采购订购简单合同(精选5篇)
随着人们法律观念的日益增强,合同的地位越来越不容忽视,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?下面是小编收集整理的采购订购简单合同(精选5篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
采购订购简单合同1
供方:
需方:
为了维护供需双方正常的购销关系,确保双方的共同利益,经供需双方协商,达成以下协议:
一、双方责任和义务
1、供方给需方提供本企业有效的相关资质(营业执照、生产许可证等);
2、供方根据需方要求按时按量供应给需方所需要的产品;
3、供方供给需方的产品必须符合国家法律法规及相关产品标准规定,不准以次充好,或弄虚作假行为;
4、供方的产品如经甲方或相关查出不合格,由供方自行承担责任;
5、需方负责供方产品交付后的使用,按规定说明进行使用;
6、需方根据供方的到货数量、单价及时付款给需方,如无其它问题不得无故推延付款期限。
7、供需双方如有未尽事宜及时协商决定,如因一方过失出现问题,则由该自行负责。
二、包装纸箱产品质量要求:
1、所有的纸箱均要符合国家标准或行业标准的要求,具体引用的标准有(其余未列出的标准以国标为准):GB6543-86瓦楞纸箱GB191-90包装储运图示标志GB5034-85出口产品包装用瓦楞纸板GB5033-85出口产品包装用瓦楞纸箱GB/T6544-1999包装材料瓦楞纸GB13024-91箱纸板
2、共性标准:
(1)外观:在自然光下目测,纸箱(盒)要求成型方正,无偏斜,表面应平整、干净无污物、无破损、无裂纹、无水化现象,无错位、无重影、切边整齐、无毛边;要求印刷:印刷清晰、无误,图案、文字、色彩与样本一致、不褪色;裱层粘合要求无脱胶、起泡现象;各层纸板之间粘合牢固,无分层现象;当纸箱折合时,压痕处不可有破裂、断线的现象;摇盖合拢后缝隙不能超过3MM。里、面纸不许拼接,缺材、露楞、折皱。
(2)尺寸:用卷尺量,长、宽、高尺寸允许偏差为5MM,厚度允许偏差为2MM;测纸箱尺寸时,把纸箱撑开成型,相邻面夹角为90度,量取搭舌边以外的,构成长宽两面间的距离(内尺寸)为箱长(L),箱宽(B),量取构成箱高的底、盖间的内距离为箱高(H)
三、交货时间:
按订货合同单交货
四、交货地点:
联系人:
传真:
五、运输方式:
供方负责代办运输
六、付款方式:
货到后一月内付款,供方开具增值税发票。
七、传真件为效文件,本合同一式两份,双方各持一份。
供方(章):
地址:
委托代理人:
开户行:
账号:
税号:
日期:
需方(章):
地址:
委托代理人:
开户行:
账号:
税号:
日期:
采购订购简单合同2
甲方:
乙方:
一、标的
二、甲方提供纸箱的版面应刷内容.
