人员的日常生活及物料购置支出。此款项由甲方在工程结束验收交付后由甲方从乙方施工费中一并扣除。其余款项189万元甲方根据施工进度分3次支付给乙方。

　　四、双方权利

　　（一）甲方：

　　1、认真履行协议要求，按合同要求支付乙方施工费用。

　　2、为乙方提供劳动食宿场所，保证水、电设施正常使用。

　　3、负责维护乙方施工期间的正常生产秩序，保证乙方正常施工。

　　（二）乙方：

　　1、严格按甲方图纸，在技术人员指导下进行施工。

　　2、施工所用原材料应按甲方建筑要求选择，严格执行采购制度，保证原材料质量。

　　3、施工期间负责施工队伍的`管理，保证施工安全，无责任事故。

　　4、按甲方规定的时间内保质保量如期交工。如延误交工期限，负责赔偿甲方相当于正常生产收入数额的违约金。

　　甲乙双方各执一份，协议自签订之日起执行。未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　日期：______________

　　简单建筑施工合同 9

　　甲方：_____作业队(以下简称甲方)

　　乙方：______班组(以下简称乙方)

　　根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将三春汇秀苑车库砼工程以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执行。具体条款如下：

　　一、工程名称：

　　____________苑车库砼工程

　　二、工程地址：

　　_____。

　　三、结构类型：

　　_____。

　　四、建筑面积：

　　_____平方米。

　　五、承包方式：

　　包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文明施工、包结构验收。

　　六、承包内容及要求：

　　砼工程：

　　1、砼浇捣前模内零星垃圾的清理、浇水润湿，搭、拆、移浇捣范围内的临时跑道，搭、拆、清洗砼泵输送管，砼水平、垂直运输，振捣、找平、收面、泵管输送完后砼处理和再次利用，漏浆的处理。蜂窝、麻面、爆模砼、暴管砼的处理及修补。栏板、压顶、女儿墙压顶等砼浇筑、平台、斜坡等等零星构件砼的浇捣，砼浇捣后的养护，等工作，并配合试验员做试块。预制构件制作，预制盒的加工、砼垫块的制作。修边检底、基坑周边护坡及护坡钢管搭设，补止水螺杆眼，r线的修补，内楼梯钢管扶手的搭设等。包括现场所有进出材料的上、下车;并保证所上下材料堆放到指定位置(分规格、型号、堆放整齐及清扫干净)。

　　2、工作范围内的文明标化、清理卫生等。

　　3、设计院和建设单位对本工程的修改变更而发生的增减工程量。

　　4、承包工程范围内的安全、文明施工等。

　　5、生产性临时的搭设、拆除等。

　　七、工程质量标准：

　　100%优良率，根据质量要求标准，各承包班组必须严格按照质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后各班组必须先做好自检，互检工作然后通知甲方，总包单位及监理单位验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚，作为对甲方信誉的赔偿。

　　八、工期要求：

　　总工期_______天(按总包单位的进度计划执行)。若在要求工期内不能完工，造成总包方对甲方的工期罚款，根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。

　　九、安全要求及综合治理：

　　1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故，由违章者自负全部责任。

　　2、严格遵守和国家及________市的各种法律法规，服从总包及甲方等相关部门的指挥，自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。如在施工过程中发生安全事故产生的费用在____________元以内由班组自付，____________元——____________元以内的甲方负责一半，____________元以上甲方负责总费用的60%。____________元以上的安全事故由安全部门协助处理。承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。

　　3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。

　　4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品，必须戴安全帽和系好安全带，如发现不戴安全帽和不系安全带给予______元/人次罚款，违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以_______——______元罚款。

　　5、宿舍内严禁乱拉乱接电线，严禁在宿舍内烧煮食物，一经发现除没收炊具外并处以200元以上一次罚款。宿舍内禁止使用一切电器设备。

　　6、严禁打架斗殴、赌博，如有发现先给予双方处以______—______元罚款，然后根据调查结果，责任方承担另一方的全部损失，情节严重者移交司法部门处理。

　　7、严禁在宿舍内男女混居、工地上严禁带家属，若出现带家属给予______元/人一次的罚款，若出现混居现象给予______元/人一次的罚款;未经主管部门同意不得留宿非本班组人员，每发现一次给予______元/人次处罚，爱护公物，不得损坏各种设施。

