委托施工协议

时间：2023-01-16 17:33:18 其他合同范本我要投稿

委托施工协议

　　在发展不断提速的社会中，需要使用协议的场合越来越多，签订协议可以保障自身的权益不被侵害。那么协议的格式，你掌握了吗以下是小编帮大家整理的委托施工协议，仅供参考，希望能够帮助到大家。

委托施工协议

委托施工协议1

　　委托方(甲方)：___

　　受委托方(乙方)：___

　　本着公平合理、互利互惠的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将本厂1—4锅炉硝石灰管道更换改造工程委托给乙方施工，双方就具体事宜达成以下协议：

　　一、工程概况

　　工程内容：1—4锅炉硝石灰管道改造

　　工程地址：___

　　二、承包方式

　　包工包料

　　三、工期：

　　1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的'内容、要求进行施工。

　　2.在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　　五、工程合同价款(建安票)

　　1.材料费：___

　　2.人工费：___元整

　　3.税费：3.5%

　　总计：___元整经双方协商本合同总价款人民币___整。

　　六、合同生效与终止

　　本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

　　七、合同份数

　　本合同一式2份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各1份。本合同未经事宜，双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

委托施工协议2

　　工程名称：云南省牛栏江—滇池补水工程德泽水库枢纽工程

　　委托方（以下简称甲方）：云南建工水利水电建设有限公司德泽水库枢

　　纽工程项目部

　　受委托方（以下简称乙方）：云南润诺建筑工程检测有限公司

　　经甲、乙双方协商，甲方的云南省牛栏江—滇池补水工程德泽水库枢纽工程试验检测工作由乙方完成，特订立本合同。

　　一、试验检测范围

　　本工程所涉及的在云南润诺建筑工程检测有限公司试验检测资质范围内的试验检测项目。

　　二、双方的义务

　　1、甲方的义务

　　（1）按本合同约定按期支付试验检测费用。

　　（2）按相关工程管理规定，提供建筑材料各产品的相关资料，并填写试验委托单。

　　（3）负责现场试验检测人员的住宿和办公地点，支付试验检测费用。

　　2、乙方的义务

　　（1）按工程进度和试验委托单及时完成工程的试验检测任务，并及时提交试验检测报告。

　　（2）按国家现行标准、规范规程安排设备、人员进行试验检测，并对检测试验成果进行评定。

　　（3）对甲方的工程技术保密。

　　（4）提供相关的'工程技术咨询服务。

　　（5）协助甲方送检乙方试验检测资质范围外检测项目。

　　三、检测程序

　　1、部分受检样品由乙方负责取样送到外送实施检测，现场施工质量检测由乙方安排试验检测人员进行检测。

　　2、对各种试验检测工作，甲方需提供技术要求，明确样品的产品信息和检测要求。

　　四、履行期限

　　自本工程开工开始至工程完工，共计四十二个月，甲方付清试验检测费用，乙方提交完试验检测报告为止。

　　五、检测费用和支付方式

　　1、本工程试验检测费用按总价贰佰万元（￥200万元）包干，不含乙方试验检测资质范围外送检所支付的费用。

　　2、乙方试验检测资质范围外的送检试验检测费用由甲方支付。

　　3、试验检测费用按工程进度比例进行支付，并于工程试验检测资料移交后一个月内支付所有费用。

　　六、争议解决

　　本协议如发生争议，友好协商解决。如协商解决不成，则进行仲裁。

　　七、其它

　　1、本协议自双方签字盖章之日起生效，自双方义务履行完毕之日止。

　　2、本协议一式陆份，双方各执三份。

　　委托方（签章）：受委托方（签章）：

　　代表人：代表人：

　　年月日年月日

委托施工协议3

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：承包形式：

　　(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

　　第二条工程总价

　　合同总价为(RMB)：元整含税(大写壹佰万元整)。

　　第三条付款方式

　　1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写肆拾万元整);

　　2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写伍拾万元整)

　　3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写拾整)

　　4、双方盖章后合同开始生效。

　　第四条合同范围

　　1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

　　2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

　　3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。

　　第五条甲方职责

　　1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　　2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的`如期支付;