三、交货方式、地点、期限: 年 月 日前,乙方负责将陆续运送纸箱到达甲方工厂(乌拉特前旗新安镇),并承担运费;送货间隔时间不超过5天。
四、结算方式:在签订本合同后甲方需预付定金壹万元整(¥:10000元),剩余货款在乙方每次发货时结清。
五、违约责任:按《中华人民共和国经济合同法》相关条例执行。
六、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成双方可依据《中华人民共和国合同法》向当地人民法院提起诉讼。
甲方:乙方:
日期:日期:
采购订购简单合同3
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方充分协商,就设备采购事项签订本合同, 以兹信守:
第一条 合同标的(下称:货物)及合同总价
注:合同总价已包含货物的价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、技术、指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等等其他各项有关费用,甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用。
第二条 质量要求和技术标准
1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准,以及甲方招标文件和乙方投标文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准。
2、乙方提供的货物(含零配件、随机工具等)必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。
3、包装和运输:
(1)乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装,确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。
(2)包装箱及每一附件应由乙方注明货物名称、型号、件数、附件名,包装箱内应附有产品说明书和使用说明书。
第三条 保修和售后服务
乙方根据下表向甲方提供货物的免费保修和保养服务:
1、保修期、保养期按甲方经对货物验收合格并签署《质量验收报告》之日起计算。
2、在保修期、保养期内,如货物设备非因甲方的人为原因而出现质量问题,甲方有权向乙方提出质量异议,乙方应负责包修、包换或包退,承担修理、调换或退货的实际费用;乙方不能修理或不能退换,均按不能交货处理。乙方保证在接到故障电话后小时内响应用户要求, 小时内派员上门现场维护并在小时内排除故障修复使用,如在规定时间内不能修复解决,则提供相同功能档次的货物设备给甲方作为代替使用,确保货物设备的正常运作和使用。
第四条 合同价款和支付方式
1、合同总价:¥ 元,人民币大写: 元。
2、支付方式:
(1)合同生效后,甲方向乙方支付合同总价的百分之 的款项:¥ 元 ,人民币大写: 元整。
(2)在货物经验收合格、签署《质量验收报告》之日起,甲方向乙方支付合同总价的百分之 的款项:¥ 元 ,人民币大写: 元整。
(3)剩余合同总价的百分之五作为质保金,待两年质保期满无任何质量问题后付清。(质保金不计利息)在质保期内,如货物设备非因甲方的人为原因而出现质量问题,因此产生的费用甲方有权从质保金内直接扣除,不足的部分由乙方承担。
(4)乙方须及时向甲方提供合法有效的发票和凭证资料以作结算凭据。
第五条 交货时间、地点和方式
1、交货时间:乙方应在本合同签订之日起的个日历天内,免费将货物及其配件、随机工具送达甲方指定地点并安装调试完毕,乙方承诺免费提供技术培训和咨询服务。
2、交货时,乙方应将货物的用户手册、保修手册等单证交付给甲方,其中:进口产品必须提供国家进出口商品检验部门的检验证明,国内产品还必须提供出厂合格证。
3、交货地点:
4、交货方式:由乙方送货上门。
第六条 验收
1、数量清点:在到货后个工作日内,由甲方对货物数量进行清点,签署《货物数量清点单据》。该单据仅作为甲方对乙方送货数量的清点说明,不得作为甲方对货物质量的验收证明。
2、质量验收:在乙方完成设备安装调试完毕后个工作日内,甲方应组织质量验收。货物质量经验收合格的,甲方向乙方签发《质量验收报告》;不合格的,甲方应及时向乙方提出质量异议。
3、验收标准以本合同第二条的条款约定为准。如因货物的质量问题发生争议,由西安市技术质量监督部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担,同时按本合同第七条第4款处理。
第七条 违约责任
1 、甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方支付合同总价百分之五的违约金。
2 、甲方逾期付款的,每逾期一天应向乙方支付欠付款额 万分之三/天的违约金。
3、乙方逾期交付货物的,每逾期一天应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之三/天计算,累计至交齐货物之日止,向甲方支付违约金,乙方仍需履行合同向甲方交付货物;如乙方逾期三十天仍未交齐货物的,甲方有权终止合同,乙方则应按合同总价的百分之三十计算向甲方支付违约赔偿金,并全额退还甲方已付给乙方的钱款及其利息。
4、乙方交付货物的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的,甲方有权向乙方提出更换货物及索赔,乙方应在甲方提出之日起的10天内免费更换合格的货物,由此造成的时间延误视作乙方未按时交货,按本合同第七条第3款处理。如经两次更换,货物质量仍不符合本合同规定的,甲方有权终止合同,乙方应向甲方返还已付款项,并按合同总价的百分之三十计算,另向甲方支付违约赔偿金。
5、乙方保证本合同货物的权利无瑕疵,包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的`,乙方除应向甲方返还已收款项外,还应按合同总价的百分之二十向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
6、甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的,还应按乙方损失尚未弥补的部分,支付赔偿金给乙方。
7、乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的,还应按甲方损失尚未弥补的部分,支付赔偿金给甲方。
第八条 不可抗力
任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应在不可抗力发生后3天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
第九条 合同的变更、中止、终止
甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。
如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的,双方应变更、中止或者终止合同。双方不能就此协商一致的,按本合同第十条第(一)款处理。
第十条 其它