　　8、凡在施工区域外发生的治安事件，均由乙方自行负责。

　　十、甲方职责：

　　1、负责对乙方进行质量、安全、进度、文明施工，操作规范等技术交底。对乙方进场后的施工能力、人员素质、技术素质、进行考核，给予乙方30天的试用期，如试用期内乙方达不到质量、进度、文明施工、综合治理要求的甲方有权单方终止协议，其施工部分工程量不予结算，作为对甲方信誉损失的赔偿。造成对甲方经济损失的`乙方给予赔偿。

　　2、根据现场条件，提供乙方的食、宿、其费用自理。

　　3、积极为乙方创造施工条件，做好协调工作。

　　4、负责对乙方的质量、安全、进度、文明施工进行监督检查，对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改，甲方有权派人进行整改，其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。

　　十一、乙方职责：

　　1、根据承包工程量组织相应的施工人员，进场人员必须合理搭配，其思想素质好，技术能力强，无健康疾病和传染病的18---45岁男性。各承包班组有一名组织能力强、技术好，责任心强的同志作班组长，形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场，积极参加甲方或总包方组织的相关会议，凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予______——______元/次罚款。

　　2、熟悉施工图纸，严格按照≤建筑安装工程施工与验收规范≥及设计要求，进行组织施工，确保工程质量、进度、安全、因管理不善达不到质量标准造成的返工，应负担由此造成的工料、工期损失。

　　3、乙方进场人必须相对稳定，未经甲方同意不得随意变动班组人员。

　　4、接受甲方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督，服从指挥。

　　5、对甲方提出的整改意见应即时组织人员进行整改，直至达到标准为止。

　　6、爱护甲方提供的各种设施和设备，不得随意损坏，如有损坏则给予其价值的两倍予以赔偿和处罚。

　　十二、文明标化、卫生要求：

　　1、认真搞好个人、宿舍、现场卫生，随时保持文明清洁。

　　2、认真按照文明标化要求，对自己承包范围内的材料分类堆放整齐。

　　3、每道工序完工，必须做好工完场清工作，能用的材料必须利用。

　　4、凡以上达不到要求者，根据其性质、范围及价值给予两倍以上的罚款，每次每项最低不少于______元。

　　十三、设施、工具供应：

　　除大型机械设备甲方供应外，小型设备、工具乙方自备(包括班组工人的安全帽)。

　　十四、人工费结算及支付：

　　1、为保证工程质量、进度、各施工班组签定合同时，向甲方缴纳壹万元保证金(作业队出据收款单);该费用待工程结束后、若乙方毁约保证金作废。质量进度均达到甲方要求者，甲方(凭收款单)一次性退还乙方。班组内组长应该向自己班内每个组员签订个人劳动协议。上缴作业队一份。

　　2、乙方进场后自垫生活费一个月。以后甲方每月支付乙方生活费______元/人(按登记出勤人数花名册)。

　　3、结算方式：按建施图上设计院所标建筑面积计算。结构阶段结束(小模板全部拆除)后，主体验收后一个月内支付人工费90%(含借支生活费及罚款)。剩下的10%待工程全面竣工验收后一个月内付清。

　　十五、其他：

　　1、本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，另签补充协议。

　　2、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

　　3、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　______年______月______日

　　简单建筑施工合同 10

　　委托方(甲方)：

　　身份证：

　　承接方(乙方)：

　　身份证：

　　经甲、乙双方友好协商，甲方决定委托乙方进行厂房建造。为保证工程顺利进行，根据有关规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　一、工程地址：__________________________________，厂房规格：长_______米宽______米高_______米，总计建筑面积约_________平方米。施工内容：详见厂房施工细则。委托方式：包工包料，工期：______年___月___日至______年___月___日，工程价款：每建筑平方米_______元，共计人民币约_____________元。竣工后以实际面积结算