　　3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

　　4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　　5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条乙方职责

　　1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;

　　2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

　　3、协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;

　　4、自柜体到厂日起履行保固条款;

　　5、开具本合同价上的工程发票。

　　第七条技术规范

　　按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条工程日期

　　1、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

　　第九条解约

　　1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

　　2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　　第十条保固条款

　　自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

　　第十一条任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

　　第十二条本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)：

　　年月日

委托施工协议4

　　委托单位(甲方)：

　　施工单位(乙方)：

　　甲方为完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工该工程的电法

　　一、项目名称：

　　阳泉西环高速公路隧道物探工程。

　　二、施工期限：

　　本工程自20 年12月10日至20 年12月24日。

　　三、工作内容：

　　乙方采用瞬变电磁法施工，按照甲方施工要求，测线长4400米，

　　四、质量与验收

　　要求乙方物理点合格率达到95%

　　五、费用及结算

　　施工费用约12万元，工程结束验收合格后，在报告提交

　　六、甲方责任

　　1、按照合同约定及时拨付资金。

　　2、派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。

　　3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。

　　4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。

　　5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决

　　6、按有关规定参加竣工验收交接工作。

　　七、乙方责任

　　1、接受甲方委托的监理单位的.监理。

　　2、严格按照有关要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。

　　3、坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

　　4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。

　　5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。

　　八、违约责任

　　违约方按5%支付违约金。

　　九、争议解决

　　本合同未尽事宜，双方协商解决。解决不成，可采取仲裁或按司法程序解决。

　　(一)双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。

　　(二)双方约定向合同签定地的人民法院起诉。

　　十、本合同一式份，甲乙双方各执份。

　　甲方(公章)：

　　年月日

　　乙方(公章)：

　　年月日

委托施工协议5

　　甲方：

　　乙方：

　　立契约书人委建人（甲方）与建方（乙方），本契约不动产标示委建事项经由甲乙双方同意订立条款如下，以资12

　　（二）乙方通知交屋并给迁入证明前，甲方绝不进行本约房屋自行装潢施。

　　（三）本契约书于付清所定价款办妥交屋手续、土地移转登记完毕甲方领所有权同时，本契约书及本约有连带关系的契约、附件，甲方得一并由乙方收回作废。

　　第二十一条本契约的.约束与效力：

　　（一）甲方未付清房地价款及未取得乙方同意前不得将本契约房地的权利义务自行转让他人，但经双方同意后，本契约所约定事项对甲乙双方权利与义务的受让人合法继承人具有同等约束力。

　　（二）本契约附件视为本契约的一部分，与本契约具有同等效力，附件未定的，依据本契约的规定。

　　第二十二条未尽事宜：

　　本契约如有未尽事宜，必要时由甲乙双方洽定。

　　第二十三条契约分存：

　　上述契约事项经双方同意，恐口头无凭。特立本契书一式二份，甲乙双方各执一份为凭，并自签订日起升效，印花税由甲乙双方自贴销。

　　第二十四条有关本契约的权义，双方同意以法院为管辖法院。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　代表人（签字）：

　　住址：

　　身份证号码：

　　电话：

　　年月日

　　签订地点：

委托施工协议6

　　合同编号：_________

　　甲方：_________

　　地址：_________

　　电话：_________

　　乙方：_________

　　地址：_________

　　电话：_________

　　甲方委托乙方完成工程的施工安装任务，双方本着友好合作的态度，按照等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同。

　　一、施工责任

　　1、甲方责任：提供布线所需管材、桥架及电缆等;提供穿线所需的文档，包括综合布线系统图、综合布线系统各层平面图、《穿线要求》及《空白穿线报告》;对布线提供技术支持，并进行现场监督，如发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能及时整改或不能履行合同，甲方有权单方面中止合同;

　　2、乙方责任：自备穿线所需的辅材和工具，包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具，并自行做好工具的保管工作。

　　严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线，并严格做好电缆的标号。

　　标号一定要根据图纸标好，如有更改要通知甲方负责人。

　　乙方自行做好成品的保护工作，发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理，所发生的费用由乙方负责。

　　乙方施工人员食宿自理，出现安全事故责任自负。

　　二、付款方式

　　1、工程完成50%以上支付工程款50%，付元

　　2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的45%，付元

　　3、系统正常运行三个月支付工程款的5%，付元

　　三、设计

　　1、甲方提供图纸一套(包括具体点位图及管线走向)，并负责交底工作.