(一)本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。在本合同履行过程中发生争议的,由双方协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
(二)有关本合同条款的修改、补充和变更,均应以书面形式进行,经双方签字、盖章后生效。
(三)本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式四份,甲方执二份, 乙方执二份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
采购订购简单合同4
甲方:
乙方:
第一条甲方向乙方订货总值为人民币___元(元整)。其产品名称、规格详见附件。
第二条货款及费用等付款及结算办法:
订金10000(直接转到合同指定帐户或支付宝),余款17000(淘宝店铺:万代好家居拍下并付款,签订方可生效)。若因货款未及时付清而延迟发货造成的损失,由甲方承担。
第三条交货规定
1、交货方式及运费:
由甲方指定德邦物流托运,运费由乙方承担。
2、交货日期:
20___年08月07日24时发货
第四条经济责任
(一)乙方的责任:
1.产品、品种、规格、数量不符本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,三天内,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的1%向甲方偿付逾期交货的违约,逾期三天未发货,乙方应按逾期交货部分货款总值的5%向甲方偿付逾期交货的违约。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3%的罚金。
3.产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值3%的罚金。
(二)甲方的责任:
1.甲方如中途变更或未及时确定产品花色、品种、规格、质量,而引起的乙方未能按时交货,则由甲方自行承担责任。
2.甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值5%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍须按合同规定收货。
3.甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额2%付给乙方,延期罚金。
4.乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
第五条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额80%的补偿金。
第六条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前3天与甲方协商。
第七条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第八条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第九条本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,按以下处理:
(1)申请仲裁机构仲裁;
(2)向人民法院起诉。
第十条本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商。
第十一条本合同共一式二份,由甲、乙双方各执一份。
第十二条本合同有效期自20__年8月02日起至甲方收货之日起十天内验收无误。
订立合同人:
甲方:__________(盖章)电话:________身份证号:_____________________
乙方:________________(盖章)经办人:____________身份证号:_____________________电话:____________支付宝帐号:
____年____月____日
采购订购简单合同5
订货方:(甲方)
供货方:(乙方)
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律,双方经友好协商,甲方向乙方购产品。为明确双方责任,确保双方利益,依据《中华人民共和国民法典》和其他相关法律法规的有关规定,在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议,以供双方共同遵守。
共计货款为:
一、付款方式:签订本合同后,甲方向乙方支付定金人民币,剩余10%尾款在甲方工程完工验收后支付,计人民币凭产品验收合格单支付支票或现金结算。
二、乙方必须按甲方要求按时按量安全交货,如因交货时间延误所造成直接经济损失由乙方负责
三、交货地点:
四、运输方式:乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险(即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全等均由乙方负责)费用均由乙方负责。
五、包装标准及包装物的回收:
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行,即符合公路或铁路运输要求,确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。
六、合理损耗及计算方法:
乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。
七、违约责任:
如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货,每延期一天交货,则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计(支)付违约金,并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款,每延期一天付款,则按延期付款金额每天万分之五向乙方计(付)违约金。
八、合同纠纷解决方式:
按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成,则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。
九、其它约定事项
在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责,但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其它未尽事项,双方_另行签订协议作为本合同附件,并与本合同具有同等法律效力。
十、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。
十一、本合同一式肆份,双方各执两份,均具同等法律效力。
本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
【采购订购简单合同】相关文章:
简单订购合同04-07
简单订购合同(精选7篇)08-31
简单采购合同01-13
简单的采购合同04-21
产品订购简单合同(通用6篇)09-02
简单的采购合同范文03-24
简单的材料采购合同06-11
简单的采购合同模板02-15
简单的农副产品订购合同04-24