　　二、甲方须提供水通、电通，路通。乙方负责按合同要求进料、组织施工，保质保量地按期完成施工任务。用电费用有乙方承担。

　　三、合同签订10日内，甲方应付施工工费的____% ;当工期进度过半，甲方即第二次付施工工费的____%，工程竣工验收后付施工费的____% 。剩余的____%作为保修金，保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起，为12个月。

　　四、如果因甲方原因造成延迟完工有甲方负责。乙方原因延迟完工，应承担违约责任，由于乙方施工原因造成质量事故返工，其返工费用由乙方承担。乙方负责施工现场的安全，防止发生事故，万一发生事故由乙方负全部责任。与甲方无关。

　　五、双方同意参照国家相关规定进行工程验收。施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认。增加的施工项目费用另计。

　　六、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的'____%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　七、本合同双方盖章，签字后生效。本合同一式叁份，甲乙双方公证人各执一份。

　　甲方(业主)：(签章)

　　乙方：(签章)

　　公证人：(签章)

　　签约日期：

　　简单建筑施工合同 11

　　发包人：______________________ (以下简称甲方)

　　单包工程承包人：______________________(以下简称乙方)

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》的规定，为更好落实具体条款，甲、乙方本着互惠互利和自愿的原则，经平等协商达成如下协议：

　　一、工程概况：___________

　　工程名称：___________

　　二、工程量范围：

　　1、按该工程±0、00以上的混凝土浇捣，墙体砌筑、内外墙粉刷。

　　2、在本工程的承包范围外发生的点工应按当时市场工价计付。

　　三、承包方式：

　　1、本工程实行包人工、包工期、包质量及安全文明施工。

　　2、一切机械、大型工具和用电、水设施概由甲方提供。

　　四、工程质量：乙方在施工过程中，其工程质量必须符合国家现行的'施工及验收规范的合格要求，若工程质量和施工不符合合格要求时，甲方及监理工程师有权要求乙方整改并返工。

　　五、工程承包价款：

　　1、本工程以±0、00上建筑平方米为单位计价：___________元/㎡。

　　2、其中混凝土浇捣为___________元/㎡。

　　六、付款方式：施工过程每月按进度工程量的___________%付给乙方作为生活费，外墙落架时按总工程款___________%付给乙方，完工时付至___________%余款验收后一次性付清。

　　七、施工工期：___________

　　八、使用材料：甲、乙双方应积极配合，做到文明施工，每完成一项应清理到位，材料能用则用不能浪费，如由乙方原因造成损失则由乙方照价赔偿。

　　九、本合同一式贰份，双方各执一份，双方签字后生效，工程完工付清工程款后失效。

　　甲方：______________________

　　___________年___________月___________日

　　乙方：______________________

　　___________年___________月___________日

　　简单建筑施工合同 12

　　发包方：(以下简称甲方)___________________

　　承包方：(以下简称乙方)___________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

　　第一条工程项目

　　1、工程名称：____区__________旧城改造安置房项目

　　2、工程地址：____市____区台柳路以西，青山________以南

　　3、工程内容：

　　4、工程质量：一次性验收合格

　　5、承包方式：包工包料(包服务、包工期、包检测、包验收、包安全、包质量、包文明施工、包维修等方式进行承包)

　　6、综合大包价格：(包括但不限于工程项目的各种主材、辅材等全部材料。及水电费、安全措施费、机械费、检测费、人工费、管理费(含总包方2%的管理费)、利润、税金等各种费用)。

　　7、结算面积：约________平方米。

　　8、总造价：

　　9、工期：每栋楼的开始施工日期以甲方书面文件为准，本程的总工期为____日历天

　　开工日期：________年____月____日

　　竣工日期：________年____月____日

　　第二条质量标准

　　1、乙方必须按照国家和____省有关质量标准提供合格材料并施工，质量达到____省工程建设标准《外墙涂料技术规程》和《规范》____市有关职能部门颁布的标准要求。

　　2、本工程项目应符合上述规划封样立面效果图颜色施工采用的国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程、规范。按照国家、地方及行业现行的施工规范、标准、规定施工并达到验收合格标准;除按设计要求及相关规范施工外，还应按照《____市住宅工程质量通病防治技术规程》施工。