　　2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.四、工期从年月日起至年月日止，总工程进度根据建设方土建及其装修进度合理调整，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以向甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费元/天五、施工安全在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工，不得破坏装修，否则造成的一切后果由乙方自己负责。

　　六、工地现场管理

　　1、现场禁止使用明火。

　　2、现场禁止吸烟。

　　七、维修

　　1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。

　　2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。

　　八、合同争议

　　1、出现争议甲乙双方先协商。

　　2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

　　九、施工安装要求

　　1、弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。

　　2、弱电线路按国际通行方式综合布线/568标准施工。

　　3、所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯处用90度弯或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在管子和钢管里不能有接头。

　　4、预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的`电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。

　　5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范/50312-______进行施工。

　　6、我方委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。

　　7、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。

　　8、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。

　　如竣工验收时如发现质量问题，施工承包方应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。

　　9、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　____年_____月_____日

委托施工协议7

　　合同编号：

　　签约日期：

　　甲方(委托人)：

　　乙方(委托人)：北京惠诚益达智能供暖技术有限公司

　　一、施工项目：北京号别墅供暖工程;

　　1、施工地点：北京;

　　2、施工内容及要求详见施工设计方案

　　二、工程期限及保修期：

　　1、进场三十日内完工(实际工作日)。

　　2、工程保修期;地热电缆保修五十年，环流板一年，温度控制系统一年，保修期自工程竣工甲方验收合格之日起。(设计温度18-23度)

　　三、工程造价及付款方式：

　　1、电采暖工程总造价元。

　　2、合同生效时，甲方支付总价款的65%，计：元。

　　3、地热电缆铺设完毕后，经甲方验收合格，支付总价款的30%，计：元。

　　4、完工后，验收合格，付余款5%，计：元。

　　5、本报价不含温控器前端电器预留预埋(详见设计方案及报价)。

　　四、材料、设备的供应：

　　乙方提供所有材料及设备。

　　注：1、发热电缆为挪威产耐克森―TXLP组件型，(全球范围)隐蔽式接头，冷引线

　　2.25米。(挪威进口)

　　2、聚脂镀铝膜(国产)

　　3、保温材料聚苯板(国产2.5㎝厚)

　　4、镀锌铁网10㎝x10㎝(国产)

　　5.温控器(德国.曼瑞得)

　　五、施工前准备

　　1、甲方

　　1)、应免费提供施工用的水、电等必备的配套设备。

　　2)、施工中使用公共部位操作，由甲方负责协调邻里关系，保证乙方正常施工。如确实需要拆该原建筑结构或设备管线，由甲方负责到有关部门办理相应的审批手续。

　　3)、如确实需要拆该原建筑结构或设备管线，由甲方负责到有关部门办理相应的审批手续，保证乙方正常施工。

　　4、甲方要求比合同约定的工期提前时，需征求乙方同意并应支付赶工费，待签定工期及价格变更协议、确认赶工费后再行施工。

　　5)、甲方对工程质量、进度进行检查，办理验收、变更、登记等手续。

　　2、乙方

　　1)、组织施工图纸或工艺质量说明的现场交底。

　　2)、工程竣工未移交甲方前，负责对现场的'设施和工程成品进行保护。

　　3)、乙方委派现场技术员为住工地代表，负责和同履行，按要求组织施工，协调由乙方负责的各项事宜。

　　4)、乙方负责乙方施工人员的施工安全、防火等安全要求。

　　六、工程施工变更

　　1)、工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，签定变更单后方能进行施工，所引起增减费用，双方签字确认后，可在工程结束时，一并结算。

　　2)、凡私自与施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方还应赔偿。

　　七、工程质量、验收及结算

　　1、工程质量按1997年9月3日发布的中华人民共和国行业标准《家庭装饰工程质量规范》以及施工图纸、工艺质量说明，设计变更的内容为合格标准依据。

　　2、保证供暖时室内温度达到北京市的政府供暖温度20摄氏度。

　　3、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中途的检查与验收手续。

　　4、工程竣工验收，乙方应通知甲方竣工验收。甲方自接到验收通知3日内组织验收，验收合格办理移交手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　5、工程竣工结算，乙方应提交工程结算单及有关资料给甲方，甲方自接到上述资料五天内，审查完毕，到期未提出异议，视为同意。对中途款、决算尾款按合同规定迟交一天以工程总价千分之一支付违约金。

　　6、决算：以预算为基础，项目变更签单为依据，原单价不变，工程量按实际结算。

　　八、违约责任：

　　1、甲方责任

　　1)、未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料以及甲方引起的其他原因等，除工程日期得以顺延外，还应陪付乙方因此造成停工、误工的实际损失。每停工或误工一天，甲方支付乙方工程总造价的千分之一。

　　2)、工程验收，提前使用，发现质量问题，甲方自己承担责任。

　　3)、甲方未办理任何手续，要求乙方拆改原建筑结构及设备管线，乙方有权拒绝施工。

　　2、乙方责任

　　1)、工程质量不符合合同规定，甲方有权要求限期无偿修缮或返工，造成损失由乙方负责。

　　2)、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按总造价的千分之一支付违约金。

　　3)、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场陈设和其他用品，如有损坏，应视情况以予陪偿。

　　3、本合同生效后，甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并承担因此造成的其他损失。

　　九、争议或纠纷的处理

　　1、本合同履行期间双方发生争执时，在不影响工程进度的情况下，双方可采取协商解决或请家庭装修市场管理办公室及有关部门进行解决。

　　2、双方调节不成时，双方同意由当地仲裁委员会(当事人双方不在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面协议的，可向人民法院起诉)。

　　十.附则

　　1、本合同正本一式两份，双方各执一份，副本1份，有同等法律效力。

　　十一.其他约定

　　1、乙方应提交电采暖产品质量证明及施工资质证明。

　　2、乙方应提交电采暖产品使用说明。

　　3、乙方应提交电采暖系统设计方案，此设计方案作为合同附件，工程使用的电热供暖产品及铺装功率以设计方案为准。

　　甲方：乙方：****技术有限公司

　　地址：电话：

　　身份证：电话：地址：签约人：

委托施工协议8

　　委托方： ( 以下简称甲方)

　　居间方： (以下简称乙方)

　　甲、乙双方根据《》的相关规定，在互惠互利和自愿诚信的原则下，双方达成以下合同条款：

　　一、甲方委托乙方：

　　联系承揽开发区万达广场公寓室内装修工程。

　　二、项目、工程概况(以正签项目，施工合同为准)

　　1、项目工程名称：

　　2、项目工程地点：

　　3、项目工程内容：

　　4、项目工程造价：

　　三、居间费用：

　　1、乙方前期投入了大量的人力物力财力促成甲方与正签合同甲方自愿付给乙方费用 (报酬)。

　　2、无论合同名称或项目，工程负责人及法人发生变化，甲方付给乙方的报酬都要如约履行。

　　3、本合同在执行过程中结束，甲方在上述发包方继续签订装修工程合同也要按合同执行。

　　四、居间费用(报酬)付款方式：

　　1、工程报酬：按本工程总造价3%提取报酬(税后)，以实际发生工程手续齐全，能够正常施工。

　　2、如工程款支付遇到问题，乙方应利用自身关系协助甲方与业主方或其他方共同追缴工程款。

　　3、乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

　　三、甲方义务

　　3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。

　　3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　4.1本项目居间报酬为

　　4.2居间成功后，报酬为总中标金额千分之。本报酬支付为一次性支付应在签订中标合同后三日内一次性付清。

　　4.3甲方可以转账或现金的方式支付。

　　4.4 报酬支付到指定账号。

　　账户名：

　　账号：

　　五、保密事项

　　5.1甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　5.2乙方不得以其在居间过程中获取的.甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