　　3、本工程质量标准：本工程执行国家和____市现行质量评定标准及验收规范，按照现行国家及____市相关行业标准验收。乙方质量承诺一次性竣工验收合格，若达不到承诺要求，则乙方应向甲方支付合同额的2%的违约金，并确保整改通过。甲方有权直接从乙方工程款中扣除，并永不返还。另外给甲方造成一切损失由乙方全部承担。

　　4、涂料颜色：乙方应按甲方提供的上级规划部门确定的颜色为准，并出示外墙立面效果图，严格按效果图(墙面样板)的颜色进行配色施工，样板领路、施工与样板相同。

　　工程质量：

　　1、基层清理及基层处理，按国家标准和行业规范进行墙面满刮腻子及砂纸打磨处理。

　　2、颜色应均匀，无色差，无砂眼，无遗漏，无龟裂，不起皮，不透底等异常现象。无论刷多少遍均以上级各部门验收合格为准，其固定单价不变。

　　3、乙方应提供外墙涂料生产厂家产品的企业内控标准，并严格执行：适用范围、使用方法和注意事项，包装、贮存及运输等管理要求。

　　4、甲方负责施工楼号的外墙保温达不到标准，乙方有权要求甲方即时进行维修和整改，满足上述标准，否则乙方不予进行外墙涂料施工，由此发生的一切纠纷及损失由甲方承担，与乙方无关。

　　5、如未达到上述标准，签约按承包工程结算值的5对乙方做出处罚，并追究其他相关责任.

　　工程管理

　　1、乙方必须严格按总承包方要求，编制施工作业计划，进行施工组织设计，工期控制，确保实现质量目标。

　　2、乙方应严格执行总承包方的现场管理制度及各项管理要求，听从指挥，服从领导。

　　3、乙方必须对承包工程现场进行成品保护，保证不损坏，不污染现场任何已完和未完工程产品。如有损坏，污染，由乙方修复并承担一切费用。

　　4、乙方在施工过程中，必须服从规划部门、甲方、监理及施工单位技术人员的管理。以监理及施工单位的技术人员为主，每粉刷一遍，必须经监理、村民质检小组和施工单位的技术人员验收签字同意后，方可进行下一道工序的施工。

　　安全生产：

　　1、乙方进入施工现场，必须佩带安全帽，并配有安全带。严格遵守安全施工的有关规范、规定要求执行，严禁违章作业。

　　2、乙方施工过程中，出现的一切安全问题及相关责任、赔偿、法律纠纷，全部与甲方无关，由乙方全部承担相关责任和连带责任。

　　3、乙方须配备一名专(兼)职安全、保卫人员，确保工程项目顺利进行。

　　4、对于乙方在施工中的安全隐患，在甲方多次发出指令要求整改，而乙方拒不执行的情况下，甲方有权勒令乙方停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失应由乙方承担。

　　工期延误：

　　对以下原因造成竣工日期的延误，经甲方代表确认，工期相应延长。

　　1、不可抗力(按国家、地方及行业相关规定确定)天气原因(雨天、大雾)及甲、乙双方之外原因导致工程无法继续履行的。

　　2、甲方同意工期顺延的其他情况。若非上述原因，乙方未按协议工期(包括协议规定可顺延的工期)竣工，甲方将按每天延误计时，延误一天扣除乙方协议总价款0.5的罚金。

　　工程保修：

　　乙方按国家有关规定对工程质量进行保修，工程竣工后保修期为________年。

　　付款方式：

　　1、工程款的支付：工程竣工经总包方、监理、社区质检小组验收通过签字后支付工程总款的50%，经质检站、规划局等有关上级部门工程竣工验收合格后支付总款的80%，经综合验收交房后，支付总额95%，余留5%为工程保修金。

　　2、工程量结算：工程量统一按图纸尺寸结算。

　　3、工程竣工后，乙方应及时整理结算资料上报总包方，总包方在收到结算书____日内初审完毕，并报建方预算处审核，出具最终结算，以作为工程支付依据。

　　4、乙方承诺优先支付工人工资，为确保工人工资发放，乙方在接受工程款时，要提供工程款使用计划，工人工资发放工资表，工人签收记录，发放照片记录，相关委托人证明文件，否则甲方有权拒付。