　　六、合同终止

　　6.1本合同签字生效后，如中标合同未签订本合同自动终止。

　　6.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　6.3甲、乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　七、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　八、其他事项

　　8.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　8.2 乙方不得以取得的居间报酬向建设单位或者建设单位的工作人员行贿;如果有，则由乙方自行承担法律责任。

　　8.3本合同一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(签章)：

　　乙方(签章)：

　　签订日期：年月日

委托施工协议9

　　委托方（以下简称甲方）：

　　受托方（以下简称乙方）：

　　工程名称：盐城糖业有限公司场地晃浆降水平整工程

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商达成如下协议：

　　一、委托施工内容：盐城糖业有限公司项目现场增高后的场地进行晃浆降水平整全部工程。

　　二、工程地点：盐城糖业有限公司项目现场（盐城市大丰港粮食码头后方，东临五级航道，西至临港大道，北至通港路，南至悦达物流地块）。

　　三、承包方式：甲方以固定总价款壹拾伍万元整（￥：150000.00元）委托给乙方。

　　四、工期要求：现场具备条件进场施工开始60个日历天；如遇不可抗为的因素工期给予相应顺延。

　　四、付款方式：工程竣工验收合格后一次性付清。

　　五、质量标准：合格。

　　六、质量要求：必须将吸砂上来的土方内水份排出，使地面硬度达到重型机械行驶不会有水分溢出，硬度达标后需将整个场地平整至标高2.8米左右。

　　七、甲乙双方权利和义务

　　1、甲方有权力到施工现场对工程进度、质量、安全等进行监督。

　　2、甲方有权利定期或不定期对工程进行检查，对发现的`问题乙方必须及时整改。

　　3、甲方应做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的施工环境。但如遇不可抗力的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期，甲方不负任何责任，乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加风险。

　　4、乙方接受甲方委托，应按规定全面完成各项承包工作，并承担规定的承包人的全部义务和责任。

　　5、乙方负责本工程所有安全事宜，如发生意外甲方不承担任何责任。

　　八、本协议未尽事宜，双方协商解决。

　　九、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方代表（签字）：

　　乙方代表（签字）：

　　日期：

委托施工协议10

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规，甲、乙双方就甲方委托乙方建设住房事宜。经友好协商并制定本协议，以资双方遵守。

　　第一条：拟建住房建筑面积约平方米毛坯房(以最后实际测量的建筑面积为准)，项目位于项目一期的第号楼第单元第层房，价格每平方元，房号为，共计套。合计建房款人民币(小写) 元，金额(大写)。

　　第二条：拟建房款分两批支付。本合同签订之日起叁日内，甲方支付拟建房款总额的50%即元，金额大写。在该拟建住房建设达到正负零时支付剩余建房款即元，金额大写。

　　第三条：拟建住房竣工时间为：年月日前。

　　第四条：本合同期内，甲方对拟建住房可自由更名一次(免费更名)，甲方须书面向乙方提供受让人资料并签署相应合同。

　　第五条：甲方未能按本协议约定按期足额支付建房款，乙方

　　可以解除本协议并退还已收建房款。乙方承建的房屋质量验收不合格或未在约定日期前竣工，甲方可以解除本协议，乙方退还全部建房款并按银行同期存款利率支付利息。

　　第六条：双方同意在取得《商品房预售许可证后》签订《认购书》。届时如果甲方不能按指定时间，到指定地点签订《认购书》，甲方所交的建房款无息退还。

　　第七条：在履行本协议中各方如发生争议，可协商解决，协商不成的，可向海南仲裁委员会申请仲裁裁决。

　　第八条：乙方委托律师事务所对本协议的.履行提供全程法律服务，为本协议的有效施行提供法律保障。具体服务律师是 (执业证号：电话： )。

　　第九条：本协议壹式叁份，甲方执壹份，乙方执两份。本协议自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　电话：法定代表人：

　　身份证号：开户行：

　　地址：账号：

　　E-mail:

　　签订日期年月日

委托施工协议11

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关规定，为明确双方在施工过程中的权力、义务和责任，经双方协商同意签定本合同。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：高墩子至通木村二合同段K8+440～K8+500、K8+630～K8+680路堑控制爆破。

　　二、工程地址：平昌县通木村。

　　三、工程内容：路堑岩石控制爆破(不含清运爆渣)。

　　第二条合同期限

　　乙方应根据甲方提供的施工计划进度合理组织施工，不得无故影响甲方工程进度。如因乙方施工组织不合理而影响甲方工程进度，甲方所有损失由乙方承担。

　　第三条工程数量、单价

　　1、以甲方施工桩号范围内已经爆破的，以双方现场实际收方签认方量为准。

　　2、单价：按每立方米

　　第四条款项支付

　　一、本合同签定后，甲方向乙方支付人民币50000元(大写：伍

　　二、工程进度款按经理部收到业主本工程计量款之日起一周之内支付。

　　三、工程结束后并经甲方及本工程监理工程师验收合格一个月内留10%保证金，其余款项甲方向乙方一次性付清。

　　第五条甲方负责事宜(所发生费用由甲方承担)

　　一、本合同签定后，甲方向乙方交付控爆作业场地及周围范围内需保护的地下管网、管线资料一份，并保证资料真实准确，提供路堑相关资料一份。

　　二、负责周围环境的协调工作，为乙方进场施工创造便利条件。

　　三、负责路堑的`标高测量，向乙方提供各点开挖尺寸的书面材料并进行技术交底。

　　四、因甲方原因而使乙方停工、返工等，应向乙方补偿经济损失。

　　五、合同签定，尽快通知乙方开工时间，以确保有效工期。

　　第六条乙方负责事宜(所发生费用由乙方承担)

　　一、制定施工方案及施工工艺并按甲方的要求跟踪测试并提供监测资料和报告。

　　二、爆破严格按控爆设计书进行，爆渣粒径要满足路基填料的要求。严格按照甲方提供的横断面图纸进行爆破且对边坡实行光面爆破。

　　三、全面负责技术及安全工作。

　　四、因乙方自身原因造成的停工、返工等，责任由乙方自负。

　　五、在控爆施工中，因乙方自身原因造成的安全责任事故，由乙方负全部责任，相应的经济损失及赔偿由乙方承担。

　　六、因乙方爆破施工的盲炮所产生的安全责任事故，由乙方负责。

　　第七条未尽事宜，双方协商解决。

　　第八条本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等效力，经双方签字盖章后生效，工程结束并结清全部款项后自动失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

委托施工协议12

　　甲方:___

　　乙方：___

　　鉴于，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，现就工作一事达成以下协议，以兹双方共同遵守。

　　一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额

　　表中：单价包含材料、人工、机具、运输、税费等一切隐含费用。

　　二、施工方式：___。

　　三、技术资料、图纸提供办法：___。

　　四、验收标准、方法：___。

　　五、结算及付款方式

　　本合同支付方式为：在甲方已经计量的'情况下，将该费用一次性支付给乙方。

　　六、合同生效及其他约定

　　1、本合同在履行期间双方签订的补充协议、会议纪要、签证书以及附件，与本合同具有同等法律效力。

　　2、其他未尽事宜双方应本着友好互利原则协商解决。

　　3、施工图纸作为本合同的组成部分，甲乙双方来往的正式文件可作为本合同的附件。

　　4、本合同一式叁份，甲方执壹份，乙方执壹份。双方签字盖章后生效，合同条款履行完毕后自动失效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

委托施工协议13

　　发包方（简称甲方）：

　　承包方（简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》|《中华人民共和国价格法》，以及其他有关法律法规规定的原则，甲方现委托乙方承担施工、安装工程项目，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、施工内容：（见工程预算表）