　　5、因乙方安全问题、质量问题、资金问题造成本协议无法正常实施的，甲方有权单方面终止本协议，由此造成的一切损失及相关责任，全部由乙方独自承担。甲方将采取必要措施另选施工单位，进驻施工现场接管施工，乙方无任何理由和条件不撤出工地。乙方所投入的材料、机具、临设等全部归甲方所有。

　　第三条工程保修

　　1、本工程保修金为工程结算总造价的5%，在质量保证期内如发生施工质量问题，乙方应按照建设工程质量管理的有关规定负责保修。

　　2、质量保证期限：自工程竣工验收合格之日起5年。

　　3、保修项目内容及范围

　　3.1因乙方材料质量、施工质量造成的质量缺陷，由乙方负责维修。

　　3.2保修责任：本工程质量保修期内如发生质量问题，在甲方或物业以电话或书面通知方式向乙方发出质量维修通知后24小时之内，乙方必须及时到达现场并安排维修。如乙方不能及时安排维修，甲方有权安排

　　第三方单位进场维修。

　　第三方维修单位结算款及加收15%的服务费，从乙方保修费中扣除。

　　3.3保修期限：自竣工验收通过之日起满5年，在保修期间，若维修费用超出保修金时，甲方有权追交超出费用。满5年后无质量问题，____日内将剩余的保修金支付给乙方。保修金无利息。

　　3.4成品保护：工程竣工验收合格后，由乙方书面与工程总包方交接，交接前，均由乙方全部负责。

　　第四条施工条件

　　总包方应向乙方提供以下必要的施工条件：

　　1、保温墙面，表面平整，达到有关建筑质量检验评定标准。

　　2、保温墙面周围的障碍物及油污等应清除干净，不妨碍施工。

　　3、保温墙面预留孔洞应已按要求安装完成，多余孔洞应填平

　　第五条施工管理

　　项目总包方责任：

　　1、组织对乙方施工方案的审定。

　　2、根据现场施工的现有条件管理和协调乙方现场施工，并协调库房用地、水源、电源等。

　　3、组织监督检查工程质量进度，负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程验收、工程进度拨款等工作。

　　4、组织对工程的验收，办理工程结算。按合同约定负责各有关专业之间的协调，保证工程顺利执行。

　　5、积极配合乙方施工，负责协调施工现场人员管理，及时对须隐蔽验收部位进行验收。

　　工程承包方责任：

　　1、负责编制施工方案，并于开工前5日内或按甲方的要求时间报送监理及甲方审查批准。

　　2、乙方必须对所有与本工程有关人员进行安全教育，采取防患措施，施工安全管理严格按照有关文件规定执行，确保施工安全和第三者安全，因乙方原因造成的安全伤亡责任事故，有乙方承担全部责任，并承担甲方因乙方责任所造成的'一切经济损失。

　　3、及时清理现场疏漏的建筑废材，做到日产日清，如果被执法部门查到，造成的责任及处罚有乙方承担。

　　4、乙方必须服从总包单位、社区质检小组、监理及甲方的现场管理。

　　5、乙方应严格遵守设计单位制定的施工工艺，对不按照工艺施工发生重大质量问题时，甲方有权解除合同，并不予补偿。

　　6、乙方原因在施工过程中分部分项质量不合格问题影响交房的，乙方应承担甲方经济损失和第三方(村民安置费)赔偿。

　　7、遵守工地安全文明施工规定，能够接受因违反规定所给予的处罚。

　　8、施工现场配备技术负责人和施工员，委派专人负责工地现场卫生整洁。

　　9、材料堆放整齐，并配备灭火设施;施工用电接线须经甲方同意。

　　第六条违约责任

　　任何一方因违约给对方造成的损失(包括第三方赔偿)，均有违约方承担责任和赔偿。

　　补充条款：

　　1、工程所用材料必须符合设计规范及行业标准要求，做出样板墙，在总包、监理、社区质量监督小组验收同意后方可施工。如在大面积施工后，质量、材料与样板墙不符，总包方有权令其施工单位离场，解除施工合同，费用自付。

　　2、材料进场后，由乙方协同总包方报监理、社区质检小组现场确认送检。检测费由乙方负责，并及时提供合格有效的检测报告，由总包方统一收集存档。

　　3、综合价格均为含税价格，如无需提供发票时，综合价格下浮6%。

　　4、乙方必须独立解决外界干扰等影响施工正常进行的一切因素，并自行承担由此产生的一切费用及后果，因乙方未能独立处理解决上述问题而造成的工期延误或经济损失均由乙方承担。

　　5、施工中所产生的垃圾，由乙方负责及时清理、外运至施工场外。

　　第七条其他事宜

　　本合同经双方签字盖章后生效，质量保证期满后终止。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　若再增加工程项目，内容相同的继续延用本合同，未尽事宜经双方协商同意签定补充协议，与本合同具有同等法律效力。因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商解决，协商不成，依法向工程所在地人民法院起诉。

　　甲方：(公章)___________

　　乙方：(公章)___________

　　法人代表：___________

　　委托代理人：___________

　　电话：___________

　　________年____月____日

　　简单建筑施工合同 13

　　发包方(甲方)：_________________

　　承包方(乙方)：_________________

　　兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：_________________

　　2、工程地点：_________________

　　3、承包内容：_________________

　　4、承包范围：_________________

　　5、承包方式：_________________

　　6、质量要求：_________________

　　7、工期要求：_________________

　　二、甲方工作：

　　1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、安全文明等工作进行监督、检查。

　　2、负责向乙方提供临时水电。

　　三、乙方工作：

　　1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。

　　2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验工前的成品保护工作由乙方负责。

　　3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

　　四、关于质量的约定：

　　1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范(GB50210-20______、GB50303-20______、GB50242-20______、GB50327-20______等)作为本工程的质量评定验收标准。

　　2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　五、关于工期的约定：

　　1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。

　　2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。

　　3、因气候等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。

　　六、关于价款和结算的约定：

　　1、双方商定本工程合同承包价格每平米__________元(人民币)。

　　2、本承包价格包含人工费。

　　3、付款方式：_________________现金

　　a、开工后1日内，甲方付款10000元作为乙方的.前期进场费。

　　b、施工每100米后，甲方结款一次

　　e、余款5%元待壹年后结清。

　　七、关于材料的约定：

　　1、甲方负责联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。

　　2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电)，材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。

　　3、所有进场甲方的供材，乙方不得擅自挪用。

　　八、关于安全生产的约定：

　　1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

　　2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。

　　3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。

　　九、关于违约责任的约定：

　　1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。

　　2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金_______________元。

　　3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。

　　4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方(签章)：_________________

　　乙方(签字)：_________________

　　__________年_______月_______日

　　简单建筑施工合同 14

　　发包人（简称甲方）：

　　承包人（简称乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本房屋建筑修缮及装修工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：______________________。

　　工程地点：______________________。

　　资金来源：______________________。

　　工程内容及性质：______________________。

　　工程立项批准文号：______________________。

　　二、工程承包范围及方式

　　承包范围：______________________。

　　承包方式：______________________。

　　三、合同工期

　　开工日期：_________竣工日期：_________。

　　合同工期总日历天数：_________天。

　　四、质量标准与验收

　　1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

　　2、甲，乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，手续以签单为准。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程的检查与验收，乙方可以自行验收，甲方应予承认。甲方要求复验时，乙方按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成的窝工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期也予顺延。

　　五、工程款支付方式

　　1、工程价款及结算合同一经签订，甲方以甲，乙双方共同确认的预算价款作为依据，按以下约定支付工程款：乙方进场前_____日内，甲方应付总工程款的_____%，计（大写）_______元整；

　　2、当工期进度过半甲方第二次付总工程款的_____%，计（大写）_____________元整；

　　3、剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算，计（大写）_____________元整；工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料交送甲方，甲方结清尾款。

　　六、合同文件的组成

　　本合同组成文件包括：

　　本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同合同条款、标准、规范及有关技术文件、图纸及作法说明、工程量清单、工程报价单或预算书。

　　双方就本工程签订的.洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额______%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、维修约定