　　4、承包方式：包工包辅材形式（辅材详看附件）

　　5、工程总价：大写（人民币），双方约定，如变更施工内容、变更材料，这部分的工程款按实另计。

　　6、工期：自年至年日竣工。工期共（开工期最终以材料进场日的第二天起计算为准。）

　　第二条材料供应的约定：

　　1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料》。

　　（1）甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的'合格产品，因材料、

　　设备质量不合格而影响工程质量的，其返工费用由甲方承担，且工期顺延。

　　（2）由甲方采购供应到工场或工地现场的材料、设备须在各项工程开工之日前三天内应按时供应到现场，甲、乙双方应办理交接手续。

　　乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。

　　第十一条附则

　　1、本合同一式，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　合同附件为本合同的组成部分。

　　甲方（签章）：

　　联系地址：

　　电话：

　　签订日期：

　　乙方（签章）：

　　地址：

　　电话：

　　签订日期：

委托施工协议14

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　经双方遵照公平、自愿、诚信的`原则下达成以下协议：甲方将位于潞西市芒拐寨子角(未来“云河新村”)田坝上的一幢自家的住宅民房以包工包料的方式承包给乙方。

　　一、承包工程范围：

　　1、乙方负责主体工程的材料施工，水电安装、脚手架(水电不含材料费)不负责任何装修工程和基础土方拉出拉进。

　　2、在施工用电方面，乙方负责电线、电表，施工水电费。甲方负责拉接，电表落户，甲方还要保证在施工期间道路畅通及建房所需顶杆。

　　二、付款方式

　　按实际面积计算840元/㎡，总面积在200㎡左右，开工时支付__________元整(￥：__________元)，地圈梁灌起付叁万元整(￥：__________元)，到__________年__________月份付__________元整(￥：__________元)。其余施工费甲方尽量筹集，不得超过两年付清。

　　三、工期

　　开工时间：__________年__________月__________日

　　完工时间：__________年__________月底(雨季前)

　　四、在施工中，双方各尽其责，保质保量安全文明完工。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

委托施工协议15

　　发包人：

　　承包人：

　　经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

　　一、工程项目

　　1.1 工程名称：

　　1.2 工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块

　　1.3 承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)

　　1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

　　1.5 合同价款：合同总价(暂定) 元单价 (综合单价包干)

　　1.8 质量标准：合格。

　　1.9 工期：　工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。

　　二。技术标准及图纸

　　2.1 图纸

　　2.1发包人提供：

　　2.2 技术标准：

　　2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;

　　2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准;所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

　　三。双方权利和义务

　　3.1 发包人的权利和义务

　　3.1.1 发包人委派的业主代表：姓名：职务：

　　3.1.2 监理单位及委派的工程师：

　　监理单位：　姓名：职务：　职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

　　3.1.3发包人主要工作：

　　3.1.3.1 负责场地三通一平;

　　3.1.3.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验;

　　3.1.3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;

　　3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要;

　　3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;

　　3.1.3.6按合同约定支付工程款。

　　3.2 承包人的权利和义务

　　3.2.1 项目经理：　姓名：职务：

　　项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

　　3.2.2承包人主要工作：

　　3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内，承包人进场完成施工准备。

　　3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

　　3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准;

　　3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;

　　3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查;

　　3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;

　　3.2.2.7发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的.其他工作。

　　3.2.2.8负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。

　　四、工程价款

　　A、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而减。

　　B.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制，如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮计取。设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。

　　D.工程报价单详附件，工程量按实结算

　　五、工程价款的支付

　　5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 75%;

　　5.2 工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担;

　　六。安全文明施工

　　6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

　　6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

　　七。竣工验收

　　7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

　　7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。

　　八。违约责任

　　8.1发包人违约：

　　8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

　　8.2承包人违约：

　　8.2.1 因承包人原因，未按本合同第1.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

　　8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

　　8.2.3 承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款元。

　　8.2.4 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。

　　九、争议

　　9.1 在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向上海仲裁委员会仲裁。

　　十、合同生效与终止

　　10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;

　　10.2合同订立时间：_年月日;

　　10.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

　　十一、本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

　　发包人：(公章)

　　承包人：(公章)

　　委托代理人：